Home

Minuta do Contrato de Concessão ()

1. 106 9 A aplica o das multas previstas na presente cl usula n o prejudica a aplica o de outras san es previstas na lei ou em regulamento b A responsabilidade criminal ou contra ordenacional em que a Concession ria incorra pelos actos em que o incumprimento se traduz c A responsabilidade civil da Concession ria perante terceiros ou perante o Concedente pelas consequ ncias dos mesmos actos mas no que respeita ao Concedente exceptuando para todos os efeitos os incumprimentos que se traduzam em atrasos na constru o ou duplica o e limitada a responsabilidade nos demais casos ao dano comprovado que exceda o valor da multa aplicada 107 For a maior 107 1 Consideram se unicamente casos de for a maior os acontecimentos imprevis veis e irresist veis cujos efeitos se produzam independentemente da vontade ou das circunst ncias pessoais da Concession ria 107 2 Constituem nomeadamente casos de for a maior actos de guerra ou subvers o hostilidade ou inva s o tumultos rebeli o ou terrorismo epidemias radia es at micas fogo explos o raio graves inunda es ciclones tremores de terra e outros cataclismos naturais que directa mente afectem as actividades compreendidas na Concess o 107 3 Consideram se exclu dos da previs o dos n meros anteriores os eventos naturais cujo impacte deva ser suportado pela Auto Estrada nos termos dos projectos aprovados e dentro dos
2. e quaisquer outros aditamentos e altera es que o mesmo venha a sofrer x Contrato de Opera o e Manuten o o contrato celebrado entre a Concession ria e a Operadora tendo por objecto a opera o da Auto Estrada e a manuten o do Empreendimento Concessionado o qual n o inclui a presta o do servi o de cobran a de portagens e constitui o Anexo 19 y Contrato de Presta o de Servi os o contrato de presta o do servi o de cobran a de portagens aos utiliza dores na Auto Estrada a celebrar entre a Concession ria e a EP cuja minuta figura no Anexo 21 z Contrato de Projecto e Constru o o contrato cele brado entre a Concession ria e o ACE tendo por objecto a concep o projecto e constru o dos Lan os referidos na Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 cl usula 5 1 e a concep o projecto e duplica o do Lan o referido na cl usula 5 2 o qual constitui o Anexo 1 aa Contratos de Financiamento os contratos cele brados entre a Concession ria e os Bancos Financiadores que constituem o Anexo 2 bb Contratos do Projecto os contratos como tal iden tificados no Anexo 3 cc Corredor a faixa de largura de 400 m quatro centos metros definida por 200 m duzentos metros para cada lado do eixo do tra ado rodovi rio que lhe serve de base dd Crit rios Chave os crit rios a utilizar para a repo si o do equil brio financeiro
3. h Pavimenta o i Integra o paisag stica J Equipamento de seguran a k Sinaliza o Equipamentos de contagem e de classifica o de tr fego e circuitos fechados de TV m Telecomunica es n Ilumina o o Veda es p Servi os afectados q Obras de arte correntes r Obras de arte especiais s T neis 1 Centro de assist ncia e manuten o u Areas de Servi o e reas de repouso v Projectos complementares w Expropria es x Relat rio das medidas de minimiza o de impactes ambientais y Portagens Z Sistemas de controlo e gest o de tr fego aa Canal T cnico Rodovi rio bb Auditoria de seguran a 34 5 Toda a documenta o entregue em quintu plicado excepto os Estudos de Impacte Ambiental de que devem ser entregues 9 nove c pias e com 1 uma c pia de natureza inform tica cujos elementos devem ser manipul veis em equipamentos do tipo computador pes soal PC ou PS em ambiente Windows ltima vers o 34 6 documenta o inform tica usa os seguintes tipos a Textos Microsoft Word armazenados no formato standard b Tabelas e folhas de c lculo Microsoft Excel ar mazenados no formato standard c Pe as desenhadas formato DXF ou DWG 34 7 Os estudos e os projectos apresentados ao Con cedente nas diversas fases devem ser instru dos com parecer de revis o emitido por entidades t cnicas inde pendentes
4. Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 CAP TULO III Dura o da Concess o 13 Prazo da Concess o 13 1 O prazo da Concess o de 30 trinta anos a contar da Data de Assinatura do Contrato de Concess o expirando automaticamente s 24 vinte e quatro horas do dia em que ocorrer o 30 trig simo anivers rio dessa assinatura 13 22 O disposto no n mero anterior n o prejudica a aplica o das disposi es do cap tulo XIX nem a aplica o para al m daquele prazo das disposi es do presente contrato que perduram para al m do Termo da Concess o CAP TULO IV Sociedade Concession ria 14 Objecto social sede e forma 14 1 A Concession ria tem como objecto social ao longo de todo o per odo da Concess o o exerc cio das actividades que nos termos do presente contrato se consi deram integradas na Concess o bem como das actividades autorizadas nos termos das cl usulas 14 4 e 14 5 14 2 A Concession ria deve manter ao longo de todo o per odo da Concess o a sua sede em Portugal 14 3 A Concession ria deve manter ao longo de todo o per odo da Concess o a forma de sociedade an nima regulada pela lei portuguesa 14 4 Mediante pr via autoriza o do Concedente a Concession ria pode desenvolver dentro dos limites f sicos da Concess o outras actividades para al m das que se encontram referidas na cl usula 14 1 com partilha
5. S o de utilidade p blica com car cter de urg n cia todas as expropria es por causa directa ou indirecta da Concess o competindo ao Concedente a pr tica dos actos que individualizem os bens a expropriar nos termos do C digo das Expropria es 27 2 Compete Concession ria apresentar ao Conce dente nos prazos previstos no Programa de Trabalhos todos os elementos e documentos necess rios pr tica dos actos de declara o de utilidade p blica com car cter de urg ncia de acordo com a legisla o em vigor com excep o do docu mento comprovativo do caucionamento dos valores indem nizat rios a pagar previsto no C digo das Expropria es 27 3 Caso os elementos e os documentos referidos no n mero anterior exibam incorrec es ou insufici ncias o Concedente notifica a Concession ria nos 15 quinze dias teis seguintes sua recep o para as corrigir 27 4 O prazo para realiza o das expropria es in dicado na cl usula 28 5 considera se suspenso relativa mente s parcelas face s quais a falta ou a incorrec o se tenha verificado a partir da data em que a Concession ria seja notificada pelo Concedente para o efeito e at efec tiva e completa correc o das mesmas 27 5 Sempre que se torne necess rio realizar expro pria es para manter direitos de terceiros do estabeleci mento ou restabelecimento de redes vias de qualquer tipo ou servi os afectados s o estas d
6. o e suspens o da Concess o 108 Resgate 108 1 Nos ltimos 5 cinco anos de vig ncia da Concess o pode o Concedente sempre que o interesse p blico o justifique proceder ao respectivo resgate a todo o tempo mas nunca antes de decorrido 1 um ano ap s a notifica o Concession ria da inten o de resgate 108 2 Pelo resgate o Concedente assume automatica mente todos os direitos e obriga es da Concession ria emer gentes dos Contratos do Projecto e dos contratos outorgados anteriormente notifica o referida no n mero anterior que te nham por objecto a explora o e conserva o da Auto Estrada 108 3 As obriga es assumidas pela Concession ria por for a de contratos por si celebrados ap s a notifica o do resgate s s o assumidas pelo Concedente quando tais con tratos tenham obtido previamente a autoriza o do MOPTC 108 4 Em caso de resgate a Concession ria tem di reito presta o pelo Concedente a t tulo de indemniza o 1920 103 e em cada ano desde a data do resgate at ao termo do prazo da Concess o a que se refere a cl usula 13 1 de uma quan tia correspondente ao somat rio dos reembolsos remunera es e outros cash flow para accionistas previstos no Caso Base mas ainda n o pagos para cada ano desse per odo 108 5 Os montantes a pagar pelo Concedente nos termos do n mero anterior s o deduzidos de eventuais obriga es da Concession
7. ra es e s beneficia es necess rias manuten o dos padr es de qualidade previstos no Contrato de Concess o e no Plano de Controlo de Qualidade 50 6 A Concession ria submete o Plano de Controlo de Qualidade que contenha os indicadores de qualidade que se prop e cumprir aprecia o do Concedente no prazo de 90 noventa dias contados da data fixada na cl usula Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 118 1 ou no prazo de 90 noventa dias contados da data em que ocorrer altera o das disposi es normativas e ou da legisla o em vigor a que se refere a cl usula 50 1 sem preju zo de prazo diferente previsto na lei ou da data em que ocorrer altera o de normas contratuais com o mesmo objecto 50 7 O Plano de Controlo de Qualidade considera se tacitamente aprovado pelo Concedente quando n o seja re Jeitado por escrito no prazo de 60 sessenta dias a contar da data da respectiva apresenta o pela Concession ria 50 8 No Plano de Controlo de Qualidade s o estabe lecidos os crit rios a verificar a respectiva periodicidade de verifica o os padr es m nimos a respeitar e o tipo de opera o de reposi o designadamente nos seguintes componentes a Pavimentos flex vel r gido e semi r gido b Obras de arte correntes c Obras de arte especiais d T neis e Drenagem f Equipamentos de seguran a g Sinaliza o h Integra o
8. 111 1 O presente contrato caduca quando se verificar o fim do prazo da Concess o extinguindo se as rela es contratuais existentes entre as Partes sem preju zo das disposi es que perdurem al m daquela data 111 2 Verificando se a caducidade do Contrato de Concess o a Concession ria inteiramente respons vel pela cessa o dos efeitos de quaisquer contratos incluindo os Contratos do Projecto de que seja parte sem preju zo do disposto nas cl usulas 48 2 e 48 3 112 Dom nio p blico do Estado e revers o de bens 112 1 Sem preju zo do disposto na cl usula 112 8 no Termo da Concess o revertem gratuita e automatica mente para o Concedente todos os bens que integram a Concess o nos termos da cl usula 10 obrigando se a Concession ria a entreg los em bom estado de conserva o e de funcionamento sem preju zo do normal desgaste do seu uso para efeitos do Contrato de Concess o e livres de quaisquer nus ou encargos 112 2 Caso a Concession ria n o d cumprimento ao disposto no n mero anterior o Concedente promove a realiza o dos trabalhos e aquisi es que sejam necess rios reposi o dos bens referidos nesse n mero correndo os respectivos custos pela Concession ria e podendo ser utilizada a cau o para os liquidar no caso de n o ocorrer pagamento volunt rio e atempado dos montantes despen didos pelo Concedente Di rio da Rep blica 1 s rie N 108
9. nea d da cl usula 9 na medida em que se encontrem igualmente afectos presta o do servi o de cobran a de portagens no mbito de outros contratos de concess o continuem afectos execu o desses contratos CAP TULO XX Condi o financeira da Concession ria 113 Assun o de riscos A Concession ria assume expressamente integral e ex clusiva responsabilidade por todos os riscos inerentes 1920 105 Concess o excepto se o contr rio resultar do Contrato de Concess o 114 Caso Base 114 1 OCaso Base representa a equa o financeira com base na qual efectuada a reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos estabelecidos na cl usula 115 114 2 Sem preju zo do disposto na cl usula 24 o Caso Base apenas pode ser alterado quando haja lugar nos termos da cl usula 115 reposi o do equil brio financeiro da Concess o e exclusivamente para reflectir a reposi o efectuada 115 Reposi o do equil brio financeiro 115 1 Tendo em aten o a distribui o de riscos esti pulada no presente contrato a Concession ria tem direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da presente cl usula nos seguintes casos a Modifica o unilateral imposta pelo Concedente das condi es de desenvolvimento das actividades integradas na Concess o desde que em resultado directo da mesma se verifique para a Concession ria
10. o e conserva o da rede rodovi ria nacional da defini o do pre o global do ser vi o representado pelo uso e pela disponibilidade da rede rodovi ria nacional da associa o de investimento privado ao desenvolvimento da rede rodovi ria nacional e refor o da seguran a rodovi ria Assim Nos termos do artigo 4 do Decreto Lei n 44 C 2010 de 5 de Maio do artigo 164 da Lei n 3 B 2010 de 28 de Abril e da al nea g do artigo 199 da Constitui o o Conselho de Ministros resolve 1 Aprovar a minuta do contrato de altera o ao con trato de concess o da concep o projecto constru o financiamento explora o e conserva o em regime de portagem sem cobran a aos utilizadores dos lan os de auto estrada e conjuntos associados designada por Costa da Prata anexa presente resolu o da qual faz parte integrante a celebrar entre o Estado Portugu s represen tado pelos Ministros de Estado e das Finan as e das Obras P blicas Transportes e Comunica es com a faculdade de delega o e a LUSOSCUT Auto Estradas da Costa de Prata S A 2 Determinar que a presente resolu o entra em vigor no dia seguinte ao da sua publica o Presid ncia do Conselho de Ministros 6 de Maio de 2010 O Primeiro Ministro Jos S crates Carvalho Pinto de Sousa Contrato de Concess o Entre Primeiro outorgante Estado Portugu s neste acto repre sentado por doravante designado
11. ria respons vel nica pela ob ten o do financiamento necess rio ao desenvolvimento de todas as actividades que integram o objecto da Concess o por forma a que possa cumprir cabal e atempadamente todas as obriga es que assume no presente contrato 23 2 Com vista obten o dos fundos necess rios ao desenvolvimento das actividades objecto da Conces s o a Concession ria celebrou na Data de Assinatura do Contrato de Concess o os Contratos de Financiamento entretanto alterados e o Acordo de Subscri o que em conjunto com o cash flow l quido gerado pela Concess o declara garantirem lhe tais fundos 23 3 N o s o opon veis ao Concedente quaisquer excep es ou meios de defesa que resultem das rela es contratuais estabelecidas pela Concession ria nos termos do n mero anterior salvo quando respeitem a responsabi lidade directamente assumida pelo Concedente 23 4 AConcession ria temo direito areceber as import n cias previstas nos cap tulo XI e XII os rendimentos de explo ra o das Areas de Servi o e quaisquer outros rendimentos ob tidos no mbito da Concess o nos termos do presente contrato 24 Refinanciamento da Concess o 24 1 A Concession ria em articula o com o Conce dente pode proceder ao Refinanciamento da Concess o de forma a assegurar a obten o de n veis de efici ncia mais elevados e custos adequados aos riscos envolvidos 24 2 As condi es consta
12. ria ou da sociedade cession ria em caso de cess o da posi o contratual nos termos da cl usula 86 69 Isen es de portagem 69 1 Est o isentos do pagamento de taxas de portagem os ve culos afectos s seguintes entidades ou organismos a Presidente da Rep blica b Presidente da Assembleia da Rep blica c Presidentes do Tribunal Constitucional do Supremo Tribunal de Justi a do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal de Contas d Membros do Governo e Procurador Geral da Rep blica f Ve culos afectos ao Comando da GNR ou da PSP e ve culos das for as de seguran a afectos fiscaliza o do tr nsito 2 Ve culos de protec o civil de bombeiros ambul n cias e outros ve culos de emerg ncia a estes equipar veis quando devidamente identificados h Ve culos militares ou das for as de seguran a quando em coluna i Ve culos da Concession ria bem como os que se possam considerar no mbito da sua actividade ou ao seu servi o 1920 91 J Ve culos afectos EP e ao InlIR no mbito das res pectivas fun es de fiscaliza o k Ve culos afectos ANSR Autoridade Nacional da Seguran a Rodovi ria no mbito das respectivas fun es de planeamento coordena o controlo e fiscaliza o 69 2 Os ve culos a que se refere o n mero anterior com excep o dos indicados nas al neas g e A devem circular munidos dos respectivos t tulos de isen o a
13. 4 de Junho de 2010 112 3 No fim do prazo da Concess o cessam para a Concession ria todos os direitos emergentes do presente contrato sendo entregues ao Concedente todos os bens que constituem o Estabelecimento da Concess o em estado que satisfa a as seguintes condi es Bens Condi es m nimas Pavimento 85 oitenta e cinco por cento da exten s o total com dura o residual superior a 10 dez anos Obras de arte Dura o residual superior a 30 trinta anos Postes de ilumina o Dura o residual superior a 8 oito anos Elementos mec nicos e Dura o residual superior a 5 cinco anos el ctricos excepto l m padas Sinaliza o vertical Dura o residual superior a 6 seis anos Sinaliza o horizontal Dura o residual superior a 2 dois anos Equipamentos de seguran a Dura o residual superior a 12 doze anos Equipamentos de cobran a Dura o residual superior a 3 tr s anos de portagem Todos os bens n o contemplados no quadro anterior de vem ser entregues em estado que garanta 50 cinquenta por cento da vida til de cada um dos seus componentes 112 4 Se no decurso dos 5 cinco ltimos anos da Concess o se verificar que a Concession ria n o consegue cumprir a obriga o referida no n mero anterior e se a cau o n o for suficiente para cobrir as despesas a realizar tem o Concedente o direito de se compens
14. 4 de Junho de 2010 que estejam em vigor data do resgate ou da resolu o com excep o das reclama es que contra a Concession ria estejam pendentes e daquelas que embora apresentadas ap s o resgate ou a resolu o se refiram a factos que lhes sejam anteriores 48 5 Os contratos referidos na cl usula 48 1 devem incluir cl usula que contenha a expressa anu ncia dos terceiros em causa cess o da posi o contratual prevista na cl usula 48 2 e o reconhecimento do efeito que nesses contratos tem o resgate ou a resolu o do Contrato de Concess o indicados no n mero anterior 49 Entrada em funcionamento A entrada em funcionamento das Areas de Servi o deve ocorrer o mais tardar 6 seis meses ap s a entrada em servi o do Lan o onde se integram ou 15 quinze meses ap s a transfer ncia para a Concession ria dos Lan os j constru dos CAP TULO X Manuten o explora o e conserva o da Auto Estrada 50 Manuten o da Auto Estrada 50 1 A Concession ria deve manter a Auto Estrada e os demais bens que integram ou estejam afectos Conces s o em funcionamento ininterrupto e permanente em bom estado de conserva o e em perfeitas condi es de utiliza o e seguran a nos termos e condi es estabelecidos nas disposi es legais e regulamentares aplic veis e no pre sente contrato realizando oportunamente as repara es as renova es e as adapta es que para
15. Auto Estrada sem descurar os aspectos de integra o ambiental e de enquadramento adaptado regi o que a mesma atravessa e s o apresentados sucessivamente sob as formas de estudos pr vios incluindo Estudos de Impacte Ambiental anteprojectos e projectos podendo alguma destas fases ser dispensada pelo Concedente a solicita o devidamente fundamentada da Concession ria 32 3 Em caso de d vidas de interpreta o a nomen clatura a adoptar nos diversos estudos e projectos deve estar de acordo com o Vocabul rio de Estradas e Aer dromos editado pelo Laborat rio Nacional de Engenharia Civil 32 4 O estabelecimento do tra ado da Auto Estrada com os seus n s de liga o Areas de Servi o e reas de repouso e instala o dos sistemas de contagem e de clas sifica o de tr fego deve ser objecto de pormenorizada Justifica o nos estudos e nos projectos a submeter pela Concession ria e tem em conta os estudos de car cter urban stico e de desenvolvimento que existam ou estejam em curso para as localidades ou regi es abrangidas nas zonas em que esse tra ado se desenvolve nomeadamente os planos regionais de ordenamento do territ rio os planos directores municipais os planos de pormenor urban sticos e o Estudo de Impacte Ambiental 32 5 As normas a considerar na elabora o dos pro jectos que n o sejam taxativamente indicadas no presente contrato nem constem de disposi es legais ou regula mentares em vi
16. IS CONPOR ndice de sinistralidade de todas as concess es com portagem real para o ano t IS concess o portagem indice de sinistralidade de cada uma das concess es com portagem real em opera o L extens o dos lan os em servi o de cada uma das concess es com portagem real expresso em quil metros c O ndice de sinistralidade ponderado calcula se nos seguintes termos IS ponderado 60 x IS Conc 40 x IS CONPOR em que IS ponderado ndice de sinistralidade ponderado para o ano t Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 IS Conc ndice de sinistralidade da Concess o para o ano t IS CONPOR ndice de sinistralidade de todas as concess es com portagem real para o ano t 96 6 Sempre que se verifique a IS Conc lt IS ponderado o Concedente soma remunera o anual da Concession ria um valor calculado nos termos da al nea a do n mero seguinte b IS Conc gt IS ponderado o Concedente deduz remunera o anual da Concession ria um valor calculado nos termos da al nea b do n mero seguinte 96 7 Os incrementos e dedu es referidos no n mero anterior s o calculados da seguinte forma a Incremento IS ponderado IS Conc IS Conc Sin 2 x Dis x b Dedu o IS Conc IS ponderado IS Conc Sin 2 x Dis x 96 8 Para efeitos do c lculo do ndice de sinistralidade pr
17. a data da sua re aliza o sem preju zo do disposto no n mero seguinte 12 9 Ao longo dos ltimos 5 cinco anos de dura o da Concess o os termos dos neg cios referidos na cl u sula 12 6 devem ser comunicados pela Concession ria ao Concedente com uma anteced ncia m nima de 30 trinta dias podendo este opor se fundamentadamente e de acordo com crit rios de razoabilidade sua concretiza o nos 10 dez dias seguintes recep o daquela comunica o 12 10 Sem preju zo do disposto na cl usula 112 8 revertem automaticamente para o Concedente no Termo da Concess o e sem qualquer custo ou pre o a suportar por este todos os bens que integram a Concess o 12 11 Os bens e direitos da Concession ria n o abrangidos nos n meros anteriores que sejam utilizados no desenvolvimento das actividades integradas na Con cess o podem ser alienados onerados e substitu dos pela Concession ria 12 12 Os bens m veis referidos no n mero ante rior podem ser adquiridos pelo Concedente no Termo da Concess o pelo valor que seja determinado por acordo das Partes ou na aus ncia deste por uma comiss o de avalia o da qual fa am parte 3 tr s peritos um nomeado pelo Concedente outro pela Concession ria e outro por acordo de ambas as Partes ou na sua falta por escolha do Baston rio da Ordem dos Engenheiros que tamb m nomeia o representante de qualquer das Partes caso estas n o o tenham feito
18. d coeficiente de dura o da falha de disponibilidade sendo para este efeito s o considerados 3 tr s graus de indisponibilidade i indisponibilidade durante o per odo nocturno entre as 22 vinte e duas e as 6 seis horas a que corresponde um coeficiente de valor 0 3 zero v rgula tr s ii indisponibilidade durante o per odo diurno entre as 6 seis e as 22 vinte e duas horas a que corresponde um coeficiente de valor 0 7 zero v rgula sete iii indisponibilidade durante 1 um dia a que cor responde um coeficiente de valor 1 um 96 19 Ocorrendo um alargamento de um Sublan o nos termos da cl usula 39 devem ser revistos a O calend rio das grandes repara es desse Sublan o mantendo se os pressupostos de periodicidade para a sua realiza o b Os respectivos custos unit rios por quil metro de forma a ter em considera o o custo adicional decorrente do novo n mero de vias 96 20 Ocorrendo a situa o prevista no n mero an terior os pagamentos por disponibilidade s o ajustados de modo a reflectir os ajustamentos de calend rio e os custos adicionais com grandes repara es devendo manter se a TIR Accionista inalterada 96 21 A revis o dos custos unit rios a que se refere a cl usula 96 19 e os ajustamentos previstos no n mero anterior devem ser objecto de acordo entre as Partes sem preju zo da possibilidade de posterior recurso arbitragem nos termos do
19. desenvolvimento pela Concession ria dentro dos limites f sicos da Concess o de outras actividades para al m das integradas na Concess o nos termos do presente contrato c O desenvolvimento de outras actividades pela Con cession ria fora do mbito e dos limites f sicos da Con cess o d A altera o da hierarquia dos Membros do Agrupa mento no capital da Concession ria e A redu o do capital social da Concession ria f A altera o dos Estatutos da Concession ria g A aliena o do capital social da Concession ria in cluindo a transmiss o ou a onera o das ac es nos termos previstos nas cl usulas 15 e 18 h A concretiza o de uma opera o de Refinanciamento da Concess o i As autoriza es previstas nas cl usulas 92 e 93 J O trespasse da Concess o k As altera es nas condi es das ap lices de seguros 94 2 Sem preju zo de outro regime expressamente estabelecido as autoriza es ou as aprova es previs tas no n mero anterior devem ser expressas e escritas 94 3 Sem preju zo de outras situa es expressamente previstas compete conjuntamente ao MEF e ao MOPTC o exerc cio dos poderes do Concedente em mat ria de res gate de sequestro e de resolu o do presente contrato bem como de reposi o do equil brio financeiro da Concess o 94 4 As autoriza es ou aprova es a emitir pelo Concedente nos termos das cl usulas 92 e 93 ou a
20. dos Bancos Financiado res nos termos e para os efeitos estabelecidos no Anexo 14 110 7 A comunica o da decis o de resolu o refe rida na cl usula 110 5 produz efeitos imediatos indepen dentemente de qualquer outra formalidade 110 8 Em casos de fundamentada urg ncia que n o se compade a com as delongas do processo de sana o do incumprimento regulado na cl usula 110 3 o Concedente pode proceder de imediato ao sequestro da Concess o nos termos definidos na cl usula 109 sem preju zo da pr via notifica o por escrito ao Agente dos Bancos Financiadores nos termos e para os efeitos estabelecidos no Anexo 14 110 9 A resolu o do Contrato de Concess o n o preclude a obriga o de indemniza o que seja aplic vel por lei devendo o montante desta ser calculado nos termos gerais de direito e podendo o Concedente recorrer cau o caso n o seja pago voluntariamente pela Concession ria 110 10 A resolu o do Contrato de Concess o pelo Concedente origina a perda da cau o a favor dele 110 11 Ocorrendo resolu o do Contrato de Con cess o por motivo imput vel ao Concedente este deve indemnizar a Concession ria nos termos gerais de direito e respons vel pela assun o de todas as obriga es da Con cession ria emergentes dos Contratos de Financiamento com excep o das relativas a incumprimentos verificados antes da ocorr ncia do motivo da resolu o 111 Caducidade
21. emitir pelo Concedente 69 3 Os t tulos de isen o t m um per odo de vali dade de 2 dois anos renov vel 69 4 A Concession ria n o pode conceder isen es de portagem 69 5 A passagem de um ve culo isento n o d lugar a uma Transac o nem contabilizada na determina o da remunera o devida Concession ria pela presta o do servi o de cobran a de portagens SEC O IV Presta o do servi o de cobran a de portagens 70 Direito de cobran a de portagens 70 1 A EP titular nos termos regulados no contrato de concess o celebrado entre esta e o Concedente do direito de cobran a de portagens na rede concessionada incluindo a Auto Estrada assumindo integralmente a EP o risco de tr fego associado a esse direito 70 2 As portagens devidas pelos utentes da Auto Estrada constituem receita da EP sem preju zo do disposto na cl usula 85 71 Servi o de cobran a de portagens 71 1 Com vista presta o do servi o regulado no presente cap tulo a Concession ria celebra com a EP o Contrato de Presta o de Servi os 71 2 Como contrapartida pela presta o do servi o de cobran a de portagens a Concession ria tem o direito a receber da EP uma remunera o nos termos definidos no presente contrato e no Contrato de Presta o de Servi os 71 3 Na presta o do servi o de cobran a de porta gens aplic vel o disposto no presente contrato no
22. equi tativa de benef cios entre o Concedente e a Concession ria atrav s de um dos mecanismos previstos na cl usula 24 7 14 5 Na estrita medida em que tal n o afecte nem condicione o cumprimento das obriga es que Con cession ria incumbem nos termos do presente contrato a Concession ria pode mediante autoriza o do Conce dente desenvolver fora do mbito e dos limites f sicos da Concess o outras actividades 15 Estrutura accionista da Concession ria 15 1 O capital social da Concession ria encontra se inicialmente distribu do entre os Membros do Agru pamento na exacta medida que foi pelo Agrupamento indicado na Proposta 15 2 Qualquer altera o da hierarquia dos Membros do Agrupamento no capital da Concession ria carece de autoriza o pr via do Concedente 15 3 A transmiss o de ac es da Concession ria expressamente proibida at 3 tr s anos ap s a data de en trada em servi o do ltimo Lan o a construir sendo nulas e de nenhum efeito quaisquer transmiss es efectuadas em viola o desta disposi o salvo autoriza o em contr rio do Concedente 15 4 Decorrido o prazo indicado no n mero anterior podem quaisquer terceiros deter ac es da Concession ria desde que os Membros do Agrupamento detenham em conjunto e enquanto accionistas directos desta at 5 cinco anos ap s a data da entrada em servi o do ltimo Lan o a construir o dom nio da Concess
23. es ou reservas quanto s imperfei es ou v cios das solu es t cnicas determinadas pelo Concedente 102 Controlo da constru o da Auto Estrada 102 1 A Concession ria obriga se a apresentar se mestralmente ao Concedente os elementos do plano geral de trabalhos tra ados sobre documentos que contenham o plano geral inclu do no Programa de Trabalhos 102 2 A Concession ria obriga se a apresentar tri mestralmente ao Concedente os planos parcelares de tra balho tra ados sobre documentos que tamb m contenham planos parcelares inclu dos no Programa de Trabalhos 102 3 Os eventuais desvios entre os documentos referidos nos n meros anteriores devem ser neles devida mente fundamentados e ocorrendo atrasos na constru o da Auto Estrada devem ser indicadas as medidas de re cupera o previstas 102 4 A Concession ria obriga se ainda a fornecer em complemento dos documentos referidos nas cl usu las 102 1 e 102 2 todos os esclarecimentos e as informa es adicionais que o Concedente razoavelmente lhe solicitar 103 Interven o directa do Concedente 103 1 Quando a Concession ria n o tenha respeitado as determina es expressamente emitidas pelo Concedente no mbito dos seus poderes de fiscaliza o dentro do prazo que razoavelmente lhe seja fixado assiste a este a facul dade de proceder correc o da situa o directamente ou atrav s de terceiro correndo os custos para o efe
24. igualmente ser objecto de autoriza o pr via por parte do Concedente durante id ntico per o do quaisquer altera es ao Acordo Parassocial das quais possa resultar directa ou indirectamente a modifica o das regras relativas aos mecanismos ou forma de as segurar o dom nio da Concession ria pelos Membros do Agrupamento 17 3 A emiss o de quaisquer t tulos ou instrumentos financeiros pela Concession ria que permitam ou possam permitir em certas circunst ncias a subscri o aquisi o ou deten o de ac es representativas do capital social da Concession ria em viola o das regras estabelecidas nas cl usulas 15 1 a 15 5 carece sob pena de nulidade de autoriza o pr via e espec fica do Concedente 1920 78 17 4 A autoriza o prevista no n mero anterior solicitada com pelo menos 30 trinta dias teis de ante ced ncia em rela o emiss o ou outorga de instrumento que crie ou que constitua compromisso da Concessio n ria em criar os t tulos ou os instrumentos financeiros mencionados no n mero anterior consoante o evento que primeiro ocorrer 17 5 As autoriza es do Concedente previstas na presente cl usula n o s o injustificadamente recusadas e consideram se tacitamente concedidas quando n o sejam recusadas no prazo de 30 trinta dias teis a contar da sua solicita o 18 Onera o de ac es da Concession ria 18 1 A onera o de ac es repre
25. ltiplo de 5 cinco c ntimos de Euro mais pr ximo ou para outro valor que o Concedente venha a determinar e melhor se adeque ao sistema monet rio em vigor 66 6 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte as taxas de portagem que a Concession ria est autori zada a cobrar t m como base a tarifa de refer ncia para a classe 1 calculada de acordo com a f rmula indicada na cl usula 67 1 reportada a Dezembro de 2006 e que de 0 06671 n o incluindo IVA 66 7 Por determina o do Concedente e tendo em vista a presta o do melhor servi o aos utentes e o inte resse p blico as taxas de portagem podem ser objecto de varia o designadamente em fun o da hora do dia em que sejam cobradas de zonas especiais ou de passagens regulares e frequentes do mesmo ve culo 66 8 A cada Transac o corresponde uma taxa de portagem devendo a Concession ria proceder cobran a de uma taxa de portagem nica agregando v rias Tran Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 sac es no caso de as mesmas corresponderem de forma coerente e integrada a uma s Viagem 66 9 No caso de ter sido efectuada uma Transac o Agregada que n o tenha sido objecto de Cobran a Prim ria a Concession ria tem direito a cobrar ao utente al m da taxa de portagem Custos Administrativos calculados de forma a cobrir os custos adicionais com essa cobran a cujo valor fixado por portari
26. m ximo a indicado no prazo de 10 dez dias teis ap s a recep o do pedido daquela entidade Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 28 4 Sem preju zo do disposto nos n meros anterio res compete Concession ria a todo o tempo e nomeada mente no mbito dos estudos e dos projectos a apresentar ao Concedente nos termos do cap tulo VIII prestar entidade expropriante toda a informa o e colabora o ne cess rias r pida conclus o dos processos expropriativos 28 5 Os terrenos expropriados nos termos dos n meros anteriores devem ser entregues pelo Concedente Concession ria livres de encargos e desocupados no prazo de 6 seis meses contados a partir da apresenta o das plantas parcelares de cada Sublan o 28 6 Qualquer atraso n o imput vel Concession ria na entrega pelo Concedente de bens e de direitos expro priados que impe a relativamente a cada Sublan o que a Concession ria d in cio a obras ou a trabalhos nesses bens ou ao exerc cio desses direitos confere Concession ria o direito reposi o do equil brio financeiro da Concess o nos termos da cl usula 115 desde que aquele atraso seja superior a 45 quarenta e cinco dias se ocorrer antes do in cio dos trabalhos de constru o no Lan o em causa ou superior a 15 quinze dias seguidos ou interpolados se ocorrer ap s o in cio daqueles trabalhos CAP TULO VII F
27. o b Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for inferior remunera o anual desse mesmo ano cabe ao Concedente pagar Concession ria o montante respeitante ao pagamento de reconcilia o 96 12 Em caso de mora superior a 30 trinta dias relativamente ao termo do prazo fixado na cl usula 96 10 para a realiza o de pagamentos de reconcilia o devidos pelo Concedente h lugar aplica o de juros calculados Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 taxa Euribor para opera es a 3 tr s meses acrescida de 1 um por cento ap s o 31 trig simo primeiro dia e por um per odo de 30 trinta dias e taxa legal aplic vel depois de decorrido esse per odo 96 13 Em caso de mora relativamente ao termo dos prazos fixados na cl usula 96 10 para a realiza o de pagamentos por conta devidos pelo Concedente h lugar aplica o de juros calculados taxa Euribor para ope ra es a 3 tr s meses acrescida de 1 um por cento 96 14 Em caso de mora superior a 30 trinta dias relativamente ao termo do prazo fixado na cl usula 96 10 para a realiza o de pagamentos de reconcilia o devidos pela Concession ria h lugar aplica o de juros calcula dos taxa Euribor para opera es a 3 tr s meses acrescida de 1 um por cento ap s o 31 trig simo primeiro dia e por um per odo de 30 trinta dias e taxa legal aplic vel depo
28. o do equil brio fi nanceiro da Concess o ou resolu o do presente contrato recorrendo se arbitragem caso n o seja alcan ado acordo quanto op o e respectivas condi es 107 8 Verificando se a resolu o do Contrato de Concess o nos termos da presente cl usula observa se nomeadamente o seguinte a O Concedente assume os direitos e obriga es da Concession ria emergentes dos Contratos de Financia mento excepto os relativos a incumprimentos verificados antes da ocorr ncia do caso de for a maior b Quaisquer indemniza es pag veis em resultado de ca sos de for a maior ao abrigo de seguros em que o Concedente seja co segurado s o directamente pagas ao Concedente 107 9 A Concession ria obriga se a comunicar de imediato ao Concedente a ocorr ncia de qualquer evento qualific vel como caso de for a maior ao abrigo do disposto na presente cl usula bem como no mais curto prazo poss vel a indicar quais as obriga es emergentes do Contrato de Concess o cujo cumprimento no seu entender se encontra impedido ou dificultado por for a de tal ocorr ncia e se for o caso as medidas que pretende p r em pr tica a fim de mi tigar o impacte do referido evento e os respectivos custos 107 10 Constitui estrita obriga o da Concession ria a mitiga o por qualquer meio razo vel e apropriado ao seu dispor dos efeitos da verifica o de um caso de for a maior CAP TULO XIX Extin
29. o efeito se tornem necess rias e todos os trabalhos e altera es necess rios para que os mesmos satisfa am cabal e permanentemente os fins a que se destinam 50 2 A Concession ria respons vel pela manuten o em bom estado de conserva o e funcionamento do equipamento de monitoriza o ambiental dos dispositivos de conserva o da natureza e dos sistemas de protec o contra o ru do 50 3 Constitui ainda responsabilidade da Concessio n ria a conserva o e manuten o dos sistemas de conta gem e de classifica o de tr fego incluindo o respectivo centro de controlo e ainda os sistemas de ilumina o de sinaliza o e de seguran a nos tro os das vias nacionais ou urbanas que contactam com os n s de liga o at aos limites estabelecidos na cl usula 8 50 4 A Concession ria deve respeitar os padr es de qualidade designadamente para a regularidade e ade r ncia do pavimento para a conserva o da sinaliza o e do equipamento de seguran a e para apoio aos utentes fixados no Manual de Opera o e Manuten o e no Plano de Controlo de Qualidade 50 5 O estado de conserva o e as condi es de explora o da Auto Estrada e demais bens que integrem ou estejam afectos Concess o s o verificados pelo Con cedente de acordo com um plano de ac es de fiscaliza o por este definido competindo Concession ria proceder nos prazos que razoavelmente lhe sejam fixados s repa
30. o fazem parte da Concess o nela se incluindo para efeitos de explora o e de conser va o os tro os de estradas que os completem conside rados entre os pontos extremos de interven o da Con cession ria nessas estradas ou quando n o seja poss vel essa defini o entre os pontos extremos do enlace dos ramos dos n s bem como os tro os de liga o em que o tr fego seja exclusivamente de acesso Auto Estrada 8 4 Nos n s de liga o em que seja estabelecido enlace com outra concess o de auto estradas o limite entre concess es estabelecido pelo perfil transversal de entrada ponto de converg ncia dos ramos de liga o com a plena via excepto para a ilumina o cuja manuten o 1920 76 assegurada na totalidade incluindo a zona de via de acele ra o pela concession ria que detenha o ramo de liga o 8 5 As obras de arte integradas nos n s de enlace entre concess es quer em sec o corrente quer em ramos ficam afectas concess o cujo tr fego utilize o tabuleiro da estrutura 9 Estabelecimento da Concess o O Estabelecimento da Concess o composto a Pela Auto Estrada n s de liga o e conjuntos vi rios associados dentro dos limites estabelecidos na cl usula 8 b Pelas Areas de Servi o e de repouso pelos centros de assist ncia e de manuten o e por outros servi os de apoio aos utentes da Auto Estrada nela situados c Pelas instala es e equipamen
31. o n o san vel 89 5 Para efeitos do disposto no n mero anterior considera se designadamente viola o grave das obri ga es decorrentes do Contrato de Presta o de Servi os um atraso imput vel Concession ria ou sociedade cession ria superior a 3 tr s dias teis seguidos ou a 10 dez dias teis interpolados no mesmo ano na entrega das receitas de portagem nos termos da cl usula 84 89 6 Caso a sociedade cession ria n o cumpra as suas obriga es ou n o corrija ou repare as consequ ncias do incumprimento nos termos determinados pela EP esta pode determinar a cessa o da rela o contratual estabe lecida com a sociedade cession ria e a reassun o pela Concession ria da sua posi o contratual origin ria nos termos estabelecidos na cl usula 71 4 mediante notifica o para o efeito enviada a cada uma das partes 89 7 A notifica o enviada pela EP Concession ria e sociedade cession ria nos termos previstos no n mero anterior produz efeitos a partir do 20 vig simo dia a contar da respectiva recep o 90 Indisponibilidade do sistema de cobran a de por tagens 90 1 A disponibilidade do sistema de cobran a de portagens constitu da pela disponibilidade dos pontos de cobran a que o integram a qual por sua vez consiste na capacidade desses pontos de cobran a de nos termos do presente contrato e do Contrato de Presta o de Servi os registar os e
32. o rein cio da contagem do prazo de aprova o se aquelas correc es ou esclarecimentos forem solicitados nos 20 vinte dias seguintes apresenta o desses projectos e estudos ou a mera suspens o daqueles prazos at que seja feita a correc o ou prestado o esclarecimento se a referida solicita o se verificar ap s aquela data 36 3 O prazo de aprova o referido na cl usula 36 1 conta se no caso dos estudos pr vios a partir da data de recep o pelo Concedente do competente parecer do MAOT ou do termo do prazo previsto na lei para que esta entidade se pronuncie 36 4 aprova o dos projectos pelo MOPTC n o acarreta qualquer responsabilidade para o Concedente nem liberta a Concession ria dos compromissos emergentes do Contrato de Concess o ou da responsabilidade que lhe advenha da imperfei o daqueles das concep es previs tas ou do funcionamento das obras excepto em caso de modifica es unilateralmente impostas pelo Concedente relativamente s quais a Concession ria tenha manifestado por escrito reservas referentes seguran a qualidade ou durabilidade das mesmas e a responsabilidade concreta que seja invocada por terceiro lesado ou o v cio de que as obras venham a padecer decorram directamente de factos inclu dos em tais reservas 36 5 No caso de o tra ado dos Lan os referidos nas al neas a e b na cl usula 5 1 que venha a ser aprovado pelo Concedente n o se locali
33. por Concedente e Segundo outorgante Lusoscut Auto Estradas da Costa de Prata S A neste acto representada por na qualidade de doravante designada por Concession ria e considerando que A O Governo Portugu s lan ou um concurso p blico internacional para a atribui o da concess o da concep o projecto constru o financiamento explora o e conserva o em regime de portagem sem cobran a aos utilizadores de determinados lan os de auto estrada e conjuntos vi rios associados na Costa de Prata concurso que foi regulado pelo Decreto Lei n 267 97 de 2 de Outubro e pelo programa de concurso e caderno de en cargos aprovados pelo despacho conjunto dos Ministros das Finan as e do Equipamento do Planeamento e da Administra o do Territ rio n 421 A 98 de 25 de Junho B A Concession ria a sociedade an nima constitu da pelo Agrupamento vencedor deste concurso ao abrigo do artigo 5 do caderno de encargos anexo ao despacho conjunto referido no Considerando anterior tendo sido aceite pelo Governo Portugu s a proposta apresentada por 1920 71 aquele Agrupamento tal como a mesma resultou da fase de negocia es havida no mbito do concurso e se encontra consagrada na acta da ltima sess o de negocia es havida em 29 de Novembro de 1999 C A Concession ria foi assim designada como enti dade a quem atribu da a concess o atrav s do despacho conjunto do Ministr
34. recusadas no prazo de 45 quarenta e cinco dias ap s a respectiva solicita o 16 Capital 16 1 O capital social da Concession ria inicialmente de 19 513 800 dezanove milh es quinhentos e treze mil e oitocentos euros na presente data de 22 200 000 vinte e dois milh es e duzentos mil euros integralmente subscrito e realizado 16 2 Todas as ac es representativas do capital social da Concession ria s o obrigatoriamente nominativas se tituladas e seguem o regime dos t tulos nominativos se escriturais 16 3 A Concession ria obriga se a manter o Conce dente permanentemente informado sobre o cumprimento do Acordo de Subscri o indicando lhe nomeadamente se as entradas de fundos nele contempladas foram inte gralmente realizadas ou n o o sendo qual o montante em falta e a parte faltosa 16 4 A Concession ria n o pode proceder redu o do seu capital social durante todo o per odo da Concess o sem pr vio consentimento do Concedente cuja eventual recusa devidamente justificada 16 5 A Concession ria n o pode at conclus o da constru o de toda a Auto Estrada deter ac es pr prias 17 Estatutos e Acordo Parassocial 17 1 Quaisquer altera es aos Estatutos devem at 3 tr s anos ap s a data de entrada em servi o do ltimo Lan o a construir ser objecto de autoriza o pr via por parte do Concedente sob pena de nulidade 17 2 Devem
35. ria assumindo aquela ainda os deveres obriga es e encargos que eventualmente lhe venham a ser impostos pelo Concedente como condi o para a autoriza o do trespasse 97 7 A Concession ria respons vel pela transfe r ncia integral dos seus direitos e obriga es para o tres pass rio incluindo as obriga es incertas il quidas ou inexig veis data do trespasse CAP TULO XV Garantias do cumprimento das obriga es da Concession ria 98 Garantias a prestar O cumprimento das obriga es assumidas no presente contrato pela Concession ria garantido cumulativa mente atrav s de a Cau o estabelecida nos montantes estipulados na cl usula 99 2 b Garantias banc rias prestadas a favor da Concession ria pelos Membros do Agrupamento enquanto seus accio nistas nos montantes que cada um se obrigou a subscrever garantindo o cumprimento das obriga es assumidas na cl usula 16 e no Acordo de Subscri o com o montante m ximo de responsabilidade correspondente ao montante de capitaliza o da Concession ria pelos seus accionistas nos termos do referido acordo e com as condi es de exe cu o pelo Concedente constantes do Anexo 11 99 Regime das garantias 99 1 As garantias previstas na cl usula 98 mant m se em vigor nos seguintes termos a A cau o a que se refere a al nea a da cl usula 98 no valordeterminadonostermosdosn merosseguintes mant m se
36. ria vencidas e n o cumpridas data do resgate 108 6 Caso n o haja acordo entre as Partes no decurso dos 90 noventa dias seguintes notifica o prevista na cl u sula 108 1 sobre o valor das indemniza es a que se refere a cl usula 108 4 este determinado no prazo de 90 no venta dias por uma comiss o arbitral composta por 3 tr s peritos independentes um nomeado pelo Concedente outro pela Concession ria e outro por acordo dos dois anteriores ou na sua falta por escolha do presidente da C mara dos Revisores Oficiais de Contas que tamb m nomeia o repre sentante de qualquer das Partes caso estas o n o tenham feito 109 Sequestro 109 1 Em caso de incumprimento grave pela Con cession ria das obriga es emergentes do presente con trato o Concedente pode mediante sequestro tomar a seu cargo a realiza o de obras e o desenvolvimento das actividades integradas na Concess o ou a explora o dos servi os desta 109 2 O sequestro pode ter lugar nomeadamente caso se verifique qualquer das seguintes situa es por motivos imput veis Concession ria a Cessa o ou interrup o total ou parcial das obras ou da explora o dos servi os com consequ ncias graves para o interesse p blico ou para a integridade da Concess o b Defici ncias graves na organiza o e regular desen volvimento das actividades objecto da Concess o ou no estado geral das instala es e equipa
37. ser recebida 43 10 No prazo de 1 um ano a contar da ltima vistoria de um Lan o realizada nos termos dos n meros anteriores a Concession ria fornece ao Concedente um exemplar das pe as escritas e desenhadas definitivas do projecto das obras executadas em material reprodut vel e em suporte inform tico 43 11 A homologa o do auto de vistoria favor vel entrada em servi o de um Lan o n o envolve qualquer responsabilidade do Concedente relativamente s condi es de seguran a ou de qualidade deste nem exonera a Concession ria do cumprimento das obriga es resultantes do presente contrato 44 Altera es nas obras realizadas e instala es su plementares 1920 85 44 1 A Concession ria pode mediante autoriza o do MOPTC a conceder por despacho caso a caso intro duzir altera es nas obras realizadas e estabelecer e p r em funcionamento instala es n o previstas nos projectos aprovados desde que delas n o resulte nenhuma modifi ca o fundamental Concess o 44 2 A Concession ria tem de efectuar e de fazer entrar em servi o as altera es nas obras realizadas que sejam determinadas pelo MOPTC sem preju zo do dis posto no n mero seguinte 44 3 Se a Concession ria demonstrar que das alte ra es referidas no n mero anterior lhe resultou prejuizo tem direito reposi o do equil brio financeiro nos termos da cl usula 115 salvo se as altera es
38. vel de servi o de disponibilidade calcu lado com base na metodologia preconizada na ltima ver s o do Highway Capacity Manual e com sistema m trico 96 17 Em resultado da avalia o da disponibilidade realizada nos termos dos n meros anteriores o Concedente determina a extens o de via que se encontra relativa ou absolutamente indispon vel 96 18 O montante relativo s falhas de disponibilidade corresponde soma das dedu es di rias a aplicar sendo cada uma delas calculada de acordo com a f rmula seguinte IPC BE x td I x T e g c d Dez2009 F Dis tdi em que tdi valor da tarifa di ria de disponibilidade actua liz vel no ano de acordo com previsto no Anexo 23 1920 99 td valor da tarifa di ria por disponibilidade n o actua liz vel no ano de acordo com o previsto no Anexo 23 IPC 17 IPC a Dezembro do ano t 1 IPC S IPC a Dezembro de 2009 Dez2009 x 0 65 zero v rgula sessenta e cinco T rela o entre o n mero total de quil metros afecta dos pela indisponibilidade e o n mero total de quil metros da Concess o c g coeficiente de gravidade da falha de disponibili dade sendo para este efeito considerados 2 dois graus de indisponibilidade i Indisponibilidade absoluta a que corresponde um coeficiente de valor 1 um ii Indisponibilidade relativa a que corresponde um coeficiente de valor 0 5 zero v rgula cinco c
39. 1920 70 do disposto no Decreto Lei n 43 2008 de 10 de Mar o nos termos do n mero seguinte 129 2 O valor da taxa referida no n mero anterior acresce em cada ano ao valor da presta o do pagamento por disponibilidade devido pelo Concedente Concessio n ria que seja imediatamente subsequente ao pagamento da mesma nos termos da cl usula 98 9 CAP TULO XXIV Resolu o de diferendos 130 Processo de arbitragem 130 1 Os eventuais conflitos que possam surgir en tre as Partes em mat ria de aplica o interpreta o ou integra o das regras por que se rege a Concess o s o resolvidos por arbitragem 130 2 A submiss o de qualquer quest o a arbitragem n o exonera as Partes do pontual e atempado cumprimento das disposi es do presente contrato e das determina es do Concedente que no seu mbito lhe sejam comunicadas nem permite qualquer interrup o do desenvolvimento das actividades integradas na Concess o que devem continuar a processar se nos termos em vigor data de submiss o da quest o at que uma decis o final seja obtida relativamente mat ria em causa 130 3 O disposto no n mero anterior relativamente ao cumprimento de determina es do Concedente pela Concession ria aplica se tamb m a determina es conse quentes sobre a mesma mat ria mesmo que emitidas ap s a data de submiss o de uma quest o a arbitragem desde que a primeira dessas determina es consequen
40. Areas de Servi o ou parte delas sem pr via aprova o dos respectivos contratos pelo Concedente 47 2 Os contratos previstos no n mero anterior est o sujeitos quanto disciplina da sua celebra o modifica o e extin o ao disposto na cl usula 92 47 3 Independentemente da atribui o da explora o a terceiros das Areas de Servi o a Concession ria mant m os direitos e continua sujeita s obriga es para si emergentes neste mbito do presente contrato sendo a nica respons vel perante o Concedente pelo seu cum primento 47 4 Sem preju zo do disposto no n mero anterior em caso de incumprimento das obriga es impostas neste mbito pelo Contrato de Concess o o Concedente pode notificar a Concession ria e o terceiro que explore a Area de Servi o para no prazo de 6 seis meses cessar o in cumprimento e reparar as respectivas consequ ncias com a expressa indica o de que a manuten o do incumpri mento ou das suas consequ ncias pode originar o termo pelo Concedente com base no disposto na cl usula 47 6 do contrato de explora o da Area de Servi o 47 5 Decorrido o prazo referido no n mero anterior e caso se mantenha a situa o de incumprimento ou n o sejam reparadas as suas consequ ncias o Concedente pode exigir Concession ria que resolva o contrato de explo ra o da rea de Servi o 47 6 Se a Concession ria n o proceder no prazo de 30 trin
41. C O I Disposi o geral 73 Remunera o At tulo de remunera o pela cobran a de taxas de porta gem a Concession ria recebe da EP nos termos previstos nas subsec es seguintes a Um valor anual pela disponibilidade do sistema de cobran a de portagens b Um valor pela presta o do servi o de cobran a de taxas de portagem aos utilizadores na Auto Estrada SUBSEC O II Remunera o pela disponibilidade do sistema de cobran a de portagens 74 Montante 74 1 O valor anual da remunera o pela disponibi lidade do sistema de cobran a de portagens devida pela EP Concession ria corresponde ao somat rio do valor das seguintes componentes a Componente 4 no valor de 1 796 779 um milh o setecentos e noventa e seis mil setecentos e setenta e nove euros acrescido do IVA taxa legal em vigor b Componente B no valor de 2 647 412 dois milh es seiscentos e quarenta e sete mil quatrocentos e doze euros acrescido do IVA taxa legal em vigor 74 2 Sem preju zo do disposto na cl usula 74 13 e na cl usula 76 o valor da Componente A a que se re fere a al nea a do n mero anterior fixo e n o revis vel 74 3 Sem preju zo do disposto na cl usula 74 13 e na cl usula 76 o valor da Componente B objecto Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 de revis o por acordo entre a EP e a Concession ria a cada 7 sete ano
42. Concedente que pode em qualquer circunst ncia determinar a Altera es s pe as do procedimento b A altera o do projecto de decis o de adjudica o desde que respeitando as normas legais e regulamentares aplic veis 39 5 Na falta do acordo previsto na cl usula 39 2 0 Concedente deve atempadamente disponibilizar Con cession ria os meios financeiros necess rios ao pagamento do pre o devido ao adjudicat rio do procedimento pr contratual referido na cl usula 39 3 1920 84 39 6 Quaisquer outros eventuais encargos relativos ao desenvolvimento do procedimento pr contratual refe rido na cl usula 39 3 devem ser acordados previamente entre as Partes sem preju zo do disposto no n mero se guinte 39 7 Na falta do acordo previsto no n mero anterior e sem preju zo do desenvolvimento do procedimento pr contratual relativo adjudica o do aumento do n mero de vias o valor dos encargos a previstos fixado pelo tribunal arbitral nos termos do cap tulo XXIV 39 8 No caso de n o ser legalmente exig vel Con cession ria a tramita o de procedimento pr contratual os termos e as condi es relativos ao desenvolvimento do processo de alargamento s o previamente acordados entre as Partes 39 9 Na falta do acordo previsto no n mero anterior tramitado um procedimento de natureza concorrencial com vista escolha da entidade que procede aos trabalhos de alarg
43. Contrato de Presta o de Servi os na Lei n 25 2006 de 30 de Ju nho nos Decretos Leis n 111 2009 112 2009 e 113 2009 todos de 18 de Maio e nas disposi es legais e regula mentares aplic veis em cada momento a esse servi o 71 4 Em caso de cess o da posi o contratual da Con cession ria no Contrato de Presta o de Servi os e de posterior cessa o da rela o contratual estabelecida entre a EP e a so ciedade cession ria tudo nos termos do presente contrato e do Contrato de Presta o de Servi os a Concession ria obriga se a reassumir a sua posi o contratual origin ria de modo a n o ser interrompida a presta o do servi o de cobran a de portagens 71 5 Ocorrendo a situa o prevista no n mero ante rior a Concession ria a N o assume qualquer responsabilidade em que tenha incorrido a sociedade cession ria anteriormente a essa reassun o b Tema faculdade de ceder novamente a sua posi o con tratual nesse contrato nos termos previstos na sec o VIII 72 Contrato de Presta o de Servi os 72 1 O Contrato de Presta o de Servi os deve re flectir o disposto no presente contrato em mat ria de pres ta o do servi o de cobran a de portagens na Auto Estrada 1920 92 72 2 A EP assume no mbito do Contrato de Pres ta o de Servi os todos os direitos e obriga es que para o Concedente decorrem do Contrato de Concess o relati vamente s m
44. a o 3 5 toneladas sem atrelado ou com um ou mais atrelados ve culos tractores ve culos tractores com um ou mais atre lados e ve culos especiais tractores agr colas bulldozzers e todos os outros ve culos motorizados que utilizem a estrada e que n o sejam integrados noutra classe D Pesados de passageiro Autocarros cc com ou sem reboque e todos os demais ve culos n o classificados nas demais classes Ve culos com comprimento gt 7 0 m com ou sem reboque essa que suspende o prazo de aprova o pelo per odo que decorrer at a altera o ser efectuada 55 6 O Manual de Opera o e Manuten o apenas pode ser alterado mediante autoriza o do Concedente a qual se considera tacitamente concedida quando n o seja recusada no prazo de 30 trinta dias teis ap s ter sido solicitada 56 Encerramento de vias e trabalhos na via 56 1 Sem preju zo do disposto na Lei n 24 2007 de 18 de Julho e no Decreto Regulamentar n 12 2008 de 9 de Junho ou nas normas legais e regulamentares que lhes sucedam apenas permitido sem penalidade o encerra mento de vias para efeitos devidamente justificados at ao limite de 20 000 vinte mil via x quil metro x hora por ano durante o per odo diurno das 7 sete at s 21 vinte e uma horas e at ao limite de 30 000 trinta mil via x quil metro x hora por ano durante o per odo nocturno n o sendo considerado encerrame
45. a sendo actualizado anualmente de acordo com a varia o no IPC 67 Actualiza o das tarifas de portagem 67 1 As tarifas de portagem podem ser actualizadas anualmente no primeiro m s de cada ano civil por des pacho do MOPTC tendo em aten o a evolu o do IPC de acordo com a express o seguinte IPC p ta 1 tv D x EE o sendo td 1 valor para a data d da tarifa actualizada por Sublan o e para a classe de ve culos 1 tv 1 valor da tarifa em vigor por Sublan o ou da tarifa de refer ncia no caso de Sublan o sem tarifa em vigor para a classe de ve culos 1 IPC p valor do ltimo IPC p m s a que se refere o ltimo ndice publicado n n mero de meses decorridos entre a data da ltima actualiza o tarif ria e a pretendida para a entrada em vigor da nova tarifa IPC p n valor do IPC relativo ao m s p n 67 2 A EP deve comunicar Concession ria o valor das novas tarifas de portagem com uma anteced ncia m nima de 15 quinze dias face data da entrada em vigor das mesmas 68 N o pagamento das taxas de portagens O n o pagamento ou o pagamento viciado de taxas de portagem devidas nos Lan os e ou nos Sublan os que in tegram a Concess o sancionado nos termos previstos nas disposi es legais e regulamentares aplic veis incluindo aquelas que regulem as compet ncias e os poderes que assistem nesta mat ria aos agentes de fiscaliza o da Con cession
46. a Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 84 2 A Concession ria entrega EP diariamente no 7 s timo dia til subsequente ao do registo das res pectivas Transac es Agregadas como adiantamento um valor correspondente a 85 oitenta e cinco por cento do montante total de Transac es Agregadas registadas ou ao montante das receitas de Cobran a Prim ria consoante o que seja mais elevado 84 3 Mensalmente a Concession ria entrega EP a t tulo definitivo a totalidade das taxas de portagem co bradas e ainda n o entregues tendo lugar um acerto de contas entre o valor entregue como adiantamento e o valor efectivamente devido luz dos crit rios de reparti o de risco e de partilha de benef cios que venham a ser fixados nos termos da cl usula 85 84 4 A tramita o do procedimento de entrega de receitas previsto na presente cl usula regulada no Con trato de Presta o de Servi os 84 5 A percentagem prevista na cl usula 84 2 pode ser alterada por acordo entre a Concession ria e a EP no seguimento do crit rio de reparti o de risco que venha a ser acordado 85 Reparti o de risco de cobran a e partilha de benef cios A metodologia de reparti o de riscos e de partilha de benef cios definida no contexto do procedimento de revis o ordin ria ou extraordin ria do modelo tarif rio e tem em conta o risco de cobran a transferido bem como o poten
47. a de cada ano civil nos seguintes termos IPC DisSC Comp Comp pr IPC 2009 em que Comp componente 4 nos termos da al nea a da cl u sula 74 1 Comp componente B nos termos da al nea b da cl u sula 74 1 IPC E ltimo IPC conhecido IPC IPC de Dezembro de 2009 Dez2009 SUBSEC O III Remunera o pelo servi o de cobran a de portagens 77 Per odo transit rio 77 1 Durante o prazo de 2 dois anos a contar do in cio da cobran a efectiva de portagens a remunera o 1920 93 pelo servi o de cobran a de portagens objecto de um re gime especial a fixar no Contrato de Presta o de Servi os 77 2 O prazo estabelecido no n mero anterior pror rog vel por acordo entre as partes 78 Regime geral Findo o per odo transit rio referido na cl usula 777 a Concession ria passa a receber da EP uma remunera o pela presta o do servi o de cobran a de taxas de portagem aos utilizadores na Auto Estrada a determinar nos termos previstos nas cl usulas 79 a 81 79 Determina o do valor da remunera o pelo ser vi o de cobran a de portagens 79 1 Sem preju zo do disposto na cl usula 85 o valor devido a t tulo de remunera o pela presta o do servi o de cobran a de portagens corresponde ao valor unit rio a que se refere o n mero seguinte multiplicado pelo n mero de Transac es Agregadas cujas receitas s o entr
48. a de entrada em servi o do ltimo Lan o a construir 19 Obriga es de informa o da Concession ria 19 1 Ao longo de todo o per odo da Concess o e sem preju zo das demais obriga es de informa o estabeleci das no presente contrato a Concession ria compromete se para com o Concedente a a Dar lhe conhecimento imediato de todo e qualquer evento de que tenha conhecimento e que possa vir a preju dicar ou a impedir sensivelmente o cumprimento pontual e atempado de qualquer das obriga es para si ou para o Concedente emergentes do presente contrato e ou que pos sam constituir causa de sequestro ou de resolu o do Con trato de Concess o nos termos previstos no cap tulo XIX b Remeter lhe at ao dia 31 de Maio de cada ano os documentos de presta o de contas legalmente exigidos bem como a certifica o legal de contas e pareceres do rg o de fiscaliza o e de auditores externos c Remeter lhe at ao dia 30 de Setembro de cada ano o balan o e a conta de explora o relativos ao primeiro semestre do ano em causa bem como pareceres do rg o de fiscaliza o e de auditores externos d Dar lhe conhecimento imediato de toda e qualquer situa o que quer na fase de constru o quer na de explo ra o corresponda a acontecimentos que alterem ou pos Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 sam alterar significativamente o normal desenvolvimento dos trabalhos
49. alhos devem ser notificadas ao Concedente acompanhadas da devida Justifica o n o podendo envolver adiamento das datas de entrada em servi o fixadas na cl usula 31 1 1920 83 38 2 Ocorrendo atraso no cumprimento do Programa de Trabalhos ou sendo lhe feitas pela Concession ria alte ra es que possam p r em risco as datas referidas no n mero anterior o Concedente notifica a Concession ria para apresentar no prazo que razoavelmente lhe seja fixado mas nunca superior a 15 quinze dias teis um plano de recupera o do atraso e a indica o do refor o de meios para o efeito necess rios pronunciando se o Concedente sobre o referido plano no prazo de 15 quinze dias teis a contar da sua apresenta o 38 3 Caso o plano de recupera o referido no n mero anterior n o seja apresentado no prazo para o efeito fixado ou n o seja aprovado pelo Concedente este pode impor Concession ria a adop o das medidas que entender ade quadas e ou o cumprimento de um plano de recupera o por ele elaborado 38 4 At aprova o ou imposi o de um plano de recupera o ou das medidas previstas nos n meros anteriores a Concession ria deve manter a execu o dos trabalhos nos termos definidos no Programa de Trabalhos ficando obrigada ap s ser notificada daquela aprova o ou imposi o a cumprir o plano de recupera o e a observar as medidas em quest o 38 5 Sempre que o atraso no cumprime
50. alizar ao longo de todo o per odo futuro da Concess o e Propostadevaloranual da Componente B a vigorarao longo de todo o per odo futuro da Concess o devidamente fundamen tada atrav s de uma proposta de modelo financeiro actualizado nos termos previstos no Contrato de Presta o de Servi os 74 6 A EP pode solicitar Concession ria a presta o dentro de um prazo razo vel fixado para o efeito de quaisquer informa es necess rias ou relevantes para a valida o do modelo financeiro actualizado proposto nos termos do n mero anterior 74 7 Caso as Partes n o cheguem a acordo quanto ao valor revisto da Componente B no prazo de 45 qua renta e cinco dias a contar da data da recep o pela EP da proposta da Concession ria nos termos da cl usula 74 5 podem elas recorrer ao mecanismo arbitral de resolu o de conflitos previsto no Contrato de Presta o de Servi os 74 8 A EP pode igualmente recorrer ao mecanismo arbitral de resolu o de conflitos previsto no Contrato de Presta o de Servi os no caso de a Concession ria injusti ficadamente n o cumprir o prazo previsto da cl usula 774 5 74 9 O valor anual da Componente B resultante de cada processo de revis o produz efeitos a partir do primeiro dia do ano civil subsequente ao termo de cada sept nio 74 10 Para efeitos do disposto no n mero anterior o primeiro sept nio termina no dia 31 de Dezembro de 2016 74 11 Enquanto n o es
51. amento sendo aplic vel o disposto nas cl usulas 39 4 e 39 7 39 10 Caso o Concedente opte por n o proceder realiza o de um alargamento na data em que tal alar gamento deva ocorrer e sem preju zo da aplica o das penalidades por indisponibilidade que forem relevantes a Concession ria fica apenas obrigada ao cumprimento do n vel de servi o C at um TMDA de 60 000 sessenta mil ou de 90 000 noventa mil ve culos respectivamente para as sec es de 4 quatro ou 6 seis vias e de um n vel de servi o D a partir daqueles limiares 39 11 Sem preju zo do disposto nas cl usulas 96 19 a 96 21 caso o Concedente opte por realizar um deter minado alargamento numa data prevista para a realiza o pela Concession ria de uma grande repara o nos termos do Caso Base ou em data pr xima a Concession ria fica dispensada da sua obriga o de proceder mesma devendo os montantes que se destinavam a custear essa grande re para o ser utilizados para pagamento desse alargamento 39 12 Para efeitos do disposto no n mero anterior a Concession ria notifica o Concedente de que vai proce der a uma grande repara o dispondo este de um prazo de 3 tr s meses contados dessa notifica o para lhe comunicar se pretende realizar o alargamento 40 Vias de comunica o e servi os afectados 40 1 Compete Concession ria suportar os custos e encargos relativos repara o dos estragos que jus
52. ar pelos custos previs veis mediante a dedu o at um valor m ximo de 40 quarenta por cento dos pagamentos relativos a esses 5 cinco anos at ao montante necess rio para levar a efeito os trabalhos e as aquisi es tidos por convenientes desde que a Concession ria n o preste garantia banc ria por valor adequado cobertura do referido montante 112 5 Se 15 quinze meses antes do Termo da Con cess o se verificar mediante inspec o a realizar pelo Concedente que as condi es descritas na cl usula 112 3 se encontram devidamente salvaguardadas as reten es de pagamentos efectuadas ao abrigo do n mero anterior nas condi es nele referidas s o pagas Concession ria acres cidas de juros taxa Euribor para o prazo de 3 tr s meses 112 6 Caso as reten es de pagamentos referidas no n mero anterior tenham sido substitu das por garantia ban c ria prestada pela Concession ria nos termos previstos na cl usula 112 4 o Concedente reembolsa Concession ria o custo comprovado dessa garantia banc ria 112 7 No Termo da Concess o o Concedente pro cede a uma vistoria dos bens referidos na cl usula 10 na qual participam representantes das Partes destinada verifica o do estado de conserva o e manuten o daque les bens devendo ser lavrado o respectivo auto 112 8 Sem preju zo do disposto na cl usula 12 3 o Con cedente pode autorizar que os bens referidos na al
53. as finan as ww Membro do Agrupamento cada uma das socie dades que o constitu am data da adjudica o provis ria da Concess o xx MOPTC o Ministro das Obras P blicas Transpor tes e Comunica es ou o Ministro que em cada momento detenha as compet ncias para prosseguir as atribui es do Estado na rea das obras p blicas yy Operadora a sociedade incumbida do desenvol vimento das actividades de opera o da Auto Estrada e de manuten o do Empreendimento Concessionado nos termos do Contrato de Opera o e Manuten o zz Partes o Concedente e a Concession ria aaa Per odo Inicial da Concess o o per odo de tempo que se inicia s 24 vinte e quatro horas da Data de Assinatura do Contrato de Concess o e termina s 24 vinte e quatro horas do dia 31 de Dezembro de 2004 ou do ltimo dia do m s em que se verifique a entrada em ser vi o efectivo de todos os Lan os de acordo com o definido na cl usula 52 8 consoante a que ocorra mais tarde bbb Plano de Controlo de Qualidade o documento elaborado nos termos das cl usulas 50 6 a 50 9 ccc Programa de Trabalhos o documento fixando a ordem prazos e ritmos de execu o das diversas activi dades integradas na Concess o que constitui o Anexo 8 ddd Proposta o conjunto da documenta o subme tida pelo Agrupamento ao concurso p blico para atribui o da Concess o tal como resultou alterada pela conclus o da
54. at rias inclu das no objecto daquele contrato cabendo lhe designadamente o pagamento da remunera o prevista na sec o V do presente cap tulo a fiscaliza o da execu o do contrato a aplica o de multas contratuais a execu o da cau o prestada nos termos das cl usulas 72 4 e seguintes e a verifica o das situa es que condu zam ao incumprimento mora ou cumprimento defeituoso 72 3 O exacto e pontual cumprimento pela Con cession ria ou pela sociedade cession ria das obriga es estabelecidas no Contrato de Presta o de Servi os cons titui cumprimento pela Concession ria das disposi es do presente contrato que regulam a presta o do servi o de cobran a de portagens aos utilizadores na Auto Estrada 72 4 O exacto e pontual cumprimento das obriga es assumidas no Contrato de Presta o de Servi os garantido mediante presta o de cau o nos termos do disposto nas cl usulas 98 e 99 e no Contrato de Presta o de Ser vi os sem preju zo do disposto nos n meros seguintes 72 5 A cau o que venha a ser prestada identifica como benefici ria a EP sendo o seu valor fixado em 1 500 000 um milh o e quinhentos mil euros 72 6 O valor da cau o referida no n mero anterior actualizado de 3 tr s em 3 tr s anos de acordo com os IPC publicados para os 3 tr s anos anteriores aquele em que a actualiza o ocorre SEC O V Remunera o SUBSE
55. atri bui o da Concess o no capital social da Concession ria actualizada at presente data e que figura no Anexo 17 nn Estudo de Impacte Ambiental o documento que cont m nos termos exigidos por lei uma descri o sum ria do projecto informa o relativa aos estudos de base e situa o de refer ncia bem como a identifica o e a ava lia o dos impactes ambientais considerados relevantes quer na fase de constru o quer na fase de explora o e as medidas de gest o ambiental destinadas a prevenir minimizar ou compensar os impactes negativos esperados 00 IGF a Inspec o Geral de Finan as pp InIR o Instituto de Infra Estruturas Rodovi rias I P qq IPC o ndice de pre os no consumidor sem ha bita o para todo o territ rio nacional publicado pelo Instituto Nacional de Estat stica I P rr IVA o imposto sobre o valor acrescentado ss Lan o as sec es em que se divide a Auto Estrada tt Manual de Opera o e Manuten o o documento a que se referem as cl usulas 55 4 a 55 6 uu MAOT o Minist rio do Ambiente e do Or denamento do Territ rio ou o Minist rio que em cada 1920 73 momento detenha as atribui es do Estado nas reas do ambiente e do ordenamento do territ rio vv MEF o Ministro de Estado e das Finan as ou o Ministro que em cada momento detenha as compet n cias para prosseguir as atribui es do Estado na rea d
56. ca es a Concess o deve ser dotada de um Canal T cnico Rodovi rio para instala o da rede de telecomunica es afecta gest o da Concess o e para instala o de activos de telecomunica es nos termos da legisla o aplic vel a construir pela Concession ria que para o efeito deve permitir a instala o de um cabo de fibra ptica pelo Concedente cuja utiliza o lhe fica reservada g Qualidade ambiental devem existir dispositivos de protec o contra agentes poluentes no solo e aqu feros bem como contra o ru do 35 5 Ao longo e atrav s da Auto Estrada incluindo nas suas obras de arte especiais devem ser estabelecidos onde o Concedente determine ser conveniente os dispositi vos necess rios para que o futuro alojamento de cabos el c tricos telef nicos e outros possa ser efectuado sem afectar as estruturas e sem necessidade de levantar o pavimento 36 Aprova o dos estudos e projectos 36 1 Os estudos e os projectos apresentados ao Con cedente nos termos das cl usulas anteriores consideram se Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 tacitamente aprovados pelo MOPTC no prazo de 60 ses senta dias a contar da respectiva apresenta o sem pre Ju zo do disposto nos n meros seguintes 36 2 A solicita o pelo Concedente de correc es ou de esclarecimentos essenciais aprova o dos projectos ou dos estudos apresentados tem por efeito
57. cada Concession ria anteriormente quela data 127 4 A Concession ria obriga se a dar imediato conhecimento ao Concedente da ocorr ncia de qualquer diferendo ou lit gio com as contrapartes dos Contratos do Projecto e a prestar lhe toda a informa o relevante relativa evolu o dos mesmos 128 Tribunal arbitral 128 1 O tribunal arbitral composto por 3 tr s membros um nomeado por cada Parte e o terceiro es colhido de comum acordo pelos rbitros que as Partes tenham designado 128 2 A Parte que decida submeter determinado di ferendo ao tribunal arbitral apresenta os seus fundamentos para a referida submiss o e designa de imediato o rbitro da sua nomea o no requerimento de constitui o do tribunal arbitral que dirija outra Parte atrav s de carta registada com aviso de recep o devendo esta no prazo de 20 vinte dias teis a contar da recep o daquele requerimento de signar o rbitro de sua nomea o e deduzir a sua defesa 128 3 Os rbitros designados nos termos do n mero anterior designam o terceiro rbitro do tribunal no prazo de 10 dez dias teis a contar da designa o do segundo rbitro do tribunal cabendo ao Baston rio da Ordem dos Advogados que tamb m nomeia o representante de qual quer das Partes caso estas o n o tenham feito esta desig na o caso a mesma n o ocorra dentro deste prazo 128 4 O tribunal arbitral considera se constitu do na data e
58. cap tulo XXIV CAP TULO XIV Modifica es subjectivas na Concess o 97 Ced ncia onera o trespasse e aliena o 97 1 Sem preju zo do disposto em contr rio no pre sente contrato proibido Concession ria ceder alienar ou por qualquer modo onerar no todo ou em parte a Conces s o ou realizar qualquer neg cio jur dico que vise atingir ou tenha por efeito mesmo que indirecto id nticos resultados 97 2 A Concession ria n o pode sem pr via autori za o do Concedente trespassar a Concess o A Concession ria est impedida de utilizar o Canal T cnico Rodovi rio designadamente para fins dis tintos do objecto da Concess o n o podendo o mesmo ser objecto de qualquer neg cio jur dico da Concession ria independentemente da sua natureza 1920 100 97 4 Os actos praticados em viola o do disposto nos n meros anteriores s o nulos sem preju zo de outras san es aplic veis 97 5 No caso de trespasse a Concession ria deve co municar ao Concedente a sua inten o de proceder ao tres passe da Concess o remetendo lhe a minuta do contrato de trespasse que se prop e assinar e indicando todos os elemen tos do neg cio que pretende realizar bem como o calend rio previsto para a sua realiza o e a identidade do trespass rio 97 6 Ocorrendo trespasse da Concess o consideram se transmitidos para a nova concession ria os direitos e obriga es da Concession
59. cedente tem o direito de inter vir no mbito do Contrato de Projecto e Constru o que constitui o Anexo 13 d Acordo Parassocial o acordo parassocial da Con cession ria que constitui o Anexo 7 e Agente dos Bancos Financiadores tem o sentido que nos Contratos de Financiamento e nomeadamente no Common Terms Agreement conferido express o Global Agent f Agrupamento o conjunto de sociedades comer ciais vencedor do concurso p blico para atribui o da Concess o cuja composi o bem como a identifica o e participa o percentual e nominal no capital social da Concession ria na Data de Assinatura do Contrato de Concess o figura no Anexo 4 g Areas de Servi o as instala es marginais Auto Estrada destinadas instala o de equipamento de apoio aos utentes compostas designadamente por postos de abastecimento de combust veis por estabelecimentos de restaura o hoteleiros e similares e por zonas de repouso e de parqueamento de ve culos h Auto Estrada a auto estrada e conjuntos vi rios associados que integram o objecto da Concess o nos ter mos da cl usula 5 i Bancos Financiadores as institui es de cr dito financiadoras das actividades integradas na Concess o nos termos dos Contratos de Financiamento j Bases da Concess o o quadro geral da regula menta o da Concess o aprovado pelo Decreto Lei n 87 4 2000 de 13 de Maio com as altera es i
60. cial de melhoria de efic cia face ao hist rico de co bran as custos e despesas verificados no per odo anterior SEC O VIN Cess o da posi o contratual 86 Cess o da posi o contratual da Concession ria 86 1 Nos termos previstos no presente contrato e no Contrato de Presta o de Servi os a Concession ria pode ceder a sua posi o contratual no Contrato de Presta o de Servi os a uma entidade por ela escolhida mediante auto riza o da EP a qual se considera tacitamente concedida quando n o seja recusada no prazo de 60 sessenta dias a contar da submiss o do respectivo pedido instru do com todos os elementos necess rios sua aprecia o 86 2 O pedido referido no n mero anterior apenas pode ser recusado pela EP em caso de a Incumprimento do disposto na cl usula 87 b Verifica o de algum dos impedimentos referidos no artigo 55 do C digo dos Contratos P blicos 86 3 Sem preju zo de outros direitos que assistam EP cessa a rela o contratual estabelecida entre a EP e a sociedade cession ria ocorrendo incumprimento nos ter mos da cl usula 89 ou caso a sociedade cession ria n o continue ou n o possa continuar a executar directamente o Contrato de Presta o de Servi os 86 4 A efic cia da cess o da posi o contratual pre vista na presente cl usula depende da presta o de cau o pela sociedade cession ria nos termos previstos no Con trato de P
61. circula o na via designadamente as que reduzam o n mero de vias em servi o ou as que obriguem a desvios de faixa de rodagem 57 3 A Concession ria tem igualmente o dever de informar os utentes e o Concedente com a devida an teced ncia e observado o disposto no artigo 7 da Lei n 24 2007 de 18 de Julho e respectiva regulamenta o sobre a ocorr ncia de incidentes que impliquem conges tionamentos no tro o em obras devendo a informa o ser prestada pelo menos atrav s de sinaliza o colocada na rede vi ria servida pela Auto Estrada e se o volume das obras em causa e o seu impacte na circula o assim o recomendem atrav s de an ncio publicado num jornal de circula o nacional com a anteced ncia e o destaque convenientes 58 Manuten o e disciplina de tr fego 58 1 A circula o pela Auto Estrada obedece ao disposto no C digo da Estrada e demais disposi es le gais ou regulamentares aplic veis nomeadamente na Lei n 24 2007 de 18 de Julho e respectiva regulamenta o 58 2 A Concession ria deve estudar e implementar os mecanismos necess rios para garantir a monitoriza o do tr fego a identifica o de condi es climat ricas adversas circula o a detec o de acidentes e a consequente e sis tem tica informa o de alerta ao utente no mbito da Con cess o em articula o com as ac es a levar a cabo na res tante rede nacional designadamente com o proje
62. cto SICIT 58 3 A Concession ria obrigada salvo caso de for a maior devidamente verificado e sem preju zo do disposto na Lei n 24 2007 de 18 de Julho e respectiva regulamen ta o a garantir permanentemente em boas condi es de seguran a e de comodidade a circula o na Auto Estrada colaborando activamente com as autoridades com poderes de disciplina de tr fego designadamente em situa es de tr fego excepcionalmente intenso sem direito a qualquer indemniza o ou reposi o do equil brio financeiro do presente contrato 59 Assist ncia aos utentes 59 1 A Concession ria obrigada a assegurar as sist ncia aos utentes da Auto Estrada nela se incluindo a vigil ncia das condi es de circula o nomeadamente no que respeita sua fiscaliza o e preven o de acidentes 59 2 A assist ncia a prestar aos utentes nos termos do n mero anterior consiste tamb m no aux lio sanit rio e mec nico devendo a Concession ria instalar para o efeito uma rede de telecomunica es ao longo de todo o tra ado da Auto Estrada organizar um servi o destinado a cha mar do exterior os meios de socorro sanit rio em caso de acidente e promover a presta o de assist ncia mec nica 59 3 O servi o referido no n mero anterior funciona nos centros de assist ncia e manuten o que a Concessio n ria deve criar os quais compreendem tamb m as instala es necess rias aos servi os de cons
63. d ncia m nima de 15 quinze dias relativamente data pretendida para o seu in cio 43 5 A abertura ao tr fego de cada Lan o s pode ter lugar caso se encontrem asseguradas as condi es de acessibilidade rede existente previstas no projecto da obra ou determinadas pelo Concedente e que sejam im prescind veis ao seu normal funcionamento 43 6 No caso de o resultado da vistoria ser favo r vel entrada em servi o do Lan o em causa a sua abertura ao tr fego autorizada por despacho do MOPTC 43 7 No caso de n o obstante ter sido autorizada a abertura dos Lan os ao tr fego haver lugar realiza o de trabalhos de acabamento ou de melhoria s o tais trabalhos realizados prontamente pela Concession ria realizando se ap s a sua conclus o a nova vistoria nos termos das cl usulas 43 3 e 43 4 dispensando se a homologa o do auto que dela resultar pelo MOPTC 43 8 Os trabalhos de acabamento ou melhoria re feridos no n mero anterior devem ser especificadamente indicados no auto de vistoria e executados no prazo no mesmo fixado 43 9 E considerado como acto de recep o das obras de constru o de um Lan o o auto de vistoria favor vel sua entrada em servi o devidamente homologado pelo MOPTC ou caso seja necess rio realizar trabalhos de acabamento nos termos das cl usulas 43 7 e 43 8 o auto lavrado ap s vistoria daqueles trabalhos que declare estar a obra em condi es de
64. da 92 4 Com excep o do disposto na al nea a da cl u sula 71 5 a Concession ria permanece respons vel perante o Concedente pelo desenvolvimento de todas as activida des concessionadas e pelo cumprimento das obriga es assumidas no Contrato de Concess o independentemente da contrata o no todo ou em parte dessas actividades com terceiros nos termos dos Contratos do Projecto e sem preju zo das obriga es e responsabilidades directamente assumidas perante o Concedente pelas contrapartes nesses contratos 92 5 Sempre que nos termos dos contratos a que se refere o n mero anterior seja permitido ao Concedente o exerc cio directo de direitos perante os terceiros que neles s o partes outorgantes e a Concession ria seja por for a dos mesmos contratos ou do Contrato de Concess o igualmente respons vel pelo cumprimento das obriga es correspondentes pode o Concedente optar livremente por exercer tais direitos directamente sobre esses terceiros ou sobre a Concession ria 92 6 Quando o Concedente opte por exercer os direi tos referidos no n mero anterior sobre a Concession ria esta apenas pode opor ao Concedente os meios de defesa previstos nesses contratos ou deles resultantes na medida em que o uso ou o efeito de tais meios n o procrastine impe a ou torne significativamente mais oneroso ou mais Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 dif cil para o Concedente e o
65. da Concess o identificados na cl usula 115 4 ee Custo Administrativo a sobretaxa administrativa a suportar pelo utente em caso de Cobran a Secund ria ou Coerciva da taxa de portagem nos termos previstos na cl usula 66 9 Jf Custo M dio Ponderado do Capital a taxa de actua liza o calculada a partir do custo individual de cada uma das fontes de financiamento da Concession ria ponderadas de acordo com a estrutura de capital da mesma gg Data de Assinatura do Contrato de Concess o a data em que foi celebrada a vers o origin ria do Contrato de Concess o nos termos da minuta aprovada pela Re solu o do Conselho de Ministros n 25 A 2000 de 13 de Maio hh Empreendimento Concessionado o conjunto dos bens que integram a Concess o nos termos da cl u sula 10 2 ii Empreiteiros Independentes as entidades que n o sejam Membros do Agrupamento nem empresas associa das daqueles tal como definidas no n 2 do artigo 63 da Directiva n 2004 18 CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de Mar o de 2004 Jj EP a EP Estradas de Portugal S A kk Estabelecimento da Concess o o conjunto de bens referido na cl usula 9 lII Estatutos o pacto social da Concession ria que constitui o Anexo 5 mm Estrutura Accionista Actual da Concession ria a identifica o e participa o percentual e nominal das socie dades comerciais vencedoras do concurso p blico para
66. dades integradas na Concess o seja directamente pela Concession ria seja pelos terceiros que para o efeito subcontratar 116 2 Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projectos elaborados para os fins espec fi cos das actividades integradas na Concess o e bem as sim os projectos planos plantas documentos e outros materiais referidos no n mero anterior s o transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao Conce dente no Termo da Concess o competindo Concessio n ria adoptar todas as medidas para o efeito necess rias CAP TULO XXII Aplica o no tempo 117 In cio da vig ncia da Concess o O Contrato de Concess o entra em vigor s 24 vinte e quatro horas da Data de Assinatura do Contrato de Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 Concess o contando se a partir dessa data o prazo da Concess o 118 Produ o de efeitos 118 1 As altera es ao Contrato de Concess o acor dadas na presente data produzem efeitos a partir de 1 de Julho de 2010 118 2 Ao c lculo da remunera o anual pela dispo nibilidade do sistema de cobran a de portagens prevista na cl usula 74 relativa ao ano de 2010 s o feitos os necess rios ajustes na propor o dos meses inteiros que decorram entre o m s de Julho e o m s de Dezembro 119 Disposi o transit ria Os pagamentos relativos a Portagens SCUT que digam respeito a tr fego regi
67. de um Custo Administrativo e de uma coima se aplic vel q Cobran a Prim ria a cobran a electr nica de taxa de portagem aos utentes atrav s de sistema de d bito em conta ou de pr pagamento com provis o de conta ade quada seja o utente an nimo ou identificado r Cobran a Secund ria a cobran a electr nica de taxa de portagem aos utentes atrav s de sistema de pa gamento posterior utiliza o do servi o portajado p s pagamento implicando o pagamento de um Custo Ad ministrativo s C digo das Expropria es o diploma aprovado pela Lei n 168 99 de 18 de Setembro na redac o em vigor Data de Assinatura do Contrato de Concess o com as respectivas altera es t C digo das Sociedades Comerciais o diploma aprovado pelo Decreto Lei n 262 86 de 2 de Setembro na redac o em vigor Data de Assinatura do Contrato de Concess o u C digo dos Contratos P blicos o diploma apro vado pelo Decreto Lei n 18 2008 de 29 de Janeiro na redac o em vigor na presente data v Concess o o conjunto de direitos e obriga es atribu do Concession ria por interm dio do Contrato de Concess o e demais regulamenta o aplic vel w Contrato de Concess o o presente contrato cuja minuta foi aprovada pela Resolu o do Conselho de Mi nistros n 25 A 2000 de 13 de Maio na redac o que lhe foi conferida pela Resolu o do Conselho de Ministros n de
68. deles emergentes nem constituindo suporte para a inter preta o ou integra o do presente contrato 3 2 As remiss es ao longo do presente contrato para cl usulas n meros al neas ou anexos e salvo se do contexto resultar sentido diferente s o efectuadas para cl usulas n meros al neas ou anexos do pr prio Contrato de Concess o 4 Lei aplic vel 4 1 O Contrato de Concess o est sujeito lei por tuguesa com expressa ren ncia aplica o de qualquer outra 4 2 Na vig ncia do Contrato de Concess o observam se a As Bases da Concess o e as disposi es do Contrato de Concess o dos seus anexos e respectivos ap ndices b A legisla o aplic vel em Portugal 4 3 As refer ncias a diplomas legislativos portugue ses ou comunit rios devem tamb m ser entendidas como refer ncias legisla o que os substitua ou modifique 4 4 As diverg ncias verificadas entre documentos contratuais aplic veis Concess o e entre estes e aqueles por que se rege a Concession ria e que n o possam ser sanadas pelo recurso s regras gerais de interpreta o resolvem se em conformidade com os seguintes crit rios a As Bases da Concess o prevalecem sobre o estipulado em qualquer outro documento b Atende se em segundo lugar ao estabelecido no Contrato de Concess o ignorando se apenas para este efeito e na medida do necess rio aquele dos seus anexos e respectivos ap ndices q
69. delo da tarifa aditiva e a reparti o de riscos e a partilha de benef cios acordadas 80 Procedimento de determina o do valor da remu nera o pelo servi o de cobran a de portagens 80 1 Dentro dos 30 trinta dias subsequentes ao termo dos prazos enunciados nas al neas a e b da cl u sula 79 2 consoante o caso a Concession ria dirige ao presidente do Conselho de Administra o da SIEV um requerimento de abertura de procedimento obrigat rio de concilia o para a determina o do valor unit rio por Transac o Agregada e remete EP c pia do referido requerimento e de todos os documentos que o instruem 80 2 O requerimento referido no n mero anterior deve ser instru do com os seguintes documentos a Uma proposta de valor unit rio por Transac o Agre gada b Umanota justificativa do valor proposto que observe os princ pios definidos na cl usula 79 5 e o modelo de tarifa adi tiva definido pela SIEV no mbito dos seus poderes de regu lamenta o do sistema de cobran a electr nica de portagens c Outros elementos que venham a ser legal ou regu lamentarmente exig veis nomeadamente no mbito da actua o regulamentadora da SIEV 80 3 No prazo de 5 cinco dias a contar da apresen ta o do requerimento referido na cl usula 80 1 a SIEV notifica a EP para no prazo de 8 oito dias se pronunciar sobre o teor do requerimento apresentado pela Concessio n ria e querendo apre
70. determinadas pelo Concedente tenham a natureza de correc es resultantes do incumprimento pela Concession ria do disposto na cl usula 42 45 Demarca o dos terrenos e respectiva planta ca dastral 45 1 A Concession ria procede sua custa com os propriet rios vizinhos e em presen a de um representante do Concedente que levanta o respectivo auto demarca o dos terrenos que fa am parte integrante da Concess o procedendo em seguida ao levantamento da respectiva planta em fundo cadastral e a escala n o inferior a 1 2000 que identifique os terrenos que fazem parte integrante da Concess o as reas sobrantes e os restantes terrenos 45 2 Esta demarca o e a respectiva planta t m de ser conclu das no prazo de 1 um ano a contar da data do auto de vistoria que permitiu a entrada em servi o de cada Lan o 45 3 O cadastro referido nos n meros anteriores rectificado segundo as mesmas normas sempre que os terrenos ou as depend ncias sofram altera es dentro do prazo que para cada caso seja fixado pelo Concedente CAP TULO IX reas de Servi o 46 Requisitos 46 1 As Areas de Servi o s o constru das de acordo com os projectos apresentados pela Concession ria e apro vados pelo Concedente que devem prever e justificar todas as infra estruturas e instala es que as integram 46 2 A Concession ria deve apresentar ao Conce dente os projectos das Areas de Servi o e r
71. do lhe prazo adequado para diligenciar no sentido da contrata o em condi es comercialmente aceit veis para a mesma do financiamento necess rio para a execu o das actividades previstas na cl usula 64 1 findo o qual a Concession ria disp e do prazo de 6 seis meses para dar in cio cobran a de portagens nos Lan os e ou Sublan os identificados 64 6 decis o referida na cl usula 64 4 confere Concession ria o direito reposi o do equil brio finan ceiro da Concess o nos termos da cl usula 115 64 7 O procedimento regulado na presente cl usula n o aplic vel na medida em que a cobran a de taxas de portagem aos utentes nos Lan os e ou Sublan os em causa deva ser efectuada com recurso aos equipamentos identificados no Anexo 24 SEC O II Sistema de cobran a de portagens 65 Sistema de cobran a de portagens 65 1 O sistema de cobran a de portagens desenvolve se segundo uma solu o exclusivamente electr nica do tipo Multi Lane Free Flow MLFF conforme definido no Anexo 22 sem preju zo de eventuais evolu es tecnol gi cas a introduzir no sistema por acordo com o Concedente 65 2 As formas de pagamento das taxas de portagem devem ser compat veis com os sistemas de pagamento em vigor na rede nacional concessionada incluindo as modalidades legalmente previstas ou outras que o Con cedente autorize nomeadamente atrav s de pagamento por d bito em conta de pagame
72. e atraso e por cada Lan o b T m como limite m ximo para todos os Lan os o montante de 5 000 000 cinco milh es de euros e c S o aplic veis nos termos seguintes i At ao montante de 15 000 quinze mil euros por dia de atraso entre o 1 primeiro e o 15 d cimo quinto dia de atraso inclusive ii At ao montante de 25 000 vinte e cinco mil eu ros por dia de atraso entre o 16 d cimo sexto e o 30 trig simo dia de atraso inclusive iii At ao montante de 50 000 cinquenta mil euros por dia de atraso entre o 31 trig simo primeiro e o 60 sexag simo dia de atraso inclusive iv At ao montante de 62 500 sessenta e dois mil e quinhentos euros a partir do 61 sexag simo primeiro dia de atraso 106 6 Caso a Concession ria n o proceda ao paga mento volunt rio das multas contratuais que lhe sejam aplicadas no prazo de 10 dez dias teis a contar da sua fixa o e notifica o pelo Concedente este pode utilizar a cau o para pagamento das mesmas 106 7 No caso de o montante da cau o ser insuficiente para o cumprimento das multas pode o Concedente deduzir o respectivo montante dos pagamentos a efectuar por ele 106 8 Os valores das multas estabelecidas na pre sente cl usula s o actualizados em Janeiro de cada ano de acordo com o IPC publicado para o ano anterior Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010
73. e da outra extremidade d Se n o estiver conclu da a constru o de um dos Su blan os da Auto Estrada que lhe fiquem contiguos a sua extens o provisoriamente determinada pela dist ncia que medeia entre o ltimo perfil transversal de Auto Estrada constru do e a entrar em servi o e o eixo da obra de arte da outra extremidade 6 Natureza da Concess o A Concess o de obra p blica e estabelecida em regime de exclusivo relativamente Auto Estrada que integra o seu objecto 7 Servi o p blico 7 1 A Concession ria deve desempenhar as activi dades concessionadas de acordo com as exig ncias de um regular cont nuo e eficiente funcionamento do servi o p blico e adoptar para o efeito os melhores padr es de qualidade dispon veis em cada momento tudo nos exactos termos das disposi es aplic veis do presente contrato 7 2 A Concession ria n o pode recusar a utiliza o da Auto Estrada a qualquer pessoa ou entidade nem dis criminar ou estabelecer diferen as de tratamento entre utentes 8 Delimita o f sica da Concess o 8 1 Os limites da Concess o s o definidos em rela o Auto Estrada que a integra pelos perfis transversais ex tremos das mesmas em conformidade com os tra ados de finitivos constantes dos projectos oficialmente aprovados 8 2 O tra ado da Auto Estrada o que figurar nos projectos aprovados nos termos da cl usula 36 8 3 Os n s de liga
74. e utilidade p blica e com car cter de urg ncia sendo aplic veis todas as disposi es legais que regem a Concess o podendo os respectivos bens n o integrar necessariamente o patrim nio do Concedente 28 Condu o controlo e custos dos processos ex propriativos 28 1 A condu o e a realiza o dos processos ex propriativos dos bens ou dos direitos necess rios ao Es tabelecimento da Concess o compete ao Concedente ao qual cabe tamb m suportar todos os custos inerentes condu o dos processos expropriativos e o pagamento de indemniza es ou de outras compensa es derivadas das expropria es ou da imposi o de servid es ou ou tros nus ou encargos delas derivados na parte em que estas ultrapassem o montante de 27 433 884 34 vinte e sete milh es quatrocentos e trinta e tr s mil oitocen tos e oitenta e quatro euros e trinta e quatro c ntimos 28 2 E obriga o da Concession ria o pagamento de in demniza es ou de outras compensa es derivadas das expro pria es ou da imposi o de servid es ou outros nus ou encar gos delas derivados at um valor m ximo de 27 433 884 34 vinte e sete milh es quatrocentos e trinta e tr s mil oito centos e oitenta e quatro euros e trinta e quatro c ntimos 28 3 A Concession ria deve entregar ao Concedente qualquer quantia que lhe seja solicitada para pagamento das indemniza es a que se refere o n mero anterior e at ao valor
75. efectuar ao Concedente entre esse per odo e o previsto termo da Concess o sendo esta informa o elaborada no formato do Caso Base i Remeter lhe no primeiro trimestre de cada ano um relat rio respeitante ao ano anterior no qual prestada informa o circunstanciada sobre os estudos e os traba lhos de constru o de conserva o e de explora o da Auto Estrada bem como sobre os n veis de servi o e os indicadores de actividade relacionados com a sinistrali dade e a seguran a rodovi rias cobrindo aspectos como os pontos de acumula o de acidentes a identifica o das causas e a compara o com cong neres nacionais e internacionais acompanhados por auditoria efectuada por entidade id nea e independente e em formato a acordar com o Concedente J Apresentar prontamente as informa es complemen tares ou adicionais que lhe sejam solicitadas pelo Conce dente 19 2 Das informa es mencionadas nas al neas a a e e g a i do n mero anterior deve ser remetida c pia EP 20 Obten o de licen as 20 1 Compete Concession ria requerer custear e obter todas as licen as e autoriza es necess rias ao exer c cio das actividades integradas na Concess o observando todos os requisitos necess rios obten o e manuten o em vigor das mesmas 20 2 A Concession ria deve informar de imediato o Concedente no caso de qualquer das licen as a que se refere o n mero anterior lhe s
76. egues EP 79 2 O valor unit rio por Transac o Agregada de vido a t tulo de remunera o pela presta o do servi o de cobran a de portagens depois de decorrido o per odo transit rio determinado a Em sede de revis o extraordin ria do modelo tari f rio no fim do per odo transit rio nos termos definidos no Contrato de Presta o de Servi os b Em sede de revis o ordin ria do modelo tarif rio a cada 3 tr s anos ap s o fim do per odo transit rio sem preju zo do disposto no n mero seguinte 79 3 O primeiro tri nio inicia se no dia seguinte ao termo do per odo transit rio e s termina no dia 31 de Dezembro do terceiro ano subsequente 79 4 O valor unit rio por Transac o Agregada re sultante de cada processo de revis o produz efeitos a partir do primeiro dia do ano civil subsequente ao termo de cada tri nio 79 5 A altera o do valor unit rio por Transac o Agregada em sede de revis o ordin ria ou extraordin ria do modelo tarif rio deve tomar em considera o os se guintes princ pios a O custeio baseado em actividades elaborado numa base de transpar ncia de informa o que constitui refe r ncia obrigat ria b A pondera o dos pre os de mercado na aceita o da altera o c A adequa o dos valores a cobrar evolu o da efic cia e efici ncia do sistema de cobran a de portagens como um todo tendo em conta a experi ncia adquirida e a
77. eiro eixo igual ou superior a 1 1 m 66 2 Os veiculos ligeiros de passageiros e mistos tal como definidos no C digo da Estrada com dois eixos peso bruto superior a 2 300 kg e inferior ou igual a 3 500 kg com lota o igual ou superior a 5 cinco lugares e uma altura medida vertical do primeiro eixo do ve culo igual ou superior a 1 10 m e inferior a 1 30 m desde que n o apresentem trac o s quatro rodas permanente ou inser vel pagam a tarifa de portagem relativa classe 1 quando os seus utilizadores a Sejam aderentes a um servi o electr nico de co bran a b Fa am prova perante a entidade gestora do respectivo sistema electr nico de cobran a e mediante apresenta o de documento oficial emitido por essa entidade do preen chimento dos requisitos exigidos neste n mero 66 3 A rela o entre o valor das tarifas de portagem das classes 2 3 e 4 e a tarifa da classe 1 a definir pelo MOPTC n o pode ser superior a respectivamente 1 75 um v rgula setenta e cinco 2 25 dois v rgula vinte e cinco e 2 5 dois v rgula cinco 66 4 As taxas de portagem para as classes de ve cu los definidas nas cl usulas 66 1 e 66 2 s o o produto da aplica o das tarifas de portagem ao comprimento efectivo de cada Sublan o ou conjunto de Sublan os onde seja aplicada arredondado ao hect metro acrescido do IVA que seja aplic vel taxa em vigor 66 5 As taxas s o arredondadas para o m
78. elecidos nas disposi es aplic veis do presente contrato os bens que integram a Concess o efectuando em devido tempo as repara es renova es e adapta es que de acordo com as mesmas disposi es para o efeito se tornem necess rias 12 Natureza dos bens que integram a Concess o 12 1 A Auto Estrada e os conjuntos vi rios a ela associados integram o dom nio p blico do Concedente a partir da sua entrada em servi o 12 2 Para efeitos exclusivamente do disposto no n mero anterior constitui a Auto Estrada a O terreno por ela ocupado abrangendo a plataforma da Auto Estrada faixa de rodagem separador central e bermas as valetas taludes banquetas valas de crista e de p de talude os n s e os ramais de liga o e os terrenos marginais at veda o b As obras de arte incorporadas na Auto Estrada e os terrenos para implanta o das Areas de Servi o integrando os im veis que nelas sejam constru dos Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 12 3 Os im veis adquiridos por via do direito privado ou de expropria o para a constru o da Auto Estrada das reas de servi o das instala es para assist ncia dos utentes e de cobran a free flow de portagens bem como as edifica es neles constru das integram igualmente o dom nio p blico do Concedente 12 4 A Concession ria n o pode por qualquer forma celebrar contrato que tenha por efeit
79. em vigor at 1 um ano ap s o Termo da Concess o b O montante m ximo da responsabilidade assumida nos termos das garantias referidas na al nea b da cl u sula 98 progressivamente reduzido medida e na pro por o em que for sendo cumprido o Acordo de Subscri o 99 2 Sem preju zo do disposto no n mero seguinte o valor da cau o fixado da seguinte forma a Na Data de Assinatura do Contrato de Concess o de 2 493 989 49 dois milh es quatrocentos e noventa e tr s mil novecentos e oitenta e nove euros e quarenta e nove c ntimos b Ap s o in cio da constru o e enquanto se encontra rem Lan os em constru o a cau o fixada no m s de Janeiro de cada ano no valor correspondente a 5 cinco por cento do or amento das obras a realizar nesse ano c Na data da entrada em servi o de cada um dos Lan os constru dos o montante da cau o correspondente a esse Lan o reduzido a 1 um por cento do seu valor Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 imobilizado corp reo bruto revers vel apurado de acordo com o ltimo balancete mensal da Concession ria 99 3 O valor da cau o determinado nos termos do n mero anterior nunca pode ser inferior a 2 493 989 49 dois milh es quatrocentos e noventa e tr s mil novecen tos e oitenta e nove euros e quarenta e nove c ntimos actualizado de acordo com o referido na cl usula 99 5 99 4 N
80. en a entre a remunera o devida relativa ao ano anterior e os pagamentos por conta efectuados nesse mesmo ano 75 2 No caso de o termo da vig ncia do Contrato de Presta o de Servi os ocorrer em m s diverso do m s de Dezembro s o feitos os necess rios ajustes ao c lculo da remunera o prevista na cl usula 74 na propor o dos meses inteiros que decorram entre Janeiro e esse m s 75 3 A determina o da parte respons vel pelo pa gamento de reconcilia o previsto na al nea b na cl u sula 75 1 feita da seguinte forma a Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for superior remunera o anual desse mesmo ano cabe Concession ria pagar EP o montante respeitante ao pagamento de reconcilia o b Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for inferior remunera o anual desse mesmo ano cabe EP pagar Concession ria o montante respeitante ao pagamento de reconcilia o 75 4 Em caso de mora no cumprimento das obriga es referidas no n mero anterior h lugar ao pagamento de ju ros sobre o montante em d vida calculados dia a dia taxa Euribor para o prazo de 3 tr s meses acrescida de 2 dois pontos percentuais a contar do primeiro dia subsequente ao termo dos meses a referidos e at integral pagamento 76 Actualiza o O valor anual da remunera o pela disponibilidade do sistema de cobran a de portagens DisSC actualizado no primeiro di
81. er odo da Concess o calculada nos termos constantes do Caso Base 000 TMDA o tr fego m dio di rio anual ppp Transac o o conjunto de dados gerados num local de detec o de ve culos aquando da sua transpo si o por um ve culo ao qual corresponde uma taxa de portagem qqq Transac o Agregada a liquida o de uma Via gem realizada numa via portajada rrr Viagem o percurso realizado num conjunto de Sublan os da Concess o com um ou mais p rticos ins talados a que correspondam taxas de portagem real que o sistema de cobran a existente possa identificar de uma forma coerente e integrada por refer ncia a um dado limite de tempo adequado por uma determinada viatura entre a sua entrada e a sua sa da da auto estrada 1 2 Os termos definidos no n mero anterior no sin gular podem ser utilizados no plural e vice versa com a correspondente altera o do respectivo significado salvo se do contexto resultar claramente o inverso 2 Anexos 2 1 Fazem parte integrante do presente contrato para todos os efeitos legais e contratuais os seus anexos e respectivos ap ndices organizados da forma seguinte Anexo 1 Contrato de Projecto e Constru o Anexo 2 Contratos de Financiamento Anexo 3 Lista dos Contratos do Projecto Anexo 4 Composi o do Agrupamento e estrutura ac cionista da Concession ria Anexo 5 Estatutos Anexo 6 Acordo de Subscri o Anexo 7 Acordo Para
82. er actos ou factos ilegais ou il citos de que tenha conhecimento no mbito das activi dades objecto da Concess o CAP TULO XI Portagens SEC O I Disposi es Gerais 63 Cobran a de portagens 63 1 O Governo mediante decreto lei identifica os Lan os e ou Sublan os da Auto Estrada que passam a ficar sujeitos a um regime de cobran a de taxas de portagem aos utilizadores podendo prever isen es de pagamento a tr fegos locais 63 2 O Governo mediante decreto lei pode excluir do regime de cobran a de taxas de portagem aos utilizado res qualquer dos Lan os e ou Sublan os da Auto Estrada submetidos anteriormente a esse regime 63 3 Os decretos lei a que se referem os n meros an teriores devem respectivamente fixar as datas a partir das quais se inicia ou cessa a cobran a de taxas de portagem 63 4 A instala o a operacionaliza o a manuten o e o financiamento do sistema e dos equipamentos neces s rios presta o e gest o do servi o de cobran a de portagens por todo o per odo da Concess o s o da respon sabilidade da Concession ria nos termos da cl usula 64 64 Procedimento pr vio introdu o de portagens 64 1 Sem preju zo do disposto na cl usula 64 6 no caso de se pretender introduzir um regime de cobran a de portagens em Lan os e ou Sublan os da Auto Estrada o Concedente deve previamente solicitar Concession ria a elabora o de uma pr
83. er retirada caducar ser revogada ou por qualquer motivo deixar de operar os seus efeitos indicando desde logo que medidas tomou e ou vai tomar para repor tal licen a em vigor 21 Regime fiscal Sem preju zo do disposto na cl usula 22 a Concessio n ria fica sujeita ao regime fiscal aplic vel Di rio da Rep blica 1 s rie N 108 4 de Junho de 2010 22 Varia o da tributa o directa sobre o lucro das sociedades 22 1 Quando ocorra varia o da taxa global de tribu ta o directa sobre o lucro das sociedades IRC e Der rama que conjunta ou isoladamente tenha por efeito a varia o da TIR Accionista em mais de 0 001000 zero v rgula zero zero um zero zero zero pontos percentuais face ao que se encontra previsto no Caso Base os paga mentos anuais por disponibilidade previstos na cl usula 96 s o ajustados para mais ou para menos consoante o caso de modo a que simulado no Caso Base seja reposto ano a ano o valor do cash flow accionista que se verificaria caso tal varia o n o tivesse ocorrido 22 2 O acerto dos pagamentos anuais por disponi bilidade referido no n mero anterior objecto de acordo entre as Partes devendo em qualquer caso o mesmo ser reflectido nos pagamentos por disponibilidade do ano em que produzir efeitos a varia o prevista no n mero anterior CAP TULO V Financiamento 23 Responsabilidade da Concession ria 23 1 A Concession
84. erva o explora o e policiamento da Auto Estrada 59 4 Pela presta o do servi o de assist ncia e au x lio sanit rio e mec nico a Concession ria pode cobrar aos respectivos utentes taxas cujo montante deve constar do Manual de Opera o e Manuten o 59 5 O funcionamento dos servi os de socorro obe dece a regulamento a aprovar pelo MOPTC 60 Reclama es dos utentes 60 1 A Concession ria obriga se a disponibilizar aos utentes do Empreendimento Concessionado nas Areas de 1920 89 Servi o livros destinados ao registo de reclama es os quais podem ser visados periodicamente pelo Concedente 60 2 A Concession ria deve enviar trimestralmente ao Concedente as reclama es registadas acompanhadas das respostas dadas aos utentes e dos resultados das inves tiga es e demais provid ncias que tenham sido tomadas 61 Estat sticas do tr fego 61 1 A Concession ria deve organizar uma estat stica rigorosa e di ria do tr fego na Auto Estrada e nas Areas de Servi o adoptando para o efeito formul rio a estabe lecer de acordo com a EP e nos termos das cl usulas 55 4 55 5 61 2 Os dados obtidos s o mantidos sem quaisquer restri es disposi o da EP que tem livre acesso aos locais onde estejam instalados os sistemas de controlo 62 Participa es s autoridades p blicas A Concession ria obriga se a participar s autoridades p blicas competentes quaisqu
85. espectivo pro grama de execu o nos termos das cl usulas 32 33 e 34 46 3 As reas de Servi o a estabelecer ao longo da Auto Estrada devem a Dar inteira satisfa o aos aspectos de seguran a higiene e salubridade bem como sua integra o cuidada na paisagem em que se situam quer atrav s da volumetria e partido arquitect nico das constru es quer da vegeta o utilizada devendo obedecer condi o de proporcionarem aos utentes daquelas um servi o de qualidade c modo seguro r pido e eficiente b Incluir zonas de repouso destinadas a proporcionar aos utentes da Auto Estrada locais de descanso agrad veis bem como postos de abastecimento de combust veis e lubrificantes c Respeitar a legisla o vigente que lhes seja aplic vel ou que seja aplic vel a algum ou alguns dos seus elemen tos nomeadamente o disposto na Portaria n 75 A 94 de 14 de Maio 1920 86 46 4 A dist ncia entre reas de Servi o a estabele cer nos Lan os que constituem o objecto da Concess o n o deve ser superior a 50 km cinquenta quil metros 46 5 A Area de Servi o situada ao quil metro 4 quatro do IP 5 n o faz parte da Concess o n o tendo a Concession ria qualquer direito sobre ela 47 Constru o e explora o de Areas de Servi o 47 1 A Concession ria n o pode subconcessionar ou por qualquer outra forma contratar com quaisquer terceiros as actividades de explora o das
86. everes ou obri ga es emergentes do Contrato de Presta o de Servi os ou das determina es da EP emitidas naquele mbito pode ser sancionado por decis o da EP pela aplica o de multas con tratuais cujo montante em fun o da gravidade da falta varia entre 1 000 mil euros e 50 000 cinquenta mil euros 89 2 O atraso imput vel Concession ria ou so ciedade cession ria no cumprimento da obriga o refe rida na cl usula 84 2 confere EP o direito aos juros de mora sobre o montante em d vida a liquidar na data da respectiva entrega calculados dia a dia taxa Euribor para o prazo de 3 tr s meses acrescida de 2 dois pontos percentuais a contar do primeiro dia subsequente quele em que a entrega do montante em causa seja devida e at integral pagamento 1920 96 89 3 As san es previstas na cl usula 89 1 t m a natureza de cl usula penal indemnizat ria sem preju zo de indemniza o pelo dano excedente 89 4 Sem preju zo da aplica o das san es previstas nos n meros anteriores em caso de viola o grave pela so ciedade cession ria das obriga es decorrentes do Contrato de Presta o de Servi os a EP notifica a sociedade cession ria com o conhecimento da Concession ria para no prazo que razoavelmente lhe seja fixado cumprir integralmente as suas obriga es e corrigir ou reparar as consequ ncias dos seus actos excepto tratando se de uma viola
87. evisto nos n meros anteriores n o s o considerados os Su blan osrelativamente aos quais o Concedente opte porn o pro ceder realiza o de um alargamento na data em que tal alar gamento deva ocorrer nos termos do disposto na cl usula 39 96 9 No caso de o Termo da Concess o ocorrer em m s diverso do m s de Dezembro s o feitos os necess rios ajustes ao c lculo dos pr mios e das multas aplic veis na propor o dos me ses inteiros que decorram entre Janeiro e o Termo da Concess o 96 10 O Concedente procede ao pagamento da remu nera o anual pela forma e nas datas em seguida indicadas a At ao final de cada um dos meses de Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro e Dezembro de cada ano s o efectuados pagamentos todos de igual montante corres pondentes na sua globalidade a 80 oitenta por cento da remunera o anual prevista b At ao final do m s de Fevereiro de cada ano efec tuado um pagamento de reconcilia o correspondente di feren a entre a remunera o devida relativa ao ano anterior e os pagamentos por conta efectuados nesse mesmo ano 96 11 A determina o da parte respons vel pelo pa gamento de reconcilia o previsto no n mero anterior feita da seguinte forma a Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for superior remunera o anual desse mesmo ano cabe Concession ria pagar ao Concedente o montante respei tante ao pagamento de reconcilia
88. execu o de quaisquer trabalhos ou obras e adoptar as demais medidas que se mostrem ade quadas mediante comunica o dirigida Concession ria e imediatamente aplic vel 41 3 Qualquer patrim nio hist rico ou arqueol gico que seja descoberto no curso das obras de constru o da Auto Estrada perten a exclusiva do Concedente de vendo a Concession ria notific lo imediatamente da sua descoberta n o podendo efectuar quaisquer trabalhos que possam afectar ou p r em perigo aquele patrim nio sem obter indica es do Concedente relativamente sua forma de preserva o 41 4 A verifica o de qualquer uma das situa es previstas na presente cl usula confere Concession ria o direito reposi o do equil brio financeiro nos termos da cl usula 115 42 Responsabilidade da Concession ria pela quali dade da Auto Estrada 42 1 A Concession ria garante ao Concedente a qualidade da concep o do projecto e da execu o das obras de constru o ou de duplica o e de conserva o dos Lan os previstos nas cl usulas 5 1 e 5 2 bem como a qualidade da conserva o dos Lan os previstos na cl u sula 5 3 responsabilizando se pela sua durabilidade em permanentes e plenas condi es de funcionamento e de operacionalidade ao longo de todo o per odo da Concess o 42 2 A Concession ria responde perante o Conce dente e perante terceiros nos termos gerais da lei por quaisquer danos eme
89. ezembro do ano t 1 IPC IPC a Dezembro de 2009 Dez2009 x 0 65 zero v rgula sessenta e cinco 96 3 O montante total das dedu es a efectuar em cada ano a que se refere a cl usula 96 1 calculado de acordo com a seguinte f rmula Ded gt F Dis em que F Dis montante correspondente dedu o di ria imposta em resultado da ocorr ncia de falhas de disponibi lidade para o ano calculada nos termos da cl usula 96 18 96 4 Considera se existir uma falha de disponibi lidade quando se verificar alguma das condi es de in disponibilidade definidas nas cl usulas 96 15 a 96 18 96 5 O montante relativo dedu o ou ao incremento imposto em resultado da evolu o dos ndices de sinistra lidade calculado de acordo com as f rmulas seguintes a O ndice de sinistralidade da Concess o calcula se nos seguintes termos N x10 IS Conc LxTMDA x365 em que IS Conc ndice de sinistralidade da Conc

Minuta do Contrato de Concess&atilde;o ()

Contents

Minuta do Contrato de Concessão ()