Home

modelo - World Bank

1. 6 4 Teste Esta Sub cl usula aplic vel a todos os ensaios previstos no Contrato exceto os Testes de Conclus o que seguir o o estabelecido na Sub cl usula 8 1 Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 33 Testes de Conclus o Salvo disposi o em contr rio no Contrato o Contratado dever fornecer todo aparato assist ncia documentos e outras informa es eletricidade equipamentos combust veis materiais de consumo instrumentos de trabalho materiais e funcion rios devidamente qualificados e experientes tanto quanto sejam necess rios para a realiza o dos ensaios especificados O Contratado dever agendar com o Gerente do Contrato a hora e o local para o ensaio especificado das Instala es materiais e outras partes das Obras O Gerente do Contrato dever dar uma notifica o ao Contratado com n o menos de 24 horas da inten o do Gerente do Contrato em participar dos testes Se o Gerente do Contrato n o comparecer no hor rio e local acordado o Contratado pode prosseguir com os testes salvo ordem em contr rio pelo Gerente do Contrato e ent o os testes ser o considerados como tendo sido feitos na presen a do Gerente do Contrato O Contratado dever enviar imediatamente ao Gerente do Contrato relat rios devidamente certificados dos testes Quando os testes especificados foram aprobat rios o Gerente do Contrato dever endossar o certificado de teste do Contratado
2. 1 13 Cumprimento da Legisla o N o existe disposi o em contr rio ou listar as disposi es que prevalecem 2 1 Direito de Acesso e posse do Local das Obras O acesso e posse ser o dados em inserir numero dias ap s a Data de In cio estabelecida na Sub cl usula 7 1 data de In cio 3 1 a ii As varia es que resultem em um aumento do Pre o do Contrato superior a exigem aprova o do Contratante 4 1 Obriga es Gerais do Contratado N o existe disposi o em contr rio ou listar as disposi es que prevalecem 4 2 Garantia de Execu o do Contratado A Garantia de Execu o do Contrato ser no montante de incluir valor 4 4 Subcontratados N o existe disposi o em contr rio ou listar as disposi es que prevalecem 4 15 Relat rios de Progresso N o existe disposi o em contr rio ou listar as disposi es que prevalecem 4 16 Acesso de Pessoas N o Autorizadas N o existe disposi o em contr rio ou listar as disposi es que prevalecem Anexo III Condi es Particulares do Contrato CPC 77 Sub Cl usula Dado Complemento ou Modifica o 7 1 Data de In cio N o existe disposi o em contr rio ou indicar a Data de In cio 7 2 Prazo para Conclus o O Prazo para Conclus o das Obras ser de indicar prazo das Obras 7 5 Danos por Atraso o Contratado dever pagar inclui
3. 7 8 Pagamento das Instala es e O Contratado ter direito ao pagamento do valor data da suspens o das Instala es e ou Materiais que n o tenham sido entregues no Canteiro de Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC Materiais no Caso de Suspens o 36 Obras si a o trabalho nas Instala es ou entrega das Instala es e ou Materiais foi suspensa por mais de 28 vinte e oito dias e b o contratante j marcou as Instala es e ou Materiais como de propriedade do Contratante em conformidade com as instru es do Gerente do Contrato 7 9 Reinicio dos Trabalhos Ap s a permiss o ou a instru o para rein cio dos trabalhos dada o Contratado e o Gerente do Contrato dever o examinar conjuntamente as Obras e Instala es e Materiais afetados pela suspens o O Contratado dever reparar qualquer deteriora o defeito ou perda de Obras Instala es ou Materiais que ocorreu durante a suspens o ap s ter recebido do Gerente do Contrato uma instru o nesse sentido nos termos da Cl usula 12 Varia es e Ajustes 8 Testes de Conclus o 8 1 Testes de Conclus o O Contratado dever executar os Testes de Conclus o de acordo com esta Cl usula e Sub cl usula 6 4 Teste ap s a entrega dos documentos em conformidade com o disposto na al nea d da Sub cl usula 4 1 Obriga es Gerais do Contratado O Contratado dever notificar o Contratante da da
4. As san es s o aut nomas e a aplica o de uma n o exclui a de outra Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 67 11 2 Danos por Se o Contratado n o cumprir com a Sub cl usula 8 1 Prazo de Execu o Atraso o Contratado dever pagar indeniza o de atraso para o Contratante Esses danos por atraso ser o representados pela quantia indicada nas Condi es Particulares do Contrato CPC a ser paga por cada dia que decorra entre a data da conclus o e a data indicada no Certificado de Recep o Todavia o montante total devido nos termos da presente Sub cl usula n o deve exceder o montante m ximo de danos por atraso se houver estabelecido nos Condi es Particulares do Contrato CPC O pagamento desses danos n o isentar o Contratado de sua obriga o de concluir as Obras ou de quaisquer outros direitos obriga es ou responsabilidades que ele pode ter no mbito do Contrato 11 3 Direito a O Contratante reserva se o direito de descontar das faturas os valores Descontar correspondentes s multas e repara es que eventualmente forem aplicadas 12 Rescis o 12 1 Rescis o O Contratante ter o direito de rescindir o contrato se o Contratado pelo Contratante a n o cumprir as disposi es da Cl usula 10 Garantia de Execu o do Contrato b abandonar as obras ou demonstrar claramente a inten o de n o continuar a execu o das suas obriga es nos t
5. O Contratante dever indenizar e isentar o Contratado Pessoal do Contratado e seus respectivos agentes contra todas as reivindica es danos perdas e despesas incluindo despesas advocat cias e honor rios advocat cios em rela o a 1 les o corporal enfermidade doen a ou morte que seja atribu vel a qualquer neglig ncia ato intencional ou viola o do contrato pelo Contratante Pessoal do Contratante ou qualquer dos seus respectivos agentes e 2 eventos em que a responsabilidade pode ser exclu da da cobertura do seguro conforme descrito nos subpar grafos d 1 di e iii da Sub cl usula 17 2 Seguro Contra Danos a Pessoas e Propriedade 16 2 Cuidado das Obras pelo Contratado O Contratado dever assumir total responsabilidade e cuidar das Obras e Bens desde a Data de In cio at que o Certificado de Recep o seja emitido para as Obras quando a responsabilidade por cuidar das Obras passar para o Contratante Se um Certificado de Recep o emitido para uma Sec o ou parte das Obras a responsabilidade pelo cuidado da Se o ou parte ent o Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 50 passar para o Contratante Depois que a responsabilidade passar para o Contratante o Contratado dever assumir a responsabilidade de cuidar de qualquer parte da obra cujos trabalhos estejam pendentes na data indicada no Certificado de Recep o at que estes trabalhos estejam con
6. Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 27 Varia es 3 2 Delega o do facultado ao Gerente do Contrato desde que notificado previamente o Gerente do Contratado delegar qualquer de suas atribui es e responsabilidades bem Contrato como revogar a delega o 4 Do Contratado 4 1 Obriga es O Contratado dever projetar e produzir os respectivos desenhos na medida Gerais do especificada no Contrato executar e concluir as Obras em conformidade com Contratado o Contrato e com as instru es do Gerente do Contrato e corrigir quaisquer defeitos apresentados nos trabalhos O Contratado fornecer as Instala es e Documentos do Contratado especificado no Contrato bem como Pessoal Bens material de consumo e outras coisas e servi os de car ter tempor rio ou permanente e tudo que for necess rio para o projeto execu o conclus o das Obras e repara o de defeitos Todos os materiais equipamentos e servi os a serem incorporados ou exigidos para as Obras dever o ter origem em qualquer pa s eleg vel para o Banco O Contratado ser respons vel pela adequa o estabilidade e seguran a de todas as opera es no canteiro de obras e de todos os m todos de constru o Exceto na medida especificada no contrato o Contratado i ser respons vel por todos os Documentos do Contratado Obras provis rias e desenho de cada item das Instala es e Materiais conforme exigido para
7. 34 2 NOTIFICA O Antes do t rmino do prazo de validade das propostas o Contratante notificar o Concorrente vencedor por fax e confirmando posteriormente por meio de carta registrada Carta de Aceita o de que sua proposta foi aceita Uma vez recebida do Concorrente vencedor a Garantia de Execu o do Contrato de acordo com a Cl usula 35 destas IAC o Contratante liberar e restituir as Garantias de Proposta apresentadas pelos demais Concorrentes DOS RECURSOS Qualquer Concorrente poder ap s a divulga o do resultado da avalia o de propostas apresentar Recurso contra o resultado de avalia o Ser concedido a qualquer Concorrente o prazo legal de 05 cinco dias teis para apresentar as raz es de Recurso ficando os demais Concorrentes intimados caso queiram a apresentarem contra raz es em igual prazo que come ar a contar no t rmino do prazo do recorrente A falta de apresenta o de Recurso pelo Concorrente importar na decad ncia do seu direito de Recurso e adjudica o do objeto ao vencedor O acolhimento do Recurso importar na invalida o apenas dos atos insuscet veis de aproveitamento A decis o dever ser motivada e submetida aprecia o da Autoridade Competente pela licita o se n o aceito o Recurso apresentado Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados a Autoridade Competente adjudicar o objeto e homologar o resultado da licita
8. R 5 milh es o Volume M dio de obras a ser exigido corresponder a 1 0 x V T sendo V o valor or ado das obras e T o seu tempo de execu o em anos Para obras de valor estimado maior que R 5 milh es o Volume M dio de obras a ser exigido corresponder a 2 5 x V T sendo V o valor or ado das obras e T o seu tempo de execu o em anos Anexo II Dados do Edital 74 Obras consideradas com a complexidade requerida referem se a 1 Contratos com Valor superior a incluir valor 11 Obra Civil para constru o de fincluir tipo de obra como estrada porto escola etc com o m nimo dos seguintes trabalhos incluir alguns volumes de trabalhos significativos a b Patrim nio l quido igual ou superior a indicar valor em Reais R um montante a 10 dez por cento do valor or ado para as obras As parcelas de maior relev ncia das Obras t m as seguintes caracter sticas Caracter sticas Prazo de Execu o Respons vel T cnico A experi ncia e qualifica o do respons vel t cnico devem ser compat veis com as caracter sticas das Obras conforme indicado na al nea f acima Rela o de m quinas e equipamentos inserir a lista Esclarecimentos sobre o Edital Prazo para o recebimento de solicita es de esclarecimentos at indicar dias antes do encerramento do prazo para apresenta o de propostas Prazo para responder s solicita es de esclarecimento at
9. o para determinar a contrata o G CONTRATA O ASSINATURA DO CONTRATO O Contratante enviar a Carta de Aceita o na forma do Modelo E e o Termo de Contrato na forma do Modelo F constantes do Anexo IV devidamente preenchidos ao Concorrente que tiver apresentado a proposta vencedora num prazo m ximo de 28 vinte e oito dias contados da data de Notifica o de Adjudica o O Concorrente que teve a sua proposta como vencedora dever assinar e datar o Contrato e devolv lo ao Contratante dentro de 28 vinte e oito dias contados da data do seu recebimento salvo se estabelecido prazo diferente nos DDE 6 x E p O valor total do contrato e a data para a entrega da Garantia de Execu o em conformidade com a Cl usula 4 2 das Condi es Gerais do Contrato far o parte da Notifica o a ser encaminhada ao Concorrente vencedor Se o I Instru es aos Concorrentes LAC 19 35 GARANTIA DE EXECU O DO CONTRATO 35 1 O Concorrente vencedor dever entregar ao Contratante no prazo m ximo de 28 vinte e oito dias ap s o recebimento da Carta de Aceita o uma Garantia de Execu o do Contrato de acordo com as Condi es Gerais e Particulares do Contrato CGC e CPC sob a forma de Garantia Banc ria ou Seguro Garantia prestados de conformidade com os modelos integrantes do Edital e nos termos satisfat rios para o Contratante 35 2 O n o cumprimento pelo Concorrente do disposto nas Sub c
10. preenchido s pelo Contratado e submetido com a Carta Proposta conforme consta no Contrato Este documento pode incluir a Planilha de Quantidades o Cronograma de Atividades F sico Financeiro e outras planilhas de dados 1 1 1 8 Regime de Execu o significa o tipo de contrato mediante o qual ser o executadas e pagas as Obras que poder ser por Empreitada por Pre o Global ou por Empreitada por Pre o Unit rio 1 1 1 9 Empreitada por Pre o Global o contrato no qual os pagamentos s o efetuados contra o progresso da execu o da Obra segundo os percentuais definidos para as atividades constantes do Cronograma de Atividades F sico Financeiro consistente com o Plano de Trabalho e compreende a constru o montagem e execu o da Obra inclui um pre o global para o conjunto dos servi os subdividido em percentuais a serem pagos contra a conclus o de cada uma das diversas atividades programadas segundo um Planilha Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 20 de Eventos de Pagamentos 1 1 1 10 Empreitada por Pre o Unit rio o contrato no qual os pagamentos s o efetuados contra o progresso da Obra segundo medi es das quantidades efetivamente executadas multiplicados os quantitativos medidos pelos pre os unit rios constantes da Planilha de Quantidades cotados pelo Contratado em sua Proposta e que parte integrante do Contrato 1 1 1 11 Planilha de Quantidades a Planil
11. s o relacionadas a seguir Montante e moeda Prop sito da Comiss o ou da Gratifica o se nenhuma declare nenhuma Datado em de de Assinatura na qualidade de a proposta Nome das testemunhas c ii Endere o a sec jiuosialssosadal quacas o qoreadi go cslhata Assinatura devidamente autorizado a assinar Anexo IV Formul rios Padr o e Informa o da Qualifica o dos Concorrentes 81 MODELO B RELA O DE CONTRATOS EXECUTADOS Concorrente Concorr ncia NCB N Registro no CREA N CONTRATANTE DATA DO N DE DESCRI O VALOR DO CONTRATO REGISTRO DA OBRA CONTRATO NO CREA 3 4 5 6 Data Assinatura Nome e Cargo Notas O Concorrente poder apresentar caso necess rio outros documentos e relacion los 1 Numerar os servi os executados em obras com caracter sticas similares s que se constitui em objeto s desta licita o Anexar os documentos comprobat rios nesta rela o 2 Indicar nomes e endere os para contato 3 Dia m s ano in cio e conclus o da obra 4 CREA incluir numero da ART 5 Descrever o tipo porte da obra executada 6 Indicar a moeda Anexo IV Formul rios Padr o e Informa o da Qualifica o dos Concorrentes 82 MODELO C RELA O DE SERVI OS DO RESPONS VEL T CNICO Concorrente Nome do Respons vel T cnico Concorr nc
12. cio das Obras for recebida pelo Contratado a assinatura do Termo de Contrato por ambas as partes e a posse do local pelo Contratado como necess rio para o in cio das Obras exceto se especificado de outra forma nas Condi es Particulares do Contrato CPC Se n o especificado de outra forma nas Condi es Particulares do Contrato CPC o Contratado dever iniciar a execu o dos trabalhos na Data de In cio estabelecida e ap s isso dever prosseguir com as obras com a devida presteza e sem demora 7 2 Prazo de Conclus o O Contratado dever completar a totalidade das Obras e cada se o se houver dentro do Prazo para Conclus o das Obras indicado nas Condi es Particulares do Contrato CPC incluindo a alcan ar a aprova o dos Testes na Conclus o e b completar todo o trabalho que est indicado no Contrato como sendo necess rio para as Obras ou Se o o qual dever ser considerado conclu do para efeitos de aceita o 7 3 Cronograma de Atividades F sico Financeiro O Contratado dever apresentar ao Gerente do Contrato um Cronograma de Atividades F sico Financeiro detalhado dentro de 28 dias ap s ter recebido o aviso de In cio das Obras O Contratado dever apresentar tamb m um Cronograma de Atividades revisto sempre que o cronograma anterior for incompat vel com o progresso real ou com as obriga es do Contratado Cada cronograma deve incluir os itens acordados pelas pa
13. fornecedores e ou seus funcion rios se envolveram em pr tica corrupta fraudulenta colusiva coercitiva ou pr tica obstrutiva na licita o ou na execu o do contrato o Contratante poder ap s 14 catorze dias da notifica o correspondente ao Contratado rescindir o Contrato e retirar o Contratado do local das Obras e nesse caso as disposi es do artigo 15 aplicam se como se a retirada tivesse sido feita de acordo com a Sub cl usula 14 2 Rescis o pelo Contratante Caso algum funcion rio do Contratado venha a se envolver em pr tica corrupta fraudulenta colusiva coercitiva ou obstrutiva durante a execu o das Obras tal funcion rio deve ser removido de acordo com a Sub cl usula 5 4 Conduta do Pessoal do Contratado Para os fins desta Sub cl usula G pr tica corrupta significa oferecer dar receber ou solicitar direta ou indiretamente qualquer coisa de valor com o objetivo de influenciar a a o de servidor p blico no processo de licita o ou na execu o de contrato ii pr tica fraudulenta significa a falsifica o ou omiss o dos fatos a fim de influenciar o processo de licita o ou de execu o de contrato iii pr tica colusiva significa esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais Concorrentes com ou sem o conhecimento do Mutu rio ou de seus Prepostos visando estabelecer pre os em n veis artificiais e n o competitivos iv pr tica coercitiv
14. indicar dias antes do encerramento do prazo para apresenta o de propostas Os esclarecimentos ser o disponibilizados a todos os Concorrentes atrav s do site do Projeto informar endere o do site www xxxx com br Adendos ao Edital Os adendos ser o disponibilizados aos Concorrentes atrav s do site do Projeto informar endere o do site www xxxx com br 12 2 c 13 2 Documentos que Comp em a Proposta Planilhas de Quantidades e ou _ Cronograma de Atividades F sico financeiro 9 1 10 2 13 1 Valores da Proposta L Contrato para a totalidade das Obras L Os Concorrentes poder o apresentar propostas para um ou mais dos seguintes lotes Caso seja admitida a proposta para lotes indicar os lotes em que se dividem as Obras 15 1 Validade das Propostas As Propostas ter o validade de dias contados da data estabelecida para apresenta o das propostas Anexo II Dados do Edital 75 e O ndice de corre o Indicar o ndice a ser aplicado caso seja solicitada prorroga o em contratos por pre o fixo e somente para a atualiza o do Valor Inicial do Contrato 16 1 Garantia da Proposta Valor da Garantia de Proposta indicar valor entre 2 e 5 no caso de Garantia Banc ria e 15 no caso de Seguro Garantia do pre o estimado para o Contrato Caso na Subcl usula 13 1 seja admitida a apresenta o de propostas para lotes deve se indicar o valor da Garantia para cada lote O
15. m pode solicitar quaisquer informa es complementares necess rias mas deve no entanto dar a sua resposta sobre os princ pios do pedido dentro do prazo acima definido A menos e at que as informa es fornecidas sejam suficientes para consubstanciar a totalidade da Reivindica o o Contratado s ter direito ao pagamento da parte da Reivindica o que ele tenha sido capaz de fundamentar e ser aprovado pelo Contratante 19 2 Arbitragem Salvo disposi o em contr rio nas Condi es Particulares do Contrato CPC qualquer controv rsia n o resolvida amigavelmente entre as partes Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 53 ser resolvida por arbitragem cujo processo ser conduzido de acordo com a legisla o brasileira sobre arbitragem A arbitragem pode ser iniciada antes ou ap s a conclus o dos trabalhos As obriga es das Partes n o ser alterada em raz o de qualquer arbitragem ocorrida durante o andamento das Obras Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC Obras Civis Contratos para Pequenas Obras Recomendado para obras menores que R 5 milh es 54 Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 55 Condi es Gerais do Contrato Pequenas Obras 1 Geral 1 1 Termo de Contrato As Partes assinaram o Temo de Contrato na data indicada nas Condi es Particulares do Contrato CPC formalizando este Contrato no Regime de Execu
16. o tamb m indicado nas Empreitada por Pre o Global ou Empreitada por Pre o Unit rio e do qual estas Condi es Gerais fazem parte O objeto contratual executado dever atingir o fim a que se destina com a efic cia e a qualidade indicadas nas Especifica es T cnicas 1 2 Idioma e Leis O idioma ser o Portugu s e a Legisla o Aplic vel a brasileira Aplicam se subsidiariamente as leis espec ficas indicadas nas Condi es Particulares do Contrato CPC 1 3 Cess o E vedado ao Contratado a cess o ou transfer ncia total ou parcial dos direitos e obriga es contratuais 1 4 Prioridade dos Documentos Para efeitos de interpreta o a prioridade dos documentos dever estar em conformidade com a seguinte segii ncia a Termo de Contrato b Carta de Aceita o c Proposta do Contratado d Condi es Particulares do Contrato CPC e Condi es Gerais do Contrato CGC Especifica es T cnicas g Desenhos h Planilhas e 1 qualquer documento relacionado nas Condi es Particulares como parte integrante do Contrato 1 5 Propriedade de Documentos preparados pelo Contratado Ser o de propriedade exclusiva do Contratante os relat rios mapas desenhos diagramas planos estat sticos e quaisquer outros documentos elaborados pelo Contratado referente ao objeto por ele executado 1 6 Comunica es Todas as comunica es entre as p
17. 4 2 Garantia de Execu o do Contrato ou com um aviso de acordo com a Sub cl usula 14 1 Aviso para Corrigir b abandonar as obras ou demonstrar claramente a inten o de n o continuar a execu o das suas obriga es nos termos do Contrato c sem motivo razo vel 1 n o conseguir prosseguir com os trabalhos de acordo com a Cl usula 7 In cio Atrasos e Suspens o ou ii n o conseguir tomar as medidas para cumprir uma notifica o emitida nos termos da Sub cl usula 6 5 Rejei o ou Sub cl usula 6 6 Corre o de Defeitos no prazo de 28 vinte e oito dias ap s a recep o da notifica o d subcontratar a totalidade das Obras ou transferir o Contrato a outra firma sem o consentimento necess rio e for declarado em fal ncia ou tornar se insolvente entrar em liquida o ser obrigado a fazer composi o com os seus credores ou exercer suas atividades sob administra o de um deposit rio ou administrador em benef cios de seus credores ou se qualquer outro ato for feito ou evento ocorrer que segundo a legisla o aplic vel tenha um efeito semelhante ao de qualquer desses atos ou eventos acima ou f der ou prometer dar direta ou indiretamente a qualquer pessoa um suborno presente gratifica o comiss o ou outra coisa de valor como um incentivo ou recompensa 1 para realizar ou se abster de fazer qualquer a o em rela o ao Contrato ou 11 para mostrar ou se abster de mostr
18. Em conformidade com a Sub cl usula 25 1 ap s a reuni o de abertura das propostas nenhum Concorrente poder contatar o Contratante a qualquer pretexto at a divulga o do resultado da licita o Se o Concorrente desejar encaminhar informa es adicionais s solicitadas pelo Contratante dever faz lo por escrito Qualquer tentativa do Concorrente de influenciar o Contratante no processo de julgamento e na avalia o das propostas ou mesmo na adjudica o do vencedor resultar na rejei o de sua proposta AN LISE PRELIMINAR E DETERMINA O DE ADEQUA O Preliminarmente avalia o detalhada das Propostas o Contratante verificar Se o I Instru es aos Concorrentes IAC 15 26 2 26 3 26 4 27 27 1 a se a proposta est devidamente assinada e acompanhada da Garantia de Proposta exigida b seo Plano de Trabalho atende aos requisitos do Edital e c se a Proposta de uma maneira geral substancialmente adequada aos termos do Edital Para os efeitos desta Cl usula uma Proposta ser considerada substancialmente adequada ao Edital quando atender a todos os termos condi es e especifica es nele contidos sem qualquer omiss o ressalva ou desvio material que afetem de modo substancial o objeto a qualidade ou resultado das Obras ou que limita de modo conflitante com os termos do Edital os direitos do Contratante ou as obriga es do Concorrente na forma do Contrato cuja
19. O aviso de revoga o poder tamb m ser encaminhado via fax desde que seguido de uma confirma o devidamente assinada devendo ser recebida pelo Contratante dentro do prazo estipulado para apresenta o das propostas Nenhuma proposta poder ser modificada ou revogada ap s o prazo de apresenta o das propostas E ABERTURA E AVALIA O DAS PROPOSTAS ABERTURA E AVALIA O DAS PROPOSTAS PELO CONTRATANTE O Contratante abrir todas as propostas na presen a dos Concorrentes ou de seus representantes que comparecerem sess o p blica a ser realizada no local na data e no hor rio determinados nos DDE Os Concorrentes e ou seus representantes legais que estiverem presentes reuni o de abertura dever o assinar a ata da reuni o evidenciando sua presen a Em primeiro lugar os envelopes marcados REVOGA O DE PROPOSTA ser o abertos e lidos em voz alta e o envelope com a proposta correspondente n o ser aberto mas devolvido ao Concorrente Em seguida os envelopes marcados SUSTITUI O DE PROPOSTA ser o abertos e lidos e trocados com a proposta correspondente a ser substitu da e o envelope da oferta substitu da n o ser aberto mas devolvido ao Concorrente Finalmente os envelopes marcados com MODIFICA O ser o abertos e lidos juntamente com a proposta correspondente a ser modificada Nenhuma retirada substitui o ou modifica o de proposta ser permitida sem que o aviso correspondente de retirada
20. Obras que n o possa ter o uso pretendido Sem preju zo de quaisquer outros direitos nos termos do Contrato ou de outra forma o Contratante ter ent o o direito de cobrar do Contratado todos os montantes pagos para as Obras ou para a parte como o caso acrescido dos custos de financiamento e os custos de desmontagem da mesma limpeza do local retornando Instala es e Materiais ao Contratado 10 5 Remo o de Componente Se o defeito ou dano n o possa ser remediado rapidamente no local das Obras e o Contratante d o seu consentimento o Contratado poder retirar do local das Obras itens das Instala es que sejam defeituosos ou danificados para fins Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 39 Defeituoso de repara o Esse consentimento pode exigir que o Contratado aumente o valor da Garantia de Execu o do Contrato pelo custo total de substitui o desses itens 10 6 Testes Adicionais Se o trabalho de repara o de qualquer defeito ou dano puder afetar o desempenho das Obras o Gerente do Contrato poder exigir a repeti o dos testes descritos no Contrato A exig ncia deve ser feita dentro de 28 dias ap s o defeito ou dano tenha sido reparado Estes Testes dever o ser executados de acordo com as condi es aplic veis aos testes anteriores exceto se eles devem ser realizados por conta e risco da parte respons vel pelo custo dos trabalhos de repara o nos termos da Sub cl
21. ajustados a cada 12 doze meses a contar da data da apresenta o da Proposta pela aplica o do respectivo fator de reajuste de pre os aos valores de pagamento devidos de acordo com a seguinte f rmula P A B Imc Ioc onde P o fator de reajuste para de Pre o do Contrato v lido por um per odo de 12 meses A e B s o coeficientes especificados nas Condi es Particulares do Contrato CPC representando as por es reajust veis e n o reajust veis respectivamente do Pre o do Contrato Imc o ndice indicado nas Condi es Particulares do Contrato CPC em vigor no final do m s de reajuste de pre os a ser usado para os pr ximos 12 meses e Joc o ndice em vigor na data de apresenta o da Proposta Se o valor do ndice for mudado ap s ter sido utilizado no c lculo este dever ser corrigido e ajustado no pr ximo Certificado de Pagamento Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 45 14 Rescis o pelo Contratante 14 1 Aviso para Corre o de Falhas Se o Contratado n o cumprir qualquer obriga o prevista no contrato o Contratante pode mediante aviso exigir que o Contratado corrija a falha e tome as medidas para remedi la dentro de um razo vel per odo de tempo especificado no aviso correspondente 14 2 Rescis o pelo Contratante O Contratante ter o direito de rescindir o contrato se o Contratado a n o cumprir com a Sub cl usula
22. de um acidente caso fortuito ou de outra natureza O Contratado dever cumprir a instru o do Gerente do Contrato para os subpar grafos acima num prazo razo vel que o tempo se houver especificado na pr pria instru o ou imediatamente se a urg ncia for Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 34 especificado no subpar grafo c Se o Contratado deixar de cumprir a instru o o Contratante ter o direito de contratar e pagar outras pessoas para realizar o trabalho Exceto na medida em que o Contratado teria direito ao pagamento pelo trabalho o Contratado deve pagar ao Contratante todos os custos decorrentes dessa falha 6 7 Transfer ncia de Propriedade de Instala es e Materiais Salvo disposi o em contr rio no Contrato cada item das Instala es e Materiais passam a ser propriedade da Contratante livre de nus e gravames consoante o que ocorrer primeiro dos seguintes momentos a quando for incorporada na Obra b quando o Contratado for pago no valor correspondente das Instala es e Materiais acordo com a Sub cl usula 7 8 Pagamento das Instala es e Materiais no Caso de Suspens o 7 In cio Atrasos e Suspens o 71 Data de In cio Salvo disposi o em contr rio nas Condi es Particulares do Contrato CPC a Data de In cio ser a data em que as condi es precedentes a seguir forem todas preenchidas e a instru o do Gerente do Contrato orientando o in
23. dever ser rejeitada e ou desclassificada na reuni o com exce o das retardat rias que dever o ser devolvidas aos remetentes fechadas em conformidade com a Cl usula 21 das IAC As propostas e as modifica es encaminhadas em conformidade com a Subcl usulas 22 2 e 22 3 destas IAC que n o forem abertas e lidas em voz alta na reuni o de abertura n o dever o ser consideradas para avalia o independentemente das circunst ncias O PROCESSO DEVER SER CONFIDENCIAL Ap s a abertura das propostas as informa es relativas ao seu exame esclarecimento avalia o compara o e recomenda es referentes adjudica o do contrato n o dever o ser reveladas aos Concorrentes ou a outras pessoas que n o estejam oficialmente relacionadas com o processo de julgamento at o an ncio do resultado da avalia o das propostas a todos os Concorrentes ESCLARECIMENTOS DAS PROPOSTAS E CONTATO COM O CONTRATANTE 25 1 25 2 25 3 26 26 1 Para auxiliar na an lise avalia o e compara o das propostas o Contratante poder solicitar aos Concorrentes os esclarecimentos que julgar necess rios a respeito de suas propostas inclusive o detalhamento dos pre os unit rios A solicita o e a resposta dever o ser feitas por escrito carta telegrama ou fax vedada a altera o do pre o ou subst ncia da proposta sendo entretanto poss vel a corre o de erros aritm ticos conforme a Cl usula 27 destas IAC
24. dezesseis anos Ressalva Emprega menor a partir de quatorze anos na condi o de aprendiz SIM N O Local dia de m s de _ ano Representante Legal Anexo V Modelos de Garantias 87 ANEXO V MODELOS DE GARANTIAS Modelo A Garantia Banc ria Garantia de Proposta Modelo B Garantia Banc ria de Execu o Condicional Modelo C Garantia Banc ria de Execu o N o Condicional Modelo D Declara o de Manuten o de Proposta Anexo V Modelos de Garantias 88 MODELO A GARANTIA BANC RIA GARANTIA DE PROPOSTA O banco comercial deve completar este documento de Garantia Banc ria ou providenciar outro modelo ou seguro aceit vel pelo Contratante CONSIDERANDO que nome do Concorrente doravante denominado O Concorrente apresentou sua proposta datada de data para a execu o das Obras nome do Contrato especificando a obra os materiais e servi os a serem fornecidos e prestados conforme item 1 da Se o I doravante denominada Licita o SAIBAM TODOS pelo presente que o fnome do Banco com Sede em doravante denominado Banco est obrigado junto ao nome do Contratante doravante denominado Contratante pelo valor de incluir valor por cujo pagamento o Banco seus sucessores e prepostos comprometem se perante o Contratante Aos dias de de Esta Garantia poder ser executada pelo Contratante 1 Se o Concorrente retirar s
25. do Contrato 1 2 Idioma e Leis As outras leis e disposi es regulamentares a serem observadas s o listar 1 4 Prioridade dos Documentos Os documentos adicionais s o listar 2 21 Garantia Contra Defeitos O per odo de Garantia contra Defeitos de emiss o do Termo de Recebimento Definitivo meses contados a partir da 6 5 Atrasos de Pagamento Os encargos financeiros por atraso de pagamento s o incluir detalhes 6 6 Local de Pagamento O pagamento do valor devido ser feito na seguinte conta banc ria incluir detalhes 6 10 Reajuste de Pre os O presente Contrato incluir est ou n o est sujeito a reajuste de pre os em conformidade com a legisla o brasileira No caso de Contratos sujeitos a reajuste de pre o os seguinte se aplica Ac incluir valor num rico do fator representando a parte do pre o n o sujeita a reajuste usualmente entre 0 e 0 15 B incluir valor num rico do fator representando a parte do pre o sujeita a reajuste usualmente entre 0 85 e1 00 A soma deve ser A B 1 00 Imc definir ndice a ser usado e o m s de reajuste anual de pre os Ioc definir ndice a ser usado e o m s de apresenta o da Proposta 7 1 Prazo de Conclus o O Prazo para Conclus o das Obras ser de indicar prazo 9 1 Garantia de Execu o do Contratado A Garantia de Execu o do Contra
26. e ou providenciar para que quaisquer outras entidades possam faz lo O Contratante e essas entidades podem ent o utilizar quaisquer Bens Documentos do Contratado e outros documentos de projeto feitos pelo Contratado ou em seu nome O Contratante dever ent o notificar ao Contratado que o Equipamento do Contratado e Obras provis rias ser o liberados no Canteiro de Obras ou nas suas proximidades O Contratado dever imediatamente providenciar sua remo o a seu pr prio custo e risco No entanto se at essa data o Contratado n o tenha feito o pagamento de d vidas existentes com o Contratante esses itens podem ser vendidos pelo Contratante a fim de recuperar essa d vida Qualquer saldo das receitas oriundas da venda ap s o pagamento da d vida deve ser entregue ao Contratado 14 3 Valora o na Data da Rescis o T o logo quanto poss vel depois de um aviso de rescis o segundo a Sub cl usula 14 2 Rescis o pelo Contratante entrar em vigor o Contratante determinar o valor da Obras Bens e Documentos do Contratado bem como quaisquer outras import ncias devidas ao Contratado em rela o ao trabalho executado em conformidade com o Contrato 14 4 Pagamento na Rescis o Depois de um aviso de rescis o segundo a Sub cl usula 14 2 Rescis o pelo Contratante entrar em vigor o Contratante poder a reter pagamentos adicionais ao Contratado at que os custos de execu o conclus o e repara o de e
27. em conformidade com o Contrato e ii um Certificado de Recep o das Obras tenha sido emitido em conformidade com esta Sub cl usula O Contratado pode solicitar o Certificado de Recep o das Obras mediante notifica o ao Contratante no prazo n o inferior a 14 catorze dias antes das Obras serem testadas e consideradas prontas para serem recebidas Se as obras Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 37 s o divididas em sec es o Contratado pode igualmente solicitar um Certificado de Recep o para cada sec o O Gerente do Contrato dever no prazo de 28 vinte e oito dias ap s ter recebido o pedido do Contratado a emitir o Certificado de Recep o ao Contratado indicando a data em que as obras ou sec o foram conclu dos e aprovadas nos testes em conformidade com o Contrato ou b rejeitar o pedido justificando e especificando o trabalho a ser feito pelo Contratado para que o Certificado de Recep o seja emitido O Contratado dever ent o concluir esse trabalho antes de emitir uma notifica o adicional ao abrigo do presente Sub cl usula 9 2 Recep o de Partes das Obras O Gerente do Contrato poder a crit rio exclusivo do Contratante emitir um Certificado de Recep o para qualquer parte das Obras O Contratante n o pode utilizar qualquer parte das Obras exceto como medida tempor ria que poder ser especificado no Contrato ou acordado por ambas as Partes a menos q
28. inclusive para Servi os Decorrentes ou relacionados s obras civis totais ou parcialmente financiadas com recursos do Banco Os procedimentos adotados adequam se s normas do Banco Mundial conforme faculta o disposto no Art 42 par grafo 5 da Lei N 8 666 de 21 06 93 com a reda o da Lei N 8 883 de 08 06 94 Sua utiliza o recomendada aos rg os e entidades executoras Neste Modelo as notas de rodap cont m instru es para preenchimento do Edital e dever o ser retiradas de sua vers o final As Se es I a II dever o permanecer inalteradas Todas as adequa es e especifica es de cada licita o ser o introduzidas nos seus Anexos Modelo Edital Padr o OBRAS CIVIS Concorr ncia P blica Nacional ii CONCORR NCIA P BLICA PARA CONTRATA O DE OBRAS CIVIS Indice P gina PREFACI Onnan O ER E E ERE E a SE O I INSTRU ES AOS CONCORRENTES IAC ssssssessesesesessssseseeeceororsessssssseesceerersessssssseescereersessssssssese PE H 7S EE EEE a a Sa E A do ESCOPODATICITA CAO maiii rnana aa a a a A R a do FONTE RECURSOS E inss dO A E SPAS N EO RARAS DO aa de CEREGIIBIDADE a A RS 4 QUALIFICA O DOS CONCORRENTES espa desire nie ar ad RAD nina asas e 5 UMA PROPOSTA POR CONCORRENTE eme neee eee meet eee meme eeeeeeeeeeee eee O CESTO DA PROROSLA naoin onte fas Dn AESA Eb ANGRA PO O O SR AN Zoo VISITA AOLOCALDAS OBRAS aco si dando tai uai ad SD ERR ba iaaa BE EDITAL aa So a a EE SE AC ONTEUD
29. item R 1 2 7 Subtotal R Pre o Total R Valor por extenso Data Nome e Cargo Assinatura Este modelo devidamente preenchido sem os pre os os quais ser o preenchidos pelos concorrentes dever ser inclu do no Edital a ser distribu do aos Concorrentes no caso de Contratos por Pre o Global e tamb m nos Contratos por Pre o Unit rio A distribui o dessa Planilha n o afeta a faculdade de divulga o do or amento global estimado Anexo VIII Modelos de Planilha de Quantidades e de Cronograma de Atividades F sico Financeiro 95 MODELO 2 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES F SICO FINANCEIRO Concorrente Concorr ncia NCB N PRAZO DE EXECU O ITEM ATIVIDADE CUSTO DIAS N 5 TOTAL DO ITEM DO PRE O R TOTAL 30 60 90 120 1 2 3 4 PRE O TOTAL R 100 VALOR POR EXTENSO Data Assinatura Nome e Cargo O Concorrente dever apresentar o Cronograma de Atividades indicando nas barras o percentual de cada atividade previsto para cada m s para os contratos por Pre o Global gt Este modelo devidamente preenchido sem os pre os os quais ser o preenchidos pelos concorrentes dever ser inclu do no Edital a ser distribu do aos Concorrentes no caso de Contratos por Pre o Global e tamb m nos Contratos por Pre o Unit rio A distribui o dessa Pl
30. justificativa ou comprova o das raz es do seu pedido de pagamento da soma especificada em tal solicita o Pelo presente dispensamos Vs Sas da necessidade de solicitarem previamente o pagamento da referida d vida ao Contratado antes de nos apresentarem sua solicita o Concordamos outrossim que nenhuma mudan a ou acr scimo ou outra altera o dos termos do Contrato ou das Obras a serem realizadas em decorr ncia do mesmo ou de qualquer um dos documentos do Contrato que possa ser feita entre V Sas e o Contratado nos liberar de qualquer forma de responsabilidade decorrente desta fian a e pelo presente dispensamos a notifica o de mudan as adi es ou modifica es Esta garantia v lida pelo prazo de 30 trinta dias da emiss o do Certificado de Conclus o ou de Recebimento Definitivo das Obras Assinaturas do Fiador Nome do Banco Endere o Data Anexo V Modelos de Garantias 91 MODELO D DECLARA O DE MANUTEN O DE PROPOSTA Date inserir data Edital NCB No inserir no do Edital Para inserir nome do Contratante entidade licitante N s abaixo assinado DECLAR AMOS QUE Estamos cientes e concordamos segundo as condi es do Edital que a nossa proposta deve ser acompanhada de uma Declara o de Manuten o de Proposta Estamos cientes e concordamos que perderemos automaticamente a condi o de elegibilidade para participar de licita es ou contrata
31. o Banco venha a concordar de forma especificamente diferente ningu m al m do Mutu rio poder reivindicar qualquer direito derivado do Acordo de Empr stimo ou ter direito aos recursos do Empr stimo O Acordo de Empr stimo veda saques da conta do empr stimo com a finalidade de realizar pagamentos a pessoas ou entidades bem como para a importa o de equipamentos e materiais caso seja do conhecimento do Banco que tal importa o esteja sujeita a restri o imposta por decis o do Conselho de Seguran a da Organiza o das Na es Unidas nos termos do Cap tulo VII da Carta das Na es Unidas As despesas decorrentes dos servi os contratados com base na presente licita o correr o conta da Dota o Or ament ria indicada nos DDE ELEGILIBIDADE O Concorrente poder ser uma pessoa jur dica privada uma entidade de propriedade do governo desde que sujeita a IAC 3 4 ou qualquer combina o dessas entidades na forma de um Cons rcio ao abrigo de um acordo definitivo existente ou um compromisso de constitui o de Cons rcio mostrando a inten o de entrar em um acordo definitivo desse tipo No caso de um Cons rcio a todos os consorciados ter o responsabilidade solid ria pelos atos praticados em cons rcio tanto na fase de licita o quanto na de execu o do contrato em conformidade com os termos do contrato e Se o I Instru es aos Concorrentes IAC 2 3 2 3 3 3 4 b o Cons rcio de
32. o de inteira responsabilidade do Concorrente B EDITAL CONTE DO DO EDITAL Este Edital composto pela documenta o abaixo listada e ou quaisquer outros adendos que estejam em conformidade com o disposto na Cl usula 10 Adendos ao Edital 8 2 Se o I Instru es aos Concorrentes TAC Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC Anexo l Aviso de Licita o Anexo II Dados do Edital DDE Anexo II Condi es Particulares do Contrato CPC Anexo IV Formul rios Padr o e Informa o da Qualifica o dos Concorrentes Anexo V Modelos de Garantias Anexo VI Especifica es T cnicas Anexo VIH Desenhos e Anexo VIII Modelo de Planilha de Quantidades e Cronograma de Atividades f sico financeiro O Concorrente dever examinar todas as instru es formul rios termos e especifica es contidos no Edital A falha no fornecimento de informa es exigidas ser de responsabilidade do Concorrente e a proposta que n o atender substancialmente s condi es previstas no Edital ser rejeitada Se o I Instru es aos Concorrentes IAC 7 8 3 O Contratante n o respons vel pela integridade do Edital e seus adendos se eles n o 9 1 9 2 9 3 10 10 1 10 2 10 3 forem obtidos diretamente da fonte indicada pelo Contratante no Aviso da Licita o ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL O Concorrente poder solicitar esclarecimentos a respeito do Edital a
33. o item de forma a estar em conformidade com o Contrato e ii n o ser respons vel pelo projeto ou Especifica es T cnicas das Obras Se o Contrato especificar que o Contratado dever projetar e desenhar qualquer parte das Obras Permanentes ent o salvo disposi o em contr rio nas Condi es Particulares do Contrato CPC a o Contratado dever apresentar os Documentos do Contratado para o Gerente do Contrato em conformidade com os procedimentos previstos no Contrato b estes Documentos do Contratado dever o estar em conformidade com as Especifica es T cnicas e Desenhos e devem ser redigidos no idioma portugu s do Brasil e devem incluir informa o adicional exigida pelo Gerente do Contrato para adicionar aos Desenhos para coordena o dos projetos e desenhos de cada Parte c o Contratado ser respons vel pela parte que vier a projetar a qual dever quando forem conclu das as obras ser adequada para os prop sitos para os quais foi concebida conforme especificado no contrato d Antes de iniciar os testes de conclus o o Contratado dever submeter ao Gerente do Contrato os documentos de as built e se aplic vel os manuais de opera o e manuten o conforme as Especifica es e em detalhes suficientes para o Contratante operar manter desmontar Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 28 reconstruir ajustar e reparar partes das obras Tal parte n o deve ser consi
34. ou os bens e materiais fabricados em um pa s poder o ser exclu dos se por um ato em cumprimento a decis o do Conselho de Seguran a das Na es Unidas conforme o Cap tulo VII da Carta das Na es Unidas o pa s do Mutu rio pro be qualquer importa o de bens ou pagamentos para um pa s uma pessoa ou uma entidade em particular QUALIFICA O DOS CONCORRENTES Todos os Concorrentes devem apresentar proposta seguindo os modelos do Anexo IV Formul rios Padr o e Informa o da Qualifica o dos Concorrentes com uma descri o preliminar do m todo utilizado e do cronograma do trabalho propostos inclusive desenhos projetos e esquemas se necess rio A documenta o relativa elegibilidade do Concorrente dever comprovar por ocasi o da apresenta o de sua Proposta que o mesmo cumpre com os requisitos fixados na Cl usula 3 Elegibilidade destas IAC Observado o disposto nos DDE a comprova o relativa qualifica o do Concorrente para executar o Contrato dever ser apresentada como parte da proposta da forma satisfat ria para o Contratante e ser composta da seguinte documenta o Situa o Jur dica a Ato constitutivo estatuto contrato social ou altera o em vigor devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por a es acompanhado dos documentos de elei o da diretoria atual b Decreto de autoriza o em se tratando de empresa ou de soc
35. por ocorr ncia R a Pessoas e Propriedade 19 2 Arbitragem N o existe disposi o em contr rio ou listar as disposi es que prevalecem Anexo III Condi es Particulares do Contrato CPC 78 Condi es Particulares do Contrato para Pequenas Obras CPC Sub Cl usula Dado Complemento ou Modifica o 1 1 Termo de Contrato A data de assinatura do Termo de Contrato Incluir data O Regime de Execu o das Obras escolher Empreitada por Pre o Global ou Empreitada por Pre o Unit rio Para tal define se que Empreitada por Pre o Global o contrato no qual os pagamentos s o efetuados contra o progresso da execu o da Obra segundo os percentuais definidos para as atividades constantes do Cronograma de Atividades F sico Financeiro consistente com o Plano de Trabalho e compreende a constru o montagem e execu o da Obra inclui um pre o global para o conjunto dos servi os subdividido em percentuais a serem pagos contra a conclus o de cada uma das diversas atividades programadas segundo um Planilha de Eventos de Pagamentos Empreitada por Pre o Unit rio o contrato no qual os pagamentos s o efetuados contra o progresso da Obra segundo medi es das quantidades efetivamente executadas multiplicados os quantitativos medidos pelos pre os unit rios constantes da Planilha de Quantidades cotados pelo Contratado em sua Proposta e que parte integrante
36. rias quanto aos riscos conting ncias e outras circunst ncias que Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 57 possam influenciar ou afetar a sua Proposta bem como sua execu o das Obras Na mesma medida ser considerado que o Contratado inspecionou e examinou o local das Obras o seu entorno os dados acima e outras informa es dispon veis bem como teve conhecimento e considerou aceit veis e poss veis antes da apresenta o da sua Proposta todas as condi es fatores e elementos relevantes para execu o das obras incluindo sem se limitar a a a forma e a natureza do local das obras inclusive condi es de sub superf cies b as condi es clim ticas e hidrol gicas c a extens o e a natureza dos servi os e bens necess rios execu o e conclus o das obras e para corre o de qualquer defeito d a legisla o os procedimentos e as pr ticas trabalhistas e e as necessidades do Contratado para acesso acomoda o instala es pessoal energia transporte gua e demais servi os necess rios execu o e conclus o das obras e para corre o de qualquer defeito 2 5 Equipamentos para Empregados O Contratado dever propiciar aos seus empregados as condi es necess rias para o perfeito desenvolvimento dos servi os fornecendo lhes os equipamentos e materiais para o bom desempenho e controle de tarefas afins 2 6 Identifica o de O
37. s modelo s exigido s s o 16 4 Ser aceita Declara o de Manuten o de Proposta Sim _ N o Caso o Concorrente retire ou modifique sua proposta durante o prazo de validade ou caso o contrato seja adjudicado ao Concorrente e este deixe injustificadamente de assin lo ou de enviar a Garantia de Execu o Contratual antes do prazo definido nos DDE ele ficar ineleg vel para apresentar proposta em qualquer licita o ou contrato com o Mutu rio pelo per odo inserir n mero de meses ou anos 19 2 20 1 e 20 2 Endere amento e Fechamento das Propostas indicar o Contratante e a unidade do Contratante respons vel pelo recebimento das propostas O endere o para a apresenta o das propostas indicar endere o completo Projeto Indicar o nome do Projeto Proposta para objeto do Contrato Edital N fn mero do Edital N O ABRIR ANTES DE Idata e hora marcada para a abertura Local data e hor rio de abertura das propostas indicar Assinatura do Contrato Prazo para devolu o do Contrato devidamente assinado e acompanhado da Garantia de Execu o ser de incluir prazo Anexo III Condi es Particulares do Contrato CPC 76 ANEXO III Condi es Particulares do Contrato Condi es Particulares do Contrato para Grandes Obras CPC As disposi es a seguir complementam ou modificam as Cl usulas correspondentes da Se o II Condi es Gerais de Contrato CGC S
38. substitui o ou modifica o tenha sido entregue antes do hor rio limite de submiss o de propostas e contenha uma autoriza o v lida para solicitar a retirada substitui o ou modifica o e que tal aviso seja lido na abertura das propostas S as propostas que forem abertas e lidas em voz alta na cerim nia de abertura de propostas ser o consideradas para an lise Todos os demais envelopes ser o abertos um de cada vez lendo se em voz alta o nome do Concorrente e se h uma modifica o o Pre o da Proposta s incluindo qualquer desconto a presen a ou aus ncia de uma Garantia de Proposta e outros Se o I Instru es aos Concorrentes LAC 14 23 4 23 5 24 24 1 25 detalhes que o Contratante considere adequado Somente os descontos lidos em voz alta na cerim nia de abertura de propostas ser o considerados para a avalia o Da sess o p blica ser lavrada uma Ata pelo Contratante contendo os nomes dos Concorrentes as modifica es ou revoga es os pre os ofertados descontos e a presen a e ou aus ncia da Garantia de Proposta exigida Outros detalhes que o Contratante considere apropriados poder o ser anunciados na reuni o Os representantes dos Concorrentes que estiverem presentes ser o convidados a assinar aata A omiss o da assinatura de um Concorrente na ata n o invalidar o conte do e efeitos da mesma Uma c pia da ata ser distribu da a todos os Concorrentes Nenhuma proposta
39. todos os g neros b palavras que indicam o singular tamb m incluem o plural e palavras que indicam o plural tamb m incluem o singular c As disposi es incluindo a palavra concordar concordaram ou acordo exigem que o acordo seja registrado por escrito d escrito ou por escrito significa escrito m o datilografado impresso ou feito eletronicamente resultando em um registro permanente Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 23 1 3 Comunica es Sempre que as Condi es exigirem a emiss o de aprova es certificados autoriza es determina es notifica es requisi es e descargas estas comunica es devem ser a por escrito e entregues em m o contra recibo enviado por correio ou transmitidos por qualquer um dos sistemas acordados de transmiss o eletr nica conforme estabelecido nas Condi es Particulares do Contrato CPC e b entregue enviada ou transmitida ao endere o para comunica es do destinat rio conforme indicado nas Condi es Particulares do Contrato CPC Entretanto 1 se o destinat rio informar outro endere o as comunica es devem ent o ser entregues no novo endere o 1 4 Leis e Idioma O idioma o Portugu s e a Legisla o Aplic vel a brasileira Aplicam se subsidiariamente as leis espec ficas indicadas nas Condi es Particulares do Contrato CPC 1 5 Prioridade dos Documentos Os documentos que co
40. usula O Contratado dever submeter cada pedido de pagamento em conformidade com as Sub Cl usulas 13 3 Fatura de Pagamento Peri dico 13 8 Fatura Final e 13 9 Declara o de Liquida o demonstrando as quantidades e outros elementos que detalhem os valores que ele considera ter direito a receber nos termos do Contrato Os servi os de constru o das obras devem ser medidos pelo Gerente do Contrato na presen a do Representante do Contratado que dever a comparecer prontamente ou enviar outro representante qualificado para ajudar o Gerente do Contrato a fazer a medi o e b fornecer todas as informa es solicitadas pelo Gerente do Contrato 11 2 M todo de A medi o deve ser feita para apurar a quantidade l quida real de cada item Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 40 Medi o das Obras Permanentes e o m todo de medi o deve ser de acordo com a Planilha de Quantidades no caso de contratos por Empreitada por Pre o Unit rio ou de acordo com o Cronograma de Atividades F sico financeiro no caso de contratos por Empreitada por Pre o Global 11 3 Valora o O Contratante deve dar valor monet rio a cada item de trabalho aplicando as medidas feitas no campo e a tarifa ou pre o unit rio para cada item da Planilha de Quantidades no caso de contratos por Empreitada por Pre o Unit rio ou de acordo com o progresso e alcance dos marcos definidos no Cronograma de Ativid
41. 1 1 3 3 Data Base significa a data correspondente a 28 vinte e oito dias anteriores data de submiss o da Proposta 1 1 3 4 Data de In cio significa a data referida na Sub cl usula 7 1 Data de In cio 1 1 3 5 Prazo de Conclus o significa o tempo para concluir completamente as obras ou uma se o conforme o caso de acordo com as sub cl usula 7 2 Prazo de Conclus o como indicado nas Condi es Particulares do Contrato CPC com qualquer prorroga o contado da data de in cio 1 1 3 6 Testes de Conclus o significa os testes especificados no Contrato ou acordados pelas partes ou informados como Varia es e que ser o realizados conforme a Cl usula 8 Testes de Conclus o antes das obras ou se es conforme o caso serem recebidas pelo Contratante 1 1 3 7 Certificado de Recebimento das Obras significa o Certificado emitido de acordo coma Cl usula 9 Recebimento das Obras pelo Contratante 1 1 3 8 Per odo de Notifica o de Defeitos significa o per odo para notifica o de defeitos nas obras ou se o conforme o caso de acordo com a sub cl usula 10 1 Conclus o de obras pendentes e reparo de defeitos que se estende por 12 meses ou outro per odo definido nas Condi es Particulares do Contrato CPC sempre contado da data do recebimento das obras nos termos da subcl usula 9 1 Recebimento das Obras pelo Contratante 1 1 3 9 Certificado de Desempenho sig
42. 13 4 O recebimento da obra bem como a aceita o dos servi os das etapas Responsabilidade intermedi rias atesta o cumprimento das exig ncias contratuais mas n o T cnica e Civil do afasta a responsabilidade t cnica ou civil do Contratado que permanece Contratado regida pela legisla o pertinente 13 5 Corre o de Defeitos Havendo rejei o dos servi os no todo ou em parte estar o Contratado obrigada a refaz los no prazo fixado pelo Contratante observando as condi es estabelecidas para a execu o 14 Arbitragem 14 1 Arbitragem Salvo disposi o em contr rio nas Condi es Particulares do Contrato CPC qualquer controv rsia n o resolvida amigavelmente entre as partes ser resolvida por arbitragem cujo processo ser conduzido de acordo com a legisla o brasileira sobre arbitragem A arbitragem pode ser iniciada antes ou ap s a conclus o dos trabalhos As obriga es das Partes n o ser alterada em raz o de qualquer arbitragem ocorrida durante o andamento das Obras 15 For a Maior 15 1 Aviso de For a Maior Se uma Parte for impedida de cumprir suas obriga es substanciais no mbito do Contrato devido a evento ou circunst ncias de For a Maior tal como definido pela lei brasileira ent o a Parte impedida deve notificar outra parte sobre evento ou circunst ncias que constituem a for a maior e deve especificar as obriga es e o desempenho par
43. 2 cento e doze dias ou mais e que afete a totalidade das Obras Em qualquer um desses eventos ou circunst ncias o Contratado pode rescindir o contrato mediante aviso pr vio de 14 catorze dias para o Contratante A a o do Contratado de rescindir o Contrato n o prejudicar quaisquer outros direitos do Contratado nos termos do Contrato ou de outra forma 12 3 Rescis o Administrativa O Contratado reconhece desde j os direitos do Contratante nos casos de rescis o administrativa prevista na legisla o correspondente 12 4 Prazo de Desmobiliza o Rescindido o contrato o Contratado ter um prazo de 28 vinte e oito dias a contar da data da notifica o oficial sobre a rescis o para desmobilizar o canteiro e deix lo inteiramente livre e desimpedido 12 5 Pr ticas Corruptas Se o Contratante concluir que o Contratado e ou qualquer de seus funcion rios ou seus agentes ou seus Subcontratados Subconsultores Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 69 ou Fraudulenta s prestadores de servi os fornecedores e ou seus funcion rios se envolveram em pr tica corrupta fraudulenta colusiva coercitiva ou pr tica obstrutiva na licita o ou na execu o do contrato o Contratante poder ap s 14 catorze dias da notifica o correspondente ao Contratado rescindir o Contrato e retirar o Contratado do local das Obras e nesse caso as disposi es
44. 6 AN LISE PRELIMINAR E DETERMINA O DE ADEQUA O n 14 27 CORRE O DE ERROS ARITM TICOS sua seio asa sia gi obras aaa rasta 15 28 AVALIA O E COMPARA O DAS PROPOSTAS cc tera reereeeemeereerereereereeereeeeeerereeeereeeento 16 29 POS QUALIFICA O DO CONCORRENTE s soscoiti soros bs coeo asi oofa o FG SENA SS sn A 17 ESADJUDICA O ss da Eos Ea qu EG a O a 17 30 CRIT RIOS PARA ADJUDICA O ace msn basis io gra da SEA a AR Vi 17 31 DIREITO DO CONTRATANTE DE ACEITAR QUALQUER PROPOSTA E DE REJEITAR QUALQUER UMA OU TODAS AS PROPOSTAS nssssininnssessssssisnisisssssssssssisririsesssssssssreririrrersssnsssssrrnrrrene 17 PE NO 1 ESE EA EAE A EAEE N E E AEA EE EEE 18 33 DOS RECURSOS inan aA N ANA ANA A NA 18 G CONTRATA O o moe nn D SA A O 18 34 ASSINATURA DO CONTRATO ue srdrca ai a A ad 18 35 GARANTIA DE EXECU O DO CONTRATO ssssssssssisiisissssessssssisrssisresssssssrrsririnrersssnsnssssrrrirrerersssss 19 36 PR TICAS FRAUDULENTAS E DE CORRUP O tieeeeememeeee eee eeeemeereeereerreeeereeerrerera 19 SE O II CONDI ES GERAIS DO CONTRATO CGC sssssssesssesssessstssstesstosstesstesstosstesstesstesstesstessstesstssstss 20 Modelo Edital Padr o OBRAS CIVIS Concorr ncia P blica Nacional iii ANEXOT AVISO DE LICITA O a to petis er ehna nanen in en iia aa a Ane ANEXO II DADOS DO EDITAL DDE e sessssssssssssesreeeecesssessssseororeeeeesesssssssroreeenenessssnsssto
45. Contratado dever identificar todos os equipamentos de sua Equipamentos propriedade de forma a n o serem confundidos com similares de propriedade do Contratante 2 7 O Contratado dever responsabilizar se integralmente pelas obras e ou Responsabilidade por servi os porventura executados com v cios ou defeitos em virtude de V cios e Defeitos a o ou omiss o neglig ncia imper cia imprud ncia ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior inclusive aqueles que acarretem infiltra es de qualquer esp cie ou natureza que dever o ser demolidos e ou refeitos sem nus para o Contratante 2 8 Servi os Provis rios O Contratado executar os servi os provis rios necess rios execu o do objeto deste contrato inclusive os servi os de prote o a pessoas e propriedades conforme seja necess rio bem como pelas despesas provenientes do uso de equipamentos 2 9 Seguros O Contratado manter durante toda execu o contratual os seguintes seguros encaminhando as respectivas ap lices ao Contratante a risco de responsabilidade civil do construtor b contra acidentes do trabalho e Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 58 c riscos diversos de acidentes f sicos decorrentes da execu o do objeto deste contrato al m de outros exigidos pela legisla o pertinente 2 10 Despesas de Acidentes de Trabalho O Contratado responsabilizar se p
46. DE Itens para os quais nenhuma taxa ou pre o tenha sido cotado pelo Concorrente ser o considerados pelo Contratante cobertos por outras taxas e pre os cotados O pre o ofertado dever cobrir todas as despesas relacionadas execu o do Contrato inclusive tributos e encargos de natureza social trabalhista previdenci ria fiscal ou para fiscal tendo por base a legisla o vigente 30 trinta dias antes da data prevista para a apresenta o de propostas Os pre os ofertados pelo Concorrente estar o sujeitos a reajuste anual durante a execu o do contrato de acordo com as disposi es das Condi es Gerais e das Condi es Particulares de Contrato MOEDAS DA PROPOSTA Os pre os dever o ser cotados exclusivamente em Reais BRL PER ODO DE VALIDADE DA PROPOSTA As propostas dever o permanecer v lidas pelo per odo estabelecido nos DDE Ser rejeitada a proposta que fixe per odo de validade menor do que o exigido Em casos excepcionais o Contratante poder antes de expirado o prazo original de validade da Proposta solicitar aos Concorrentes uma prorroga o espec fica no prazo de validade que dever ser a m nima necess ria para concluir a avalia o das propostas obter aprova es necess rias e adjudicar o objeto do contrato Neste caso a solicita o e as respostas ser o feitas por escrito carta fax telegrama ou correio eletr nico O Concorrente poder recusar se a estender o prazo de validade d
47. ICA ES T CNICAS Inserir as especifica es t cnicas relativas s Obras inclusive provis es espec ficas relativas a Normas t cnicas ou de padroniza o a serem observadas indicando que as normas eventualmente citadas s o exemplificativas sendo aceit veis normas semelhantes Especifica o completa e pormenorizada dos materiais a serem utilizados indicando se o respectivo fornecimento competir ao Contratante ou ao Contratado caso em que as respectivas condi es dever o ser tamb m explicitadas Obriga es adicionais necess rias execu o das Obras a compreendidas a obten o de licen as especiais relativas natureza ou localiza o das Obras bem como fixa o de placas sinaliza es etc e Defini o da metodologia de fiscaliza o medi o pagamento e ensaios e testes Anexo VII Desenhos 93 ANEXO VII DESENHOS Inserir os desenhos extra dos do projeto executivo necess rios elabora o da proposta pelo Concorrente ex planta baixa cortes instala es funda es etc Orden los adequadamente e numer los segiiencialmente Anexo VIII Modelos de Planilha de Quantidades e de Cronograma de Atividades F sico Financeiro 94 ANEXO VIII MODELOS DE PLANILHA DE QUANTIDADES E DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES FISICO FINANCEIRO MODELO 1 PLANILHA DE QUANTIDADES Concorrente Concorr ncia NCB N P gina de Sub Pre o Total Item
48. Instala es e Materiais que foram enviados ao local para incorpora o nas Obras e ii uma redu o quando o valor das Instala es e Materiais for inclu do como parte das Obras Permanentes ao abrigo da al nea a da Sub cl usula 13 3 Fatura para Pagamento Intercalar Para que esta Sub cl usula seja aplic vel necess rio que o Gerente do Contrato determine e certifique que as seguintes condi es foram satisfeitas 1 as Instala es e Materiais relevantes s o os que figuram nas Planilhas para pagamento quando forem entregues no local das Obras ou Gi as Instala es e Materiais relevantes s o os que tenham sido entregues e est o devidamente armazenados no Canteiro de Obras forem protegidos contra perda danos ou deteriora o e est o em conformidade com o Contrato O montante adicional a ser certificado deve ser o equivalente a 80 oitenta por cento do custo das Instala es e Materiais incluindo a entrega no local das Obras tendo em conta os documentos mencionados nesta Sub cl usula e do valor contratual das Instala es e Materiais 13 5 Pagamento O Contratante deve pagar ao Contratado a O montante declarado em cada Fatura de Pagamento Peri dico no prazo de 30 trinta dias ap s o Contratante ter recebido a Fatura e os documentos comprovativos deixando a diferen a referente a qualquer glosa para ser inclu da no pr ximo pagamento e b O montante declarado na Fatura de Pagamento Final n
49. O DO EDITAL qn esa es ANA CR 9 ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDREA Di sas ea E eso ta SO Cd SS T0 ADENDOS O EDITAL a a a a ia a a ct C PREPARA O DAS PROPOSTAS re meeeeeeeeeeeeeeeree merece eee eee eree meet eeereeeeeeteeens TE IDIOMA DA PROPOSTA imo tus at ie pa R E RR 8 12 DOCUMENTOS QUE COMP EM A PROPOSTA temem meeee eee reee meme reeeeeeeeeere mecenas 8 13 PREC S DA PROPOSTA S si a A a a NA o 14 MOEDAS DA PROPOSTA orahin ena aa E n R T N a a A a Da N 9 15 PER ODO DE VALIDADE DA PROPOSTAS apito PERENE AP OSC nd SA 16 GARANTIA DE PROPOSTA orina Un E a sd 10 17 APRESENTA O DE PROPOSTAS ALTERNATIVAS PELOS CONCORRENTES Pi 18 FORMA E ASSINATURA DA PROPOSTA remete meme reee mero eere eee ereereremeeeee crentes 11 19 ENDERE AMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS eme meemeereeeeeeeeeeeereree 12 20 PRAZO PARA APRESENTA O DAS PROPOSTAS ercetmeeeeememeeeeeeemeeee eee meeemeeeereeemeerererren era 12 21 PROPOSTAS ENTREGUES COM ATRASO sssssssssssisniiisssssssssssrsrsrisssssssssssssririrreresssssssrsririsrersrsnsnrnnns 13 ac MODIFICA O E REVOGA O DE PROPOSTAS imemeeeeeeereeememeereereeemeeree eee merece reeemeetss 13 ABERTURA E AVALIA O DAS PROPOSTAS iss 13 EE ABERTURA E AVALIA O DAS PROPOSTAS PELO CONTRATANTE 13 24 O PROCESSO DEVER SER CONFIDENCIAL sapueses session SS gs 14 25 ESCLARECIMENTOS DAS PROPOSTAS E CONTATO COM O CONTRATANTE 14 2
50. O primeiro relat rio deve abranger o per odo at o final do primeiro m s ap s a Data de In cio Os relat rios ser o apresentados mensalmente dentro de 7 dias ap s o ltimo dia do m s a que se refere 4 16 Acesso de Pessoas N o Autorizadas Salvo disposi o em contr rio nas Condi es Particulares do Contrato CPC o Contratado ser respons vel por manter pessoas n o autorizadas fora do local das Obras 4 17 Opera es do Contratado no Local das Obras O Contratado dever limitar suas opera es ao local das Obras s reas adicionais que podem ser obtidas pelo Contratado e aprovadas pelo Gerente de Contrato como rea de trabalho adicional O Contratado deve tomar todas as precau es necess rias para manter o Equipamento do Contratado e o Pessoal do Contratado dentro do local das Obras e reas adicionais bem como para mant los fora de terras adjacentes Durante a execu o das Obras o Contratado dever manter o local livre de toda obstru o desnecess ria e armazenar ou descartar qualquer Equipamento do Contratado ou material excedente O Contratado dever limpar e retirar do local das Obras qualquer escombro lixo e obras provis rias que n o s o mais necess rios Ap s a emiss o do Certificado de Recep o o Contratado dever limpar e remover dessa parte do local das Obras para a qual o Certificado de Recep o se refere todos os Equipamentos do Contratado o material excedente des
51. ONAL temem MODELO D DECLARA O DE MANUTEN O DE PROPOSTA item meeeeee meets ANEXO VI ESPECIFICA ES T CNICAS jus ais nacionais a aaa ANEXO VIL DESENHOS siorino e i i Ee E E e EEES tE E ai ANEXO VII MODELOS DE PLANILHA DE QUANTIDADES E DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES cunrrniraiiriririiirir iiini na air aE AAAS ESAE A Se o I Instru es aos Concorrentes IAC 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 SE O I INSTRU ES AOS CONCORRENTES IAC A GERAL ESCOPO DA LICITA O Em conseq ncia do Aviso de Licita o para este Edital cujo objeto e a data de publica o est o indicados nos Dados do Edital DDE Anexo ID o Contratante conforme indicado nos DDE emite este Edital para a contrata o de obras civis grandes ou pequenas conforme especificado no Anexo VI Especifica es T cnicas O Concorrente vencedor dever concluir as Obras no prazo especificado nos DDE FONTE DE RECURSOS O Mutu rio qualificado nos DDE Anexo Il prev aplicar parte dos recursos de um empr stimo do Banco Internacional para a Reconstru o e o Desenvolvimento BIRD doravante denominado Banco bem pagamentos eleg veis relativos ao s contrato s decorrente s desta licita o que est inserida no Projeto definido nos DDE O Banco somente efetuar pagamentos quando aprovado por ele a correspondente solicita o do Mutu rio de acordo com os termos e condi es do Acordo de Empr stimo A menos que
52. PC O pagamento desses danos n o isentar o Contratado de sua obriga o de concluir as Obras ou de quaisquer outros direitos obriga es ou responsabilidades que ele pode ter no mbito do Contrato 7 6 Suspens o dos Trabalhos O Gerente do Contrato pode a qualquer momento instruir o Contratado a suspender os trabalhos de parte ou da totalidade das Obras Durante essa suspens o o Contratado deve proteger armazenar e garantir tal parte ou as Obras contra qualquer deteriora o perda ou dano 7 7 Conseqii ncias da Suspens o Se o Contratado sofrer atraso e ou incorrer em custos de conformidade com as instru es do Gerente do Contrato de acordo com a Sub cl usula 7 6 Suspens o dos Trabalhos e ou de retomar os trabalhos o Contratado dever notificar ao Gerente do Contrato e ter direito a Sub Cl usula 19 1 Reivindica es do Contratado relativo a a uma extens o do prazo por qualquer atraso se a conclus o for atrasada e b pagamento do Custo dessa suspens o que dever ser inclu do no Pre o do Contrato O Contratado n o ter direito a uma prorroga o do prazo ou do pagamento dos custos incorridos em remediar as consegii ncias causadas por fatos da responsabilidade do Contratado incluindo falha do Contratado no projeto de fabrica o ou materiais ou falha do Contratado em proteger armazenar ou manter em seguran a as Obras de acordo com a Sub cl usula 7 6 Suspens o dos Trabalhos
53. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized MODELO EDITAL PADR O CONCORR NCIA P BLICA COM DIVULGA O NACIONAL NCB PARA CONTRATA O DE OBRAS CIVIS Grandes ou Pequenas Banco Internacional para a Reconstru o e o Desenvolvimento BIRD BANCO MUNDIAL Pilot Basis Primeira vers o Abril de 2011 83067 Modelo Edital Padr o OBRAS CIVIS Concorr ncia P blica Nacional i PREF CIO FINALIDADE Destinado a concorr ncias de mbito e divulga o nacional em projetos financiados no todo ou em parte pelo Banco Internacional para a Reconstru o e o Desenvolvimento BIRD o presente Modelo de Edital destina se realiza o de concorr ncias p blicas sob a modalidade descrita nos Acordos de Empr stimo ou de Doa o como Concorr ncia P blica com Divulga o Nacional National Competitive Bidding Nos termos das Diretrizes aplic veis do Banco dessas concorr ncias dever o participar licitantes oriundos de quaisquer pa ses definidos como eleg veis raz o porque s o dotadas de mbito internacional embora se faculte nas mesmas Diretrizes que se lhes d divulga o nacional Destinado contrata o de Obras Civis Grandes maiores que R 5 milh es ou Pequenas menores que R 5 milh es este Edital um documento de car ter referencial que tem por objetivo instruir os rg os executores a fim de tornar mais gil e eficiente o processo licitat rio
54. STAS As propostas dever o ser entregues no endere o prazo e hor rio estabelecidos nos DDE Ser o consideradas e abertas apenas as propostas recebidas pelo Contratante no endere o prazo e hor rio estabelecidos nos DDE O Contratante poder a seu crit rio prorrogar o prazo de apresenta o das Propostas mediante adendo conforme a Cl usula 10 destas IAC caso em que todos os direitos e obriga es do Contratante e dos Concorrentes estar o sujeitos nova data a qual ser informada oficialmente aos Concorrentes que adquiriram o edital dentro dos prazos estabelecidos Se o I Instru es aos Concorrentes IAC 13 21 21 1 22 22 1 22 2 22 3 23 23 1 23 2 23 3 PROPOSTAS ENTREGUES COM ATRASO Qualquer proposta entregue ao Contratante ap s o prazo fixado de apresenta o das Propostas estabelecido em conformidade com a Sub cl usula 20 1 destas IAC ser rejeitada pelo Contratante e devolvida fechada ao respectivo remetente MODIFICA O E REVOGA O DE PROPOSTAS O Concorrente poder modificar ou revogar sua proposta ap s seu encaminhamento desde que haja por escrito um aviso sobre sua modifica o ou revoga o e que seja recebido pelo Contratante antes de encerrado o prazo de apresenta o das Propostas O aviso da modifica o ou revoga o da proposta dever ser encaminhado em envelope fechado e sobrescrito de acordo com as disposi es da Subcl usula 19 2 destas IAC
55. a significa causar dano ou amea ar causar dano direta ou indiretamente s pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participa o em um processo licitat rio ou afetar a execu o do contrato v pr tica obstrutiva significa aa destruir falsificar alterar ou ocultar provas em inspe es ou fazer declara es falsas a investigadores com o objetivo de impedir materialmente uma inspe o do Banco de alega es de pr tica corrupta fraudulenta coercitiva ou colusiva e ou amea ar perseguir ou intimidar qualquer parte interessada para impedi la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes investiga o ou ao seu prosseguimento ou bb atos cuja inten o seja impedir materialmente o exerc cio dos direitos do Banco de promover inspe o ou auditoria 15 Suspens o e Rescis o pelo Contratado 15 1 Direito do Contratado Se o Contratante n o cumprir com a Sub cl usula 13 5 Pagamento o Contratado pode ap s pr aviso ao Contratante n o inferior a 21 vinte e um Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 48 Suspender os Trabalhos dias suspender o trabalho ou reduzir o ritmo de trabalho a menos que o Contratado venha a receber o pagamento correspondente A a o do Contratado n o prejudica os seus direitos a encargos financeiros conforme a Sub cl usula 13 6 Pagamento Atrasado e de rescis o conforme a Sub cl usula 15 2 Rescis o pelo C
56. a os quais est ou estar impedido de cumprir O aviso deve ser emitido no prazo de 14 catorze dias depois que a Parte tomou conhecimento do evento ou circunst ncia relevante que constitui motivo de For a Maior Ap s ter notificado a outra Parte a Parte impedida ficar dispensada do cumprimento de suas obriga es pelo tempo que tal For a Maior impedir Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 71 de realiz las N o obstante qualquer disposi o desta Cl usula a For a Maior n o aplic vel s obriga es de cada Parte para fazer pagamentos outra Parte nos termos do Contrato Anexo I Aviso de Licita o 72 ANEXO I AVISO DE LICITA O Data de publica o do aviso Acordo de Empr stimo n inserir n mero se conhecido Edital n n mero do Edital l O nome do Mutu rio recebeu solicitou um empr stimo do Banco Internacional para a Reconstru o e o Desenvolvimento doravante denominado Banco em diversas moedas no montante de US montante do Acordo para o financiamento do nome do Projeto e pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos decorrentes do contrato para constru o de nome do Contrato A licita o est aberta a todos os Concorrentes oriundos de pa ses eleg veis do Banco 2 O nome do benefici rio e declara o de sua vincula o com o Mutu rio doravante denominado Contratante convida os interessados a se habilitarem e apresentarem
57. a pelo Contratante ao Contratado que dever acusar a recep o 7 Pre o e Pagamentos 7 1 Pre o O Pre o do Contrato ser o montante estabelecido no Termo de Contrato e ser sujeito a ajustes em conformidade com o Contrato 7 2 Primeiro Pagamento O primeiro pagamento n o poder se referir apenas instala o da obra devendo necessariamente corresponder tamb m a servi os executados e ficar condicionado ao cumprimento pelo Contratado das seguintes provid ncias de sua nica e inteira responsabilidade a apresenta o de c pia do certificado de matr cula da obra perante o INSS b entrega da via azul da ART Anota o de Responsabilidade T cnica da Obra na qual dever constar a refer ncia expressa ao n mero do contrato seu objeto o n mero do processo com todos os seus campos integralmente preenchidos c coloca o de placas d prova de comunicado DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO DRT sobre o in cio das obras 7 3 Pagamentos Peri dicos Os pagamentos peri dicos ser o efetuados no prazo de 30 trinta dias contados a partir de cada medi o observando se para as respectivas realiza es o seguinte procedimento a o Contratado dever entregar ao Gerente do Contrato os relat rios de medi o no prazo de dois dias ap s a sua realiza o Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 64 b o Contratante dever aprovar os valores pa
58. a proposta sem que resulte na execu o de sua Garantia de Proposta vedado ao Concorrente que concordar com a prorroga o modificar a proposta devendo providenciar a prorroga o da correspondente Garantia Nos contratos com pre o fixo caso o Contratante solicite mais de uma extens o do per odo de validade da Proposta e o tendo o Concorrente concordado com a prorroga o solicitada o pre o inicial do Contrato ser atualizado partir da segunda prorroga o pelo ndice especificado nos DDE O ndice de atualiza o dever ser aplicado sobre o per odo entre o ltimo dia do prazo original de validade da Proposta e a data da Notifica o de Adjudica o ao Concorrente vencedor Se o I Instru es aos Concorrentes IAC 10 15 4 16 16 1 16 2 16 3 16 4 16 5 16 6 4 A Avalia o da Proposta ser baseada no pre o proposto desconsiderando se a corre o prevista na Sub cl usula 15 3 destas IAC GARANTIA DE PROPOSTA O Concorrente dever fornecer como parte integrante de sua proposta e em conformidade com a Cl usula 12 Garantia de Proposta no valor fixado nos DDE A Garantia de Proposta exigida para manter o Contratante protegido contra os atos ou omiss es do Concorrente arrolados na Subcl usula 16 7 destas IAC que d o ensejo execu o da garantia A garantia dever ter prazo de validade de no m nimo 30 trinta dias al m do prazo de validade da proposta ou al m de q
59. ades F sico financeiro no caso de contratos por Empreitada por Pre o Global Para o caso de contratos por Empreitada por Pre o Unit rio se aplica 1 Para cada item de trabalho a tarifa ou pre o unit rio ser aquela ou aquele especificado no Contrato para o respectivo item 11 Qualquer item de trabalho inclu do na Planilha de Quantidades para as quais nenhuma tarifa ou pre o unit rio tenha sido especificado ser considerado como inclu do em outras tarifas e pre os na Planilha de Quantidades e n o ser o pagos separadamente Para o caso de contratos por Empreitada por Pre o Global para cada marco definido no Cronograma de Atividades F sico financeiro ser considerado o correspondente percentual do pre o global do Contrato 11 4 Omiss es Sempre que uma Varia o incluir omiss es de qualquer forma de trabalho para parte ou para o todo cujo valor n o exista nas planilhas de custo e se a o Contratado vier a incorrer ou incorreu em custos que deveriam ser considerados cobertos por um montante que faz parte do pre o do contrato caso a Obra n o tivesse omiss es b a omiss o resultar ou resultou em montante que n o fa a parte do pre o do Contrato e c este custo n o ser considerado para inclus o na valora o de qualquer trabalho substitu do Ent o o Contratado dever notificar o Gerente do Contrato com o suporte de comprova es particulares Ao receber essa not
60. ados dos testes e ensaios realizados comprovantes de pagamentos de contas de gua energia el trica etc 7 5 Atrasos de Pagamento Se o Contratado n o receber o pagamento em conformidade com a esta Cl usula o Contratado tem direito a receber encargos financeiros como indicado nas Condi es Particulares do Contrato CPC a serem pagos mensalmente sobre o montante n o pago calculados pro rata tempore em rela o ao atraso verificado O Contratado ter direito a este pagamento sem necessidade de solicita o formal ou certifica o e sem preju zo de qualquer outro direito ou repara o 7 6 Local de Pagamento O pagamento do valor devido deve ser feito em conta banc ria do Contratado indicada nas Condi es Particulares do Contrato CPC Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 65 77 Responsabilidades Contratuais do Contratado A realiza o de pagamentos n o isentar o Contratado das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam nem implicar aprova o definitiva dos servi os por ele executados 7 8 Impostos O Contratado dever pagar todos os impostos taxas e emolumentos que devam ser pagos por ele nos termos do Contrato e o Pre o do Contrato n o deve ser ajustado para qualquer destes custos 7 9 Modifica o na legisla o O pre o do Contrato ser ajustado para ter em conta qualquer aumento ou diminui o no custo resu
61. ais 5 3 Pessoal do O Pessoal do Contratado dever estar devidamente qualificado capacitado e Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC Contratado 32 ser experiente em suas respectivas profiss es ou ocupa es 5 4 Conduta do Pessoal do Contratado O Contratado dever permanentemente evitar qualquer comportamento il cito ou conduta fora da ordem p blica por parte de seu pessoal bem como zelar pela preserva o da paz e da prote o de pessoas e bens no local das Obras e em suas proximidades O Contratado dever substituir qualquer integrante de sua equipe cuja perman ncia no servi o for considerada inconveniente no prazo determinado pelo Contratante 5 5 Suprimento de Agua Pot vel O Contratado tendo em conta as condi es locais deve manter uma oferta adequada de gua pot vel para uso do Pessoal do Contratado 5 6 Proibi o de Trabalho Infantil O Contratado na execu o deste Contrato n o empregar menores de dezoito anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e n o empregar menor de dezesseis anos 5 7 Registro de Empregados O Contratado dever manter registros completos e precisos do emprego de m o de obra no local em conformidade com a lei Instala es Materiais e M o de Obra 6 1 Execu o das Obras O Contratado dever efetuar a manufatura ou fornecimento das Instala es a produ o e fabrico de materi
62. ais e todas as outras coisas necess rias para a execu o das obras na forma prevista no Contrato 6 2 Amostras O Contratado dever submeter ao Gerente do Contrato as amostras padr o dos fabricantes de materiais e as amostras especificadas no Contrato tudo custa do Contratado O Gerente do Contrato somente autorizar a utiliza o dos materiais nas Obras ap s receber essas amostras Cada amostra deve ser rotulada como a origem e destino nas Obras 6 3 Inspe o O pessoal do Contratante deve a ter acesso total a todas as partes do local das Obras e a todos os lugares a partir do qual materiais naturais est o sendo obtidos e ter o direito de examinar verificar medir e testar os materiais e m o de obra durante a fabrica o produ o e constru o e de verificar o andamento da produ o das Instala es e de produ o e fabrica o de materiais b O Contratado dever notificar ao Gerente do Contrato sempre que qualquer obra estiver pronta e antes que seja coberto colocado fora da vista ou acondicionados para armazenamento ou transporte O Gerente do Contrato dever ent o proceder ao exame inspe o medi o ou teste sem mais delongas ou notificar prontamente o Contratado de que n o precisa fazer tais procedimentos Se o Contratado n o der o aviso ele dever se e quando solicitado pelo Gerente do Contrato descobrir a obra e posteriormente restaurar e reparar custa do Contratado
63. anilha n o afeta a faculdade de divulga o do or amento global estimado
64. aos empregados que prestam ou tenham prestado servi os ao Contratante por for a deste contrato 2 21 Garantia Contra Defeitos Pelo per odo indicado nas Condi es Particulares do Contrato CPC contados a partir da emiss o do Termo de Recebimento Definitivo o Contratado ser respons vel pela repara o s suas expensas de qualquer defeito quando decorrente de falha t cnica comprovada na execu o das obras objeto deste contrato sendo respons vel pela seguran a e solidez dos trabalhos executados assim em raz o dos materiais como do solo 2 22 Di rio de Obra O Contratado manter no local o livro di rio da obra devendo o Contratante receber c pias de todas as folhas do livro Nesse livro estar o registrados os trabalhos em andamento condi es especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos e o fornecimento de materiais fiscaliza es ocorridas e suas observa es anota es t cnicas etc servindo de meio de comunica o formal entre as partes 2 23 Placa Providenciar a confec o e coloca o s suas expensas em lugar vis vel do canteiro de placa de acordo com o modelo que ser fornecido pelo Contratante Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 60 2 24 Inspe es e Auditorias pelo Banco O Contratado dever permitir e far seus Subcontratados e Subconsultores permitirem que o Banco e ou pessoas designadas pelo Banco possam
65. aos Concorrentes IAC 12 18 4 19 19 1 19 2 19 3 19 4 20 20 1 20 2 20 3 O Concorrente deve fornecer as informa es em conformidade com o solicitado no Anexo IV Formul rios Padr o e Informa o da Qualifica o dos Concorrentes que trata das comiss es e gratifica es se houver ou a serem pagas aos agentes relacionados a esta Proposta e execu o do contrato D APRESENTA O DAS PROPOSTAS ENDERE AMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS O Concorrente dever fechar o original e cada c pia da proposta em envelopes separados devidamente identificados individualmente como ORIGINAL e COPIA Os envelopes dever o ent o ser colocados e fechados em outro envelope externo Os envelopes internos e o externo dever o a estar fechados endere ados e identificados conforme indicado nos DDE e b conter o nome do contrato t tulo e n mero indicados no Aviso de Licita o e o enunciado N O ABRIR ANTES DO DIA S HORAS a ser preenchido em conformidade com o Anexo II DDE Os envelopes internos dever o tamb m indicar o nome e endere o do Concorrente para possibilitar sua devolu o sem adulterar seu fechamento no caso de aplica o da subcl usula 21 1 O Contratante n o assumir responsabilidade alguma pelo extravio ou abertura prematura da Proposta caso o envelope n o esteja fechado e identificado conforme instru do acima PRAZO PARA APRESENTA O DAS PROPO
66. ar favorecimento ou desfavorecimento para com qualquer pessoa em rela o ao Contrato ou se qualquer membro do Pessoal do Contratado agentes ou subcontratados der ou oferecer direta ou indiretamente a qualquer pessoa incentivo ou recompensa como est descrito neste par grafo f No entanto incentivos e recompensas l citas ao Pessoal do Contratado n o autorizar o a rescis o Em qualquer um desses eventos ou circunst ncias o Contratante pode mediante aviso pr vio de 14 dias ao Contratado rescindir o Contrato e Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 46 expulsar o Contratado do local da Obra No entanto no caso da al nea e ou f o Contratante pode mediante notifica o rescindir o contrato imediatamente A decis o do Contratante de rescindir o Contrato n o prejudicar quaisquer outros direitos do Contratante nos termos do Contrato ou de outra forma O Contratado dever ent o deixar o local das Obras e entregar ao Gerente do Contrato todos os Bens necess rios todos os Documentos do Contratado e outros documentos de projeto feito por ele ou para ele No entanto o Contratado deve usar seus melhores esfor os para cumprir imediatamente qualquer instru o razo vel inclu da no aviso i para a atribui o de responsabilidade a qualquer subcontrato e ii para a prote o da vida ou da propriedade ou para a seguran a das Obras Ap s a rescis o o Contratante poder concluir os trabalhos
67. artes dever o obedecer a forma escrita Notifica es somente produzir o efeitos ap s sua efetiva entrega ao destinat rio a por escrito e entregues em m o contra recibo enviado por Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 56 correio ou transmitidos por qualquer um dos sistemas acordados de transmiss o eletr nica conforme estabelecido nas Condi es Particulares do Contrato CPC e b entregue enviada ou transmitida ao endere o para comunica es do destinat rio conforme indicado nas Condi es Particulares do Contrato CPC Entretanto 1 seo destinat rio informar outro endere o as comunica es devem ent o ser entregues no novo endere o 2 Obriga es e Responsabilidades do Contratado 2 1 Execu o das O Contratado dever projetar e produzir os respectivos desenhos na Obras medida especificada no Contrato executar e concluir as Obras em conformidade com o Contrato e com as instru es do Gerente do Contrato e corrigir quaisquer defeitos apresentados nos trabalhos correndo por conta do Contratado as despesas de seguros transportes tributos encargos trabalhistas e previdenci rios decorrentes dessa execu o Al m das obriga es e responsabilidades acima estabelecidas e aquelas de outras cl usulas pr prias deste instrumento e seus anexos bem como aquelas estabelecidas em lei em especial as leis espec ficas indicadas na Cl usula 1 2 Idioma e Leis cab
68. as Instala es e Materiais passar o a ser propriedade do Contratante quando forem pagas e o Contratado deve coloc las a disposi o do Contratante c outros custos razoavelmente incorridos pelo Contratado e necess rios execu o do Contrato 16 Riscos e Responsabilidades 16 1 Indeniza es e Isen es O Contratado dever indenizar e isentar o Contratante o Pessoal do Contratante e seus respectivos agentes contra todas as reivindica es danos perdas e despesas incluindo despesas advocat cias e honor rios advocat cios em rela o a a les o corporal enfermidade doen a ou morte de qualquer pessoa por danos decorrentes de ou em virtude 1 do projeto feito pelo Contratado se houver 11 da execu o e conclus o das obras e iii do reparo de eventuais defeitos exceto aqueles atribu veis a qualquer neglig ncia ato intencional ou viola o do contrato pelo Contratante pelo pessoal do Contratante ou qualquer dos agentes do Contratante e b dano ou perda de quaisquer bens m veis ou im veis com exce o das Obras na medida em que tais perdas ou danos decorram de ou em virtude 1 do projeto feito pelo Contratado se houver ii da execu o e conclus o das obras e iii do reparo de eventuais defeitos exceto aqueles atribu veis a qualquer neglig ncia ato intencional ou viola o do contrato pelo Contratante pelo pessoal do Contratante ou qualquer dos agentes do Contratante
69. atado em sua Proposta e b de acordo com a Planilha de Quantidades no caso de contratos por Pre os Unit rios que inclui a rela o de todos os itens de servi os e materiais inclu dos na Obra e seus correspondentes pre os unit rios cotados pelo Contratado em sua Proposta para um Contrato de Empreitada por Pre o Unit rio que parte integrante do Contrato 5 2 Servi os Medidos Ser o medidos apenas os servi os ou as parcelas dos servi os executados e conclu dos at a data de medi o e que estejam conforme o disposto nos documentos que integram o presente Contrato 5 3 Valora o dos Trabalhos Executados O Contratante deve dar valor monet rio a cada item de trabalho de acordo com o progresso e alcance dos marcos definidos no Cronograma de Atividades F sico financeiro no caso de contratos por Empreitada por Pre o Global ou aplicando as medidas feitas no campo e a tarifa ou pre o unit rio para cada item da Planilha de Quantidades no caso de contratos Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 62 por Empreitada por Pre o Unit rio 5 4 Omiss es Sempre que uma Varia o incluir omiss es de qualquer forma de trabalho para parte ou para o todo cujo valor n o exista nas planilhas de custo e se g o Contratado vier a incorrer ou incorreu em custos que deveriam ser considerados cobertos por um montante que faz parte do pre o do contrato caso a Obra n o tiv
70. ato 1 1 2 5 Representante do Contratado significa a pessoa designada nas Condi es Particulares do Contrato CPC como o representante credenciado do Contratado conforme Sub cl usula 4 3 com fun o executiva no canteiro de obras durante todo o decorrer dos trabalhos 1 1 2 6 Banco o Banco Internacional para a Reconstru o e o Desenvolvimento BIRD 1 1 2 7 Mutu rio significa a agencia da Administra o Publica indicada nas Condi es Particulares tomadora do empr stimo do Banco 1 1 2 8 Pessoal do Contratante significa o Gerente do Contrato e todos os outros empregados do Contratante e qualquer outro pessoal notificado ao Contratado pelo Contratante ou pelo Gerente do Contrato como Pessoal do Contratante 1 1 2 9 Pessoal do Contratado significa o Representante do Contratado e todo pessoal que o Contratado utiliza no local das Obras que podem incluir os empregados do Contratado e de cada Subcontratado e Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 21 qualquer outro pessoal que ajude ao Contratado na execu o das Obras 1 1 2 10 Subcontratado significa qualquer pessoa nomeada no Contrato como Subcontratado ou qualquer pessoa indicada pelo Contratado para executar uma parte dos trabalhos e os sucessores legais de cada uma dessas pessoas 1 1 3 Datas Testes Prazo e Conclus o 1 1 3 1 Dia significa um dia corrido 1 1 3 2 Ano significa 365 dias
71. ausados pelo Contratado no curso de quaisquer outras opera es O Contratado dever segurar o Equipamento do Contratado por valor n o inferior ao valor total de substitui o incluindo a entrega para o local das Obras Para cada item do Contratado o seguro deve ser eficaz enquanto estiverem sendo transportados para o local das Obras e at que n o sejam mais necess rios como Equipamento do Contratado 17 2 Seguro contra Danos a Pessoas e Propriedade O Contratado dever contratar seguro para cobertura contra a responsabilidade de cada parte por qualquer perda dano morte ou les es corporais que possam ocorrer a qualquer pessoa exceto pessoas seguradas nos termos da Sub cl usula 17 3 Seguro do Pessoal do Contratado ou a qualquer propriedade f sica exceto bens segurados de acordo com a Sub cl usula 17 1 Seguro das Obras e do Equipamento do Contratado que possam surgir durante a execu o do Contrato em fun o de a es do Contratado e que ocorram antes da emiss o do Certificado de Desempenho Este seguro deve dar cobertura por ocorr ncia de pelo menos a quantidade indicada nas Condi es Particulares do Contrato CPC sem limite no n mero de ocorr ncias 17 3 Seguro do Pessoal do Contratado O Contratado dever efetuar e manter o seguro contra responsabilidade por reclama es perdas danos e despesas incluindo honor rios advocat cios e despesas decorrentes de les o enfermidade d
72. brado no dia de de entre nome do Banco sediado em endere o do Banco doravante denominado Fiador de uma parte e nome do Contratante e qualifica es doravante denominado Contratante de outra parte CONSIDERANDO QUE 1 Este Contrato complementar a contrato doravante denominado Contrato firmado entre nome do Contratado localizado na endere o do Contratado doravante denominado Contratado de uma parte e o Contratante de outra parte pelo qual o Contratado concordou e se comprometeu a executar as Obras de nome do Contrato e breve descri o das Obras pelo valor de valor do Contrato sendo este o Pre o do Contrato e que 2 O Fiador concorda em garantir o cumprimento das obriga es do Contratado no referido Contrato conforme abaixo especificado O Fiador e o Contratante acordam o seguinte a Na hip tese do Contratado salvo se dispensado do cumprimento por qualquer Cl usula do Contrato por lei ou decis o judicial deixar de sob qualquer aspecto cumprir o Contrato o Fiador pagar ao Contratante a soma de R valor da garantia por extenso desde que o Contratante ou seu representante autorizado notifique o Fiador a esse respeito no prazo de 30 trinta dias da emiss o do Certificado de Conclus o ou Termo de Recebimento Definitivo b o Fiador n o ser dispensado ou liberado de sua garantia por acordo entre o Contratado e Contratante com ou sem o consentimento do Fiador ou por qual
73. cada a o valor contratual estimado das obras executadas e Documentos do Contratado produzidos at o final do m s incluindo as Varia es porem excluindo os itens descritos nas al neas b a f abaixo b qualquer montante a ser adicionado e ou deduzido por mudan as na legisla o resultante da Sub cl usula 13 2 Ajustes por Modifica es na Legisla o c qualquer montante a ser deduzido para a reten o calculada pela aplica o do percentual de Reten o previsto nas Condi es Particulares do Contrato CPC sobre o total dos valores acima at que o montante assim retido pelo Contratante atinja o limite de Reten o se houver previsto nas Condi es Particulares do Contrato CPC d qualquer montante a ser adicionado e ou deduzido por Instala es e Materiais de acordo com a Sub cl usula 13 4 Instala es e Materiais Incorporados nas Obras e quaisquer outros acr scimos ou dedu es que podem ser devidas ao abrigo do Contrato ou de outra forma incluindo os termos da Cl usula 19 Reivindica es e Arbitragem e f a dedu o dos montantes certificados em todas as Faturas de Pagamento Peri dico anteriores Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 43 13 4 Instala es e Materiais Incorporados nas Obras Se esta Sub cl usula for aplic vel as Faturas para Pagamento Peri dico devem incluir nos termos do disposto na al nea e da Sub cl usula 13 3 1 o valor das
74. centivos e recompensas l citas ao Pessoal do Contratado n o autorizar o a rescis o Em qualquer um desses eventos ou circunst ncias o Contratante pode mediante aviso pr vio de 14 catorze dias ao Contratado rescindir o Contrato e retirar o Contratado do local da Obra No entanto no caso da al nea e ou f o Contratante pode mediante notifica o rescindir o contrato imediatamente A decis o do Contratante de rescindir o Contrato n o prejudicar quaisquer outros direitos do Contratante nos termos do Contrato ou de outra forma Ap s a rescis o o Contratante poder concluir os trabalhos e ou providenciar para que quaisquer outras entidades possam faz lo O Contratante e essas entidades podem ent o utilizar quaisquer Bens Documentos do Contratado e outros documentos de projeto feitos pelo Contratado ou em seu nome 12 2 Rescis o pelo Contratado O Contratado tem direito a rescindir o contrato se a o Contratado n o receber o montante devido correspondente a uma Fatura de Pagamento Intercalar no prazo de 42 quarenta e dois dias ap s o t rmino do prazo indicado na Sub cl usula 7 3 Pagamento em que o pagamento deve ser feito b O Contratante n o cumpra substancialmente as suas obriga es contratuais de maneira tal que afete materialmente e adversamente o equil brio econ mico financeiro do contrato e ou a capacidade do Contratado executar o Contrato c uma suspens o prolongada que dure 11
75. clu dos Se ocorrer qualquer perda ou dano s Obras Bens ou Documentos do Contratado durante o per odo em que o Contratado respons vel pelos seus cuidados por qualquer motivo n o mencionados na Sub cl usula 16 3 Riscos do Contratante o Contratado dever retificar a perda ou dano custa e risco do Contratado de modo que as Obras Bens e Documentos do Contratado fiquem em conformidade com o Contrato O Contratado ser respons vel por qualquer perda ou dano causado por todas as a es executadas pelo Contratado depois que um Certificado de Recep o tenha sido emitido O Contratado tamb m ser respons vel por qualquer perda ou dano que ocorra ap s um Certificado de Recep o ter sido emitido e que tenha surgido em fun o de um evento anterior a essa emiss o e para o qual o Contratado seja respons vel 16 3 Riscos do Contratante Na medida em que afetam diretamente a execu o das Obras os riscos referidos na Sub cl usula 16 4 Conseqi ncias dos Riscos do Contratante s o os seguintes a guerra hostilidades seja por guerra declarada ou n o invas o atos de inimigos estrangeiros b rebeli o terrorismo sabotagem por pessoas estranhas ao Pessoal do Contratado revolu o insurrei o guerra civil c agita o tumulto ou desordem no Pa s por pessoas alheias ao Pessoal do Contratado d muni es de guerra explosivos radia es ionizantes ou contamina o por radioatividade dentr
76. denciais aplicam se igualmente a cada Subcontratado 4 5 Posicionamento das Obras O Contratado deve definir as obras em rela o ao pontos originais de refer ncia linhas e n veis de refer ncia especificados no Contrato ou notificados pelo Gerente do Contrato O Contratado ser respons vel pelo posicionamento correto de todas as partes das Obras e dever corrigir qualquer erro nas posi es n veis dimens es ou alinhamento das Obras 4 6 Seguran a O Contratado dever a cumprir todos os regulamentos de seguran a aplic veis b zelar pela seguran a de todas as pessoas com direito a estarem no Canteiro de Obras c envidar os esfor os necess rios para manter o Canteiro de Obras sem obstru es desnecess rias de modo a evitar o perigo s pessoas d instalar cercas ilumina o vigil ncia e observa o das obras at a conclus o e transfer ncia de responsabilidade e e providenciar qualquer Obra Tempor ria incluindo rodovias passadi os guardas e cercas que possam ser necess rias devido execu o das Obras para a utiliza o e prote o do p blico e dos propriet rios e ocupantes das terras adjacentes 4 7 Garantia da Qualidade O Contratado dever instituir um sistema de garantia de qualidade para demonstrar o cumprimento das exig ncias do contrato e em conformidade com os detalhes estabelecidos no Contrato A conformidade com o sistema de garantia de qualidade n o ex
77. derada como conclu da para fins de recep o de acordo com a sub cl usula 9 Recep o das Obras at que esses documentos tenham sido submetidos ao Gerente do Contrato 4 2 Garantia de Execu o do Contrato O Contratado dever obter a sua custa uma Garantia de Execu o do Contrato no montante estabelecido nas Condi es Particulares do Contrato CPC e no modelo estipulado no Contrato de acordo com o formul rio apropriado por banco ou seguradora aceit vel pelo Contratante O Contratado dever entregar a Garantia de Execu o do Contrato ao Contratante at 28 vinte e oito dias apos ter recebido a Carta de Aceita o O Contratado deve garantir que a Garantia de Execu o do Contrato permanecer valida e execut vel at 28 vinte e oito dias contados da data de emiss o do Certificado de Recebimento das Obras no caso de Garantia Banc ria e at 01 um ano dessa mesma data no caso de Seguro Garantia O Contratado dever estender o prazo de validade ou aumentar o valor da Garantia de Execu o do Contrato caso o prazo do contrato seja estendido ou seu valor alterado O Contratante dever restituir a Garantia de Execu o do Contrato para o Contratado dentro de 21 vinte e um dias ap s receber c pia do Certificado de Desempenho a que se refere a Sub Cl usula 10 7 Certificado de Desempenho 4 3 Representante do Contratado Caso n o esteja indicado na Sub cl usula 1 1 2 5 das Condi es Particu
78. do artigo 15 aplicam se como se a retirada tivesse sido feitaacordo com a Sub cl usula 12 1 Rescis o pelo Contratante Caso algum funcion rio do Contratado venha a se envolver em pr tica corrupta fraudulenta colusiva coercitiva ou obstrutiva durante a execu o das Obras tal empregado deve ser removido e substitu do Para os fins desta Sub cl usula 1 pr tica corrupta significa oferecer dar receber ou solicitar direta ou indiretamente qualquer coisa de valor com o objetivo de influenciar a a o de servidor p blico no processo de licita o ou na execu o de contrato 11 pr tica fraudulenta significa a falsifica o ou omiss o dos fatos a fim de influenciar o processo de licita o ou de execu o de contrato Gii pr tica colusiva significa esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais Concorrentes com ou sem o conhecimento do Mutu rio ou de seus Prepostos visando estabelecer pre os em n veis artificiais e n o competitivos iv pr tica coercitiva significa causar dano ou amea ar causar dano direta ou indiretamente s pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participa o em um processo licitat rio ou afetar a execu o do contrato v pr tica obstrutiva significa aa destruir falsificar alterar ou ocultar provas em inspe es ou fazer declara es falsas a investigadores com o objetivo de impedir materialmente uma inspe o d
79. e ainda ao Contratado cumprir com as obriga es e responsabilidades indicadas nas Condi es Particulares do Contrato CPC 2 2 Manuten o das O Contratado dever manter todas as condi es de exigidas na licita o Condi es de da qual foi adjudicat rio deste Contrato durante toda a execu o do Qualifica o contrato em compatibilidade com as demais obriga es assumidas 2 3 Representante O Contratado dever designar um Representante do Contratado dentro do Contratado de 7 sete dias ap s a assinatura do Termo de Contrato O Representante do Contratado dever estar permanentemente no canteiro de obras e dever ser devidamente autorizado para atuar em nome do Contratado junto ao Contratante bem como ser respons vel pela ger ncia dos trabalhos podendo receber instru es bem como para proporcionar equipe de fiscaliza o do Contratante toda a assist ncia necess ria ao bom cumprimento do Contrato O Representante do Contratado dever dar ci ncia imediata e por escrito ao Contratante de qualquer anormalidade que verificar na execu o dos servi os e prestar os esclarecimentos solicitados alem de atender prontamente as reclama es sobre os servi os do contratado 2 4 Condi es O Contratado dever ter pleno conhecimento das condi es locais e da Locais regi o onde ser o executados os servi os Considera se que o Contratado dever ter obtido todas as informa es necess
80. e qualquer parte das Obras d elimina o de qualquer trabalho a menos que seja realizado por outros e qualquer trabalho adicional Instala es Materiais ou servi os necess rios para as Obras incluindo quaisquer an lises associadas aos Testes de Conclus o furos e outros testes e trabalhos explorat rios ou altera es na segii ncia ou o momento da execu o das Obras Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 63 O Contratado n o dever fazer qualquer altera o e ou modifica o das Obras salvo e at o Contratante instruir ou aprovar uma Varia o 6 2 Processame nto das Varia es Se antes de instruir uma Varia o o Contratante solicitar uma proposta o Contratado deve responder por escrito logo que poss vel e submeter a uma descri o do trabalho proposto para ser realizado e um programa incluindo cronograma para sua execu o b proposta de quaisquer altera es necess rias ao cronograma referente a Cl usula 8 2 Cronograma de Atividades e ao Prazo para Conclus o e c a proposta do Contratado para o valor da Varia o O Contratante deve responder essa proposta t o logo a receba indicando sua aprova o desaprova o ou coment rios O Contratado n o deve atrasar nenhum dos servi os das Obras enquanto aguarda uma resposta Cada instru o para executar uma Varia o incluindo todos os requisitos para o registro de Custos ser emitid
81. ecimentos necess rios Varia es e desvios n o permitidos ou solicitados no Edital vantagens baseadas em outras propostas apresentadas ou a oferta de benef cios n o solicitados pelo Contratante ser o desconsiderados na avalia o das Propostas As disposi es relativas ao reajuste de pre os aplic veis no per odo de execu o do Contrato n o ser o levadas em considera o na avalia o das Propostas Se o I Instru es aos Concorrentes IAC 17 28 5 28 6 29 29 1 29 2 29 3 30 30 1 31 Se a Proposta do Concorrente estiver seriamente desequilibrada em rela o estimativa pr via de custo da Obra pelo Contratante este poder exigir que o Concorrente apresente um detalhamento dos pre os ofertados a fim de demonstrar a consist ncia dos pre os em rela o ao m todo e prazo propostos O Contratante preparar uma lista dos Concorrentes segundo a ordem crescente de pre os propostos indicando como vencedor o Concorrente que tenha apresentado a proposta de menor pre o avaliado P S QUALIFICA O DO CONCORRENTE O Contratante determinar se o Concorrente selecionado como o que apresentou a proposta de menor pre o avaliado e substancialmente adequada est qualificado para executar o Contrato e atende aos crit rios de qualifica o estabelecidos para esta licita o Essa determina o ser baseada no exame da prova documental das qualifica es do Concorrente que este aprese
82. elas despesas decorrentes de acidentes do trabalho n o cobertas pelo seguro correspondente 2 11 Reparo de Danos por Sinistro O Contratado reparar ou reconstruir as partes danificadas das obras por inc ndio ou qualquer sinistro ocorrido independentemente da cobertura do seguro no prazo determinado pelo Contratante contado a partir da notifica o expedida para tanto em conformidade com a Cl usula 8 Varia es 2 12 Danos e Preju zos O Contratado dever assumir inteira responsabilidade pelos danos ou preju zos causados ao Contratante ou a terceiros decorrentes de dolo ou culpa na execu o do objeto deste contrato diretamente ou pelo Representante do Contratado e ou seus empregados n o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza o ou acompanhamento feito pelo Contratante Nessa hip tese o Contratante poder reter pagamentos devidos ao Contratado na propor o dos preju zos verificados at a solu o da pend ncia 2 13 Vigil ncia O Contratado manter vigil ncia constante e permanente sobre os trabalhos executados materiais e equipamentos cabendo lhe toda a responsabilidade por quaisquer perdas e ou danos que eventualmente venham a ocorrer 2 14 Seguran a Higiene e Disciplina O Contratado dever a cumprir e fazer com que todo o pessoal em servi o no canteiro de obras cumpra os regulamentos disciplinares de seguran a e de higiene existentes no l
83. entos complementares e a literatura impressa fomecidos pelos Concorrentes estar em outro idioma por m dever o estar acompanhados de tradu o juramentada ou n o para o portugu s e ela prevalecer sobre os originais principalmente no que se refere interpreta o da proposta DOCUMENTOS QUE COMP EM A PROPOSTA Os documentos parte da Proposta dever o estar organizados em 1 um envelope conforme descrito a seguir O Concorrente poder incluir no envelope da proposta quaisquer informa es ou materiais complementares que julgue necess rios ao perfeito entendimento da Proposta A primeira p gina da proposta dever conter um ndice listando os documentos nela inclu dos A Proposta submetida pelo Concorrente dever conter a Documentos de Qualifica o de acordo com o estabelecido na Cl usula 4 Qualifica o dos Concorrentes das IAC b Carta de Apresenta o de Proposta conforme Modelo A constante do Anexo IV devidamente preenchida e assinada c Planilhas de Quantidades Modelo 1 e ou Cronograma de Atividades F sico financeiro Modelo 2 conforme indicado nos DDE devidamente assinados e preparados em conformidade com os modelos adequados constantes do Anexo VII do Edital d Garantia de Proposta conforme Modelo A do Anexo V do Edital e nos termos da Cl usula 16 Garantia de Proposta das IAC e e Plano de Trabalho composto por i organograma da equipe administrado
84. ermos do Contrato c sem motivo razo vel 1 n o conseguir prosseguir com os trabalhos ou 11 n o conseguir tomar as medidas para corrigir defeitos no prazo de 28 vinte e oito dias ap s a recep o da notifica o Gerente do Contrato d subcontratar a totalidade das Obras ou transferir o Contrato a outrem sem o consentimento necess rio do Contratante e for declarado em fal ncia ou tornar se insolvente entrar em liquida o ser obrigado a fazer composi o com os seus credores ou exercer suas atividades sob administra o de um deposit rio ou administrador em benef cios de seus credores ou se qualquer outro ato for feito ou evento ocorrer que segundo a legisla o aplic vel tenha um efeito semelhante ao de qualquer desses atos ou eventos acima ou f der ou prometer dar direta ou indiretamente a qualquer pessoa um suborno presente gratifica o comiss o ou outra coisa de valor como um incentivo ou recompensa 1 para realizar ou se abster de fazer qualquer a o em rela o ao Contrato ou 11 para mostrar ou se abster de mostrar favorecimento ou Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 68 desfavorecimento para com qualquer pessoa em rela o ao Contrato ou se qualquer membro do Pessoal do Contratado agentes ou subcontratados der ou oferecer direta ou indiretamente a qualquer pessoa incentivo ou recompensa como est descrito neste par grafo f No entanto in
85. esse omiss es h a omiss o resultar ou resultou em montante que n o fa a parte do pre o do Contrato e G este custo n o ser considerado para inclus o na valora o de qualquer trabalho substitu do Ent o o Contratado dever notificar o Gerente do Contrato com o suporte de comprova es particulares Ao receber essa notifica o o Gerente do Contrato dever proceder de acordo com a sub cl usula 3 1 Responsabilidade e Autoridade do Gerente do Contrato para determinar esse custo e discuti lo com o Contratado para uma vez acordado ser inclu do no Pre o do Contrato 5 5 Participantes da Medi o As medi es ser o executadas pelo Gerente do Contrato em presen a do Representante do Contratado sendo que eventuais diverg ncias ser o sanadas pelo representante do Gerente do Contrato 6 Varia es e Ajustes 6 1 Varia es Varia es podem ser por iniciativa do Contratante em qualquer momento antes da emiss o do Certificado de Recep o das Obras quer atrav s de uma instru o ao Contratado ou por um pedido para que o Contratado apresente uma proposta O Contratado dever executar e garantir cada Varia o Cada Varia o poder incluir a altera es das quantidades de qualquer item de trabalho inclu do no Contrato b altera es na qualidade e outras caracter sticas de qualquer item de trabalho c altera es nos n veis posi es e ou dimens es d
86. ha contendo a rela o de todos os itens de servi os e materiais inclu dos na Obra e seus correspondentes pre os unit rios cotados pelo Contratado em sua Proposta para um Contrato de Empreitada por Pre o Unit rio que parte integrante do Contrato 1 1 1 12 Cronograma de Atividades F sico Financeiro o documento que apresenta a programa o de todas as atividades de constru o de uma determinada Obra distribu das em ordem segiiencial e cronol gica ao longo do per odo de constru o e mostrando o prazo de dura o de cada uma delas e os respectivos percentuais de execu o f sica e financeira mensal 1 1 2 Partes e Pessoas 1 1 2 1 Parte significa o Contratante ou o Contratado conforme o contexto 1 1 2 2 Contratante significa a parte indicada nas Condi es Particulares do Contrato CPC que em nome da Administra o P blica contrata a execu o das Obras pelo Contratado 1 1 2 3 Contratado significa a sociedade ou cons rcio indicada nas Condi es Particulares do Contrato CPC cuja Proposta para execu o das Obras tenha sido aceita pelo Contratante 1 1 2 4 Gerente do Contrato significa a pessoa designada pelo Contratante nas Condi es Particulares do Contrato CPC respons vel pela supervis o da execu o das Obras e pela administra o do Contrato ou qualquer outra pessoa indicada pelo Contratante e notificada ao Contratado para atuar como Gerente do Contr
87. ia NCB N Registro no CREA N ITEM DESCRI O DA OBRA N REGISTRO EMPRESA N NO CREA EXECUTORA 1 2 3 4 Notas 2 Descrever o tipo porte quantitativos da obra supervisionada 3 CREA incluir ART Termo de Compromisso do s Respons vel is T cnico s Concordo assumir como Respons vel is T cnico s da s Obra s da Concorr ncia e Lote s acima identificado s Local e Data Assinatura s do s Respons vel is T cnico s Anexo IV Formul rios Padr o e Informa o da Qualifica o dos Concorrentes 83 MODELO D RELA O DE EQUIPAMENTOS DISPON VEIS Concorrente Concorr ncia NCB N Lote N P gina de MODELO LEASING L EQUIPAMENTO ANO DE PR PRIO P FABRICA O ALUGUEL A Data Assinatura Nome e Cargo Anexo IV Formul rios Padr o e Informa o da Qualifica o dos Concorrentes 84 MODELO E CARTA DE ACEITA O papel timbrado do Contratante data A nome e endere o do Concorrente vencedor Prezados Senhores Vimos pela presente notific los de que sua Proposta datada de para a execu o das Obras nome do projeto e da Obra espec fica conforme mencionado nos Dados do Contrato pelo pre o de montante em n meros e por extenso calculado segundo a Cl usula 28 das Instru es a
88. iedade estrangeira em funcionamento no pa s e ato do registro de autoriza o para funcionamento expedido pelo rg o competente quando a atividade assim o exigir e c No caso de sociedades civis inscri o do ato constitutivo acompanhada de prova da diretoria em exerc cio d Registro comercial no caso de empresa individual Situa o Financeira a Certid o negativa de Fal ncia ou Concordata expedida pelo Distribuidor da Comarca da Sede bem como do principal estabelecimento da Empresa caso distinto da Sede b Certid o negativa do Cart rio de Distribui o e de Protestos expedida pelo Distribuidor da Comarca da Sede e ou do principal estabelecimento da Empresa caso distinto da Sede c Balan os dos ltimos 3 tr s exerc cios financeiros caso o ltimo balan o tenha sido efetuado h mais de 3 tr s meses da data de apresenta o de propostas deve se complement lo com a apresenta o de balan o ou balan os especiais cobrindo Se o I Instru es aos Concorrentes IAC 4 4 3 3 4 3 4 44 todo o per odo desde a elabora o do balan o at o trimestre anterior apresenta o da proposta d Relat rio de auditores ou contadores devidamente registrados no Conselho de Contabilidade descrevendo a situa o econ mica e financeira da Empresa relativamente ao ltimo balan o e e Atestados de 2 duas entidades financeiras datados de no m ximo 60 sessenta dias retroativa
89. ifica o o Gerente do Contrato dever proceder de acordo com a sub cl usula 3 1 Responsabilidade e Autoridade do Gerente do Contrato para determinar esse custo e discuti lo com o Contratado para uma vez acordado ser inclu do no Pre o do Contrato Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 41 12 Varia es e Ajustes 12 1 Varia es Varia es podem ser por iniciativa do Contratante em qualquer momento antes da emiss o do Certificado de Recep o das Obras quer atrav s de uma instru o ao Contratado ou por um pedido para que o Contratado apresente uma proposta O Contratado dever executar e garantir cada Varia o Cada Varia o poder incluir a altera es das quantidades de qualquer item de trabalho inclu do no Contrato b altera es na qualidade e outras caracter sticas de qualquer item de trabalho c altera es nos n veis posi es e ou dimens es de qualquer parte das Obras d elimina o de qualquer trabalho a menos que seja realizado por outros e qualquer trabalho adicional Instala es Materiais ou servi os necess rios para as Obras incluindo quaisquer an lises associadas aos Testes de Conclus o furos e outros testes e trabalhos explorat rios ou altera es na segii ncia ou o momento da execu o das Obras O Contratado n o dever fazer qualquer altera o e ou modifica o das Obras salvo e at o Contratante instruir ou aprova
90. ificada pelo tr fego do Contratado ou pelo Pessoal do Contratado 4 12 Equipamento do Contratado O Contratado ser respons vel por todo o Equipamento do Contratado Quando colocado no Canteiro de Obras o Equipamento do Contratado ser considerado como exclusivamente destinado execu o das Obras O Contratado n o pode retirar do Canteiro de Obras qualquer principais itens do Equipamento do Contratado sem o consentimento do Gerente do Contrato No entanto o consentimento n o ser exigido para os ve culos que transportem mercadorias ou de Pessoal do Contratado 4 13 Prote o ao Meio Ambiente O Contratado deve tomar todas as medidas razo veis para proteger o meio ambiente dentro e fora do local das Obras e para limitar os danos e os efeitos nocivos s pessoas e bens resultantes da polui o ru do e outros resultados de suas opera es 4 14 Eletricidade Agua e G s O Contratado ser respons vel pelo fornecimento de toda a energia gua e outros servi os que possa necessitar para suas atividades de constru o e na medida do definido nas Especifica es T cnicas para os testes 4 15 Relat rios de Salvo disposi o em contr rio nas Condi es Particulares do Contrato Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 31 Progresso CPC relat rios mensais de progresso devem ser elaborados pelo Contratado e submetidos ao Gerente do Contrato em seis c pias
91. inspecionar o local e todas as contas e registros relativos execu o do Contrato e a apresenta o da proposta e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo Banco se o Banco assim solicitar O Contratado e seus Subcontratados e Subconsultores devem observar com aten o a cl usula 11 4 Pr ticas Corruptas ou Fraudulentas que prev nomeadamente que os atos destinados a impedir materialmente o exerc cio de inspe o do Banco e do direito de efetuar auditoria prevista nesta Sub cl usula constituem uma pr tica proibida e sujeita a rescis o do contrato bem como a uma determina o de inelegibilidade de acordo com as Diretrizes de Aquisi es do Banco 3 Obriga es e Responsabilidades do Contratante 3 1 Gerente do Contrato O Contratante designar o Gerente do Contrato no prazo m ximo de 7 sete dias a partir da data de assinatura do Termo de Contrato O Gerente do Contrato atuar como representante do Contratante competindo lhe acompanhar a execu o do contrato e decidir a respeito de quest es relativas surgidas entre o Contratante e o Contratado por m n o ter autoridade para alterar o Contrato 3 2 In cio das Obras O Contratante dever expedir ordem de in cio dos servi os dentro de 7 sete dias a contar da data de assinatura do Termo de Contrato 3 3 Informa es do Contratante O Contratante dever fornecer ao Contratado todos os dados neces
92. l usulas 34 2 e 35 1 destas IAC constituir motivo suficiente para que seja cancelada a adjudica o que lhe foi feita ensejando a execu o da Garantia de Proposta Neste caso o Contratante poder adjudicar o objeto da licita o ao Concorrente que se seguir na ordem de classifica o respeitadas as condi es de sua proposta ou realizar uma nova licita o 36 PR TICAS FRAUDULENTAS E DE CORRUP O 36 1 O Banco exige que os Mutu rios incluindo benefici rios do empr stimo do Banco Concorrentes Fornecedores Empreiteiras e seus agentes se declarados ou n o subcontratados subconsultores prestadores de servi os e qualquer pessoal de sua equipe observem o mais alto padr o de tica durante todo o processo de licita o e execu o desses Contratos Em consegii ncia desta pol tica o Banco a define para os prop sitos desta cl usula os termos estabelecidos abaixo 1 pr tica corrupta significa oferecer dar receber ou solicitar direta ou indiretamente qualquer coisa de valor com o objetivo de influenciar a a o de servidor p blico no processo de licita o ou na execu o de contrato ii pr tica fraudulenta significa a falsifica o ou omiss o dos fatos a fim de influenciar o processo de licita o ou de execu o de contrato iii pr tica colusiva 2 significa esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais Concorrentes com ou sem o conhecimento do Mutu rio
93. lares do Contrato CPC o Contratado designar seu Representante para o Contrato no prazo m ximo de sete dias a partir da data de assinatura do Termo de Contrato O Representante do Contratado ter a autoridade necess ria para agir em nome do Contratado nos termos do Contrato 4 4 Subcontratados O Contratado mediante pr via autoriza o do Contratante poder subcontratar partes dos trabalhos por m n o poder subcontratar a totalidade das Obras O Contratado ser respons vel pelos atos ou omiss es de qualquer Subcontratado seus mandat rios ou empregados como se tratassem de atos ou omiss es do Contratado Salvo disposi o em contr rio nas Condi es Particulares do Contrato a o Contratado dever obter o consentimento do Gerente do Contrato para subcontratar partes da obra e dever informar ao Contratante as qualifica es do Subcontratado b o Contratado n o ser obrigado a obter o consentimento dos fornecedores de Materiais ou para um subcontrato para que o Subcontratado seja nomeado na Proposta c O Contratado dever informar ao Gerente do Contrato a data de inicio dos trabalhos de cada Subcontratado com antecipa o de pelo menos de 28 dias a contar da data prevista para o in cio do Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 29 trabalho do Subcontratado O Contratado dever assegurar que as exig ncias impostas a ele pela Sub cl usula 1 11 Informa es Confi
94. lo menos 25 dos crit rios m nimos estabelecidos nas al neas b c e g da Sub cl usula 4 5 das IAC 1 Para obras estimadas em at R 5 milh es o Volume M dio de obras a ser exigido corresponder a 1 5 x V T sendo V o valor or ado das obras e T o seu tempo de execu o em anos Para obras de valor estimado maior que R 5 milh es o Volume M dio de obras a ser exigido corresponder a 2 5 x V T sendo V o valor or ado das obras e T o seu tempo de execu o em anos Se o I Instru es aos Concorrentes IAC 6 5 1 5 2 6 1 TE 8 8 1 UMA PROPOSTA POR CONCORRENTE Cada Concorrente poder apresentar uma nica proposta quer individualmente ou como membro de um cons rcio vedado a qualquer Concorrente participar como subcontratado da proposta apresentada por outro Concorrente CUSTO DA PROPOSTA O Concorrente arcar com todos os custos relativos elabora o e apresenta o de sua proposta n o recaindo sobre o Contratante quaisquer nus de car ter indenizat rio ou de outra natureza independentemente do resultado do procedimento licitat rio VISITA AO LOCAL DAS OBRAS Ao Concorrente recomendado realizar a visita pr via e inspecionar o Local das Obras e suas cercanias de modo a obter para sua pr pria utiliza o e por sua exclusiva responsabilidade toda a informa o necess ria elabora o da proposta Todos os custos associados visita e inspe o ser
95. ltante de uma mudan a nas leis do Pa s incluindo a introdu o de novas leis e a revoga o ou modifica o da legisla o em vigor feitas ap s a assinatura do Contrato que afetar o Contratado na execu o das obriga es contratuais 7 10 Reajuste de Pre os S ser admitido reajuste de pre os se o prazo de execu o do Contrato for superior a 12 doze meses ou se o prazo de execu o do objeto sofrer prorroga o de modo que o contrato venha a atingir vig ncia superior a 12 doze meses salvo se a prorroga o ocorrer por culpa exclusiva do Contratado hip tese em que n o haver reajuste Caso exista reajuste os valores faturados ser o ajustados a cada 12 doze meses a contar da data da apresenta o da Proposta pela aplica o do respectivo fator de reajuste de pre os aos valores de pagamento devidos de acordo com a seguinte f rmula P A B Imc Toc onde P o fator de reajuste para de Pre o do Contrato v lido por um per odo de 12 meses A e B s o coeficientes especificados nas Condi es Particulares representando as por es reajust veis e n o reajust veis respectivamente do Pre o do Contrato Imc o ndice indicado nas Condi es Particulares em vigor no final do m s de reajuste de pre os a ser usado para os pr ximos 12 meses e Ioc o ndice em vigor na data de apresenta o da Proposta Se o valor do ndice for mudado ap s ter sido utilizado n
96. m o foro de indicar para dirimir quest es oriundas da execu o deste Contrato renunciando a qualquer outro 4 Dos Documentos do Contrato 4 1 Fazem parte integrante deste Termo de Contrato os seguintes documentos a a Carta de Aceita o b a Proposta c as Condi es Particulares do Contrato d as Condi es Gerais do Contrato e as Especifica es T cnicas f os Desenhos g as Planilhas de Quantidades e h outros documentos conforme listado indicar a Se o que foi solicitado E POR SE ACHAREM JUSTOS E ACORDADOS FIRMAM O PRESENTE EM 2 VIAS DE IGUAL TEOR PERANTE AS TESTEMUNHAS AO FINAL IDENTIFICADAS pelo Contratado pelo Contratante Testemunhas 27 Para contratos por pre o global substituir por Cronograma de Atividades F sico Financeiro Anexo IV Formul rios Padr o e Informa o da Qualifica o dos Concorrentes 86 MODELO G MODELO DE DECLARA O DE TRABALHO INFANTIL DECLARA O DE TRABALHO INFANTIL DECLARA O Ref Edital NCB n Para inserir Raz o Social do Concorrente inscrito no CNPJ sob No inserir CNPJ por interm dio de seu representante legal o a Sr a inserir nome completo do Representante Legal portador a da carteira de identidade No inserir no da CI e do CPF No inserir no do CPF declara para os todos os fins que n o emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e n o emprega menor de
97. mente data prevista para apresenta o de propostas indicando a situa o da Empresa Situa o Fiscal a Inscri o no Cadastro Nacional de Pessoas Jur dicas CNPJ b Certificado de Regularidade da situa o perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi o CRF FGTS da Matriz e das Filiais emitido pela Caixa Econ mica Federal com validade em vigor c Certid o de Regularidade de situa o junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social INSS da Matriz e das Filiais mediante Certid o Negativa de D bitos com a Previd ncia Social CND com validade em vigor e d Prova de Regularidade perante as Fazendas Federal Estadual e Municipal da localidade onde est sediado a a empresa A prova de quita o com a Fazenda Federal dever ser acompanhada da Certid o quanto D vida Ativa da Uni o com validade em vigor Qualifica o T cnica a Modelo B do Anexo IV preenchido e acompanhado de atestados fornecidos por pessoas jur dicas de direito p blico ou privado comprovando os servi os executados pelo Concorrente b Modelo C do Anexo IV preenchido e acompanhado da comprova o das respectivas informa es demonstrando a experi ncia e qualifica o do respons vel t cnico e c Modelo D do Anexo IV demonstrando a disponibilidade de m quinas e equipamentos necess rios execu o das Obras A proposta submetida por cons rcio de duas ou mais empresas dever atender a
98. mo atuando em nome do Contratante b o Gerente do Contrato n o tem autoridade para isentar qualquer das Partes de qualquer dos direitos obriga es e responsabilidades no mbito do Contrato e c qualquer aprova o verifica o certificado consentimento exame inspe o instru o aviso pr vio proposta pedido de exame ou ato similar praticado pelo Gerente do Contrato n o isentar o Contratado de qualquer responsabilidade que tenha sob o contrato incluindo responsabilidade por eventuais erros omiss es diverg ncias e n o conformidades d Qualquer pedido do Contratado ao Gerente do Contrato exceto se expressamente previsto deve ser respondido por escrito ao Contratado no prazo de 28 vinte e oito dias a contar da recep o do pedido As seguintes disposi es aplicam se O Gerente do Contrato dever obter a aprova o espec fica do Contratante antes de tomar medidas de acordo com as seguintes Sub cl usulas destas Condi es a Sub Cl usula 12 1 Varia es exceto 1 em uma situa o de emerg ncia conforme identificado pelo Gerente do Contrato ou 1 quando a Varia o resulte em um aumento acumulado no Pre o do Contrato estabelecido no Termo de Contrato inferior uma percentagem especificada nas Condi es Particulares do Contrato CPC b Sub Cl usula 12 2 Processamento das Varia es antes de aprovar uma Varia o proposta pelo Contratado segundo a Sub Cl usula 12 1
99. mp em o Contrato devem ser tomados como mutuamente explicativos uns dos outros Para efeitos de interpreta o a prioridade dos documentos dever estar em conformidade com a seguinte segii ncia a Termo de Contrato b Carta de Aceita o c Proposta do Contratado d Condi es Particulares do Contrato CPC e Condi es Gerais do Contrato CGC f Especifica es T cnicas g Desenhos h Planilhas e G qualquer documento relacionado nas Condi es Particulares do Contrato CPC como parte integrante do Contrato 1 6 Termo de Contrato As Partes assinaram o Temo de Contrato na data indicada nas Condi es Particulares do Contrato CPC formalizando este Contrato no Regime de Execu o estabelecido nas CPC e do qual estas Condi es Gerais CGC fazem parte 1 7 Cess o do Contrato Nenhuma Parte poder ceder a totalidade ou qualquer parte do Contrato ou qualquer benef cio ou interesse nos termos do Contrato 1 8 Guarda e Cuidado dos Documentos As Especifica es T cnicas e os Desenhos ficar o sob a guarda e cuidados do Contratante Salvo disposi o em contr rio no Contrato duas c pias do Contrato dos Desenhos e de cada Desenho subseqiiente ser o fornecidas ao Contratado que poder fazer mais c pias s suas pr prias custas Cada um dos Documentos do Contratado ficar sob a guarda e cuidados do Contratado a menos e at que sejam entregues oficialmente e ass
100. nifica o certificado emitido de acordo com a sub cl usula 10 9 Certificado de Desempenho 1 1 4 Bens e Obras 1 1 4 1 Equipamento do Contratado significa todos os aparelhos m quinas ve culos e outras coisas necess rias para a execu o e conclus o das obras e para a repara o de eventuais defeitos No entanto o Equipamento do Contratado exclui Obras provis rias Equipamentos do Contratante se houver bem como Instala es Materiais e qualquer outra coisa destinada a fazer parte das Obras Permanentes 1 1 4 2 Bens s o todos os materiais e os equipamentos que o Contratado esteja obrigado a fornecer para execu o das obras e dos servi os de conformidade com o Contrato Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 22 1 1 4 3 Materiais coisas de todos os tipos com exce o de Equipamentos destinados a fazer parte das Obras Permanentes incluindo o fornecimento de materiais perec veis se houver a ser fornecido pelo Contratante nos termos do Contrato 1 1 4 4 Instala es significa os aparelhos m quinas e outros equipamentos destinados a fazer parte das obras permanentes incluindo ve culos adquiridos para o Contratante e relativo constru o ou opera o das Obras 1 1 4 5 Obras permanentes significa as obras permanentes a serem executadas pelo Contratado conforme o Contrato 1 1 4 6 Se o significa uma parte das obras especificada nas Condi es Particulares do C
101. nit rio prevalecer a menos que na opini o do Contratante exista um erro grosseiro e bvio de Nos contratos por Pre o Global dever constar dos Dados do Edital o seguinte texto No caso de discrep ncia entre o valor num rico e por extenso prevalecer o valor por extenso em substitui o s al neas a e b da Cl usula 27 1 acima Se o I Instru es aos Concorrentes IAC 16 2T 2 28 28 1 28 2 28 3 28 4 pontua o decimal no pre o unit rio Neste caso o pre o total cotado prevalecer e o pre o unit rio ser corrigido b existindo discrep ncia entre o valor total da soma de parcelas indicado pelo Concorrente em sua proposta e o valor somado das mesmas parcelas na verifica o pelo Contratante prevalecer o valor somado na verifica o c existindo erro em um total correspondente a adi o ou subtra o de subtotais prevalecer o os subtotais e total dever ser corrigido Na d existindo discrep ncia entre o pre o registrado em n meros e o registrado por extenso prevalecer este ltimo Exceto se o pre o em n meros estiver relacionado a um erro aritm tico caso em que prevalecer e ser sujeito aos procedimentos a b e c acima e e existindo omiss o de pre o para um item inclu do na Planilha de Quantidades ou no Cronograma de Atividades F sico Financeiro ser considerado que o pre o desse item encontra se distribu do nos pre os unit rios d
102. ntar em conformidade com a Cl usula 4 destas IAC PA Uma determina o afirmativa condi o para adjudica o ao Concorrente Uma determina o negativa resultar na desqualifica o da proposta do Concorrente caso em que o Contratante passar ao exame da qualifica o do Concorrente que apresentou a proposta de menor pre o avaliado seguinte para determinar as suas respectivas qualifica es para executar o contrato conforme os crit rios de qualifica o estabelecidos para esta licita o F ADJUDICA O CRIT RIOS PARA ADJUDICA O O Contratante far a adjudica o ao Concorrente cuja proposta tenha sido considerada como substancialmente adequada aos termos do Edital e que tenha apresentado o menor pre o avaliado desde que tal Concorrente tenha sido considerado a eleg vel segundo os termos da Cl usula 3 destas IAC e b qualificado segundo os termos das Cl usula 4 e 29 destas IAC DIREITO DO CONTRATANTE DE ACEITAR QUALQUER PROPOSTA E DE REJEITAR QUALQUER UMA OU TODAS AS PROPOSTAS 31 1 O Contratante se reserva o direito de nos termos do Edital aceitar ou rejeitar qualquer proposta ou cancelar o processo de licita o a qualquer tempo antes da adjudica o do Contrato sem que do cancelamento decorra qualquer direito a indeniza o aos Concorrentes Se o I Instru es aos Concorrentes IAC 18 32 32 1 32 2 33 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 34 34 1
103. ntrato a Carta de Aceita o a Proposta do Contratado estas Condi es as Especifica es T cnicas os Desenhos as Planilhas de Quantidades e os documentos adicionais se houver que est o listados no Contrato ou da Carta de Aceita o 1 1 1 2 Termo de Contrato significa o acordo contratual previsto na Sub cl usula 1 6 Termo de Contrato 1 1 1 3 Carta de Aceita o a carta assinada pelo Contratante com a aceita o formal da Proposta incluindo qualquer memorando anexado contendo acordos assinados por ambas as partes Se n o houver nenhuma carta de aceita o a express o Carta de Aceita o significa o Termo de Contrato e a data de emiss o ou recebimento da Carta de Aceita o ser a data da assinatura do Termo de Contrato 1 1 1 4 Proposta significa a Carta Proposta e todos os outros documentos que foram completados e submetidos pelo Contratado e inclui a oferta assinada que ele submeteu ao Contratante para execu o das Obras 1 1 1 5 Especifica es T cnicas significa o documento de especifica o como previsto no Contrato e os aditamentos e altera es ao caderno de especifica es em conformidade com o Contrato Esse documento especifica as Obras 1 1 1 6 Desenhos os desenhos das Obras conforme consta no Contrato e qualquer desenho adicional e modifica es emitidas pelo Contratante ou em seu nome em conformidade com o Contrato 1 1 1 7 Planilhas significa o s documento s
104. ntratual Qualquer eventual altera o ser obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente contrato 10 Garantia de Execu o do Contrato 10 1 Garantia de Execu o do Contrato O Contratado dever obter a sua custa e entregar ao Contratante uma Garantia de Execu o do Contrato no montante estabelecido nas Condi es Particulares do Contrato CPC emitida por banco ou seguradora aceit vel pelo Contratante O Contratado dever entregar a Garantia de Execu o do Contrato ao Contratante at a data de assinatura do Termo de Contrato 10 2 Vig ncia da Garantia A garantia prestada dever vigorar e permanecer execut vel at 28 vinte e oito dias contados da data de emiss o do Certificado de Recebimento das Obras no caso de Garantia Banc ria e at 01 um ano contado dessa mesma data no caso de Seguro Garantia O Contratado dever estender o prazo de validade ou aumentar o valor da Garantia de Execu o do Contrato caso o prazo do contrato seja estendido ou seu valor alterado 10 3 Devolu o da Garantia de Execu o do Contrato A garantia prestada ser restitu da e ou liberada ap s a expedi o do Certificado de Recebimento das Obras 11 San es e Penalidades 11 1 Penalidade Legal Se o Contratado inadimplir as obriga es assumidas no todo ou em parte ficar sujeito s san es previstas na legisla o correspondente
105. numero de anos indicado nos DDE um volume m dio de Obras cujo valor seja de pelo menos o montante especificado nos DDE c experi ncia como contratado executor principal na constru o de pelo menos 2 duas obras de natureza e complexidade requerida conforme definido nos DDE nos ltimos 10 dez anos para atender a essa exig ncia as obras citadas dever o estar com no m nimo 70 setenta por cento j conclu das d patrim nio l quido igual ou superior ao m nimo exigido nos DDE e ter executado obras com caracter sticas quantidades prazos de contratos compat veis com o objeto da licita o conforme definido nos DDE possuir respons vel t cnico indicado para execu o das obras cujas experi ncia e qualifica o sejam compat veis com os requisitos de similaridade definidos nos DDE relativamente s parcelas de maior relev ncia e valor significativo das Obras e g disponibilidade por meio de compra aluguel leasing etc das m quinas e equipamentos necess rios execu o das Obras conforme exig ncias m nimas relacionadas nos DDE No caso de cons rcios a qualifica o ser determinada para a capacidade do conjunto dos membros do cons rcio como sendo a soma dos valores de cada membro sendo necess rio ainda que nenhum dos membros individualmente deixe de comprovar a a situa o regular de acordo com o disposto na al nea a da Sub cl usula 4 5 b o cumprimento de pe
106. o Banco de alega es de pr tica corrupta fraudulenta coercitiva ou colusiva e ou amea ar perseguir ou intimidar qualquer parte interessada para impedi la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes investiga o ou ao seu prosseguimento ou bb atos cuja inten o seja impedir materialmente o exerc cio dos direitos do Banco de promover inspe o ou auditoria Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 70 13 Recep o das Obras 13 1 Recep o O objeto deste contrato ser recebido pelo Contratante ap s inspe o f sica de qualidade por comiss o ou servidor para tanto designado 13 2 Termo de Recebimento Provis rio A vistoria para recebimento da obra ser feita quando a Obra tiver plena condi o de uso com as liga es s redes p blicas devidamente aceitas limpo e higienizado Constatada a conclus o dos servi os de acordo com o projeto as especifica es e as recomenda es da fiscaliza o o Contratante fornecer o Termo de Recebimento Provis rio da Obra que ter validade por 180 cento e oitenta dias 13 3 Certificado de Recebimento Decorrido esse per odo sem necessidade de quaisquer reparos ser entregue o Certificado de Recebimento das Obras se houver das Obras ocorr ncias que justifiquem o refazimento no todo ou em parte da obra ou dos servi os a contagem do per odo de 180 cento e oitenta dias ser recome ada
107. o Contratante desde que por escrito carta fax telegrama ou correio eletr nico no prazo e endere o indicados nos DDE O Contratante responder tamb m por escrito no prazo indicado nos DDE C pias da resposta do Contratante incluindo uma explica o sobre as perguntas sem identificar a fonte ser o fornecidas a todos os interessados que retiraram ou venham a retirar o Edital Caso o resultado dos esclarecimentos acarrete altera es nos elementos essenciais do Edital o Contratante modificar o Edital atrav s de adendos de acordo com o procedimento previsto na Clausula 10 destas IAC O Contratante poder convocar uma reuni o preliminar apresenta o de Propostas a fim de esclarecer quaisquer quest es a respeito do que possa ser levantado nesse est gio da licita o Nesse caso o Contratante notificar os interessados quanto ao local data e hora da reuni o qual os respectivos representantes poder o comparecer A falta de atendimento a essa reuni o n o ser motivo para a desqualifica o do Concorrente A Ata da reuni o incluindo c pias das quest es formuladas e as respostas dadas ser o fornecidas imediatamente a todos os presentes reuni o e eventuais ausentes que retiraram ou que venham a retirar o Edital Eventuais modifica es de qualquer das partes deste Edital que venham a ser necess rias em virtude da reuni o ser o efetuadas pelo Contratante por interm dio de adendo nos termos da Cl
108. o c lculo este dever ser corrigido e ajustado no pr ximo Certificado de Pagamento 8 Prazo e Entrega das Obras 8 1 Prazo de Conclus o 8 2 Cronograma de Atividades O objeto do contrato dever ser executado e conclu do no prazo indicado nas Condi es Particulares do Contrato CPC contado a partir da data da ordem de in cio dos servi os O Contratado dever apresentar ao Gerente do Contrato um Cronograma de Atividades F sico Financeiro detalhado dentro de 28 vinte e oito Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 66 dias ap s ter recebido a ordem de in cio dos servi os O Contratado dever apresentar tamb m um Cronograma de Atividades revisto sempre que o cronograma anterior for incompat vel com o progresso real ou com as obriga es do Contratado Cada cronograma deve incluir os itens acordados pelas partes 8 3 Entrega de Documentos Todos os projetos executivos e legais elaborados pelo Contratado dever o ser aprovados pelo Contratante O desenvolvimento dos servi os obedecer ao Cronograma F sico Financeiro apresentado na proposta 9 Varia es 9 1 Direito de Solicitar Varia es O Contratado executar acr scimos ou supress es do objeto deste instrumento que venham a ser solicitados pelo Contratante nas mesmas condi es contratuais observados os termos e limites previstos na legisla o correspondente 9 2 Aditivo Co
109. o do Pa s exceto no que pode ser atribu vel ao uso dessas muni es explosivos radia es ou radioatividade pelo Contratado e ondas de press o causadas por avi es ou por outros dispositivos a reos que viajam a velocidades supers nicas f uso ou ocupa o pelo Contratante de qualquer parte das Obras Permanentes salvo nas formas especificadas no contrato g projeto de qualquer parte das Obras feito pelo Pessoal do Contratante ou por outras pessoas sob a responsabilidade do Contratante e h qualquer a o das for as da natureza que seja fortuita ou contra a qual um Contratado experiente n o poderia razoavelmente ter esperado e ter tomado as precau es adequadas de preven o 16 4 Conseqii ncias dos Riscos do Contratante Na medida em que qualquer um dos riscos enumerados na Sub cl usula 16 3 acima resulte em perda ou dano s Obras Bens ou Documentos do Contratado o Contratado dever notificar prontamente o Gerente do Contrato O gerente do Contrato poder emitir uma Varia o conforme a Sub Cl usula 12 1 Varia es com instru o ao Contratado para retificar essa perda ou dano Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 51 16 5 Limite de Responsabilida de Nenhuma das Partes ser respons vel perante a outra Parte por perda de uso de qualquer obra por lucros cessantes por perda de qualquer contrato ou por qualquer perda indireta ou conseguencial ou por danos que pos
110. o entanto o Per odo de Notifica o de Defeitos n o ser prorrogado por mais de 2 dois anos Se a entrega e ou montagem das Instala es e ou Materiais for suspensa de acordo com a Sub cl usula 7 6 Suspens o dos Trabalhos ou 15 1 Direito do Contratado de Suspender os Trabalhos as obriga es do Contratado relativas a esta Cl usula n o se aplicar o a qualquer defeito ou dano que ocorra ap s 2 dois anos da data em que o Per odo de Notifica o de Defeitos para Instala es e ou Materiais 10 4 Incapacidade de Reparar Defeitos Se o Contratado n o reparar qualquer defeito ou dano em um prazo razo vel um prazo pode ser fixado pelo Contratante dentro do qual o defeito ou dano deve ser sanado O Contratado dever ser informado deste prazo Se o Contratado n o reparar o defeito ou dano causado dentro desse prazo o Contratante poder sua escolha a realizar a obra por si ou por terceiros de forma razo vel e custa do Contratado mas o Contratado n o ter qualquer responsabilidade por este trabalho e o Contratado fica sujeito a pagar ao Contratante os custos incorridos pelo Contratante em reparar o defeito ou dano b determinar uma redu o razo vel no Pre o do Contrato ou c rescindir o contrato como um todo ou em rela o a uma parte importante das Obras caso o defeito ou dano prive o Contratante de se beneficiar substancialmente da totalidade das Obras ou de qualquer parte importante das
111. o para qualquer destes custos exceto conforme estipulado na Sub cl usula 13 2 Ajustes por Modifica es na Legisla o c as quantidades estabelecidas na Planilha de Quantidades ou outras Planilhas no caso de Contrato de Empreitada por Pre o Unit rio s o quantidades estimadas e n o devem ser consideradas como as quantidades reais e corretas 1 dos trabalhos que o Contratado obrigado a executar ou 11 para os fins da Cl usula 11 Medi o e Valora o 13 2 Ajustes para Modifica o na Legisla o O pre o do Contrato ser ajustado para ter em conta qualquer aumento ou diminui o no custo resultante de uma mudan a nas leis do Pa s incluindo a introdu o de novas leis e a revoga o ou modifica o da legisla o em vigor feitas ap s a Data Base que afetar o Contratado na execu o das obriga es contratuais 13 3 Fatura para Pagamento Peri dico O Contratado dever apresentar uma Fatura para Pagamento Peri dico em seis c pias ao Gerente do Contrato ap s o t rmino de cada m s na forma acordada com o Contratante mostrando em detalhe os montantes a que o Contratado considera ter direito a receber juntando os documentos de apoio comprobat rios que incluir o o relat rio de progresso dos trabalhos realizados durante este m s em conformidade com a Sub cl usula 4 15 Relat rios de Progresso A fatura dever conter os seguintes itens conforme o caso na segii ncia indi
112. o prazo de 30 trinta dias ap s o Contratante ter recebido esta Fatura O pagamento do valor devido deve ser feito em conta banc ria do Contratado indicada nas Condi es Particulares do Contrato CPC 13 6 Atraso de Pagamento Se o Contratado n o receber o pagamento em conformidade com a Sub cl usula 13 5 Pagamento ter direito a receber encargos financeiros como indicado nas Condi es Particulares do Contrato CPC a serem pagos mensalmente sobre o montante n o pago durante o per odo de atraso O Contratado ter direito a este pagamento sem necessidade de solicita o formal ou certifica o e sem preju zo de qualquer outro direito ou repara o 13 7 Devolu o das Reten es Na conclus o da Obra metade do valor total das reten es de pagamentos ser restitu da ao Contratado sendo a outra metade restitu da ap s o encerramento do Per odo de Notifica o de Defeitos e da certifica o pelo Gerente do Contrato dos Defeitos que foram notificados ao Contratado que j tenham sido corrigidos Na conclus o da Obra o Contratado pode substituir o valor retido por meio de Garantia Banc ria aceita pelo Contratante 13 8 Fatura Final Dentro de 84 oitenta e quatro dias ap s ter recebido o Certificado de Recep o das Obras o Contratado dever apresentar ao Contratante 6 seis Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 44 c pias de uma Fatura Final com documentos c
113. ocal de trabalho devendo observar as exig ncias emanadas da CIPA Comiss o Interna de Preven o de Acidentes e principalmente as contidas na legisla o em vigor b informar rea de seguran a do Contratante os nomes e fun es dos empregados do Contratado que estar o atuando na execu o das obras em quest o c manter a disciplina entre seus empregados aos quais ser expressamente vedado o uso de qualquer bebida alco lica bem como durante a jornada de trabalho desviar a aten o do servi o d manter pessoal habilitado uniformizado num s padr o devidamente identificado atrav s de crach s com fotografia recente e instruir os seus empregados quanto preven o de inc ndios nas reas do Contratante f substituir qualquer integrante de sua equipe cuja perman ncia no servi o for considerada inconveniente no prazo determinado pelo Contratante 2 15 Entrega de O Contratado fornecer ao Contratante os dados t cnicos relativos s Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC Dados T cnicos 59 Obras e todos os elementos e informa es necess rias quando por este solicitado 2 16 Cumprimento da Legisla o O Contratado dever cumprir as posturas do Munic pio e as disposi es legais estaduais e federais especialmente as que interfiram na execu o dos servi os com nfase especial nas disposi es legais listadas nas Condi es Particulare
114. oen a ou morte de qualquer pessoa empregada pelo Contratado ou por qualquer outro membro do Pessoal do Contratado O seguro deve ser mantido em pleno vigor durante todo o tempo que essas pessoas estejam trabalhando na execu o das Obras Para os empregados de Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 52 um SubContratado o seguro poder ser efetuado pelo SubContratado mas o Contratado ser respons vel pelo cumprimento desta Cl usula 18 For a Maior 18 1 Aviso de For a Maior Se uma Parte for impedida de cumprir suas obriga es substanciais no mbito do Contrato devido a evento ou circunst ncias de For a Maior tal como definido pela lei brasileira ent o a Parte impedida deve notificar outra parte sobre evento ou circunst ncias que constituem a for a maior e deve especificar as obriga es eo desempenho para os quais est ou estar impedido de cumprir O aviso deve ser emitido no prazo de 14 catorze dias depois que a Parte tomou conhecimento do evento ou circunst ncia relevante que constitui motivo de For a Maior Ap s ter notificado a outra Parte a Parte impedida ficar dispensada do cumprimento de suas obriga es pelo tempo que tal For a Maior impedir de realiz las N o obstante qualquer disposi o desta Cl usula a For a Maior n o aplic vel s obriga es de cada Parte para fazer pagamentos outra Parte nos termos do Contrato 19 Reivindica es e Arbi
115. omprobat rios em conformidade com a Sub cl usula 13 3 Fatura para Pagamento Peri dico mostrando a o valor de todo o trabalho feito em conformidade com o Contrato at a data indicada no Certificado de Recep o das Obras b quaisquer outras quantias que o Contratado considere serem devidas e c uma estimativa de quaisquer outras quantias que o Contratado considere que venham a ser devidas ao abrigo do Contrato Os valores estimados dever o ser apresentados separadamente da presente Fatura Final 13 9 Declara o de Liquida o Ao apresentar a Fatura Final o Contratado deve apresentar uma Declara o de Liquida o que confirma que o total da Fatura Final representa a liquida o total e definitiva de todos os valores devidos ao Contratado relativo ou em conex o com o Contrato Esta declara o pode indicar que ela se torna v lida somente quando o Contratado tenha recebido a Garantia de Execu o do Contrato e o saldo remanescente desse total data na qual a declara o ter sua validade iniciada 13 10 Moeda dos Pagamentos Os pagamentos ser o efetuados exclusivamente em moeda corrente nacional 13 11 Reajuste de Pre os Os pre os somente estar o sujeitos a reajustamento se assim estiver previsto nas Condi es Particulares do Contrato CPC S ser admitido reajuste se o prazo de execu o do Contrato for superior a 12 doze meses Caso haja previs o os valores faturados ser o
116. onada Obra conforme descrito na Cl usula 1 da Se o I n s abaixo assinados propomos executar e concluir a referida Obra de acordo com as Condi es de Contrato Especifica es Desenhos Plantas e Planilhas de Quantidades ou Cronograma de Atividades F sico Financeiro pelo valor de por extenso Os descontos oferecidos e a seguinte metodologia para aplic los a Caso nossa Proposta seja aceita comprometemo nos a iniciar a Obra em ___ dias contados do recebimento da ordem do Contratante bem como a entregar as Obras a que se refere o Contrato dentro de ___ dias contados a partir da Data de In cio das Obras Caso nossa Proposta seja aceita nos comprometemos a oferecer Garantia de Execu o do Contrato a ser aprovada por V Sas obrigando nos conjunta e solidariamente pela quantia correspondente a montante da garantia da mencionada soma de acordo com as Condi es Gerais do Contrato Concordamos em manter esta Proposta pelo prazo de inserir o prazo em n mero e por extenso dias contados da data de abertura das Propostas estabelecida na Cl usula 20 das Instru es aos Concorrentes IAC A presente proposta bem como a expressa aceita o de V Sas constituir o compromisso entre as partes at a assinatura do Contrato Comiss es ou gratifica es caso existam pagas ou a serem pagas por n s aos agentes relacionados a esta Proposta e execu o do Contrato caso a adjudica o nos seja feita
117. onera o Contratado de qualquer das suas fun es obriga es e responsabilidades no mbito do contrato 4 8 Dados do Local das Obras O Contratante dever disponibilizar ao Contratado para sua informa o antes da Data Base todos os dados pertinentes que o Contratante possua sobre a sub superf cie e condi es hidrol gicas no local das Obras incluindo os aspectos ambientais O Contratante dever igualmente disponibilizar ao Contratado todos os dados que venham a ser possu dos pelo Contratante ap s a Data Base O Contratado ser respons vel pela interpreta o de todos esses dados Na medida em que tenha sido poss vel levando em considera o o custo e tempo o Contratado dever ter obtido todas as informa es necess rias quanto aos riscos conting ncias e outras circunst ncias que possam influenciar ou afetar a sua Proposta bem como sua execu o das Obras Na mesma medida ser considerado que o Contratado inspecionou e examinou o local das Obras o seu entorno os dados acima e outras informa es dispon veis bem como de ter ficado satisfeito antes da apresenta o da sua Proposta com rela o a todas as quest es relevantes incluindo sem se limitar isso Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 30 a a forma e a natureza do local das obras inclusive condi es de sub superf cies b as condi es clim ticas e hidrol gicas c a extens o e a natureza dos servi
118. ontratado Se subsequentemente o Contratado receber o pagamento ou elementos de sua comprova o conforme descrito na Sub cl usula pertinentes e no aviso acima antes de dar um aviso de rescis o o Contratado dever retomar os trabalhos logo seja razoavelmente poss vel 15 2 Rescis o pelo Contratado O Contratado tem direito a rescindir o contrato se a o Contratado n o receber o montante devido correspondente a uma Fatura de Pagamento Intercalar no prazo de 42 quarenta e dois dias ap s o t rmino do prazo indicado na Sub cl usula 13 5 Pagamento em que o pagamento deve ser feito b O Contratante n o cumpra substancialmente as suas obriga es contratuais de maneira tal que afete materialmente e adversamente o equil brio econ mico financeiro do contrato e ou a capacidade do Contratado executar o Contrato c o Contratante n o cumprir com a Sub cl usula 1 6 Termo de Contrato ou Sub cl usula 1 7 Cess o do Contrato d o Contratado n o receber a instru o do Gerente do Contrato para o in cio das obras em at 30 trinta dias ap s a Data de In cio nos termos da Sub cl usula 7 1 Data de In cio e uma suspens o prolongada que dure 112 cento e doze dias ou mais e que afete a totalidade das Obras Em qualquer um desses eventos ou circunst ncias o Contratado pode rescindir o contrato mediante aviso pr vio de 14 catorze dias para o Contratante A a o do Contratado de rescindir o Contra
119. ontrato CPC como Se o conforme o caso 1 1 4 7 Obras provis rias significa toda obra tempor ria de qualquer tipo exceto equipamentos do Contratado requisitadas para o Local de execu o e conclus o das Obras Permanentes e para a corre o de qualquer defeito 1 1 4 8 Obras significa as Obras Permanentes e as Provis rias ou qualquer delas conforme o caso 1 1 5 Outras 1 1 5 1 Documentos do Contratado significa c lculos softwares Defini es desenhos manuais modelos e outros documentos de natureza t cnica se houver fornecido pelo Contratado sob o contrato 1 1 5 2 Equipamentos do Contratante significa m quinas aparelhos e ve culos se houver disponibilizados pelo Contratante para uso do Contratado na execu o das Obras 1 1 5 3 Garantia de Execu o significa a Garantia ou Garantias exigida na Sub cl usula 4 2 Garantia de Execu o do Contrato 1 1 5 4 Local significa o lugar onde as obras permanentes ser o executadas incluindo dep sitos e canteiros de obras nos quais os equipamentos e materiais ser o entregues e qualquer outro lugar especificado no Contrato como sendo parte do Local 1 1 5 5 Varia o significa qualquer modifica o nas obras que seja informada ou considerada como varia o conforme a Cl usula 12 Varia es e Ajuste 1 2 Interpreta o No contrato salvo disposi es em contr rio a palavras que indicam um g nero incluem
120. os especialmente ao final da obra 4 2 Participantes da Vistoria Todas as vistorias ser o realizadas pelo Gerente do Contrato e seus auxiliares e consultores que dever o ser acompanhados pelo Representante do Contratado e quem este deseje incluir na vistoria 4 3 Registro A realiza o das vistorias dever ser registrada no livro di rio da obra e as anota es da fiscaliza o no mesmo ter o validade de comunica o escrita devendo ser rubricadas pelos representantes de ambas as partes 5 Medi es 5 1 Fregii ncia e Metodologia de Medi o As medi es para faturamento dever o ocorrer mensalmente a partir da ordem de in cio dos servi os Sob pena de n o realiza o as medi es devem ser precedidas de solicita o do Contratado com anteced ncia de 5 cinco dias instru da com os seguintes elementos a relat rios escrito e fotogr fico b cronograma refletindo o andamento da obra A medi o deve ser feita para apurar a quantidade l quida real da execu o de cada item das obras permanentes e a metodologia adotada para medi o deve ser a de acordo com o Cronograma de Atividades F sico financeiro no caso de contratos por Empreitada por Pre o Global que inclui a rela o de todas as atividades de constru o da Obra distribu das em ordem segiencial e identificando os eventos de pagamento e seus correspondentes percentuais do pre o global cotado pelo Contr
121. os seguintes requisitos a toda a documenta o referida na Cl usula 4 destas IAC dever ser apresentada individualmente por todos os membros do cons rcio b inclus o do compromisso de constitui o de cons rcio assinado por todos os membros a ser devidamente lavrado e registrado caso a proposta venha a ser vencedora no qual 1 todos os membros do cons rcio se declarem solidariamente respons veis pela execu o do objeto contratual e Se o I Instru es aos Concorrentes IAC 5 4 5 4 6 1 um dos membros seja designado l der com poderes espec ficos para receber as instru es relativas execu o do contrato bem como os pagamentos devidos em nome de todos os demais membros Para se qualificar para a assinatura do Contrato os Concorrentes dever o atender aos seguintes crit rios m nimos a situa o regular quanto aos aspectos jur dicos financeiros e fiscais Ficando entendido que os documentos indicados nas Sub cl usulas 4 3 1 4 3 2 a e b e 4 3 3 a poder o ser substitu dos por meio da apresenta o de cadastro do Concorrente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal dentro do per odo de sua validade ou em sistema equivalente no caso de estados ou munic pios se definido nos DDE acompanhado de declara o de inexist ncia de fato superveniente expedi o do certificado que seja impeditivo da habilita o b ter realizado no
122. os Concorrentes foi por n s aceita Solicitamos a Vs Sas que iniciem as referidas Obras ap s a assinatura do Termo de Contrato aqui anexado e da emiss o da Ordem de Servi o de acordo com os documentos contratuais indicados nas Condi es Gerais e Particulares do Contrato aqui anexados Atenciosamente assinatura e t tulo do signat rio Anexo IV Formul rios Padr o e Informa o da Qualifica o dos Concorrentes 85 MODELO F MINUTA DO TERMO DE CONTRATO Ref inserir N do Processo Licitat rio Aos dias do m s de de qualificar Contratante doravante denominado Contratante de um lado e qualificar Concorrente vencedor doravante denominado Contratado de outro lado CONSIDERANDO que o Contratante deseja que a Obra seja executada e CONSIDERANDO que nos termos da Carta de Aceita o datada de Data aceita a Proposta do Contratado RESOLVEM celebrar o presente contrato regido pelas seguintes Cl usulas 1 Do Objeto Este Contrato tem por objeto a execu o da Obra inserir breve descri o da Obra conforme Cl usula 1 1 do Anexo II 2 Dos Recursos 2 1 Pela execu o das Obras pelo Contratado o Contratante se disp e a fazer pagamentos que n o excedam o pre o de inserir o pre o do Contrato de acordo com as Cl usulas constantes das Condi es Gerais e das Condi es Particulares 2 2 inserir classifica o e empenho dos recursos 3 Do Foro As partes elege
123. os e bens necess rios execu o e conclus o das obras e para corre o de qualquer defeito d a legisla o os procedimentos e as pr ticas trabalhistas e e as necessidades do Contratado para acesso acomoda o instala es pessoal energia transporte gua e demais servi os necess rios execu o e conclus o das obras e para corre o de qualquer defeito 4 9 Valor Aceito do Contrato O Contratado reconhece a corre o e sufici ncia do Valor Aceito do Contrato e salvo disposi o em contr rio no contrato o Valor Aceito do Contrato abrange todas as obriga es contratuais do Contratado e todas as coisas necess rias para a boa execu o e conclus o das obras e para a repara o de eventuais defeitos 4 10 Direito de Passagem Salvo disposi o em contr rio no Contrato o Contratante dever proporcionar o acesso e posse do local inclusive direitos de passagem especiais e ou tempor rios que sejam necess rios para execu o das Obras O Contratado dever obter a seu risco e custo quaisquer direitos de passagem reas ou instala es fora do local das Obras que ele possa necessitar para seus objetivos na execu o das Obras 4 11 Vias de Acesso O Contratado declara estar satisfeito quanto adequa o e disponibilidade das vias de acesso para o local das Obras na Data Base O Contratado dever envidar esfor os razo veis para evitar que qualquer estrada ou ponte seja dan
124. os outros itens da correspondente Planilha e portanto n o sofrer qualquer corre o e n o ser computado separadamente nas medi es para pagamento Caso o Concorrente que tenha ofertado o menor pre o avaliado n o aceite a corre o do valor de conformidade com o procedimento descrito na Sub cl usula 27 1 destas IAC ter a sua proposta rejeitada e a garantia de proposta poder ser executada nos termos da Cl usula 16 da IAC AVALIA O E COMPARA O DAS PROPOSTAS O Contratante avaliar e comparar somente as propostas que foram consideradas substancialmente adequadas aos termos do Edital conforme a Cl usula 26 destas IAC Para avalia o das Propostas o Contratante deve utilizar os crit rios e metodologias indicados nesta cl usula Nenhum outro crit rio ou metodologia deve ser permitido Para tal o Contratante estabelecer para cada uma das Propostas o Pre o Avaliado da Proposta ajustando o Pre o da Proposta da seguinte forma a corrigindo erros aritm ticos conforme estipulado na Cl usula 27 destas IAC b procedendo qualquer ajuste apropriado para qualquer outra varia o quantific vel ou desvio n o refletido no Pre o da Proposta ou no item acima mencionado e c procedendo qualquer ajuste apropriado para refletir os descontos ou outras modifica es do pre o ofertado de acordo com a Sub cl usula 23 3 das IAC De acordo com a Cl usula 25 das IAC o Contratante poder solicitar quaisquer esclar
125. ou de seus Prepostos visando estabelecer pre os em n veis artificiais e n o competitivos 7 A Garantia Banc ria dever ser apresentada de acordo com os Modelos B ou C do Anexo V e num montante equivalente a no m nimo 5 cinco por cento e no m ximo 10 dez por cento do valor do Contrato Emitido por uma seguradora e aceito pelo Contratante Nesse contexto ser impr pria qualquer atitude tomada pelo licitante fornecedor empreiteiro ou subempreiteiro com o objetivo de influenciar o processo de aquisi o ou a execu o do contrato para obter vantagens indevidas 10 R y E E po yen ei Para a finalidade destas Diretrizes terceiros refere se a um funcion rio p blico que atua em um processo de aquisi o ou na execu o de um contrato Nesse contexto funcion rio p blico inclui os membros da equipe do Banco Mundial e os funcion rios de outras organiza es que tomam decis es relacionadas a aquisi es ou as revisam Para a finalidade destas Diretrizes parte refere se a um funcion rio p blico os termos benef cio e obriga o est o relacionados ao processo de aquisi o ou execu o do contrato e o ato ou omiss o tem como finalidade influenciar o processo de aquisi o ou a execu o do contrato 2 Para a finalidade destas Diretrizes o termo partes refere se aos participantes do processo de aquisi o incluindo os funcion rios p blicos que tentam es
126. ou Benefici rio Qualificar o Mutu rio ou o Benefici rio de Doa o Caso o Contratante seja diferente do Mutu rio ou do Benefici rio descrever o v nculo existente entre eles Montante do Empr stimo ou Doa o indicar montante em d lares do Empr stimo ou Doa o Projeto indicar nome do projeto e o N mero do Acordo de Empr stimo ou Doa o ou indicar que o Empr stimo ou Doa o foi solicitado e est em fase de negocia o As despesas decorrentes dos servi os correr o conta da seguinte Dota o Or ament ria informar os dados da Dota o Or ament ria Documenta o de Qualifica o Ao Concorrente cadastrado no SICAF Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal ou em sistema equivalente poder a crit rio do Contratante ser dispensada a apresenta o dos documentos exigidos nos itens 4 3 1 4 3 2 e 4 3 3 referentes a Situa o Jur dica Situa o Financeira e Situa o Fiscal desde que o Contratante tenha acesso on line ao SICAF Nesta hip tese o Concorrente dever fornecer o n mero de seu CGC e informar que cadastrado no Escolha uma das alternativas para adequ la s caracter sticas de sua obra a Volume m dio de Obras nos ltimos inserir n mero de anos anos para obras de grande porte b Volume m dio de Obras em pelo menos um dos ltimos inserir n mero de anos anos para obras de pequeno porte 16 Para obras estimadas em at
127. ou emitir um certificado para ele para esse efeito Se o Gerente do Contrato n o compareceu aos testes ele ser considerado como tendo aceitado as leituras como precisas 6 5 Rejei o Se como resultado de um exame inspe o medi o ou ensaio qualquer Instala o material ou m o de obra encontrado como defeituoso ou como n o estando em conformidade com o Contrato o Gerente do Contrato poder rejeitar a Instala o material ou m o de obra mediante notifica o ao Contratado indicando as raz es O Contratado dever ent o prontamente reparar a falha e assegurar que o item rejeitado fique em conformidade com o Contrato Se o Gerente do Contrato exigir que qualquer Instala o material ou m o de obra tenha que ser retestada os novos testes dever o ser efetuados nos mesmos termos e condi es Se a rejei o e os retestes causarem ao Contratante incorrer em custos adicionais o Contratado pagar esses custos ao Contratante 6 6 Corre o de Defeitos Sem preju zo de quaisquer ensaios pr vios ou de certifica o o Gerente do Contrato poder instruir o Contratado a a retirar do local das Obras e substituir qualquer Instala o ou material que n o esteja em conformidade com o Contrato b remover e re executar outros trabalhos que n o estejam em conformidade com o Contrato e c executar qualquer trabalho que seja urgentemente necess rio para a seguran a das obras quer por causa
128. procedimentos incluindo inter alia i suspens o tempor ria ou suspens o tempor ria preventiva em rela o a um processo de san o em tr mite ii impedimento cruzado conforme acordado com outras Institui es Financeiras Internacionais incluindo Bancos Multilaterais de Desenvolvimento e iii procedimentos de san o por fraude e corrup o em licita es corporativas do Grupo Banco Mundial Um subempreiteiro consultor fabricante ou fornecedor ou prestador de servi o nomeado nomes diferentes podem ser usados dependendo do edital de licita o espec fico aquele que i foi indicado pelo licitante em sua pr qualifica o ou proposta porque traz experi ncia e conhecimento espec ficos ou cruciais que permite ao licitante cumprir as exig ncias de qualifica o para a licita o em tela ou ii foi indicado pelo Mutu rio Se o I Instru es aos Concorrentes LAC 21 36 2 36 3 de servi os permitam ao Banco inspecionar todas as contas registros e outros documentos referentes licita o e execu o do contrato bem como serem tais documentos objeto de auditoria designada pelo Banco o Contratante garantida a pr via defesa aplicar as san es administrativas pertinentes e previstas na legisla o brasileira se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa f sica contratada em pr ticas corruptas fraudulentas colusivas ou coercitivas no decorrer da licita o o
129. propostas para a constru o de incluir uma breve descri o das Obras 3 O Edital e c pias adicionais poder o ser adquiridos endere o completo telefone fax etc por meio de solicita o por escrito e o pagamento sem direito a restitui o de R montante por Edital Os interessados poder o obter maiores informa es no mesmo endere o 4 As propostas dever o ser entregues no a endere o completo do local de recebimento at as hora horas do dia data do encerramento da apresenta o de propostas acompanhadas de Garantia de Proposta no valor de R valor calculado com base em 2 dois por cento a 5 cinco por cento do valor estimado para o Contrato e ser o abertas s hora horas do mesmo dia na presen a dos interessados que desejarem assistir cerim nia de abertura 5 O Concorrente poder apresentar proposta individualmente ou como participante de um Cons rcio Anexo II Dados do Edital 73 ANEXO II DADOS DO EDITAL DDE As disposi es a seguir modificam ou complementam as cl usulas correspondentes da Se o I Instru es aos Concorrentes Cl usulas das Complemento ou Modifica o IAC Aviso de Licita o publicado em incluir data no Di rio Oficial 1 1 incluir se da Uni o ou do Estado Descri o das Obras inserir breve descri o das Obras Contratante qualificar o Contratante Prazo de Execu o das Obras indicar prazo em dias corridos Mutu rio
130. que n o obtiveram xito em suas propostas ter o suas Garantias de Proposta restitu das imediatamente ap s o Concorrente vencedor ter apresentado a sua Garantia de Execu o conforme a Cl usula 32 destas IAC O valor da Garantia de Proposta dever ser de 2 a 5 cinco por cento do custo estimado das Obras se permitido a garantia cau o banc ria e 15 quinze por cento do custo estimado das Obras se permitido o seguro garantia Por quest es de confidencialidade recomenda se que esse valor seja especificado em moeda e n o por percentual Se o I Instru es aos Concorrentes IAC 11 16 7 A Garantia de Proposta do Concorrente vencedor ser liberada quando assinado o Contrato conforme definido na Cl usula 34 das IAC mediante apresenta o da Garantia de Execu o conforme a Cl usula 35 destas IAC 16 8 A Garantia de Proposta poder ser executada a caso o Concorrente revogue sua proposta durante o per odo de sua validade definido na Carta de Apresenta o da Proposta e b se o Concorrente vencedor deixar de 1 assinar o Contrato de acordo com a Cl usula 34 das IAC ou ii apresentar a Garantia de Execu o de acordo com a Cl usula 35 das IAC c se Concorrente n o aceitar a corre o do pre o da Proposta conforme a Cl usula 27 das IAC 16 9 A Garantia de Proposta de um cons rcio deve ser em nome do membro que apresentar a Proposta ou alternativamente em nome de todos os seus membro
131. quer altera o nas obriga es assumidas pelo Contratado ou por qualquer antecipa o por parte do Contratado quanto ao pagamento prazo desempenho ou qualquer outro aspecto do Contrato e qualquer notifica o ao Fiador de qualquer acordo altera o ou antecipa o fica pelo presente expressamente dispensada Assinaturas das partes e testemunhas Anexo V Modelos de Garantias 90 MODELO C GARANTIA BANC RIA DE EXECU O N O CONDICIONAL Ao nome e endere o do Contratante Aos dias do m s de de Nome e qualifica o do Contratado doravante denominada Contratado comprometeu se conforme Contrato N datado de de de a executar as obras de nome do Contrato e breve descri o das Obras doravante denominado Contrato CONSIDERANDO que foi estipulado por Vs Sas no referido Contrato que o Contratado lhes oferecer uma Garantia Banc ria de Execu o por parte de banco id neo pelo valor ali especificado como fian a do cumprimento de suas obriga es naquele Contrato CONSIDERANDO que concordamos em oferecer ao Contratado tal Garantia Banc ria de Execu o Pelo presente afirmamos que somos Fiador e respons veis perante Vs Sas em nome do Contratado at o total de valor da garantia por extenso comprometendo nos a pagar a Vs Sas por ocasi o de sua primeira solicita o por escrito qualquer valor es nos limites de valor da garantia sem que haja necessidade de apresentar
132. r com o Mutu rio pelo per odo de tempo de inserir o tempo informado na Cl usula 16 4 dos Dados do Edital se descumprirmos as condi es de nossa proposta em especial se a Retirarmos a nossa Proposta durante o per odo de validade nela especificado ou se b Tendo sido notificados da aceita o de nossa proposta pelo Contratante dentro prazo de sua validade 1 falharmos em ou nos recusarmos a executar o contrato como exigido ou ii falharmos em ou nos recusarmos a fornecer a Garantia de Execu o do Contrato de acordo com as Instru es aos Concorrentes IAC do Edital Estamos cientes de que esta Declara o de Manuten o de Proposta ter seus efeitos expirados somente a partir do 1 recebimento da notifica o do resultado da licita o com o nome do Concorrente Vencedor ou ii 28 vinte e oito dias passados do t rmino do prazo de validade de nossa proposta Assinatura Na condi o de informar a condi o legal da pessoa que assina esta declara o e g s cio administrador com poderes legais representante legal etc Nome inserir o nome de quem assina Devidademente autorizado a assinar por e em nome de inserir o nome complete raz o social da empresa licitante Data e local Nota No caso de Cons rcio esta Declara o dever ser assinada em nome de todos os membros do cons rcio Anexo VI Especifica es T cnicas 92 a b c d ANEXO VI ESPECIF
133. r uma Varia o 12 2 Processamento das Varia es Se antes de instruir uma Varia o o Contratante solicitar uma proposta o Contratado deve responder por escrito logo que poss vel e submeter a uma descri o do trabalho proposto para ser realizado e um programa incluindo cronograma para sua execu o b proposta de quaisquer altera es necess rias ao cronograma referente a Sub cl usula 7 3 Cronograma de Atividades e ao Prazo para Conclus o e c a proposta do Contratado para o valor da Varia o O Contratante deve responder essa proposta t o logo a receba indicando sua aprova o desaprova o ou coment rios O Contratado n o deve atrasar nenhum dos servi os das Obras enquanto aguarda uma resposta Cada instru o para executar uma Varia o incluindo todos os requisitos para o registro de Custos ser emitida pelo Contratante ao Contratado que dever acusar a recep o 13 Pre o do Contrato e Pagamento 13 1 Pre o do Contrato Salvo disposi o em contr rio nas Condi es Particulares do Contrato CPC a o Pre o do Contrato ser o montante estabelecido no Termo de Contrato e ser sujeito a ajustes em conformidade com o Contrato Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 42 b o Contratado dever pagar todos os impostos taxas e emolumentos que devam ser pagos por ele nos termos do Contrato e o Pre o do Contrato n o deve ser ajustad
134. r valor por cada dia que decorra entre a data da conclus o e a data indicada no Certificado de Recep o o montante m ximo de pagamentos por danos por atraso ser de incluir valor 13 1 Pre o do Contrato N o existe disposi o em contr rio ou indicar as disposi es que prevalecem 13 3 Fatura para Pagamento c O Contratante dever reter de cada pagamento devido ao Contratado Peri dico do valor do pagamento O limite total de reten o ser de do valor do Contrato 13 5 Pagamento O pagamento do valor devido ser feito na seguinte conta banc ria incluir detalhes 13 6 Atraso de Pagamento Os encargos financeiros por atraso de pagamento s o incluir detalhes 13 11 Reajuste de Pre os O presente Contrato incluir est ou n o est sujeito a reajuste de pre os em conformidade com a legisla o brasileira No caso de Contratos sujeitos a reajuste de pre o os seguinte se aplica Ac incluir valor num rico do fator representando a parte do pre o n o sujeita a reajuste usualmente entre 0 e 0 15 B incluir valor num rico do fator representando a parte do pre o sujeita a reajuste usualmente entre 0 85 e1 00 A soma deve ser A B 1 00 Imc definir ndice a ser usado e o m s de reajuste anual de pre os Ioc definir ndice a ser usado e o m s de apresenta o da Proposta 17 2 Seguro contra Danos inserir o valor da cobertura
135. ra da obra nos n veis administrativo t cnico e operacional juntando a Lista de Pessoal Chave com um resumo dos seus curricula 11 programa o de trabalho que mostre os arranjos ordem cronograma de atividades f sico financeiro e programa o para todas as atividades nas obras com descri o dos m todos de constru o e de preserva o ambiental a serem utilizados pela empresa complementando as especifica es t cnicas Gii rela o dos materiais inclu dos nas composi es de custos citando fornecedor fabricante ou proced ncia dos mesmos iv proposta esquem tica do canteiro de obras escrit rio dep sitos p tios etc e sua prov vel localiza o v rela o dos equipamentos disposi o para a execu o da obra e sua condi o de vincula o com a empresa pr prio arrendado alugado ou a ser adquirido e Se o I Instru es aos Concorrentes IAC 9 13 13 1 13 2 13 3 13 4 14 14 1 15 15 1 15 2 15 3 vi qualquer outro aspecto da proposta que o Concorrente entenda como relevante para o seu perfeito entendimento com coment rios ou justificativas sobre as informa es suplementares se necess rio PRE OS DA PROPOSTA A menos que especificado em contr rio nos DDE a Proposta cobrir a execu o da totalidade das Obras O Concorrente dever preencher a Planilha de Quantidades e ou o Cronograma de Atividades F sico financeiro conforme indicado nos D
136. ra fins de faturamento comunicando essa aprova o ao Contratado no prazo de 3 tr s dias teis ap s o recebimento da medi o c o Contratado dever apresentar a fatura no primeiro dia subseq ente comunica o dos valores aprovados nos termos da al nea anterior d caso haja diverg ncia entre o valor a faturar indicado nos relat rios referidos na al nea a e os valores estimados pelo Contratante este informar o valor da glosa nos valores estimados pelo Contratado no prazo da al nea b e caso existam glosas o Contratado emitir a fatura nos valores corrigidos considerando essas glosas as quais ser o motivo de discuss o entre as partes sem atrasar o pagamento do valor n o glosado f as faturas emitidas pelo Contratado contra o Contratante dever o ser entregues no setor do Contratante a ser informado no in cio do Contrato 7 4 Documentos Submetidos com o Pagamento Final Para o ltimo pagamento o Contratado dever apresentar os seguintes documentos a baixa da matr cula da obra com a respectiva CND do INSS b alvar de conclus o dos rg os competentes c todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o constru do as built d manuais de opera o e de manuten o especifica es e garantias de equipamentos e sistemas incorporados obra por for a deste contrato e rela es de pe as sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos f result
137. ratado dever a completar todo trabalho que esteja pendente na data indicada no Certificado de Recep o num prazo razo vel estabelecido pelo Gerente do Contrato e b executar todos os trabalhos necess rios para reparar defeitos ou danos que tenham sido notificados pelo Contratante ou em seu nome antes da data de t rmino do Per odo de Notifica o de Defeitos para as Obras ou Se o conforme o caso Se aparecer um defeito ou dano o Contratado deve ser notificado pelo Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 38 Contratante ou em seu nome 10 2 Custo de Reparar Defeitos Todos os trabalhos referidos na al nea b da Sub cl usula 10 1 Conclus o de Obras Pendentes e Reparo de Defeitos ser o executados com o risco e o custo do Contratado se e na medida em que o trabalho atribu vel a a qualquer projeto pelo qual o Contratado respons vel b Instala es Materiais ou m o de obra em desconformidade com o Contrato ou c omiss o do Contratado em cumprir qualquer outra obriga o 10 3 Extens o do Per odo de Notifica o de Defeitos O Contratante ter o direito a uma extens o do Per odo de Notifica o de Defeitos para as Obras ou uma Se o caso as Obras Se o ou um item importante das Instala es como seja o caso n o possam ser utilizadas para os fins a que se destinam em virtude de um defeito ou por motivo de danos imput veis ao Contratado N
138. reeeeenesesssssssssereeeeeeess ANEXO III CONDI ES PARTICULARES DO CONTRATO snsessssessssessssssroeeeoeessssesssesroeeeoeesessessosroreeeeeeeee CONDI ES PARTICULARES DO CONTRATO PARA GRANDES OBRAS CPC temem CONDI ES PARTICULARES DO CONTRATO PARA PEQUENAS OBRAS CPC meme ANEXO IV FORMUL RIOS PADR O E INFORMA O DA QUALIFICA O DOS CONCORRENTES eceereeneerereenscesreenserosennssros tens atos tens ata tea at aten aaa CURAR a ea a ARA CAR ARA Ceasa sacana asa tea a nos tens at ss can an a MODELO A CARTA DE APRESENTA O DA PROPOSTA item meeeemeereemeeeereene MODELO B RELA O DE CONTRATOS EXECUTADOS ttitemeeteeeeeeneeereeeeereereereereereeeeeenees MODELO C RELA O DE SERVI OS DO RESPONS VEL T CNICO items MODELO D RELA O DE EQUIPAMENTOS DISPON VEIS titeeeeemeeeemeereemeereemeereemeereemeeees MODELO E CARTA DE ACEITA O aaa ae RI AS GE SiS MODELO F MINUTA DO TERMO DE CONTRATO teeeeeeeeeteeeeteeeeeereereereeeeereereereeeeeerees MODELO G MODELO DE DECLARA O DE TRABALHO INFANTIL n se ANEXO V MODELOS DE GARANTIAS eccereenecerrernecernernecosnesnesesaesne cosa esne cosa asa casa asa aca as a asas sas rinos MODELO A GARANTIA BANC RIA GARANTIA DE PROPOSTA n u MODELO B GARANTIA BANC RIA DE EXECU O CONDICIONAL items MODELO C GARANTIA BANC RIA DE EXECU O N O CONDICI
139. retifica o prejudicaria a posi o competitiva de outros Concorrentes que tenham apresentado propostas substancialmente adequadas Para tal entende se por z a Omiss o a falta de apresenta o de parte ou da totalidade da informa o ou documenta o exigida no Edital b Ressalva o estabelecimento de condi es limitantes ou recusa de aceita o total dos requisitos especificados no Edital z c Desvio qualquer descumprimento ou n o atendimento aos requisitos e condi es especificados nos Edital e seus anexos Caso uma Proposta n o esteja substancialmente adequada aos termos do Edital inclusive o Plano de Trabalho apresentado ser rejeitada pelo Contratante e n o poder tornar se posteriormente adequada mediante corre o da omiss o ressalva ou desvio que a tornou inadequada O Contratante poder relevar v cios san veis encontrados na proposta de um Concorrente desde que tais v cios n o representem uma omiss o ressalva ou desvio material e nem afetem injustamente a classifica o dos outros Concorrentes que apresentaram propostas substancialmente adequadas aos termos do Edital CORRE O DE ERROS ARITM TICOS O Contratante examinar as propostas substancialmente adequadas corrigindo os erros aritm ticos da seguinte forma a existindo discrep ncia entre o pre o unit rio e o pre o total resultado da multiplica o do pre o unit rio pela quantidade o pre o u
140. rtes 7 4 Progresso Si a qualquer momento a o progresso real demasiado lento para terminar dentro do Prazo de Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 35 Conclus o e ou b o progresso caiu ou vai cair aqu m do previsto no cronograma atual de acordo com a Sub cl usula 7 3 Cronograma de Atividades Ent o o Gerente do Contrato poder instruir o Contratado a apresentar nos termos da Sub cl usula 7 3 Cronograma de Atividades uma revis o do cronograma e relat rio descrevendo os novos m todos que o Contratado se prop e a adotar a fim de acelerar o progresso e terminar dentro do Prazo de Conclus o O Contratado dever adotar esses novos m todos o que poder implicar aumento do hor rio de trabalho e ou do n mero de pessoal do contratado e ou Bens com o risco e o custo sob a responsabilidade do Contratado 7 5 Danos por Atraso Se o Contratado n o cumprir com a Sub cl usula 7 2 Prazo de Conclus o o Contratado dever pagar danos por atraso para o Contratante Esses danos por atraso ser o representados pela a quantia indicada nas Condi es Particulares do Contrato CPC a ser pago por cada dia que decorra entre a data da conclus o e a data indicada no Certificado de Recep o Todavia o montante total devido nos termos da presente Sub cl usula n o deve exceder o montante m ximo de danos por atraso se houver estabelecido nos Condi es Particulares do Contrato C
141. s 2 17 Licen as e Servi os P blicos O Contratado dever providenciar o licenciamento e outros requisitos para a instala o do canteiro de obras e execu o dos servi os sendo tamb m respons vel por todas as provid ncias bem como pelo pagamento de taxas e emolumentos junto s concession rias de servi os p blicos para efetiva o das liga es definitivas de gua telefone energia el trica esgoto g s e outros pertinentes sendo estas condi es necess rias ao recebimento definitivo da obra 2 18 Controle de Materiais O Contratado dever organizar o almoxarifado estocando convenientemente os materiais de sua propriedade e os fornecidos para a execu o da obra objeto deste contrato responsabilizando se pela sua guarda e distribui o 2 19 Acesso Fiscaliza o do Contratante O Contratado dever assegurar livre acesso fiscaliza o do Contratante aos locais de trabalho e atender a eventuais exig ncias solicitadas no prazo por ele estabelecido bem como fornecer as informa es solicita 2 20 Registro de Empregados O Contratado dever manter registro de seus empregados e apresentar para controle e exame sempre que o Contratante o exigir a Carteira de Trabalho e Previd ncia Social de seus empregados e comprovantes de pagamentos de sal rios ap lices de seguro contra acidente de trabalho quita o de suas obriga es trabalhistas e previdenci rias relativas
142. s Se o Cons rcio n o estiver legalmente constitu do no momento da licita o a Garantia de Proposta dever ser em nome de todos os membros 17 APRESENTA O DE PROPOSTAS ALTERNATIVAS PELOS CONCORRENTES 17 1 N o s o permitidas propostas alternativas Os Concorrentes devem apresentar propostas que atendam aos requisitos do Edital inclusive quanto aos Projetos B sicos conforme indicado nos desenhos e especifica es t cnicas 18 FORMA E ASSINATURA DA PROPOSTA 18 1 O Concorrente dever apresentar a proposta em 2 duas vias assinalando claramente ORIGINAL e COPIA conforme apropriado Em caso de discrep ncia prevalecer o que estiver estabelecido no ORIGINAL 18 2 O original e a c pia da proposta dever o ser impressos com tinta indel vel e assinados pelo Concorrente ou por pessoa s legalmente autorizada s a contrair obriga es em seu nome Todas as p ginas da proposta exceto impressos que acompanhem a proposta dever o ser sequencialmente numeradas Ser o rejeitadas as propostas que contenham entrelinhas emendas ou rasuras 18 3 A proposta apresentada por um Cons rcio deve cumprir os seguintes requisitos a ser assinada de forma a vincular juridicamente todos os membros do Cons rcio e b incluir um poder ou procura o assinada por aqueles legalmente autorizados a assinar em nome do Cons rio indicando o s Representante s s referido s na Clausula 3 1 c destas IAC Se o I Instru es
143. s rios execu o do objeto do contrato considerada a natureza dos mesmos especialmente os desenhos de projeto que sejam da responsabilidade do Contratante E tamb m responsabilidade do Contratante prestar aos empregados do Contratado informa es e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos servi os que tenham que executar 3 4 Direito de Acesso e Posse do Local das Obras O Contratante deve dar direito de acesso e posse de todas as partes do local das Obras ao Contratado na mesma data em que expedir a ordem de in cio dos servi os bem como permitir aos t cnicos e empregados do Contratado amplo e livre acesso s reas f sicas do Contratante envolvidas na execu o deste contrato observadas as suas normas de seguran a internas 3 5 Pagamentos O Contratante efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido neste Contrato 3 6 Fiscaliza o O Contratante exercer a fiscaliza o dos servi os de acordo com a Clausula 4 deste Contrato Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 61 4 Fiscaliza o 4 1 Objetivo das Vistorias Ser o realizadas vistorias pelo Contratante ou prepostos devidamente qualificados que ter o por objetivo a avalia o da qualidade e do andamento dos servi os prestados a medi o dos servi os executados para efeito de faturamento e a recep o de servi os conclu d
144. s Condi es Particulares do Contrato CPC o seguinte deve ser observado a O Contratante deve obter o planejamento zoneamento alvar ou autoriza o semelhante para as Obras Permanentes bem como quaisquer outras permiss es descritas nas Especifica es T cnicas como Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 25 devem ter sido ou ser o obtidas pelo Contratante e o Contratante dever indenizar e manter o Contratado isento das consequ ncias de qualquer falha em faz lo e b O Contratado deve fornecer todas as notifica es pagar todos os impostos taxas e despesas e obter todas as autoriza es licen as e aprova es conforme exigido pelas leis em rela o execu o e conclus o das obras e para a repara o de eventuais defeitos e o Contratado dever indenizar e manter o Contratante isento das consegii ncias de qualquer falha em faz lo a menos que o Contratado seja impedido de realizar essas a es e comprove sua dilig ncia 1 14 Responsabilida de Solid ria Se o Contratado constituir conforme a legisla o aplic vel Cons rcio ou outro tipo de associa o de grupo de dois ou mais membros a esses membros ser o considerados solidariamente respons veis pela execu o do contrato perante o Contratante b esses membros devem notificar ao Contratante sobre o seu l der o qual dever ter autoridade para obrigar o Contratado e cada um de seus membros e c O Contra
145. s direitos de propriedade intelectual sobre as Especifica es T cnicas os Desenhos e outros documentos produzidos pelo Contratante ou em seu nome O Contratado pode a seu custo copiar usar e fazer divulga o desses documentos para os fins do Contrato Eles n o devem no entanto ser copiados utilizados ou divulgados a uma terceira parte pelo Contratado exceto quando necess rio para os fins do Contrato e com o consentimento do Contratante 1 11 Informa es Confidenciais O pessoal do Contratante e do Contratado deve trocar todas as informa es confidenciais ou n o que possam ser necess rias para o fiel cumprimento do Contrato pelo Contratado e permitir a correta aplica o do Contrato Cada uma das Partes deve tratar os detalhes do Contrato como de natureza privada e confidencial exceto na medida do necess rio para cumprir as suas obriga es por for a do Contrato ou ao cumprimento das leis aplic veis Cada uma das Partes n o deve publicar ou divulgar quaisquer informa es sobre os trabalhos elaborados pela outra Parte sem o pr vio consentimento dessa No entanto o Contratado poder divulgar qualquer informa o publicamente dispon vel ou informa o necess ria para comprovar suas qualifica es para habilitar se a competir para outros contratos 1 13Cumprimento da Legisla o Na execu o do Contrato o Contratado dever cumprir as Leis em vigor Assim salvo disposi o em contr rio na
146. s ou funda es de constru o ou instala es ou meios de acesso o Contratante dever faz lo no prazo e na forma estabelecidos nas Especifica es T cnicas Contudo o Contratante poder reter qualquer direito ou posse at que a Garantia de Execu o do Contrato seja recebida 3 1 3 Do Gerente do Contrato Caso n o esteja indicado na Sub cl usula 1 1 2 4 das Condi es Particulares Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 26 Responsabilida des e Autoridade do Gerente do Contrato do Contrato CPC o Contratante designar o Gerente do Contrato no prazo m ximo de 7 sete dias a partir da data de assinatura do Termo de Contrato O Gerente do Contrato deve exercer as fun es que lhe forem atribu das no Contrato por m n o ter autoridade para alterar o Contrato A equipe de Ger ncia do Contrato deve incluir engenheiros devidamente qualificados e outros profissionais competentes para realizar essas fun es O Gerente do Contrato pode exercer a autoridade que lhe atribu da conforme especificado no Contrato ou no que for impl cito no texto do contrato O Contratante deve informar prontamente ao Contratado sobre qualquer altera o na autoridade atribu da ao Gerente do Contrato Salvo disposi o em contr rio nestas Condi es a sempre que exer a fun es ou a autoridade especificadas ou impl citas no contrato o Gerente do Contrato dever ser considerado co
147. sam ser sofridos pela outra Parte em conex o com o Contrato com exce o daquilo expressamente previsto no Contrato 16 6 Uso das Acomoda es e Instala es Fornecidas pelo Contratante O Contratado dever assumir total responsabilidade pelo cuidado das acomoda es e instala es fornecidas pelo Contratante se houver conforme detalhado nas Especifica es T cnicas a partir da respectiva data de entrega das mesmas ao Contratado at o fim da ocupa o Se qualquer perda ou dano acontecer a qualquer um dos itens acima enquanto o Contratado for respons vel pelos seus cuidados e que sejam decorrentes de qualquer causa que n o aquelas para as quais o Contratante seja respons vel o Contratado dever retificar as perdas ou danosa seu pr prio custo e a satisfa o do Gerente do Contrato 17 Seguros 17 1 Seguro das Obras e do Equipamento do Contratado O Contratado dever segurar as Obras Instala es Materiais e Documentos do Contratado por valor n o inferior ao custo de reposi o dos mesmos incluindo custos de demoli o remo o de detritos e de honor rios profissionais e lucro Este seguro deve ser mantido em vigor a partir da data de in cio das Obras at data de emiss o do Certificado de Desempenho para dar cobertura a perdas ou danos para os quais o Contratado respons vel e decorrentes de uma causa que ocorra antes da emiss o do Certificado de Recep o e por perdas ou danos c
148. specifica es t cnicas das obras que s o objeto da proposta ou Na o Concorrente ou qualquer de suas afiliadas foi contratado ou est em fase de ser contratado pelo Contratante ou Mutu rio como Consultor para a fiscaliza o da execu o das Obras do contrato g O Concorrente que tenha sofrido san o pelo Banco em conformidade com o IAC 36 ou em conformidade com as Diretrizes do Banco Mundial sobre a Preven o e o Combate Corrup o em Projetos Financiados por Empr stimos do BIRD e Cr ditos da AID ser ineleg vel para ser Adjucat rio de um contrato financiado pelo Banco ou beneficiar se financeiramente ou de qualquer outra forma de um contrato financiado pelo Banco durante o per odo de tempo determinado na san o do Banco A lista de empresas sancionadas pelo Banco pode ser consultada no endere o eletr nico informado nos DDE Entidades estatais do pa s do Contratante s s o eleg veis para participar desta licita o se comprovarem que s o legal e financeiramente aut nomas e regidas pela legisla o comercial Al m disso dever o ser uma entidade juridicamente distinta e n o dependente do Contratante Se o I Instru es aos Concorrentes IAC 3 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 3 1 4 3 2 Os Concorrentes dever o fornecer prova de sua elegibilidade cont nua de uma maneira satisfat ria para o Contratante e na forma que o Contratante venha a requerer As empresas de um pa s
149. ta ap s a qual o Contratado estar pronto para realizar cada um dos Testes de Conclus o Salvo conven o em contr rio Testes de Conclus o ser o efetuados na data que o Gerente do Contrato instruir Assim que as Obras ou uma Se o tiver passado qualquer um dos Testes de Conclus o o Contratado dever apresentar um relat rio dos resultados destes testes para o Gerente do Contrato 8 2 Reteste Se as Obras ou uma Se o n o conseguirem passar nos Testes de Conclus o a Sub cl usula 6 5 Rejei o ser aplicada e o Gerente do Contrato ou o Contratado podem solicitar repeti o dos testes que falharam a serem feitos nos mesmos termos e condi es 8 3 Reprova o nos Testes de Conclus o Se as Obras ou uma Se o n o conseguirem passar nos Testes de Conclus o repetidos de acordo com a Sub cl usula 8 2 Reteste o Gerente do Contrato tem direito a a b repeti o dos Testes de Conclus o de acordo com a Sub cl usula 8 2 se a falha priva o Contratante de se beneficiar substancialmente da totalidade das Obras ou Se o rejeitar as Obras ou Se o conforme o caso e nesse caso o Contratante ter os mesmos rem dios previstos na al nea c da Sub cl usula 10 4 Incapacidade de Reparar Defeitos 9 Recep o das Obras pelo Contratante 9 1 Recep o das Obras e de Se es As Obras ser o recebidas pelo Contratante quando i as obras foram conclu das
150. tabelecer os pre os das propostas em n veis artificiais e n o competitivos Se o I Instru es aos Concorrentes IAC 20 b c d e iv pr tica coercitiva P significa causar dano ou amea ar causar dano direta ou indiretamente s pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participa o em um processo licitat rio ou afetar a execu o do contrato v pr tica obstrutiva significa aa destruir falsificar alterar ou ocultar provas em inspe es ou fazer declara es falsas a investigadores com o objetivo de impedir materialmente uma inspe o do Banco de alega es de pr tica corrupta fraudulenta coercitiva ou colusiva e ou amea ar perseguir ou intimidar qualquer parte interessada para impedi la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes investiga o ou ao seu prosseguimento ou bb atos cuja inten o seja impedir materialmente o exerc cio dos direitos do Banco de promover inspe o ou auditoria rejeitar proposta de adjudica o se concluir que o Concorrente indicado para adjudica o ou seus agentes ou seus subconsultores subcontratados prestadores de servi os fornecedores e ou seus empregados tenham direta ou indiretamente se envolvidos em pr ticas corruptas fraudulentas colusivas ou coercitivas ao competir pelo contrato em quest o declarar Misprocurement e cancelar a parcela do empr stimo relativa ao contrato se a qualquer momen
151. tado n o alterar a sua composi o ou status legal sem o pr vio consentimento do Contratante 1 15 Inspe es e Auditorias pelo Banco O Contratado dever permitir e far seus Subcontratados e Subconsultores permitirem que o Banco e ou pessoas designadas pelo Banco possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos execu o do Contrato e a apresenta o da proposta e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo Banco se o Banco assim solicitar O Contratado e seus Subcontratados e Subconsultores devem observar com aten o a Sub cl usula 14 6 Pr ticas Corruptas ou Fraudulentas que prev nomeadamente que os atos destinados a impedir materialmente o exerc cio de inspe o do Banco e do direito de efetuar auditoria prevista nesta Sub cl usula 1 14 constituem uma pr tica proibida e sujeita a rescis o do contrato bem como a uma determina o de inelegibilidade de acordo com as Diretrizes de Aquisi es do Banco 2 Do Contratante 2 1 Direito de Acesso e Posse do Local das Obras O Contratante dever dar ao Contratado o direito de acesso a e posse de todas as partes do local das Obras dentro do prazo estabelecido nas Condi es Particulares do Contrato CPC O direito de acesso e a posse podem n o ser exclusivos para o Contratado Se nos termos do contrato o Contratante obrigado a dar para o Contratado a posse de qualquer estrutura construtiva base
152. to comprovar a pr tica corrupta fraudulenta colusiva ou coercitiva por parte dos representantes do Mutu rio ou dos recebedores dos recursos do empr stimo no decorrer da licita o ou da execu o do contrato sem que o Mutu rio tenha tomado as medidas necess rias apropriadas e satisfat rias ao Banco para remediar a situa o inclusive se falhar em informar tempestivamente ao Banco no momento que tenha tomado conhecimento de tais pr ticas aplicar san o sobre uma empresa ou pessoa f sica a qualquer tempo de acordo com os procedimentos aplic veis de san es do Banco inclusive declarando a ineleg vel indefinidamente ou por prazo determinado 1 para a outorga de contratos financiados pelo Banco e ii para ser um subempreiteiro consultor fabricante ou fornecedor ou prestador de servi o nomeado de uma empresa eleg vel que esteja recebendo a outorga de um contrato financiado pelo Banco e Exigir a inclus o em editais e contratos financiados por um Empr stimo do Banco de cl usula no sentido de que os Concorrentes Fornecedores Empreiteiros e seus subcontratados agentes pessoal consultores e prestadores Para a finalidade destas Diretrizes parte refere se a um participante do processo de aquisi o ou da execu o do contrato Uma empresa ou um indiv duo pode ser declarado ineleg vel para a outorga de um contrato financiado pelo Banco ap s a conclus o do processo de san o conforme os seus
153. to n o prejudicar quaisquer outros direitos do Contratado nos termos do Contrato ou de outra forma 15 3 Cessa o dos Trabalhos e Remo o dos Equipamentos do Contratado Depois de um aviso de rescis o nos termos da Sub cl usula 14 5 Direito do Contratante de Rescindir por Conveni ncia ou a Sub cl usula 15 2 Rescis o pelo Contratado entrar em vigor o Contratado deve imediatamente a cessar todos os trabalhos exceto aqueles que o Contratante o tenha instru do a prosseguir visando a prote o de vidas humanas ou a propriedades ou a seguran a das Obras b entregar os Documentos do Contratado Instala es Materiais e outros trabalhos para os quais o Contratado tenha recebido o pagamento e c remover todos os outros Bens do local das Obras exceto aqueles necess rios seguran a e ap s isso deixar o local das Obras Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 49 15 4 Pagamento na Rescis o Depois de um aviso de rescis o nos termos da Sub cl usula 15 2 Rescis o pelo Contratado entrar em vigor o Contratante dever devolver prontamente a Garantia de Execu o do Contratado e pagar ao Contratado a os montantes devidos a qualquer trabalhos que o Contratado tenha executado de acordo com o Contrato b o custo das Instala es e Materiais encomendados para as Obras e que tenham sido recebidos pelo Contratado ou que o Contratado j esteja obrigado a receber Ess
154. to ser no montante de incluir valor 10 2 Danos por Atraso o Contratado dever pagar _ incluir valor por cada dia que decorra entre a data da conclus o e a data indicada no Termo de Recebimento Provis rio o montante m ximo de pagamentos por danos por atraso ser de incluir valor Anexo IV Formul rios Padr o e Informa o da Qualifica o dos Concorrentes 79 ANEXO IV FORMUL RIOS PADR O E INFORMA O DA QUALIFICA O DOS CONCORRENTES L Modelo A 2 Modelo B 3 Modelo C 4 Modelo D 5 Modelo E 6 Modelo F 7 Modelo G Carta de Apresenta o da Proposta Rela o de Contratos Executados Rela o de Servi os do Respons vel T cnico Rela o de Equipamentos Dispon veis Carta de Aceita o Notifica o de Adjudica o Minuta do Termo de Contrato Modelo de Declara o de Trabalho Infantil Anexo IV Formul rios Padr o e Informa o da Qualifica o dos Concorrentes 80 MODELO A nome do Contratante Endere o CARTA DE APRESENTA O DA PROPOSTA Ref Proposta para constru o descri o da Obra Prezados Senhores Nome e endere o do agente Tendo examinado as Condi es de Contrato Especifica es Desenhos Plantas e Planilhas de Quantidades e ou Cronograma de Atividades F sico Financeiro conforme indicado nos Dados do Edital para a execu o da menci
155. tragem 19 1 Reivindica es do Contratado Se o Contratado considera ter direito a qualquer prorroga o do Prazo para Conclus o e ou pagamento de qualquer adicional sob qualquer Cl usula destas Condi es ou em conex o com o Contrato o Contratado dever notificar o Contratante descrevendo o evento ou fato que deu origem Reivindica o O aviso deve ser dado logo que poss vel e o mais tardar 28 vinte e oito dias ap s o Contratado ficar ciente do evento ou circunst ncia gerador da Reivindica o Se o Contratado n o der o aviso de Reivindica o num prazo de 28 vinte e oito dias o Prazo para Conclus o n o pode ser prorrogado o Contratado n o ter direito ao pagamento adicional e o Contratante ficar isento de qualquer responsabilidade em conex o com a Reivindica o Caso contr rio as seguintes disposi es desta Sub cl usula ser o aplic veis Ap s o Contratado tomar conhecimento do evento ou circunst ncia que deu origem ao pedido o Contratado dever enviar ao Contratante uma reivindica o totalmente detalhada que deve incluir total documenta o de apoio das bases da Reivindica o e da extens o do tempo e ou pagamento complementar pedido Dentro de 42 quarenta e oito dias ap s ter recebido uma Reivindica o ou quaisquer pormenores adicionais de apoio a uma reivindica o anterior o Contratante deve responder com aprova o ou desaprova o e com coment rios detalhados Ele tamb
156. tro os e lixo e obras provis rias O Contratado dever deixar essa parte do local das Obras em uma condi o limpa e segura No entanto o Contratado poder reter no local das Obras durante o Per odo de Notifica o de Defeitos Bens que sejam necess rios para o Contratado cumprir suas obriga es contratuais 4 18 Descobrimentos ou Achados Todos os f sseis moedas objetos de valor ou antiguidade e estruturas e outros restos ou itens de interesse geol gico ou arqueol gico encontrados no local das Obras devem ser colocadas sob os cuidados e autoridade do Contratante O Contratado dever tomar precau es razo veis para impedir que o seu Pessoal ou outras pessoas removam ou danifiquem qualquer um desses achados Ap s a descoberta de tal achado o Contratado dever notificar prontamente o Gerente do Contrato quem emitir instru es para lidar com ela 5 Rela es Laborais 5 1 Contrata o de Empregados Salvo disposi o em contr rio nas Especifica es T cnicas o Contratado dever ser respons vel pela contrata o de todos os seus funcion rios e trabalhadores e por seu pagamento alimenta o transporte e quando for o caso alojamento adequado 5 2 Leis Laborais O Contratado dever cumprir com todas as leis trabalhistas pertinentes aplic veis ao seu pessoal incluindo as leis relativas a emprego sa de seguran a assist ncia social e deve permitir lhes todos os seus direitos leg
157. u na execu o do contrato financiado pelo Banco sem preju zo das demais medidas administrativas criminais e c veis Considerando o disposto na cl usula 36 1 a e suas Sub cl usulas i a v destas IAC o Concorrente vencedor como condi o para a contrata o dever concordar e autorizar que na hip tese de o contrato vir a ser financiado em parte ou integralmente pelo Banco mediante adiantamento ou reembolso permitir que o organismo financeiro e ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execu o do contrato e todos os documentos e registros relacionados licita o e execu o do contrato Al m disso os Concorrentes dever o estar cientes das condi es estabelecidas nas Condi es Gerais do Contrato CGC Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC SE O II CONDI ES GERAIS DO CONTRATO CGC Obras Civis Contrato para Grandes Obras Recomendado para obras maiores que R 5 milh es 18 Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 19 1 Geral 1 1 Defini es Nas Condi es de Contrato Condi es que incluem as Condi es Particulares e estas Condi es Gerais as seguintes palavras e express es ter o os significados expressos Palavras que indicam pessoas ou partes incluem empresas e outras entidades legais salvo quando o contexto requeira o contr rio 1 1 1 O Contrato 1 1 1 1 Contrato significa o Termo de Co
158. ua proposta durante o prazo de validade ou 2 Se o Concorrente n o aceitar a corre o do Pre o da Proposta nos termos da IAC 27 1 ou 3 Se o Concorrente tendo sido notificado da aceita o de sua proposta pelo Contratante durante o prazo de validade da proposta a omitir se na formaliza o ou recusar se a assinar o Contrato de acordo com as Instru es aos Concorrentes ou b omitir se ou recusar se ao fornecimento da Garantia de Execu o de acordo com as Instru es aos Concorrentes Comprometemo nos a pagar ao Contratante o valor acima no recebimento de sua primeira solicita o por escrito desobrigando o Contratante de apresentar justificativas para a solicita o contanto que na solicita o o Contratante especifique qual is condi es acima indicadas se verificou e que o valor reivindicado lhe devido em face de tal ocorr ncia Esta Garantia ter validade de no m nimo 30 trinta dias ap s o t rmino da validade das propostas mencionado nos Dados do Edital Subcl usula 15 1 Poder o V Sas solicitar prorroga o desta Garantia por meio de Notifica o enviada ao Concorrente com a devida anu ncia do Banco Toda demanda referente a esta Garantia deve ser feita ao Banco dentro do prazo mencionado Data Assinatura do Banco Testemunhas Carimbo Assinatura Nome Endere o Anexo V Modelos de Garantias 89 MODELO B GARANTIA BANC RIA DE EXECU O CONDICIONAL Este ACORDO cele
159. ualquer per odo de prorroga o do prazo de validade da proposta caso venha a ocorrer A Garantia de Proposta dever estar denominada em Reais BRL e poder ser fornecida em uma das seguintes formas ou da forma estipulada nos DDE a Garantia Banc ria emitida por uma institui o banc ria aceit vel pelo Contratante b Fian a Banc ria ou Carta de Cr dito Irrevog vel emitida por banco localizado no Brasil de acordo com o modelo constante do Edital ou em outro modelo desde que aceit vel pelo Contratante c Cheque Administrativo ou d Seguro Garantia emitido por uma seguradora aceit vel pelo Contratante Se permitido pelo Contratante nos DDE no lugar de uma Garantia de Proposta o Concorrente poder apresentar uma Declara o de Manuten o de Proposta Anexo V Modelo D concordando que caso o Concorrente retire ou modifique a proposta durante o seu prazo de validade ou caso o contrato seja adjudicado ao Concorrente e este deixe injustificadamente de assin lo ou de enviar a Garantia de Execu o Contratual antes do prazo definido nos DDE ficar ineleg vel para apresentar proposta em qualquer licita o ou assinar contrato com o Mutu rio pelo per odo fixado nos DDE Toda proposta que n o esteja acompanhada de Garantia de Proposta satisfat ria ser considerada inadequada aos termos do Edital consoante na Cl usula 26 das IAC e consegiientemente ser rejeitada pelo Contratante Os Concorrentes
160. ub Cl usula Dado Complemento ou Modifica o 1 1 2 2 Contratante O Contratante incluir o Nome da Entidade que assina o Contrato 1 1 2 3 Contratado O Contratado incluir o Nome da Firma ou Consorcio que venceu a Licita o e assina o Contrato 1 1 2 4 Gerente do Contrato O Gerente do Contrato incluir o Nome da pessoa indicada pelo Contratante 1 1 2 5 Representante do Contratado O Representante do Contratado incluir o Nome da pessoa indicada pelo Contratado 1 1 2 7 Mutu rio O contrato de Empr stimo do BIRD com incluir o nome da Agencia que assinou o contrato de financiamento com o BIRD 1 1 3 8 O per odo de Notifica o de Defeitos ser de inserir n de meses contados do Recebimento das Obras 1 3 Comunica es a Os sistemas acordados de transmiss o eletr nica de informa es s o os seguintes detalhar os sistemas b Os endere os para entrega de comunica es s o Contratante incluir endere o Contratado incluir endere o 1 4 Leis e Idioma As outras leis e disposi es regulamentares a serem observadas s o listar 1 5 Prioridade dos Documentos Os documentos adicionais s o listar 1 6 Termo de Contrato A data de assinatura do Termo de Contrato Incluir data O Regime de Execu o das Obras escolher Empreitada por Pre o Global ou Empreitada por Pre o Unit rio
161. ue o Gerente do Contrato tenha emitido um Certificado de Recep o para essa parte 9 3Interfer ncia com Testes de Conclus o Se o Contratado for impedido por mais de 14 dias da realiza o dos Testes de Conclus o por uma causa pela qual o Contratante respons vel o Contratante dever ser considerado como tendo recebido as Obras ou Se o conforme o caso na data em que os Testes de Conclus o de outra forma teriam sido conclu dos O Gerente do Contrato dever ent o emitir um Certificado de Recep o e o Contratado dever realizar os Testes de Conclus o o mais r pido poss vel antes da data de conclus o do Per odo de Notifica o de Defeitos O Gerente do Contrato dever exigir que os Testes de Conclus o sejam realizados mediante aviso pr vio de 14 dias e em conformidade com as disposi es pertinentes do Contrato 9 4 Superf cies Salvo disposi o em contr rio em um Certificado de Recep o um certificado Requerendo ser para uma sec o ou parte das Obras n o servir para certificar a conclus o de Refeitas qualquer terreno ou outras superf cies que necessitem ser refeitas 10 Responsabilidade por Defeitos 10 1 Conclus o de A fim de que as Obras e Documentos do Contratado estejam na condi o Obras Pendentes e Reparo de Defeitos exigida pelo Contrato desgaste normal de uso na data de t rmino do Per odo de Notifica o de Defeitos ou logo que poss vel posteriormente o Cont
162. umidas pelo Contratante Salvo disposi o em contr rio no Contrato o Contratado dever Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 24 fornecer ao Gerente do Contrato seis c pias de cada um dos Documentos do Contratado 1 9 Uso dos Documentos do Contratado Conforme acordado entre as Partes o Contratante deve reter os direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual nos Documentos do Contratado e outros documentos de projeto feitos pelo Contratado ou em seu nome O Contratado ao assinar o Contrato d ao Contratante licen a sem pagamentos de royalty e por prazo indeterminado n o transfer vel e n o exclusiva para copiar utilizar e divulgar os Documentos do Contratado incluindo o fabrico e utiliza o de modifica es deles Essa licen a a ser aplicada durante a vida til das Obras b autoriza qualquer pessoa em posse legal e autorizada de relevante parte das Obras a copiar usar e divulgar os Documentos do Contratado com o prop sito de complementar operar e manter alterando ajustando reparando e demolindo as Obras e c os Documentos do Contratado na forma de sistemas computacionais e software permitido seu uso em qualquer computador em qualquer local previsto no Contrato incluindo aqueles que venham a substituir os computadores originais 1 10 Uso dos Documentos do Contratante Conforme acordado entre as partes o Contratante mant m os direitos autorais e outro
163. usula 10 ADENDOS AO EDITAL A qualquer tempo antes da data limite para a apresenta o das propostas o Contratante poder por qualquer motivo por sua pr pria iniciativa ou em resposta a algum questionamento dos Concorrentes modificar o Edital atrav s de adendos C pias dos adendos ser o enviadas a todos os Concorrentes que tenham adquirido ou venham a adquirir o Edital Os Concorrentes dever o acusar prontamente o seu recebimento por escrito telegrama carta fax ou correio eletr nico A fim de dar tempo suficiente aos Concorrentes para que considerem os adendos na prepara o de suas propostas o Contratante poder a seu crit rio prorrogar o prazo para apresenta o das propostas 2 7 A Recomenda se que os esclarecimentos sejam respondidos at 5 cinco dias antes da data de encerramento do prazo para apresentar as propostas poss vel prorrogar o prazo para o recebimento e abertura das propostas se a resposta do Contratante resultar em mudan as substanciais do Edital Qualquer modifica o substantiva no edital pode requerer a prorroga o do prazo inicialmente estabelecido exceto se a altera o n o afetar a formula o das propostas Se o I Instru es aos Concorrentes IAC 8 1 12 12 1 12 2 C PREPARA O DAS PROPOSTAS IDIOMA DA PROPOSTA A proposta correspond ncias e impressos dever o ser escritos em portugu s inclusive o contrato a ser firmado podendo os docum
164. usula 10 2 Custo de Reparar Defeitos 10 7 Certificado de Desempenho O cumprimento das obriga es do Contratado n o deve ser considerado como tendo sido completo at que o Gerente do Contrato tenha emitido o Certificado de Desempenho para o Contratado informando a data em que o Contratado cumpriu as suas obriga es no mbito do Contrato O Gerente do Contrato dever emitir o Certificado de Desempenho para o Contratado no prazo de 28 dias ap s a ltima das datas de validade do Per odo de Notifica o de Defeitos ou logo que o Contratado tenha fornecido todos os Documentos do Contratado e conclu do e testado todas as Obras incluindo a corre o de eventuais defeitos Uma c pia do Certificado de Desempenho ser enviada ao Contratante Somente o Certificado de Desempenho deve ser considerado como aceita o das Obras 10 8 Limpeza do Local das Obras Ao receber o Certificado de Desempenho o Contratado dever remover qualquer Equipamento do Contratado material excedente escombro lixo e Obras provis rias do local das Obras Se todos esses itens n o forem removidos no prazo de 28 dias ap s o recebimento pelo Contratado do Certificado de Desempenho o Contratante poder vender ou dispor de quaisquer itens restantes 11 Medi o e Valora o 11 1 Medi o dos Trabalhos Executados Os servi os de constru o das obras devem ser medidos e valorados para pagamento em conformidade com esta cl
165. ve nomear um representante que ter autoridade para conduzir todos os neg cios por conta e em nome de qualquer e todos os membros durante o processo de licita o e no caso do Cons rcio ser adjudicat rio do Contrato durante a execu o do contrato O Concorrente n o deve ter conflito de interesses Todos os Concorrentes que tenham conflito de interesse ser o desqualificados O Concorrente pode ser considerado como tendo um conflito de interesses com uma ou mais das partes envolvidas neste processo de licita o caso a tenha pelo menos um s cio controlador em comum ou b receba ou recebeu qualquer subs dio direto ou indireto de qualquer deles ou c tenha o mesmo representante legal para fins desta licita o ou d tenha rela o com outro Concorrente diretamente ou atrav s de terceiros que o coloca em uma posi o para ter acesso a informa es ou exercer influ ncia sobre a oferta de outro Concorrente ou influenciar as decis es do Contratante em rela o a este processo de licita o ou e um Concorrente submeta ou seja participante em mais de uma proposta neste processo de licita o A participa o de um Concorrente em mais de uma proposta resultar na desclassifica o de todas as propostas nas quais esse Concorrente esteja envolvido No entanto isso n o limita a inclus o do mesmo subcontratado em mais de uma proposta ou f o Concorrente participou como consultor na elabora o do projeto ou e
166. ventuais defeitos danos causados por atraso na conclus o se houver e todos os outros custos incorridos pelo Contratante tenham sido determinados e ou b recuperar do Contratado quaisquer perdas e danos incorridos pelo Contratante e quaisquer custos adicionais decorrentes da conclus o das Obras considerando por m qualquer montante devido ao Contratado sob a Sub cl usula 14 3 Valora o na Data da Rescis o Depois de recuperar eventuais perdas danos e custos extras o Contratante pagar qualquer saldo ao Contratado 14 5 Direito do Contratante Rescindir por Conveni ncia O Contratante ter o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo por conveni ncia do Contratante mediante aviso pr vio de rescis o ao Contratado A rescis o surtir efeito 28 vinte e oito dias ap s a a data em que o Contratado receber tal aviso ou b a data que Contratante retorne a Garantia de Execu o do Contrato Ap s a rescis o o Contratado dever proceder em conformidade com a Sub Se o II Condi es Gerais do Contrato CGC 47 cl usula 15 3 Cessa o do Trabalho e Remo o dos Equipamentos do Contratado e ser pago em conformidade com a Sub cl usula 15 4 Pagamento na Rescis o 14 6 Pr ticas Corruptas ou Fraudulentas Se o Contratante concluir que o Contratado e ou qualquer de seus funcion rios ou seus agentes ou seus Subcontratados Subconsultores prestadores de servi os

modelo - World Bank

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents