Home

Capitolato speciale appalto

1. 16 RINVIO Per quanto non espressamente indicato dalla presente lex specialis di gara si rinvia a quanto disposto dal disciplinare di gara per quanto occorrer possa dal D Lgs n 163 2006 e s m i nonch dal D P R n 207 2010 dalla legge n 106 2011 e dalle altre norme applicabili in materia pagina 86 di 86
2. Le specifiche misure di sicurezza di cui sopra sono richiamate dal Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC al quale l Aggiudicatario dovr necessariamente far riferimento che sar consegnato in fase di stipula del Contratto Resta inteso che l Aggiudicatario sulla base delle indicazioni contenute nel PSC si impegna a rendere edotto il proprio personale impiegato nella prestazione del Servizio nelle suddette aree delle condizioni ambientali dei luoghi di lavoro percorsi impianti rischi d infortunio etc e di quant altro necessario e utile ai fini della Salute e Sicurezza dei lavoratori I costi per i dispositivi di protezione individuale dei lavoratori c d DPP che il personale dovr necessariamente indossare per svolgere il servizio nell area del Sito vanno ricompresi nella normale dotazione del personale addetto per lo svolgimento del servizio nelle suddette aree I DPI vengono richiamati all interno del PSC in relazione alla tipologia di attivit da svolgere L Aggiudicatario infine in materia di misure di sicurezza garantisce che il personale impiegato nella fase di realizzazione di quanto previsto dal presente Contratto sar munito ed esporr durante lo svolgimento delle attivit la tessera di riconoscimento che dovr contenere i seguenti requisiti generalit del lavoratore nome cognome data di nascita ed eventualmente il luogo di nascita fotografia del lavoratore indicazione del datore di lavoro la da
3. EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 4 6 2 Oneri dei collaudi e delle Verifiche di Conformit Gli oneri per l esecuzione di tutte le prove e collaudi e le verifiche di Conformit sui materiali di tipo e di accettazione e sulle Attivit realizzate previste dal presente Capitolato sono a carico dell Appaltatore e pertanto compresi e compensati nei prezzi contrattuali altres compresa e compensata la redazione di ogni documentazione funzionale al collaudo e alle verifiche di Conformit delle Attivit svolte L Appaltatore dovr provvedere a propria cura e spese alla pulizia di grosso e di fino dei luoghi interessati tutte le volte che ci si renda necessario e o comunque su specifica indicazione del DE e in ogni caso prima dell esecuzione delle operazioni di collaudo Sono esclusi soltanto i compensi spettanti ai Collaudatori tecnico amministrativi L esito positivo dei collaudi e delle Verifiche di Conformit non esonera l Appaltatore dalla responsabilit che esso assume circa il regolare funzionamento delle Attivit ivi compresi gli impianti durante il periodo di garanzia nonch circa la perfetta costruzione e la qualit delle materie prime impiegate e la corretta posa in opera e installazione Qualora l Appaltatore non richiedesse i collaudi o le campionature previsti per alcuni materiali procedendo quindi alla loro installazione in assenza dell approvazione del DE lo stesso Appaltator
4. L Aggiudicatario si impegna altres a rispettare tutte le norme in materia di tutela della salute e sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro prevenzione incendi e tutela ambientale e si assume ogni responsabilit ad ogni effetto sia verso i propri dipendenti che verso i terzi per qualsiasi infortunio che si dovesse verificare durante l esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato In particolare l Aggiudicatario dovr curare l attuazione sotto la propria responsabilit esclusiva di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni e danni all ambiente in osservanza alle norme legislative e regolamentari vigenti Si precisa che al Concorrente che risulter aggiudicatario provvisoriamente della procedura ai fini della valutazione dell Idoneit Tecnico Professionale cos come previsto dall Allegato XVII al D Lgs n 81 2008 sar richiesto gi in sede di verifica dei requisiti di capacit tecnico economica di esibire anche il documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 17 comma 1 lett a del D Lgs n 81 2008 cit L Aggiudicatario in caso di subappalto ha l obbligo di verificare l idoneit tecnico professionale del subappaltatore con le stesse modalit previste per tale adempimento a carico del Committente I costi dovuti a rischi di natura interferenziale ovvero i costi sostenuti dall Aggiudicatario per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza atte ad elimina
5. accesso di altre imprese impegnate in altri appalti contestuali L area verr consegnata all Appaltatore previo sopralluogo con Expo e dopo aver preso visione dello stato dei luoghi I rappresentanti dell Appaltatore e di Expo firmeranno congiuntamente il Verbale di consegna delle aree che permetter l accesso delle maestranze dell Appaltatore negli spazi necessari Nel Verbale di consegna delle aree dovranno essere descritte anche attraverso un rapporto fotografico le principali opere realizzate da altre imprese e le zone critiche o di interesse che pagina 60 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 l Appaltatore dovr prendere in carico e curarne particolarmente lo stato di conservazione per evitarne eventuali danneggiamenti Qualora per esigenze legate allo sviluppo delle lavorazioni 1 Appaltatore avesse bisogno di accedere anche in aree non di propria competenza lo stesso Appaltatore obbligato a richiederne l accesso ad Expo Il Verbale di consegna delle aree potr essere utilizzato anche come strumento per risolvere eventuali controversie sull individuazione delle responsabilit per danneggiamenti causati ad opere realizzate da terzi 4 3 14 Termine per le attivit di allestimento Il termine di ultimazione generale per l esecuzione delle attivit di installazione degli allestimenti oggetto del presente contratto previsto entro il 15 Aprile
6. rimanendo qualsiasi relativo onere anche rispetto alle scadenze contrattuali di competenza dell Appaltatore 4 3 2 Aree di cantiere 4 3 2 1 Sistema di controllo del cantiere dei mezzi e delle maestranze 4 3 2 1 1 Descrizione del sistema Per quanto concerne il controllo delle attivit operative di cantiere la piattaforma ipotizzata si fonda principalmente sull utilizzo di due sistemi di accesso al cantiere uno per i mezzi ed uno per le maestranze Il sistema di controllo accessi per le maestranze si basa sull utilizzo di un badge elettronico nominale per i lavoratori collegato ad un sistema di controllo informatico dei varchi di accesso al cantiere La consegna di un badge elettronico ad ogni operatore presente in cantiere predisposto in conformit alle prescrizioni dell art 5 della L 136 2010 permetter di controllare in ogni momento la presenza delle maestranze all interno delle aree di lavoro consentendo in caso di attivazione di piani di evacuazione la verifica del numero di operatori presenti nel cantiere Ogni varco di accesso al cantiere sar inoltre dotato di un sistema di accesso per le maestranze che saranno pertanto obbligate a passare nei varchi di accesso i quali ne rileveranno automaticamente pagina 53 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 l entrata e l uscita verificando nel contempo che il soggetto utilizzatore del badge sia lo stesso soggetto autorizzato preventiv
7. Appaltatore obbligato a rispettare le scadenze tassative intermedie definite dal presente Capitolato dal contratto e dal cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni e le scadenze differenziate nonch il Programma Esecutivo di cui all art 2 4 4 da lui stesso predisposto Nel caso di mancato rispetto di tali scadenze saranno applicate delle penali come segue e Nel caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie tassative fissate nel cronoprogramma verr applicata una penale giornaliera tassativa pari allo 0 25 zero virgola venticinque per cento dell importo netto delle prestazioni per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo Le penali intermedie sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione delle attivit verr applicata una penale giornaliera tassativa pari allo 0 91 zero virgola novantuno per cento dell importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze intermedie La penale sull ultimazione delle attivit verr contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell ultima rata di acconto L eventuale ritardo riscontrato nell esecuzione delle attivit che comporti l applicazione di penali verr tempestivamente notiziato dal Direttore dell esecuzio
8. consegna della documentazione in un unica soluzione 4 4 2 1 Generalit L Appaltatore dovr prima di procedere agli ordinativi dei materiali sottoporre a Expo DE per approvazione la documentazione tecnica relativa ai materiali stessi nonch alla loro applicazione e alla loro installazione nello specifico utilizzo pagina 63 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 Per le modalit di trasmissione e i tempi dell approvazione della DE valgono le indicazioni riportate nel 4 5 Per l approvazione di alcuni materiali precisati nel Capitolato pu essere richiesta anche un omologazione o una prova di tipo a onere dell Appaltatore alla presenza dei tecnici della Committente La DE si riserva di richiedere all Appaltatore documentazioni atte a dimostrare l affidabilit e la manutenibilit dei materiali o apparecchiature in esame nonch di condizionare l approvazione dei materiali stessi all adeguatezza di dette prestazioni 4 4 2 2 Documentazione per l approvazione dei materiali Tale documentazione soggetta ad approvazione da parte della DE deve tassativamente avere i seguenti requisiti 1 deve essere fornita suddivisa per singole Attivit manufatti o impianti 2 tutti gli elaborati disegni relazioni devono essere prodotti in conformit con quanto specificato al 4 5 3 il suddetto volume deve anche contenere una dichiarazione esplicita di rispondenza a tutte le spec
9. 2015 Per termine per le attivit di allestimento si intende ai fini contrattuali e degli eventuali effetti sui pagamenti il completamento di tutte le attivit a carico dell Appaltatore di e fornitura e posa in opera degli allestimenti e installazione di tutte le strutture e degli impianti funzionali agli allestimenti e avvenuto espletamento di tutti i servizi di allestimento e consegna in opera dei noleggi e fornitura e installazione in campo di tutte le componenti software e accensione prove precollaudo e messa a punto degli impianti e dei servizi e consegna ufficiale nel pieno rispetto delle modalit prescritte in altro articolo delle documentazioni aggiornate d impianto documentazioni ai fini dei collaudi La verifica dell effettivo rispetto delle suddette condizioni effettuata da Expo tramite apposito sopralluogo e rilascio del certificato di conformit in corso di esecuzione relativo Condizioni necessarie per il termine per le attivit di allestimento cos come sopra definito sono le seguenti e completezza delle approvazioni da parte di EXPO 2015 SpA relativamente ai materiali e alle documentazioni a ci collegate e collaudi effettuati con esito positivo e noleggi e installazioni realizzate in piena conformit alle suddette approvazioni dei materiali pagina 61 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 l MILANO 2015 TO cO 007 4 3 15 Consegna delle Attivit ultimat
10. 4 6 1 Generalit Verifiche in corso d opera AI fine di verificare la buona esecuzione delle prestazioni e la loro rispondenza ai requisiti definiti dal Capitolato e dagli elaborati grafici progettuali i materiali le opere e gli impianti saranno sottoposti alle seguenti prove e verifiche 1 prove di tipo ove previste pagina 68 di 86 An CE Y ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 collaudo in fabbrica 3 campionature in opera di materiali montati verifiche di conformit in campo 5 verbale di conformit in corso di esecuzione per apertura all esercizio Tutti i collaudi le campionature e le verifiche di conformit di cui al presente capitolo saranno convalidati mediante emissione del relativo verbale Tale verbale sar in generale redatto e controfirmato contestualmente sia da Expo sia dall Appaltatore In particolare per le attivit di verifica di conformit in corso di esecuzione finalizzate all apertura al pubblico delle Attivit che rappresenta anche la seconda scadenza intermedia tassativa in corso di esecuzione tale verbale sar redatto e controfirmato contestualmente dai rappresentanti di Expo e dell Appaltatore delle Attivit oggetto del presente appalto In conformit alla normativa vigente in materia EXPO 2015 SpA potr compiere qualsivoglia verifica in corso d opera senza necessit di alcun preavviso Tali verifiche e o ispezioni saranno comunque effettuate
11. EXPO MILANO 2015 __ MILANO 2015 Programma Esecutivo nel quale sono riportate per ogni fornitura lavoro e servizio le previsioni circa il periodo di esecuzione dell avanzamento delle attivit Tale Programma non pu in alcun modo modificare i termini di durata complessiva dei lavori n le scadenze intermedie tassative Le scadenze intermedie possono essere modificate nel Programma Esecutivo previa approvazione del Responsabile del Procedimento Il Programma stesso sar monitorato e verificato a cura dell Ufficio della Direzione dell Esecuzione Con cadenza mensile a partire dalla data inizio delle attivit l Appaltatore deve predisporre concordare e consegnare alla Direzione dell Esecuzione l aggiornamento del Programma con il resoconto temporale delle attivit eseguite e le tempistiche delle attivit ancora da eseguire Il Programma Esecutivo pu essere modificato o integrato dalla Direzione Esecuzione mediante semplice ordine di servizio in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell Appaltatore ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle Attivit e senza che l Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo a per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto b per l intervento o il mancato inter
12. UE in materia di appalti verdi della pubblica amministrazione relativi all illuminazione per interni Il documento reperibile all indirizzo web http ec europa eu environment gpp pdf criteria indoor lighting it pdf Decreto 6 giugno 2012 G U n 159 del 10 luglio 2012 Guida per l integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici o di altre linee guida che potranno essere indicate in corso d opera da parte del Committente 2 3 7 Piano Ispezioni e prove per i controlli di cantiere L Appaltatore dovr predisporre un dettagliato Piano Ispezioni e Prove per i controlli delle opere di cantiere e per i controlli delle opere oggetto di noleggi e servizi al fine di dare evidenza dell esecuzione periodica dei controlli sulla corrispondenza delle lavorazioni rispetto alle prescrizioni di appalto Il Piano Ispezioni e prove dovr essere predisposto dall Appaltatore raccordando le specifiche esigenze espresse da EXPO 2015 SpA e dal DE Il DE acquisito il Piano Ispezioni e prove per i controlli di cantiere redatto dall Appaltatore deve approvare il suddetto piano chiedendone eventualmente l integrazione e o modifiche Il Piano Ispezioni e prove per i controlli di cantiere dovr fare riferimento ad esempio a 1 Individuazione dei requisiti dei materiali proposti rispetto a quanto previsto nel Progetto elaborati specifiche tecniche Identificazione ed elencazione dei materiali da sottoporre a controlli in
13. d uso 8 Manuali d uso in formato video 9 Help on line Procedure di utilizzo della piattaforma Elenco e modelli di documentazione 10 11 12 Informazioni tecniche 13 Software di installazione 2 3 2 15 Corsi di formazione Vista la tipicit della piattaforma e la richiesta da parte di Expo 2015 S p A all Appaltatore di utilizzare un unico strumento di lavoro integrato in via supplementare rispetto agli strumenti di formazione diretta Expo 2015 S p A erogher un unica sessione di formazione in aula utilizzabile per un numero di partecipanti adeguato per ogni licenza acquistata organizzata secondo il piano di seguito riportato pagina 29 di 86 An CA TI ITALIA X PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 CORSO DURATA espressa in ore Introduzione piattaforma Si G Expo 4 Protocollo di legalit e controllo accessi 4 Gestione Direzione dell esecuzione 8 Gestione Cronoprogramma e Pianificazione 24 Sistema gestione documentale integrato 2 2 3 3 Prescrizioni particolari 2 3 3 1 Organizzazione minima dell Appaltatore In relazione alla complessit delle Attivit da realizzare cosi come descritto nei documenti di gara considerata anche la presenza di altri appaltatori nelle aree adiacenti e la necessit del rispetto delle tempistiche contrattualmente definite 1 Appaltatore dovr garantire un organizzazione atta all idonea gestione delle attivit di cantiere e di quelle potenzialm
14. dell Esecuzione L area relativa alla gestione della documentazione tecnica e monitoraggio operativo commesse persegue l obiettivo di integrare tutti la documentazione tecnica definitiva o in fase di lavorazione in un unico database consentendo di tenere traccia di tutte le revisioni L Appaltatore acceder ad una delle cartelle o sottocartelle in cui strutturata la documentazione e potr inserire modificare stampare marcare revisionare i file in essa contenuti sempre in accordo con il profilo autorizzativo assegnato L ausilio di questa area della piattaforma SiGExpo ho lo scopo di e permettere l accesso controllato e sicuro a tutti i dati necessari alla Direzione dell esecuzione e al Responsabile Univo del Procedimento e ridurre i rischi di difformit documentali attraverso l adozione di una metodologia standard di gestione documenti definita da Expo 2015 S p A che dovr essere adottata dall Appaltatore e da tutti gli utilizzatori della piattaforma e risparmio sui tempi nella ricerca validazione e accesso alle informazioni di progetto e unica sorgente documenti per tutte le informazioni di progetto pagina 27 di 86 fo trani XP EXPO MILANO 2015 S MILANO 2015 e strumento di revisione semplificata attraverso l ausilio di penna digitale fornita a cura di Expo 2015 S p A unitamente alla licenza d uso della piattaforma e utilizzo della tecnologia per ottimizzare l utilizzo delle
15. dell evento Expo pagina 14 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 Tutte le attivit dell Allestimento devono avere una garanzia e rispondere alle norme antincendio in vigore E altres compresa la verifica preinstallazione vedi punto 3 1 e 3 2 inclusi i particolari di fissaggio tra i vari componenti e con le superfici esterne a contatto con la struttura globalmente intesa dell Albero catalogazione con codici a barre o similari di tutti 1 materiali fornitura trasporto sollevamento ai vari piani disimballo accatastamento e trasporto a discarica dei materiali di risulta certificati di discarica pulizia finale delle aree consegnate smontaggio a fine evento compreso il trasporto e l eventuale smaltimento di prodotti compresi nel noleggio ma non pi utilizzabili Il costo di eventuali modifiche e o adeguamenti qualunque sia la causa scelta di materiali schemi di assemblaggio e posa etc che si dovessero riscontrare a seguito di eventuali errori progettuali riscontrati in corso d opera rimane ad esclusivo onere dell appaltatore L allestimento si intende fornito ed installato completo e funzionante a perfetta regola d arte tutto compreso nulla escluso ad esempio in forma indicativa e non limitativa quali collegamenti elettrici di qualunque tipo e natura idraulici di segnalazione video etc L importo contrattuale sar valutato dall Appaltatore e confermato in sede di stipula del Con
16. di mail PEC ogni mail PEC non pu superare la dimensione di 50 Mb all indirizzo riportato nei form Quando l Appaltatore riterr di aver completato il caricamento invier il foglio di chiusura che chiude la procedura di caricamento in essere e consente ad Expo 2015 S p A di iniziare le approvazioni di propria competenza Alla chiusura dell iter autorizzativo da parte di Expo 2015 S p A l affidatario ricever una email di conferma con il numero dei badge assegnati e la data di consegna degli stessi ovvero in caso di richiesta di accesso mezzi una email contenente l elenco dei mezzi autorizzati che dovranno essere dotati a cura e spese dell Appaltatore dei sistemi GPS secondo quanto meglio dettagliato al 3 1 In caso di errori nella documentazione o rifiuto dell accesso ricever una mail contenente le motivazioni Tutte le comunicazioni avvengono attraverso e mail e in qualsiasi momento l Appaltatore pu verificare l andamento ed il contenuto delle richieste di accesso inoltrate 2 3 2 8 Gestione cronoprogrammi e pianificazione attivit L area relativa alla gestione dei cronoprogrammi di dettaglio corredata dei relativi elementi di pianificazione ha lo scopo di avere un unico modello definito a cura di Expo 2015 S p A di gestione dei cronoprogrammi completo delle informazioni collegate a cui tutti gli utilizzatori del portale a qualunque titolo dovranno adeguarsi e fare riferimento In particolare E
17. e la data di conseguimento dell esito positivo delle verifiche A livello operativo l appaltatore tenuto ad applicare le procedure che il Committente illustrer all avvio delle Attivit I guasti le avarie e i difetti di funzionamento che per qualsiasi causa si manifestassero o venissero accertati prima o durante il collaudo dovranno essere eliminati a cura e spese dell Appaltatore Le verifiche funzionali potranno a scelta insindacabile del Committente coincidere in tutto o in parte con i collaudi di apertura all esercizio agibilit di cui al successivo paragrafo 4 6 8 Verifica di Conformit della Regolarit dell Installazione finalizzata all apertura al pubblico Come precedentemente indicato la completa realizzazione delle Attivit avviene attraverso e esecuzione delle Attivit previste nel presente appalto Prima dell inizio della Manifestazione Universale del 2015 al fine di consentire l apertura al pubblico delle Attivit verr eseguita una specifica attivit di verifica di Conformit in corso d esecuzione riferita alle Attivit e a ciascuna parte delle stesse La presente attivit di verifica deve essere volta a verificare la corretta esecuzione degli elementi tecnico costruttivo funzionali di ciascuna parte delle Attivit sia in relazione alle Attivit nella loro interezza sia in relazione agli altri interventi previsti sul Sito non ricompresi nel presente appalto e comunque correlati
18. effetti legati all aria compressa Ambito 8 Tecnologie Audio Tecnologie che lavorano trasversalmente alle precedenti per garantire l adeguato effetto sonoro Ambito 9 Sistema di Controllo Sistema di controllo e gestione delle singole tecnologie per permettere la realizzazione dello spettacolo dell Albero della Vita 2 1 3 4 Manutenzione e Presidio Le Attivit oggetto del presente appalto includono i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria con personale di presidio di quanto realizzato a partire dal termine delle attivit di installazione e per tutta la durata dell evento al fine di mantenere le Attivit costantemente in efficienza e in funzione A tal scopo l appaltatore dovr avere in disponibilit per tutta la durata delle attivit un magazzino di stoccaggio sorvegliato ventiquattrore su ventiquattro con una superfice coperta adeguata per garantire l immagazzinamento dei noleggi e dei componenti per i servizi ad una distanza dal sito che garantisca il rispetto dei tempi della fase di allestimento e di intervento Poich l Albero della Vita l icona di tutto EXPO 2015 questo non pu assolutamente avere delle interruzioni A tal scopo l appaltatore dovr garantire la sostituzione nel tempo massimo di tre ore dei componenti compresi nell allestimento che dovessero evidenziare dei malfunzionamenti o delle rotture E nel caso in cui per motivi di accessibilit alla struttura questo deb
19. in esercizio assistenze murarie di ogni tipo e natura direzione tecnica e tracciamenti ogni lavorazione e prestazione necessarie per realizzare le Attivit appaltate a perfetta regola d arte e secondo le norme di leggi e regolamenti in vigore e per dare le Attivit stesse perfettamente finite e funzionanti cos come previsto nei documenti contrattuali con specifico riguardo alle interferenze generate dall esecuzione da parte di terzi nelle stesse aree interessate dai lavori o in zone limitrofe di opere non incluse nell appalto nel rispetto di leggi norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente richiamati L Appaltatore non potr pretendere alcun compenso supplementare per le modalit e condizioni di esecuzione previste dal presente CSA n aver diritto a compensi straordinari per ubicazioni limitazioni sistemazioni ecc o per qualsiasi altro motivo inerente alle aree di cantiere n rimborso spese dovuto per eventuali spostamenti pernottamenti noli ecc necessari durante l esecuzione dei noleggi e dei servizi affidati o disposti insindacabilmente dal DE per la migliore riuscita delle Attivit stesse per esigenze legate alla presenza di pi appaltatori In caso di discordanza fra gli elaborati progettuali disegni capitolati speciali prestazionali e descrittivi di appalto etc si intenderanno valide le condizioni tecnico economiche qualitative pi vantaggiose per il Committente pagina 16 di 86 ITAL
20. in modo da non arrecare irragionevoli pregiudizi all Appaltatore ma non comportano responsabilit o accettazione ad opera di EXPO 2015 SpA EXPO 2015 SpA e il DE nel caso in cui durante le verifiche e ispezioni accertino la mancanza di sicurezza nel cantiere o la violazione degli obblighi contenuti nel Piano di Sicurezza del Cantiere provvederanno alle contestazioni sanzioni e sospensioni del caso dando tempestiva comunicazione all Appaltatore di ogni irregolarit che dovesse accertarsi durante le verifiche o ispezioni e specificando per quanto possibile le ragioni della accertata irregolarit Al ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso l Appaltatore dovr tempestivamente e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nella predetta segnalazione adottare tutte le misure idonee a rimediare a sue spese alle irregolarit rilevate dandone conferma scritta ad EXPO 2015 SpA I verbali di tali verifiche o prove se sottoscritti dall Appaltatore 0 comunque redatti secondo le previsioni della vigente normativa faranno piena prova tra le Parti anche ai fini del Collaudo I controlli e le verifiche eseguite da EXPO 2015 SpA non escludono la responsabilit dell Appaltatore per vizi difetti e difformit dei Lavori o di parte di essi o dei materiali impiegati n la garanzia dell Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gi controllati pagina 69 di 86 ip O 9 e ITALIA PO
21. lungo 325 metri e coperto da tende che congiunge la Piazza d Acqua a nord con la piazza della Via d Acqua a sud ospitano una molteplicit di attivit espositive e istituzionali che vogliono pagina 5 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 rappresentare la variet e la ricchezza dell Italia delle diverse identit riconoscibili nei suoi territori delle istituzioni locali e delle imprese dei paesaggi dei prodotti e delle culture 2 1 3 Descrizione sintetica del Progetto di Allestimento dell Albero della Vita L intero progetto di allestimento dell Albero della Vita definito negli elaborati tecnici allegati al presente documento costituiti da e Elenco elaborati e Relazione tecnica illustrativa e Capitolato descrittivo e prestazionale e Computo metrico computo metrico estimativo e Cronoprogramma e Piano di Sicurezza e Coordinamento e Elaborati e schemi grafici Per la descrizione puntuale del progetto si faccia riferimento ai documenti Relazione tecnica e Capitolato descrittivo e prestazionale 2 1 3 1 Definizione dei noleggi e dei servizi oggetto di appalto L oggetto del presente appalto consiste nelle attivit relative all allestimento dell Albero della Vita icona del grande Evento Expo 2015 sita all interno della Lake Arena appena a Nord del Padiglione Italia costituito dal Palazzo Italia e dagli edifici del Cardo che si articol
22. maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo Nel caso di cui al precedente n 2 qualora l eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri debitamente comprovati e documentati la relativa spesa verr assunta da EXPO 2015 SpA Ai sensi di quanto previsto all art 131 comma 5 del Codice la mancata consegna del piano di cui alla precedente lett a comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell aggiudicazione definitiva ed il Contratto eventualmente stipulato senza gli stessi nullo Il piano di sicurezza sar aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per l esecuzione delle Attivit per tutte le imprese operanti nel cantiere Ogni modifica del piano di sicurezza dovr essere sottoscritta da tutte le imprese operanti in cantiere per accettazione L Appaltatore ha l obbligo di rispettare tutte le norme e le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza prevenzione infortuni ed igiene del lavoro comprese quelle entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto impegnandosi ad adottare a sua cura e spese tutte quelle misure e quei provvedimenti all uopo previsti dalle succitate norme e disposizioni e comunque a garantire al meglio la sicurezza e l incolumit degli operai delle persone addette alle esecuzione dei Lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere nonch per evitare danni ai beni pubblici e privati nonch adeguarsi prontamente a
23. quindi compresi e compensati nell importo contrattuale Gli allacciamenti alle fognature cos come gli allacciamenti di acqua gas telefono elettricit ecc sono stati realizzati nel corso dei precedenti lotti di appalto e dovranno essere sempre mantenuti in regolare funzionamento in qualsiasi fase dei Lavori 4 3 7 Trasporti e movimentazioni Il trasporto di tutti i materiali e attrezzature necessari per l esecuzione dell appalto deve essere effettuato a cura e spese dell Appaltatore I prezzi dei trasporti sono compensati comprensivi anche dei materiali di consumo della mano d opera del conducente e di ogni altra spesa occorrente nel prezzo dei materiali occorrenti EXPO 2015 SpA deve essere in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilit per eventuali danni causati a persone o cose 4 3 8 Coordinamento ed integrazione nella realizzazione delle opere di allestimento e impiantistiche L Appaltatore tenuto a coordinare la realizzazione l installazione e tutte le attivit previste nel presente appalto Pertanto tutte le possibili interazioni costruttivo meccanico funzionale ed estetico devono essere curate dall Appaltatore in modo da garantire la correttezza e la completezza globale delle Opere pagina 58 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 Tutti gli oneri conseguenti a tale coordinamento compresi gli interventi i materiali e le attivit necessari a definire e a realizzare le
24. referente i tecnico i dovr rappresentare l Appaltatore in tutte le occasioni di confronto tecnico con EXPO riunioni collaudi ecc 4 2 4 Pratiche di legge L Appaltatore dovr redigere le eventuali pratiche autorizzative intendendosi il relativo onere compreso e compensato nell importo forfettario contrattuale che dovessero essere richieste nei confronti delle Autorit ed Enti di Controllo ASL ARPA ISPESL UCREDIL Vigili del Fuoco ecc richieste dalla vigente legislazione e normativa Eventuali ritardi nell ottenimento delle autorizzazioni licenze concessioni nullaosta atti di assenso comunque denominati saranno a totale carico dell Appaltatore e non potranno comportare costi tempi e o oneri aggiuntivi 4 2 5 Disposizioni in materia di sicurezza Ai sensi di quanto previsto dall art 131 comma 2 del Codice dopo l aggiudicazione entro trenta giorni dall aggiudicazione del contratto e in ogni caso prima dell effettivo inizio delle Attivit l Appaltatore tenuto a redigere e a consegnare ad EXPO 2015 SpA la seguente documentazione sia in formato cartaceo che in pdf su supporto informatico a il Piano Operativo di Sicurezza POS riferito al cantiere interessato di cui al D Lgs 81 2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilit nell organizzazione del cantiere e nell esecuzione delle opere da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano d
25. relativi modelli 2 3 2 3 Funzionalit della Piattaforma Informatica SiGExpo La piattaforma Informatica SiGExpo strutturata secondo quanto definito nello schema seguente pagina 22 di 86 ITALIA DO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 k INTERFACCE Collegamento con sistemi ii gt estemi SISTEMA GESTIONALE EXPO sAp CRONOPROG AFFIDATARIO l il N 1 i re PROGETTAZ DOCUMENTAZIONE AA H GESTIONE TECNICA E i per COMMESSE MONITORAGGIO N OPERATIVO COMMEJJE AVANZAMENTI DIREZIONE LAVORI CRONOPROG i AFFIDATARIO l l SISTEMA SISTEMA CONTROLLO PROTOCOLLO spettanti LEGALITA CONTROLLO ACCESSI UOMINI E MEZZI APPARATI CONTROLLO ACCESSI SISTEMA DIREZIONE INFRASTRUTTURE SISTEMA NOTIFICHE SISTEMA SICUREZZA REGIONE LOMBARDIA CONTROLLO ACCESSI CASSA EDILE La Piattaforma Informatica SiGExpo organizzata in quattro aree APPARATI CONTROLLO E MONITORAGGIO MEZZI 1 Protocollo di Legalit 2 Gestione del sistema di sicurezza per il controllo accessi 3 Gestione cronoprogrammi e pianificazione attivit 4 Gestione documentazione tecnica rivolta alla Direzione dell esecuzione Cos come indicato nel Protocollo di Legalit tutta la documentazione scambiata con Expo 2015 S p A deve essere in formato elettronico sia in entrata che in uscita dalla piattaforma Per evitare appesantimenti nell operat
26. riferimento al 4 3 9 Sono inoltre compresi tutti gli oneri di rilascio parziale delle aree di lavoro destinate alla esecuzione delle attivit di altri appaltatori e o Sponsorship compresa la resa disponibile degli allacciamenti alle utenze Le attivit di cui sopra dovranno ovviamente avvenire in modo ordinato e in conformit alle procedure di sicurezza che verranno indicate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 2 3 3 5 Prescrizioni da procedura di Valutazione di Impatto Ambientale L Appaltatore dovr attenersi alle prescrizioni della VIA che si allegano che la societ EXPO 2015 SpA in qualit di proponente ha attivato presso l Autorit competente per tutte le opere di costruzione all interno del sito ritenendo tutte le attivit necessarie al rispetto di tali prescrizioni comprese e compensate nell importo contrattuale 2 3 3 6 Ulteriori attivit a carico dell Appaltatore Per ciascun tipo di finitura o componente impiegato 1 Appaltatore come previsto all art 4 7 dovr fornire un adeguato quantitativo di materiali di scorta da utilizzare per eventuali sostituzioni La fornitura di detto materiale dovr essere definita dall Appaltatore nel corso della predisposizione delle schede di dettaglio del Progetto in base alla propria esperienza Tale materiale dovr essere stoccato nel magazzino che l Appaltatore dovr mettere a disposizione 2 3 4 Rispetto delle Attivit eseguit
27. risorse e condividere il lavoro di tutti gli operatori e fornire evidenza storica di tutte le azioni condotte su uno specifico documento 2 3 2 11 Gestione Reporting La piattaforma consente l elaborazione secondo modelli sviluppati da Expo 2015 S p A di una reportistica completa rispetto a tutte le funzionalit della piattaforma quale a titolo esemplificativo e Settimanale di cantiere contenente tutte le informazioni previste dal protocollo di legalit e Lista degli accessi giornalieri o settimanali dei lavoratori e o mezzi dell Appaltatore e Stato della documentazione inserita nel sistema e Stato autorizzazioni dell Appaltatore 2 3 2 12 Oneri a carico dell Appaltatore A fronte della concessione di licenza d uso della Piattaforma SIGExpo l Appaltatore dovr corrispondere ad Expo 2015 S p A un corrispettivo forfettario pari ad Euro 10 000 00 comprensivo di n 1 uno penna digitale del corso di formazione di cui al successivo 2 2 4 e della manutenzione per tutta la durata del contratto I costi della licenza d uso saranno fatturati da Expo 2015 S p A entro il secondo SAL L Appaltatore in relazione alla propria organizzazione aziendale avr facolt di richiedere sostenendone i relativi costi ulteriori licenze d uso che Expo 2015 S p A provveder a fatturare entro il SAL successivo alla attivazione della licenza d uso Per ogni licenza d uso l Appaltatore dovr individuare un Responsabile
28. rispettare tutte le disposizioni che fossero impartite dalle Autorit competenti e dal Coordinatore dei Lavori in fase di esecuzione L Appaltatore responsabile della scrupolosa osservanza delle succitate norme e disposizioni da parte del proprio personale dipendente nonch dei subappaltatori impegnandosi ad adottare in caso di inosservanza nei confronti degli uni e o degli altri i necessari provvedimenti Le eventuali conseguenze di carattere sia penale sia civile in caso di infortunio o di danno ricadranno pertanto esclusivamente sull Appaltatore restandone completamente esonerata EXPO 2015 SpA pagina S1 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 4 2 6 Variazioni delle Opere EXPO 2015 SpA nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt 311 del DPR 207 2010 e si riserva la facolt di introdurre in fase di realizzazione delle opere le varianti che riterr di disporre alle Attivit descritte nel Progetto nel presente Capitolato e nei relativi allegati senza che l Appaltatore per questo abbia da avanzare pretese di ulteriori indennizzi risarcimento di danni o ad iscrivere riserve ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove Opere In particolare EXPO 2015 SpA potr ridurre aumentare la quantit delle attivit previste dal presente atto e o chiedere durante la fase di realizzazione che vengano riutilizzati alcuni materiali o apparecchiature esistenti ritenuti idonei e perfettamente int
29. sopra ai sensi dell Articolo 118 comma 8 del D Lgs n 163 2006 la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell articolo 2359 Cod Civ con l impresa subappaltatrice con il deposito del contratto di subappalto l appaltatore deve trasmettere altres la certificazione comprovante il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attivit a lui affidate nonch la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui all art 38 del D Lgs n 163 2006 Tale dichiarazione dovr essere resa tramite compilazione delle Sezioni A e B dell Allegato A pagina 77 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 TO cO 007 il subappaltatore non deve incorrere in alcuno dei divieti previsti dall art 67 del D Lgs n 159 2011e s m i E inoltre fatto obbligo all Aggiudicatario ai sensi dell art 118 comma 3 del D Lgs n 163 2006 di trasmettere a Expo 2015 S p A entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l indicazione delle ritenute di garanzia effettuate Qualora l Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine Expo 2015 S p A sospender il successivo pagamento a favo
30. 4 Le parti convengono che l Appaltatore eseguir le attivit e i lavori secondo le modalit costruttive di cui al Progetto nei tempi e secondo l ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma redatto dalla Committente che costituisce parte integrante del contratto L Appaltatore ha l obbligo di predisporre un proprio Programma Esecutivo il cui rispetto sar monitorato e verificato a cura del Direttore Esecuzione e del Responsabile del Procedimento di pagina 38 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 Padiglione Italia nei tempi e modi che gli stessi stabiliranno Eventuali modifiche relative a lavorazioni non altereranno la tempistica generale prevista nel Programma Esecutivo e non potranno determinare alcuna dilazione dei tempi previsti per l ultimazione dei lavori stessi Sulla base dell importo delle Attivit da eseguire e della durata degli stessi al fine di garantire una uniforme ed organica distribuzione delle attivit di cantiere lungo tutto l arco della durata dell allestimento 1 Appaltatore dovr garantire una presenza media giornaliera adeguata di persone presenti in cantiere e comunque secondo necessit in particolare 1 Appaltatore nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma e secondo le disposizioni del Piano di Sicurezza obbligato ad indicare nel Piano Operativo di Sicurezza di cui all art 4 2 5 il numero e la qualifica delle maestranze da impiegar
31. IA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 TO cO 007 2 2 2 Pagamenti I pagamenti avverranno per stati di avanzamento e a valle delle Verifiche di Conformit necessarie Alcune rate di pagamento avverranno solo a fronte del rispetto delle scadenze intermedie tassative identificate dal Committente 1 la consegna delle schede di dettaglio degli allestimenti entro 30 giorni solari e continuativi a valle del verbale di Inizio Attivit 2 Il termine delle attivit di allestimento entro il 15 Aprile 2015 I termini di pagamento si svilupperanno come segue 10 dell importo del contratto al netto della quota relativa per la sicurezza interna ed esterna al rispetto della prima scadenza intermedia tassativa cio all approvazione da parte di Expo 2015 S p A delle schede di dettaglio predisposte dall Appaltatore ed a valle della sottoscrizione del relativo verbale da parte del D E 50 dell importo del contratto in base a stati di avanzamento calcolati mensilmente a partire dalla data di inizio delle operazioni di posa in opera dell Appaltatore per i diversi corpi individuati al par 2 2 1 A tale importo verr quindi aggiunta la quota parte dei costi della sicurezza 20 dell importo del contratto al rispetto della seconda scadenza intermedia tassativa cio al completamento delle Attivit previsto per il 15 Aprile 2015 ed a valle della sottoscrizione del relativo verbale da parte del D E A tale importo verr
32. ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PROCEDURA N 995 2014 AI SENSI DELL ART 55 DEL D LGS 163 2006 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN NOLEGGIO CON POSA IN OPERA DEGLI ALLESTIMENTI TECNOLOGICI DELL ALBERO DELLA VITA E RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA An CA TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 1 INTRODUZIONE 1 1 SCOPO ED APPLICABILIT Il presente documento fornisce le prescrizioni generali riguardanti gli aspetti sia amministrativi sia procedurali legati all esecuzione delle attivit di seguito le Attivit di Allestimento dell Albero della Vita all interno del Sito per l Esposizione Universale di Milano del 2015 di seguito Sito per come descritte nel Contratto d Appalto nel presente Capitolato Speciale d Appalto nel Progetto Definitivo di allestimento posto a base di gara e nei documenti contrattuali tutti Le Attivit includono il noleggio degli elementi di allestimento i servizi di installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria i lavori di installazione degli allestimenti e alla fine dell Evento la rimozione degli allestimenti installati Le norme generali e le prescrizioni contenute nel presente documento valgono quindi per tutte le Attivit suindicate ivi comprese le prestazioni necessarie alla realizzazione del progetto esecutivo degli allestimenti Tali disposizioni devono pertanto essere a
33. MILANO 2015 MILANO 2015 TO cO 007 b denunciare all Autorit giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro prestazione o altra utilit ad essa formulata prima della gara e o dell affidamento o nel corso dell esecuzione dei lavori anche attraverso suoi agenti rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori Della denuncia sono informate EXPO e la Prefettura La violazione di quanto contenuto ai precedenti punti a e b comporter la risoluzione di diritto del Contratto 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Expo si riserva la facolt di procedere alla risoluzione del contratto stipulato previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt 1453 e 1454 Codice Civile con l applicazione di una penale pari al 10 dell importo residuo del contratto e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente in caso di o ripetute e gravi violazioni degli obblighi contrattuali in misura maggiore di quelle previste per l applicazione delle penali o sospensione o interruzione delle attivit per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia previdenziale ed assicurativa dei contratti di lavoro nazionale e locale di riferimento o inadempienze in materia di sicurezza cos come disciplinato nel presente Capitolato e cos come previsto da
34. O TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 4 2 PRESCRIZIONI GENERALI 4 2 1 Attivit di competenza dell Appaltatore Per ciascuna delle Attivit oggetto dell appalto 1 Appaltatore contrattualmente tenuto a eseguire le seguenti fasi che pertanto si intendono comprese e compensate nell importo forfettario contrattuale e redazione di eventuali schede didettaglio costruttivo riguardanti dettagli di officina montaggi fasizzazioni particolari o comunque particolari i cui contenuti costituiscano un approfondimento rispetto alla predisposizione delle schede di dettaglio sviluppate dall Appaltatore e coordinamento tecnico operativo riguardo tutte le attivit proprie dell Appaltatore e dei propri sub fornitori al fine dell espletamento di quanto forma oggetto del presente appalto e coordinamento operativo a livello di programmazione e di organizzazione della attivit di altre opere da parte di altri appaltatori che lavorano per altri committenti nelle aree limitrofe e interessate dalle attivit del presente appalto e espletamento di tutte le attivit previste dalla legge per quanto riguarda la sicurezza del cantiere e in particolare coordinamento operativo tra le prestazioni di propria competenza e tra queste ultime e le attivit svolte da altri appaltatori partecipazione di propri rappresentanti e di rappresentanti dei subappaltatori alle riunioni di cantiere in materia di sicurezza messa in atto d
35. a 3 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n 136 D L 43 2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell area industriale di Piombino convertito con di contrasto ad emergenze ambientali in favore delle zone modifiche in L terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in 71 2013 Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 pagina 4 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 TO cO 007 2 DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL APPALTO GENERALIT 2 1 DEFINIZIONE TECNICA DELL APPALTO 2 1 1 Descrizione sintetica dell intervento di EXPO 2015 L area su cui sorger Expo avr una forma allungata e sar organizzata lungo un arteria principale di circa 1 5 km Decumano e una via pi corta e ad essa ortogonale Cardo assumendo cos l organizzazione del castrum delle citt di fondazione di epoca romana L intervento per Expo 2015 si articola in due parti la cosiddetta Piastra e i cosiddetti Manufatti ossia le opere che verranno costruite al di sopra della Piastra in parte permanenti ed in parte provvisorie Oltre all area espositiva coincidente con la Piastra al di fuori di essa previsto il cosiddetto Campo Base per la logistica di cantiere Realizzati i manufatti si proceder all esecuzi
36. a dei materiali l installazione e tutte le attivit conseguenti Tale coordinamento deve essere effettuato sia tra le opere civili gli allestimenti le finiture e gli impianti sia tra un impianto e l altro Pertanto tutte le possibili interazioni a livello costruttivo meccanico funzionale ed estetico devono essere curate in modo da garantire la correttezza e la completezza globale dell intervento nonch il mantenimento di tutti 1 requisiti funzionali prescritti per ciascuna parte di cui si compongono gli elementi di allestimento Tutti gli oneri conseguenti a tale coordinamento compresi gli interventi i materiali e le attivit necessari a definire e a realizzare le specifiche soluzioni costruttive sono da ritenersi compresi e compensati nell importo forfettario contrattuale 4 2 3 Referenti tecnici Il i Responsabile i Tecnico i nominato i dall appaltatore come definito al punto 3 3 2 sar il referente di Expo per le problematiche tecniche specialistiche per tutta la durata del Contratto Il i suddetto i nominativo i dovranno necessariamente avere elevata professionalit e competenza nello specifico settore non potranno pertanto ricoprire tale ruolo figure professionali non strettamente tecniche o comunque con conoscenze non sufficientemente approfondite riguardo alla tipologia delle Opere compresi gli impianti da realizzare pagina 49 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 TO cO 007 Il i
37. a nel noleggio degli elementi di allestimento e quali prestazioni secondarie i lavori di installazione degli impianti tecnologici ed 1 servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi e rimozione degli stessi Sono ricomprese nell oggetto del presente appalto tutte le prestazioni funzionali all esecuzione delle Attivit di cui sopra a regola d arte ivi incluse quelle di immagazzinamento custodia e stoccaggio dei beni necessari per l esecuzione delle prestazioni nonch di cantierizzazione Le prestazioni di cui sopra dovranno necessariamente essere eseguite entro le tempistiche inderogabilmente specificate al punto 2 4 2 del presente Capitolato nonch nel Contratto d Appalto pagina 6 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 TO cO 007 2 1 3 2 Descrizione del Progetto di Allestimento dell Albero della Vita Per una descrizione dettagliata delle Attivit si rimanda al Capitolato descrittivo prestazionale e agli Elaborati di progetto 2 1 3 3 Attivit da eseguirsi sull Albero della Vita Le Attivit oggetto del presente appalto includono il noleggio degli elementi necessari per l allestimento dell Albero della Vita e nelle Tecnologie necessarie per lo svolgimento dello spettacolo legato all installazione che possono essere riassunte in nove ambiti qui descritti a titolo esemplificativo Ambito 1 Allestimento area espositiva Alla base dell Albero della vita pr
38. a progetto affinch tali prodotti o produttori alternativi ipotizzati in fase di offerta non si rivelino in fase di approvazione materiali o in fase di collaudo inadeguati alle prescrizioni contrattuali Il DE non potr infatti concedere deroghe di alcun tipo in merito alle caratteristiche specifiche tecniche prestazioni funzionalit particolari e complessive interfacciabilit con soluzioni progettuali previsti da altri appaltatori affidabilit e manutenibilit ecc indicate negli elaborati di progetto o pagina 52 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 comunque necessarie a garantire la completa funzionalit e la piena fruibilit complessive delle Opere compresi gli impianti 4 3 PRESCRIZIONI IN FASE DI REALIZZAZIONE 4 3 1 Documentazione progettuale di cantiere Expo verificher che le attivit di costruzione installazione e montaggio di cantiere avvengano sulla base di disegni approvati in fase di approvvigionamento Qualora Expo dovesse rilevare che una qualsiasi attivit di cantiere fosse effettuata in modo difforme dagli elaborati approvati es mancanti del tutto non reperibili non approvati non aggiornati ecc potr ordinare l immediata sospensione dell attivit stessa fino a che l Appaltatore non avr provveduto a sanare l irregolarit In mancanza delle condizioni sopra definite Expo si riserva di far interrompere immediatamente la specifica attivit
39. accordo con il DE Identificazione ed elencazione delle parti impiantistiche da controllare Identificazione ed elencazione degli elementi di allestimento da controllare Identificazione ed elencazione delle parti video iconografiche da controllare Identificazione ed elencazione delle parti di comunicazione da controllare Esame del Piano di Manutenzione ed eventuale inserimento di ulteriori elementi da controllare critici ai fini della manutenzione 8 Identificazione ed elencazione dei Controlli applicabili qualificazione accettazione collaudo 9 Riunioni con l Impresa costruttrice dell area tematica per l esame delle compatibilit operative pagina 35 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 10 Redazione di un Cronoprogramma definitiva dei Controlli necessario che siano descritti i controlli per ciascun tipo di materiale e o elemento specificando per ogni controllo e scopo e campo di applicabilit e normative di riferimento e attrezzature e strumentazioni necessarie e sintesi delle modalit operative e dei casi particolari e limiti e caratteristiche di accettabilit e eventuale sintesi delle caratteristiche del materiale del componente o del prodotto a cui il metodo si applica Il DE deve in attuazione alle specifiche previste nelle norme tecniche e effettuare i controlli e verifiche in corso d opera di propria competenza ed eseguire tutte le prove prescritte avva
40. al varco ma consente una apertura automatica dello stesso e Mobili trattasi di apparecchiature previste per tutti i mezzi che non ricadono nella richiesta di installazione di apparecchiature fisse A questa tipologia di mezzi non consentito l accesso diretto in cantiere in quanto gli stessi dovranno accreditarsi presso la guardiania del varco e ricevere l apparecchiatura mobile Le regole di utilizzo della stessa verranno consegnate all autista L Appaltatore e i subappaltatori possono visualizzare i dati di monitoraggio su richiesta o qualora lo ritenessero opportuno installare presso le proprie infrastrutture informatiche lo stesso software utilizzato da EXPO 2015 SpA per la lettura delle informazioni inerenti la movimentazione dei mezzi 4 3 2 1 2 Oneri per l Appaltatore L Appaltatore dovr garantire l utilizzo di badge e degli altri titoli di accesso al Sito l installazione e l impiego di sistemi GPS per la tracciabilit degli automezzi come descritto al paragrafo precedente pagina 54 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 L Appaltatore dovr adeguarsi alle tecnologie richieste da EXPO 2015 SpA ritenendo tali oneri compresi e compensati nell importo contrattualmente definito Sar onere di ogni impresa affidataria ed esecutrice a vario titolo operante in cantiere quello di coordinarsi con il Committente ed in particolare con il Responsabile dei Lavori ai fini dell acquisizio
41. ale EXPO 2015 qualora dovessero emergere ulteriori necessit durante lo sviluppo dell inventario sopraccitato La fornitura di questi dati da parte dell Appaltatore da considerarsi compresa e compensata negli oneri contrattuali 2 3 6 Linee Guida Green Procurement EXPO 2015 ha sviluppato le Linee guida sul Green Procurement indirizzate a tutti i Partecipanti i Partner gli Sponsor e i Fornitori con lo scopo di ridurre l impatto ambientale generato dai prodotti e dai servizi Le linee guida presentano per ciascun gruppo o tipologia di noleggi e servizi i criteri generali da adottare nell acquisto dei prodotti disponibili sul mercato che rispetto ad altri con le stesse funzioni meglio rispondono ai requisisti di ecocompatibilt e risparmio energetico Per quanto applicabile ai Lavori ed ai Noleggi in affidamento l Appaltatore dovr attenersi agli indirizzi di minima di cui all allegato Green Procurement e ai criteri ambientali CAM del Ministero dell Ambiente reperibili all indirizzo web http www minambiente it pagina criteri ambientali minimi Le attivit di approvvigionamento dovranno essere svolte nel rispetto di pagina 34 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 TO cO 007 Green Procurement Guidelines for the Expo Milano 2015 attrezzature e mobili per gli allestimenti Green Procurement Guidelines for the Expo Milano 2015 Participants imballaggi Criteri
42. alizzazione dell intervento garantendo comunque le condizioni minime in termini di sicurezza per le maestranze presenti in cantiere anche in relazione alle lavorazioni previste e alle movimentazioni necessarie alla corretta gestione di tale area logistica pagina 57 di 86 ip O 9 e ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 4 3 5 Macchinari attrezzature e mezzi d opera responsabilit dell Appaltatore l installazione il nolo la manutenzione e la rimozione degli attrezzi degli utensili dei macchinari delle attrezzature e di quant altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei Lavori compresa la fornitura di ogni materiale di consumo necessario Sono a carico dell Appaltatore tutte le operazioni per il carico trasporto scarico immagazzinamento sollevamento od abbassamento di qualsiasi materiale e mezzo d opera per quante volte necessario e per qualsiasi distanza altezza o profondit il collocamento in sito od a pi d opera 4 3 6 Fornitura di energia acqua potabile e gestione acque reflue L Appaltatore dovr invece utilizzare gli allacciamenti alle forniture di energia elettrica di acqua potabile e alla fognatura predisposti dall appaltatore Piastra per l esecuzione dei Lavori ricadenti nell area interna al Sito Tutti gli oneri derivanti dall allacciamento alle reti di distribuzione e dai corrispondenti consumi sono da ritenersi a carico dell Appaltatore e
43. amente ad accedere al cantiere Il sistema di controllo accessi dei mezzi si basa sull utilizzo di un sistema di controllo e monitoraggio fondato sull utilizzo di titoli di accesso per tutti i veicoli non legati ad attivit sensibili e su tecnologia GPS per le attivit sensibili quest ultima permetter alla piattaforma informatica di rilevarne la posizione all interno del cantiere e nelle aree in prossimit dello stesso verificando anche le tratte per il trasporto dei materiali dai magazzini o impianti siti al di fuori del cantiere L accesso dei mezzi di cantiere dovr essere conforme alle prescrizioni definite all interno del protocollo di legalit ed avvenire pertanto attraverso la preventiva dichiarazione del mezzo stesso ed attraverso l adozione di percorsi di arrivo al cantiere prestabiliti L accreditamento dei mezzi autorizzati ad accedere al cantiere dovr avvenire secondo le tempistiche e le modalit indicate all interno del protocollo di legalit Le apparecchiature che l impresa dovr utilizzare sono di due diverse tipologie e Fisse trattasi di apparecchiature che devono essere preventivamente installate sul mezzo previste per tutti i mezzi che effettueranno lavorazioni critiche oppure che richiedono una continua entrata o uscita dal cantiere oppure ancora che lavoreranno sul cantiere in maniera continuativa pi di due giorni consecutivi si sottolinea che l apparecchiatura fissa non richiede un accredito
44. amente per iscritto al DE eventuali situazioni di questo tipo 4 4 2 Approvazione degli Elaborati costruttivi di dettaglio L Appaltatore nella competenza di determinare l organizzazione delle Attivit in funzione delle specifiche tecnologie possedute proceder e allo sviluppo della documentazione necessaria per la trasposizione in istruzioni costruttive cantierizzazione di quanto gi contenuto e definito nel Progetto posto a base di gara e all integrazione degli elaborati progettuali con quelli relativi ai prodotti industriali prescelti in conformit alle specifiche individuate nel progetto costruttivo sviluppato dallo stesso Appaltatore sulla base del Progetto posto a base di gara come meglio specificato al 3 pagina 62 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 e al coordinamento delle opere interferenti quali l impiantistica meccanica elettrica idraulica e sotto servizi e allo sviluppo di taluni dettagli costruttivi non espressamente indicati ma desumibili dal confronto coordinato dell insieme degli elaborati di progetto o di migliori definizioni per inevitabili adattamenti che si rendessero necessari in cantiere Tali elaborati di interfaccia tra progetto e costruzione concordati con il DE dovranno essere presentati per l approvazione in n 3 copie 10 giorni prima della realizzazione delle Attivit cui si riferiscono Per lo sviluppo degli elaborati costruttivi 1 Ap
45. ano un intervento di manutenzione straordinaria causa riduzione della funzionalit L Appaltatore non potr esimersi dall esecuzione degli interventi di manutenzione Il Committente si riserva in ogni caso la possibilit di affidare gli interventi di manutenzione straordinaria a terzi 2 1 3 7 Rifiuti Prodotti nel Corso dell esercizio e della Manutenzione L Appaltatore dovr provvedere senza maggior onere per il Committente all allontanamento dei rifiuti prodotti a seguito dell esercizio e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti Tali rifiuti pagina 10 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 dovranno essere conferiti a idonea discarica a mezzo di impresa specializzata ed autorizzata alla raccolta ed al trasporto nel rispetto delle norme vigenti L Appaltatore dovr presentare al Committente le ricevute del conferimento 2 1 3 8 Personale L Appaltatore dovr mettere a disposizione personale adeguato per preparazione professionale esperienza e numero all espletamento delle attivit di cui ai punti precedenti Oltre alle risorse necessarie per la manutenzione ordinaria dovranno essere presenti almeno n 4 operai di cui n 1 tecnico per le tecnologie audio video n 1 tecnico per le tecnologie elettriche n 1 tecnico per le tecnologie idrauliche e ad aria compressa n 1 tecnico per le tecnologie video mapping Dovr inoltre essere garantita la prese
46. arte di Expo nonch alla previa acquisizione del DURC dell Aggiudicatario Si applicano gli articoli 4 e 5 e 6 del D P R n 207 2010 Il mancato rispetto di tali clausole potr pertanto comportare la sospensione parziale o totale dei pagamenti nonch l applicazione di detrazioni parziali o totali Ai sensi dell art 308 del D P R 207 2010 e ss mm ii qualora le Attivit rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non imputabili all Appaltatore si provveder alla redazione dello stato di avanzamento e all emissione del certificato di pagamento Dopo l emissione del certificato di verifica di conformit definitiva verr pagata l ultima rata di saldo con l applicazione delle ritenute di garanzia 2 2 3 Saldo Rilasciato il certificato di verifica di conformit definitivo entro 60 giorni dalla data di chiusura dell evento accertata con apposito verbale e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento Il direttore dell esecuzione accompagna il certificato con una relazione in cui attesta che le prestazioni contrattuali siano state eseguite completamente e secondo la regole dell arte allegando la relativa documentazione ed in particolare quelli delle scadenze tassative intermedie pagina 18 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 Il Responsabile del Procedimento esaminati i documenti acquisiti invita con formale comunicazione l Appalt
47. atore a prendere cognizione del certificato ed a sottoscriverlo entro 15 quindici giorni dalla data di ricevimento dell invito Il Responsabile del Procedimento firmato dall Appaltatore il certificato di conformit definitivo o scaduto il termine di cui al comma precedente entro i successivi 60 autorizza il pagamento della rata di saldo Il pagamento della rata di saldo disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo sar effettuato non oltre il novantesimo giorno dall emissione del certificato di verifica di conformit definitiva e non costituisce presunzione di accettazione dell opera ai sensi dell art 1666 secondo comma del codice civile La rata di saldo comprende anche l importo delle ritenute pari allo 0 5 di cui al precedente articolo Anche il pagamento del saldo verr effettuato ai sensi della Legge 136 2010 La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo costituita alle condizioni previste dall art 124 del D P R 207 2010 e ss mm ii Il tasso di interesse applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo La liquidazione della rata di saldo subordinata alla dismissione di tutte le opere realizzate all accensione della polizza ove prevista 2 3 ONERIDELL APPALTATORE 2 3 1 Prescrizioni generali Tutte le Attivit prove ecc prescritte nel presente CSA e negli elaborati di riferimento sono salvo ove diversamente
48. atteristiche tecniche costruttive funzionali prestazionali e qualitative artistiche delle attivit in affidamento mentre rimandano al presente Capitolato Speciale d Appalto per le prescrizioni e le norme di carattere generale In particolare la Relazione Tecnica Introduttiva descrive le singole opere di cui si compone l appalto il Capitolato Prestazionale descrive nel dettaglio le parti di cui si compongono le singole opere ed i disegni tecnici illustrano le realizzazioni ed il loro posizionamento Per una completa comprensione del progetto quindi necessario una analisi approfondita di tutta la documentazione tecnica Nel caso in cui l Appaltatore incontrasse difficolt di interpretazione tra una prescrizione contenuta negli elaborati tecnici e un altra prescrizione contenuta nel Capitolato Prestazionale dovr richiedere per iscritto chiarimenti al DE In caso di discordanza tra i Documenti Contrattuali varr la prescrizione pi favorevole per EXPO 2015 SpA 4 1 2 Altri documenti di riferimento Si evidenzia che per avere un quadro completo delle prescrizioni di carattere generale sulle varie voci d opera occorre considerare non solo il presenti Capitolato Speciale d Appalto ma anche e ivari Capitolati Tecnici per le eventuali problematiche specifiche e il Contratto e disegni Tecnici e gli elaborati come da Elenco Elaborati del Progetto posto a base di gara pagina 46 di 86 An C
49. attuale o mancata conformit alle disposizioni in materia di cessione del contratto o mancata conformit alle disposizioni in materia di riservatezza o mancata attestazione da parte del fornitore della copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza contrattuale o qualora sussistano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societ o imprese interessate a qualsiasi titolo nell esecuzione del Contratto o qualora venga irrogata in capo all Appaltatore una misura sanzionatoria o cautelare che inibisca la capacit di contrarre con la Pubblica Amministrazione pagina 83 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 o qualora nei confronti dell Appaltatore sia intervenuta l emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l applicazione di una misura di prevenzione ai sensi di quanto previsto dall art 6 del D Lgs n 159 2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti del Committente di subappaltatori di fornitori di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle Attivit nonch per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro o qualora l Appaltatore non denunci qualsiasi tentativo di estorsione intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell imprenditore degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari ri
50. ba essere ritardata in accordo con la D E la sostituzione deve essere fatta durante notte dello stesso giorno della rottura Tutti i materiali necessari per la riparazione sostituzione sono a carico dell Appaltatore pagina 8 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 2 1 3 5 Manutenzione Ordinaria Per manutenzione ordinaria si intende l insieme delle operazioni specificatamente previste dalle norme di buona tecnica e dai libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l impiego di attrezzature e di materiali di uso corrente queste operazioni sono finalizzate a mantenere in buono stato di funzionamento e garantire le condizioni di sicurezza dell impianto assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste La manutenzione ordinaria da svolgere negli orari si chiusura del sito svolta attraverso le seguenti attivit Verifica o Controllo Per verifica o controllo si intende un attivit finalizzata a comprovare che l apparecchiatura o il dispositivo considerato fornisca le prestazioni attese dallo stesso e conformi alle eventuali norme vigenti Le verifiche avverranno con scadenzari e secondo protocolli operativi proposti dall Appaltatore in sede di gara e approvati dal Co
51. che avr l incarico di interfacciarsi con la Direzione Esecuzione e con Expo 2015 S p A L utenza di accesso e la relativa password verranno comunicati all Appaltatore tramite lettera inviata via PEC a seguito dell affidamento Nella medesima occasione verr fornita la procedura operativa 2 3 2 13 Dotazioni minime richieste all Appaltatore Per poter utilizzare la piattaforma l Appaltatore ha l onere di dotarsi a propria cura e spese dei seguenti software e strumenti pagina 28 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 A cO CJ 1 uno dei seguenti browser certificati e Internet Explorer release minima 7 e Safari minima release 4 e Firefox release minima 3 5 2 Adobe Acrobat Reader X Gratuito 3 uno dei seguenti software di compressione e zip release minima 4 6 5 Gratuito e Winzip release minima 10 Gratuito 4 firmadigitale e lettore smart card 5 stampanti plotter di tipo interprete Postscript Livello 2 o superiore aventi risoluzione pari a 600 punti pollice o superiore possibilmente in quadricomia 2 3 2 14 Formazione utenti Manualistica ed istruzioni d uso In apposita sezione della piattaforma SiGExpo sar possibile reperire tutta la manualistica d uso e utilizzo del sistema e le istruzioni per le modalit di assistenza diretta La documentazione disponibile si suddivide nelle seguenti categorie 6 Manuali d uso in formato PDF 7 Manualistica ed Istruzioni
52. chiesta di tangenti pressioni per indirizzare l assunzione di personale o l affidamento di lavorazioni forniture servizi o simili a determinate imprese danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc o qualora 1 Appaltatore non denunci all autorit giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro prestazione o altra utilit ad essa formulata prima della gara e o dell affidamento o nel corso dell esecuzione del Contratto anche attraverso suoi agenti rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione delle Attivit o qualora l Appaltatore non comunichi ad EXPO ed all Autorit giudiziaria tentativi di concussione subiti risultanti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell amministratore pubblico responsabile dell aggiudicazione o qualora da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio emergano accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e 1 Appaltatore o qualora l Appaltatore non esegua le attivit contrattuali nel rispetto di quanto prescritto dalle Linee Guida per l esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere e delle attivit connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 AI verificarsi di uno degli event
53. commessa sia sul fronte del controllo del cantiere Per quanto concerne la gestione della documentazione la piattaforma sar organizzata su differenti livelli di accesso con riferimento al ruolo delle figure coinvolte nel processo pagina 20 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 Tali livelli permetteranno la visualizzazione dei documenti di competenza e la possibilit di condividere i propri sulla piattaforma che ospiter una sezione dedicata alle imprese coinvolte nell appalto contenente tutte le informazioni relative alla stessa inclusi i mezzi ed i dipendenti Per gli stessi sar definita una scheda riassuntiva che li identifica e che conterr anche le informazioni necessarie alla piattaforma per la gestione del controllo accessi Tali schede saranno accessibili alla DE al CSE e agli Enti istituzionali per lo svolgimento delle verifiche di competenza Sar onere dell Appaltatore garantire il corretto utilizzo ed il costante aggiornamento della piattaforma anche da parte delle imprese subappaltatrici facenti ad esse riferimento 2 3 2 1 Sistema informatizzato di gestione ed archiviazione dell informazione Per la gestione delle informazioni relative al monitoraggio della Commessa l Appaltatore deve utilizzare la Piattaforma tecnologica SIGExpo dotata di funzioni specifiche per la reportistica la gestione dei processi ed il monitoraggio completo dell intero intervento in appal
54. con la D E come specificato al successivo punto 3 3 2 E responsabilit dell appaltatore assicurare anche con interventi di riparazione durante le ore notturne il continuo funzionamento dello spettacolo dell Albero della vita Il costo di tale personale ricompreso nel valore dell appalto L Appaltatore dovr inoltre predisporre un servizio di reperibilit per effettuare gli interventi necessari nell orario compreso fra le ore 23 00 e le ore 9 00 durante il semestre L intervento in reperibilit riporter gli impianti al corretto funzionamento per garantire la funzionalit degli stessi Nel caso di guasti gravi sugli impianti 1 Appaltatore dovr provvedere alla sostituzione dei componenti L Appaltatore s impegna durante l esecuzione delle attivit oggetto del presente appalto a coordinarsi con il personale del Committente a mezzo del Direttore Tecnico 2 1 3 9 Formazione del Personale L appaltatore s impegna a formare tutto il personale impegnato nell appalto compreso quello di cui al punto precedente attraverso la partecipazione del personale stesso ad appositi corsi per la sicurezza e per l aggiornamento professionale 2 1 4 Appaltatori interferenti L Appaltatore dovr affrontare nel corso della installazione degli allestimenti dell Albero della Vita una situazione di estrema complessit in conseguenza della presenza contemporanea di pi Imprese incaricate della esecuzione delle opere per
55. dell integrale risarcimento del danno arrecato ad EXPO e o a terzi Resta inteso che l Aggiudicatario in ogni caso responsabile per i danni non coperti dall assicurazione o eccedenti il massimale previsto Quest ultimo tenuto a produrre copia della relativa polizza all atto della stipula del Contratto ed a mantenerla valida ed efficace per tutta la durata del Contratto presentando copia della e quietanza e di avvenuto pagamento pagina 78 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 9 NORME DI SICUREZZA L Aggiudicatario dichiara espressamente di aver adempiuto e che adempir in modo integrale a tutti gli obblighi previsti a proprio carico dalle vigenti norme in materia di Sicurezza e salvaguardia della Salute dei lavoratori contenuti fra l altro nel D Lgs 81 2008 e s m 1 Durante la fase di installazione degli apparati e per tutte le attivit da svolgere all interno dell area del Sito l Aggiudicatario dovr attenersi a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo IV del D Lgs 81 2008 e s m i Pertanto lo stesso si obbliga a rispettare le specifiche misure di sicurezza ivi presenti nonch le prescrizioni conseguenti alla cooperazione e al coordinamento tra i diversi datori di lavoro delle imprese presenti nell area in cui si svolgeranno i servizi oggetto d Appalto
56. denti una dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche e della qualit dei materiali delle caratteristiche estetiche funzionali e d uso Tale da consentire inequivocabilmente la percezione formale dell oggetto e elaborati documentali e grafici necessari per l acquisizione di eventuali pareri nulla osta autorizzazioni di legge e elenco materiali In particolare Expo S p A proceder e alla verifica della documentazione prodotta per la trasposizione in istruzioni costruttive di quanto gi contenuto e definito nel Progetto nonch in merito alle scelte di sistema ai criteri ed ai metodi costruttivi e all integrazione degli elaborati progettuali con quelli relativi ai prodotti industriali prescelti in conformit alle specifiche individuate nel progetto e alla verifica degli ordinativi dei materiali per ciascun componente della marca e dei modelli di cui dovr essere specificata con precisione la quantit La DE si riserva il diritto di chiedere la sostituzione di tali materiali a totale onere e cura dell Appaltatore stesso anche nel caso di rispetto delle specifiche contrattuali L Appaltatore potr proporre prodotti equivalenti a quelli indicati nel Progetto posto in gara alle seguenti condizioni 1 deve produrre in via ufficiale adeguata documentazione al fine di dimostrare la presunta equivalenza 2 l equivalenza deve essere dimostrata a cura dell Appaltatore sotto tutti i seguenti aspett
57. direttamente o indirettamente alle Attivit al fine di garantire il funzionamento a regola d arte della totalit degli interventi previsti secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche nonch l accessibilit e la fruibilit da parte del pubblico pagina 73 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 Per tale attivit di verifiche l appaltatore tenuto ad applicare le procedure che il Committente illustrer all avvio delle Attivit Il rilascio del Certificato di Verifica di Conformit in corso di Esecuzione da diritto al pagamento della quota relativa seconda quanto previsto dal precedente punto 2 2 3 e dal contratto 4 7 MATERIALI DI RICAMBIO L Appaltatore dovr fornire un insieme di materiali di ricambio nella quantit e nelle tipologie che lo stesso indicher in base alla propria esperienza ma che in ogni caso dovr garantire il corretto funzionamento di tutti gli elementi messi in opera per tutto il periodo della Manifestazione e non meno di 12 mesi In caso di indicazione di quantit dipendenti a loro volta dalla quantit totale di alcuni materiali ad es schede elettroniche presenti in fornitura 1 Appaltatore dovr in sede di approvazione materiali produrre una tabella che indichi 1 tipologia materiale ad es scheda elettronica tipo xvz con indicazione esplicita del codice d ordine 2 quantit totale del materiale de
58. e Presa in consegna anticipata delle Attivit o di parte di esse La consegna delle Attivit dall Appaltatore a EXPO 2015 SpA si intende effettuata solo in presenza del Certificato di verifica di conformit in corso di esecuzione per la seconda scadenza tassativa redatto dal DE nelle modalit di cui all articolo 2 2 3 che precede Non pu essere mai quindi un atto unilaterale dell Appaltatore n un atto implicito nell effettuazione anche se con esito positivo di qualsivoglia collaudo o sopralluogo 44 APPROVAZIONE DEGLI SVILUPPI COSTRUTTIVI DEL PROGETTO E DEI MATERIALI 4 4 1 Richieste di chiarimenti tecnici Per tutte le particolarit che non risultassero chiare dai disegni dal Capitolato e dalle prescrizioni successive nonch per tutti quegli aspetti che venissero ritenuti bisognosi di approfondimenti l Appaltatore dovr richiedere tempestivamente per iscritto le istruzioni del caso al DE In caso contrario ossia di mancata e o intempestiva richiesta scritta di istruzioni lo stesso Appaltatore non potr caricare EXPO 2015 SpA di alcun onere diretto o indiretto in relazione a tali eventuali aspetti progettuali e sar comunque responsabile della corretta e compiuta realizzazione delle Attivit In caso di discordanza fra disegni diversi o fra disegni e le descrizioni tecniche verr ritenuta valida la prescrizione pi favorevole al Committente L Appaltatore tenuto comunque a segnalare tempestiv
59. e L Appaltatore tenuto ad effettuare con report bisettimanali il rilievo di dettaglio delle Attivit gi eseguite e consegnate all Appaltatore stesso per l esecuzione degli interventi di allestimento e di comunicare eventuali difformit che potrebbero limitare la propria esecuzione pagina 32 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 TO cO 007 Resta completo diritto e facolt di EXPO 2015 S p A di modificare quanto proposto dall Appaltatore se a suo giudizio non compatibile con gli scopi generali del lavoro 2 3 5 Manuale di gestione ambientale del cantiere L Appaltatore dovr redigere un Manuale di gestione ambientale del cantiere Il Manuale di gestione ambientale del cantiere dovr essere redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal sistema EMAS Regolamento CE n 761 2001 o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio Il Manuale di gestione ambientale del cantiere deve essere inoltrato ad EXPO 2015 SpA per tramite del DE per l approvazione e o per eventuali integrazioni e o modifiche Il Manuale di gestione ambientale del cantiere sar soggetto ad aggiornamenti e revisioni in funzione di affinamenti cambiamenti organizzativi varianti e controlli effettuati Ogni aggiornamento e revisione del Manuale di gestione ambientale del cantiere dovr essere sottoposta preventivamente all approvazione della DE EXPO 2015 S
60. e dovr sostituirli in opera secondo le modalit e le tempistiche concordate con EXPO DE con altri materiali collaudati e o approvati dal DE restando ogni onere di fornitura e installazione a suo carico e restando di sua responsabilit anche il relativo impatto sul programma lavori e sui tempi di completamento delle Attivit A insindacabile giudizio del DE nei casi di esito negativo o dubbio delle prove potranno essere ripetuti a carico dell Appaltatore collaudi e verifiche gi precedentemente eseguiti 4 6 3 Fornitura di campioni per approvazione dei materiali Anche nella fase di approvazione materiali a discrezione del DE potr essere richiesta all Appaltatore la fornitura presso la sede dei fornitori o in cantiere di campioni dei materiali e degli apparecchi proposti Si chiede inoltre alla ditta appaltatrice di campionare 1 con riferimento all area Homo Faber una statua e un ambiente demo prototipale completo di videomapping nel caso in cui non fosse disponibile un contenuto specifico a cura della DA si potr provvedere con contenuto a piacere ed illuminazione pagina 70 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 2 con riferimento all area Caleidoscopio Interni una vetrina olografica e relativo sistema di illuminazione con un animazione 3D olografica su fondo nero a piacere I campioni resteranno a disposizione del DE per tutta la durata del Contratto e dovranno ess
61. e delle Attivit ivi compresi i relativi impianti necessarie alla messa in servizio collaudi tecnici e funzionali in presenza della DE collaudi di agibilit con la presenza degli Enti preposti forniture e consegne di materiali di ricambio nelle quantit proposte dall Appaltatore corsi di istruzione e fornitura della documentazione tecnica necessaria per l impresa che sar selezionata per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attivit guardiania delle Attivit e delle aree di lavoro sia di giorno sia di notte con il personale necessario di tutti i materiali e mezzi d opera ed arredi e o attrezzature tecnologiche esistenti nel cantiere siano essi di pertinenza dell Appaltatore o di EXPO 2015 SpA o di ditte terze Tale guardiania e sorveglianza s intende estesa fino alla data di presa in consegna delle Attivit o di parte di essi in capo ad EXPO 2015 SpA a tal fine prima dell inizio delle Attivit l Appaltatore comunicher ad EXPO 2015 SpA il nominativo del personale a cui stato affidato l incarico di vigilanza pulizia del cantiere in conformit alle prescrizioni dettate in sede di VIA pulizia della viabilit di accesso al cantiere e collegamento in conformit alle prescrizioni dettate in sede di VIA assistenza in garanzia delle Attivit manutenzione ordinaria o straordinaria con attivit di presidio o sostituzione immediata di componenti danneggiati e collaborazione con l
62. e nelle lavorazioni previste nelle singole fasi di lavoro 2 4 3 Sospensione e ripresa delle attivit L Appaltatore non potr per alcun motivo anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura sospendere o rallentare l esecuzione delle prestazioni n sottrarsi all osservanza delle prescrizioni contrattuali e agli ordini del Direttore dell esecuzione Il ritardo nell esecuzione delle prestazioni dar luogo all applicazione delle penali e della risoluzione del contratto nei casi e nelle modalit previste dallo Schema di Contratto 2 4 4 Cronoprogramma e programma esecutivo delle Attivit Le prestazioni devono essere comunque eseguite nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Progettista e facente parte integrante del Progetto Il cronoprogramma contiene due scadenze intermedie tassative che comportano l applicazione delle penali di cui all art 2 4 5 e che non sono modificabile dall Appaltatore con il Programma Lavori Esecutivo Tali scadenze sono 1 la consegna delle schede di dettaglio entro 16 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di inizio attivit 2 Il termine della fase di installazione e dell allestimento entro il 20 aprile 2015 Ai sensi di quanto previsto dall art 43 comma 10 del D P R 207 2010 e ss mm ii L Appaltatore ha l obbligo di presentare alla Direzione dell Esecuzione prima dell inizio delle attivit un pagina 39 di 86 ITALIA PO
63. e tutte le relative responsabilit per quanto riguarda 1 possibili ritardi sui tempi contrattuali nel caso in cui l Appaltatore ritenesse di procedere a ordinativi di materiali diversi da quelli gi approvati dalla DE si proceder nel modo seguente l Appaltatore dovr sottoporre alla DE i nuovi materiali accompagnando la nuova documentazione con una dettagliata relazione che motivi esaurientemente le ragioni della sostituzione la DE si riserva comunque il diritto di richiedere a totale onere e cura dell Appaltatore la sostituzione dei materiali non approvati con quelli approvati rimanendo comunque all Appaltatore stesso tutte le relative responsabilit per quanto riguarda i possibili ritardi sui tempi contrattuali pagina 65 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 4 4 2 2 1 Materiali equivalenti L Appaltatore potr proporre prodotti equivalenti a quelli indicati nel Progetto posto in gara alle seguenti condizioni 1 deve produrre in via ufficiale adeguata documentazione al fine di dimostrare la presunta equivalenza 2 equivalenza deve essere dimostrata a cura dell Appaltatore sotto tutti i seguenti aspetti caratteristiche tecniche funzionali prestazionali di affidabilit e di manutenibilit 3 l approvazione e l autorizzazione all impiego dovranno essere date per iscritto ad EXPO DE la cui valutazione da ritenersi comunque insindacabile 4 EXPO DE
64. egrabili nel contesto delle opere da realizzare senza che ci dia titolo alla corresponsione all Appaltatore di indennit di qualsiasi tipo 4 2 7 Criticit nella prestazione dei noleggi Si evidenzia che l intervento presenta elementi di criticit nel noleggio di alcuni materiali per i quali sussistono per una serie di materiali apparecchiature impianti il vincolo di adozione di alcune tipologie di materiali o di apparecchiature che sono fornibili da un numero molto limitato di produttori a volte anche da uno solo per tali materiali o apparecchiature date anche le quantit in genere assai limitate risulta difficile il reperimento di potenziali fornitori alternativi Pertanto per una serie di materiali o interventi alcuni dei quali sono esplicitamente evidenziati nei Capitolati Tecnici specifici la scelta del fornitore o del subappaltatore rappresenta una fase critica del processo di realizzazione Infatti pur non essendo esclusa la possibilit di individuazione di materiali apparecchiature ecc rispondenti alle prescrizioni contrattuali ma di produttori alternativi rispetto a quelli previsti a progetto tuttavia una scelta difforme dagli standard ipotizzati pu comportare problemi sia per i tempi di realizzazione sia per il risultato finale In fase di gara e offerta dovr essere attentamente valutata ogni ipotesi tecnico economica basata sulla scelta di prodotti o produttori alternativi rispetto a quelli previsti
65. ei provvedimenti tecnici organizzativi e operativi ai fini della sicurezza di cantiere decisi nelle suddette riunioni o prescritti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e effettuazione delle pratiche di legge necessarie alla esecuzione delle attivit oggetto dell appalto e redazione di ogni altra documentazione necessaria per l approvazione realizzazione collaudo e certificazione delle Opere come prescritto dai Documenti Contrattuali e produzione della documentazione necessaria per l approvazione materiali e ove occorra per la descrizione di aspetti realizzativi o installativi di dettaglio e tutti gli eventuali rilievi di cantiere che si rendessero necessari e produzione della documentazione necessaria per i controlli delle proprie attivita da parte della DE e prove di tipo dei materiali e degli apparati si veda il relativo capitolo e collaudi sia di tipo sui prototipi sia di accettazione sulla totalit dei materiali pagina 47 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 campionature in cantiere ove previste dal Capitolato Prestazionale o richieste dal DE e dai Collaudatori presa in consegna e custodia dei materiali anche quando si tratta di forniture fatte direttamente dal Committente approvvigionamento materiali e loro fornitura a pi d opera installazione montaggio attivazione e messa a punto delle Attivit ivi compresi i relativi impianti attivit di collaudo e di attivazion
66. ell art 1456 del Codice Civile L Appaltatore il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell inadempimento della propria Controparte agli obblighi di tracciabilit finanziaria di cui all art 3 della citata Legge 136 2010 procede all immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente EXPO e la Prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente EXPO verificher che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all appalto sia inserita a pena di nullit assoluta un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilit dei flussi finanziari di cui alle citate Leggi 136 2010 e 217 2010 6 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA L Aggiudicatario si impegna a garantire la massima riservatezza e a non rendere disponibili o comunque divulgare salvo dietro autorizzazione espressa di Expo 2015 S p A a terzi che non siano in rapporto di dipendenza e o collaborazione con la societ i dati e o le informazioni derivanti dall attuazione del rapporto contrattuale con Expo 2015 S p A in ottemperanza al presente Capitolato pagina 76 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 TO cO 007 Tale impegno non comprende dati e o informazioni di pubblico dominio e o gi diffuse e comunque gi accessibili ai terzi 7 SUBAPPALTO Il subappa
67. elle clausole 1 e 2 contenute all art 4 del Protocollo di legalit sottoscritto tra Expo 2015 S p A e la Prefettura U T G di Milano in data 13 febbraio 2012 Fatte salve diverse determinazioni del Presidente dell ANAC Autorit Nazionale Anti Corruzione ai sensi dell art 32 del D L n 90 2014 costituisce altres causa di esclusione dalla gara o di risoluzione immediata del contratto stipulato con l aggiudicatario la commissione da parte dei concorrenti o dell aggiudicatario di fatti di corruzione o di turbativa della libert degli incanti o l eventuale scoperta da parte delle competenti Autorit dei fatti illeciti sopra citati In particolare nel rispetto di quanto previsto dalle Clausole n 1 e 2 del Protocollo di Legalit stipulato con la Prefettura di Milano il 13 febbraio 2012 l impresa si impegna a a dare notizia senza ritardo alla Prefettura dandone comunicazione a EXPO di ogni tentativo di estorsione intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell imprenditore degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari richiesta di tangenti pressioni per indirizzare l assunzione di personale o l affidamento di lavorazioni forniture servizi o simili a determinate imprese danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc Resta fermo l obbligo di denuncia degli stessi fatti all A G pagina 81 di 86 ITALIA PO EXPO
68. ente interferenti anche nel rispetto delle prescrizioni imposte in materia di sicurezza Dovr altres garantire un organizzazione che preveda la manutenzione ordinaria e straordinaria compresa l attivit di presidio per tutta la durata dell evento 2 3 3 2 Tempi di lavoro ed esecuzione delle attivit L Appaltatore se necessario dovr provvedere a effettuare le proprie attivit di cui al presente appalto anche su tre turni e o anche nei giorni festivi senza che a tale titolo venga avanzata a EXPO richiesta alcuna di extra oneri diretti o indiretti n dilazione dei termini contrattuali ci al fine del rigoroso rispetto dei tempi di esecuzione della fornitura Rimangono ad esclusivo onere e cura dell Appaltatore l immagazzinamento la custodia e la cura degli stessi in attesa della completa esecuzione delle attivit 2 3 3 3 Oneri in materia di comunicazione e di pubblicit Per consentire l adeguata informazione indirizzata a tutti i soggetti potenzialmente interessati e pi in generale alla collettivit sull andamento della realizzazione delle Attivit EXPO 2015 SpA predisporr una campagna di comunicazione che seguir e documenter l andamento di tutti i lavori sul Sito compresi anche quelli di non stretta pertinenza del presente appalto pagina 30 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 Pertanto sar onere dell Appaltatore fornire 1 l accesso i
69. enza dei servizi e si estender su una superficie complessiva di circa 40 000 mq Il Campo Base stato realizzato da EXPO 2015 SpA e offre all Appaltatore del presente intervento nonch agli appaltatori degli altri interventi previsti i servizi meglio elencati nel seguito previa la corresponsione di un rimborso dei costi sopportati dalla stessa EXPO 2015 SpA per la messa a disposizione di suddetto servizio 4 3 3 2 Accesso L accesso delle maestranze al Campo Base consentito alle maestranze in possesso del badge che consente l accesso al cantiere Expo Qualora il personale dell appaltatore non ne disponesse verr rilasciato apposito badge di accesso al Campo Base La possibilit di introdurre mezzi e veicoli di propriet della singola maestranza all interno del Campo Base sar regolata da apposita procedura Specifiche procedure verranno comunicate dalla Direzione del Campo e sar onere dell Appaltatore garantirne il rispetto da parte del proprio personale 4 3 3 3 Servizi Logistici Offerti Il Campo Base ospiter principalmente servizi logistici a supporto dell Appaltatore quali a titolo di esempio 1 Alloggiamento del personale operativo non residente in zona pagina 56 di 86 Aa CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 2 Somministrazione dei pasti alle maestranze mensa 3 Svolgimento di attivit di formazione ed informazione dei lavoratori 4 Altre attivit col
70. er la fornitura in opera 4 6 6 Campionature in opera dei materiali e degli elementi da posare installare Durante le fasi di realizzazione delle Attivit 1 Appaltatore su richiesta specifica del DE dovr predisporre campionature dei materiali degli elementi e degli apparati da posare e o installare comprensivi di sistema di fissaggio cassette cavi cablaggi accessori in modo da ottenere l approvazione scritta mediante apposito verbale o comunicazione di cantiere della stessa DE prima di procedere alla completa realizzazione delle Attivit ivi compresi gli impianti previsti In assenza dell adempimento da parte dell Appaltatore di tale procedura il DE potr a completo onere e cura dell Appaltatore stesso e senza dar luogo a giustificazioni per eventuali slittamenti del programma lavori richiedere il rifacimento secondo le indicazioni del DE stessa delle installazioni o delle lavorazioni effettuate anche indipendentemente dalla loro eventuale rispondenza alle prescrizioni contrattuali 4 6 7 Verifica di conformit in corso di esecuzione Le prove di funzionamento hanno lo scopo di verificare l effettiva ultimazione delle Attivit dei Servizi e dei noleggi compresi gli impianti e la loro rispondenza funzionale costruttiva e normativa al Capitolato Prestazionale L Appaltatore dovr quindi redigere un apposito Piano delle Verifiche Accettazioni sottoposto ad approvazione di EXPO DE al fine di garanti
71. ere conservati e custoditi a cura ed onere dall Appaltatore Eventuali campionature sono da intendersi a carico dell Appaltatore 4 6 4 Prove di tipo Tali prove dovranno essere effettuate dietro richiesta del DE in particolare in caso di carenza della documentazione tecnica fornita dall Appaltatore in sede di approvazione materiali Tali prove saranno effettuate con le medesime modalit dei collaudi in fabbrica con la differenza che avranno come oggetto dei prototipi anzich la totalit della fornitura e che potranno avvenire a discrezione del DE anche prima dell approvazione materiali In tal caso l approvazione materiali sar subordinata al buon esito delle prove di tipo 4 6 5 Collaudo in fabbrica prove di accettazione I materiali e le apparecchiature fornite dall Appaltatore dovranno prima di essere inviati sul luogo di installazione essere collaudati da incaricati del DE allo scopo di verificarne la congruit costruttiva e funzionale rispetto al Capitolato e agli altri elaborati progettuali EXPO DE si riserva la possibilit di far presenziare al collaudo anche da propri incaricati In alternativa al collaudo in fabbrica di alcuni materiali e apparecchiature EXPO DE si riserva di richiederne una campionatura in cantiere L Appaltatore tenuto a chiedere per iscritto la partecipazione al collaudo con almeno 10 giorni di anticipo sulla data in cui esso potr essere iniziato In ogni ca
72. esente una area espositiva dove secondo l idea del Vivaio gi presente nel Padiglione Italia i teenager potranno lasciare il proprio messaggio legato al tema di Expo 2015 Nutrire il Pianeta Energia per la Vita su appositi tablet che devono essere installati Ambito 2 Tecnologie Illuminotecniche Una serie di Strisce e corpi illuminanti Led e di Fari a Testa Mobile da posizionarsi sulla struttura dell Albero e all interno della Lake Arena permetteranno all Albero di Vivere e dare emozioni agli spettatori Ambito 3 Tecnologie Laser Attraverso questa tecnologia possibile proiettare immagini su un schermo ad acqua presente nella Lake Arena Ambito 4 Tecnologie di Video Mapping Tecnologie di Video mapping attraverso cui l Albero prende vita con immagini Proiezioni e suono si attivano sul Tronco che prende vita raccontando le storie dell Albero Ambito 5 Tecnologie per effetti con Acqua Tecnologie che fanno vivere l Albero attraverso effetti particolari pioggia nebulizzazioni bolle che scendo dalla chioma dell Albero verso il Lago e salgono dal Lago verso l Albero pagina 7 di 86 Aa CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 Ambito 6 Tecnologie per effetti scenici Tecnologie che fanno vivere il tronco dell Albero e la chioma con fumogeni ed effetti Ambito 7 Tecnologie Scenografiche Tecnologie che fanno vivere il tronco dell Albero
73. ezzature varie per addestramento diretto sugli impianti e tutto il necessario per il corretto svolgimento dei corsi A ciascun corso prevista la partecipazione di un massimo di sei persone Per ciascun corso ove non diversamente specificato la durata minima del corso di due giornate consecutive pagina 75 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 TO cO 007 Il periodo di effettuazione dei corsi deve essere definito in accordo con il DE e in rispetto delle esigenze del Gestore Salvo diverse indicazioni del DE i corsi devono essere svolti a installazione completata e dopo l effettuazione con esito positivo delle prove di funzionamento in campo 4 8 2 Fase Post EXPO dismissione delle Attivit L Appaltatore su indicazione di EXPO 2015 SpA dovr organizzare la dismissione delle Attivit temporanee al termine della manifestazione espositiva e la rimozione di tutte le opere realizzate all interno del presente appalto I relativi oneri sono da ritenersi compresi e compensati nell importo forfetario contrattuale 5 TRACCIABILITA FINANZIARIA L Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilit dei flussi finanziari di cui alle Leggi 136 2010 e 217 2010 In tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Societ Poste Italiane S p A si dar corso alla risoluzione del Contratto La presente clausola si configura quale clausola risolutiva espressa ai sensi d
74. gitalmente corredati di firma elettronica ove necessaria tutti i documenti ricevuti corredati dei relativi allegati Il processo consente l invio di un numero indefinito di mail PEC ogni mail PEC non pu superare la dimensione di 50 Mb all indirizzo riportato nei form Quando l Appaltatore riterr di aver completato il caricamento invier il foglio di chiusura che chiude la procedura di caricamento in essere e consente ad Expo 2015 S p A di iniziare le approvazioni di propria competenza ed alla Prefettura di Milano di ricevere la documentazione necessaria per effettuare le verifiche antimafia Il sistema Expo 2015 agganciato automaticamente al sistema di gestione white list della Prefettura ed in grado in caso in cui l impresa per la quale si richiedono verifiche antimafia sia gi iscritta nella white list di comunicare automaticamente via e mail all Appaltatore lo status dell impresa nell ambito della white list attivo o sospeso Alla chiusura del iter autorizzativo da parte di Expo 2015 S p A l affidatario ricever una e mail di conferma oppure di rigetto corredata delle relative note sulla documentazione consegnata e delle eventuali revisioni necessarie Tutte le comunicazioni avvengono attraverso e mail e in qualsiasi momento l Appaltatore pu verificare l andamento ed il contenuto delle richieste autorizzative inoltrate 2 3 2 6 Gestione del sistema di sicurezza per il controllo accessi L a
75. i caratteristiche tecniche funzionali prestazionali di affidabilit e di manutenibilit pagina 44 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 3 l approvazione e l autorizzazione all impiego dovranno essere date per iscritto da Expo DE la cui valutazione da ritenersi comunque insindacabile 4 EXPO DE si riserva di effettuare tutte le prove e verifiche che riterr necessarie restando l onere delle medesime a carico dell Appaltatore In ogni caso i prodotti proposti dall Appaltatore devono essere di elevata qualit a riguardo EXPO DE pu rifiutare prodotti provenienti da costruttori sprovvisti di certificazioni di qualit secondo la UNI EN ISO 9001 Nei casi in cui nel Capitolato vengano esplicitamente citati specifici prodotti materiali apparecchiature macchine componenti indicandone marca e modello tale indicazione deve essere ritenuta di riferimento per quanto riguarda le caratteristiche tecniche funzionali prestazionali di affidabilit e di manutenibilit pagina 45 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 TO cO 007 4 REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E MODALIT DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA NORME GENERALI 4 1 INTRODUZIONE 4 1 1 Prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d Appalto nella Relazione Tecnica Introduttiva e nel Capitolato Prestazionale La documentazione tecnica di progetto posta a base di gara definisce le car
76. i Sicurezza e di Coordinamento PSC quando quest ultimo sia previsto ai sensi del D Lgs 81 2008 il POS deve essere redatto in conformit alle disposizioni di cui al D Lgs 81 2008 b eventuali proposte integrative del PSC ove ritenga poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza c la documentazione per s e per i propri subappaltatori e o sub affidatari tecnico professionale di cui all allegato XVII al D Lgs 81 2008 L Appaltatore anche su indicazione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi pu proporre modificazioni e o integrazioni al PSC nei seguenti casi 1 per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza anche in seguito alla pagina 50 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza 2 per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza Nel caso di cui al precedente n 1 l eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pu in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti n
77. i di cui al precedente comma il Contratto s intender risolto di diritto non appena EXPO avr dichiarato all Appaltatore mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A R entro 10 dieci giorni dall Evento l intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che stabilita ad esclusivo beneficio di EXPO In ogni caso di risoluzione l Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle Attivit regolarmente eseguite che resteranno di propriet del Committente decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti ad EXPO dallo scioglimento del Contratto pagina 84 di 86 Aa CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 13 RECESSO Expo 2015 S p A si riserva la facolt di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento anche se siano gi iniziate le relative prestazioni qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all atto della stipula del contratto stesso e o ne rendano impossibile od inopportuna la continuazione In applicazione dell art 94 D Lgs n 159 2011 e s m i Expo ha facolt di recedere dal presente contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione dello stesso In caso di esercizio della predetta facolt fatta comunque salva l applicazione del sistema sanzionatorio di cui al Protocollo di Legalit salvo il maggior danno ladd
78. i utilit allegare altres uno stralcio in bozza di parte degli elaborati costruttivi ad oggi in corso di definizione Eventuali modifiche intervenute sugli elaborati progettuali dell Albero della Vita anche a seguito dell aggiudicazione della presente procedura non potranno essere motivo di contestazione da parte dell Appaltatore In ogni caso l Appaltatore nella stesura delle schede di dettaglio dovr attenersi agli elaborati relativi alla struttura dell Albero della Vita che saranno forniti dalla D L al momento dell avvio delle attivit 2 2 DEFINIZIONE ECONOMICA DELL APPALTO 2 2 1 Ammontare dell appalto L importo complessivo delle Attivit a base di gara o al lordo del ribasso offerto in gara dall Appaltatore di 3 955 479 36 comprensivi di euro 126 040 21 di oneri interni per la sicurezza escluso l importo degli oneri della sicurezza dovuti alle interferenze pari ad euro 24 000 00 Importo in euro 2 850 946 72 326 200 00 pagina 13 di 86 ITALIA i PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 Totale Attivit 3 177 146 72 CATEGORIA PREVALENTE Impianti interni elettrici telefonici 0830 III E 778 332 64 100 radiotelefonici e televisivi CATEGORIA SCORPORABILE INDICATA AI SOLI FINI DEL SUBAPPALTO rientrante nell ambito del 30 della subappaltabilit della categoria prevalente Impianti Idraulici 68 920 00 8 85 L esecuzione delle attivit di noleggi
79. iGExpo devono essere utilizzati come base di riferimento per la reportistica che andr condivisa e concordata con Expo 2015 SpA e che l Appaltatore deve predisporre con le informazioni utili a comunicare lo stato di avanzamento dell opera 2 3 2 2 Caratteristiche Generali della Piattaforma Informatica SiGExpo La Piattaforma Informatica denominata SiGExpo stata sviluppata da Expo 2015 S p A per consentire ad Expo 2015 S p A stessa ed a tutte le imprese ed enti che a qualsiasi titolo operano con Expo 2015 S p A di poter usufruire di un unico strumento informatico che raccolga ed integri tutte le informazioni con particolare riferimento a tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalit sottoscritto con Prefettura di Milano il 13 febbraio 2012 in adempimento delle Linee Guida Antimafia pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19 aprile 2011 n 90 La Piattaforma Informatica consente di gestire tutti gli aspetti della commessa dalla pianificazione alla gestione operativa del cantiere rispettando le prescrizioni dei protocolli sottoscritti utilizzando strumenti di facile compilazione ed evitando la ridondanza di compilazione dei dati Expo 2015 S p A fornir all Appaltatore una procedura operativa con l indicazione dettagliata delle funzionalit della Piattaforma Informatica SiGExpo alla quale saranno allegati l elenco dei documenti che l Appaltatore dovr compilare mediante la piattaforma e i
80. ia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri documenti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che se pure non esplicitamente richiamati devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni delle singole lavorazioni e del complesso delle Attivit e comunque di ordine generale e necessari a dare le Attivit compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati Pertanto l Appaltatore nel formulare la propria offerta terr conto oltre che di tutti gli oneri menzionati anche di tutte le particolari prestazioni lavorazioni servizi forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto ma pur necessarie per rendere funzionali le Attivit in ogni loro particolare e nel loro complesso onde dare le Attivit appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate e nei termini assegnati Nell importo contrattuale si intende inoltre sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria nonch le spese generali ed utile dell Appaltatore e ogni compenso per gli oneri richiamati nello Schema di Contratto ogni fornitura ogni consumo l intera manodopera specializzata qualificata e comune carico trasporto e scarico in ascesa ed in discesa prestazioni di ponteggi e sostegni di servizio opere provvisionali stoccaggio posa in opera e o montaggio messa
81. ifiche contrattuali evidenziando le eventuali difformit anche minime dalle stesse 4 la documentazione deve comprendere ciascun materiale anche accessorio di fornitura e di installazione a solo titolo di esempio devono essere comprese tutte le tipologie di cavi utilizzati tutti gli apparati elettrici ed elettronici e di questi ultimi devono essere documentate le singole schede tutte le dotazioni meccaniche armadi staffe canaline ecc tutte le componenti software ecc 5 devono essere specificati per ciascun componente marca e modello non sono pertanto accettate schede tecniche generiche indicanti ad esempio solo le principali caratteristiche che non identificano univocamente il prodotto 6 deve essere specificata con precisione la quantit degli apparati in fornitura e di ciascun apparato l effettivo equipaggiamento previsto non si ritengono sufficienti pertanto documentazioni generiche di tipo commerciale 7 tutte le documentazioni devono essere in lingua italiana La DE si riserva di valutare caso per caso l accettazione di eventuali documentazioni in lingua inglese e comunque solo come allegati pagina 64 di 86 10 11 16 17 GI LG ITALIA PO MILANO 2015 e solo se accompagnati da un riassunto in lingua italiana In ogni caso tutti i manuali operatore devono essere completamente in lingua italiana devono essere fornite oltre alla documentazione dei materiali anche
82. ile con le penali relative alle precedenti scadenze e In mancanza delle verifiche disposte dalla D E degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche necessari ai fini dell accettazione dei materiali e o componenti e ai fini dell esecuzione delle attivit la Committente provveder direttamente con la ripetizione degli oneri a carico dell appaltatore e Il mancato sgombero dell area di cantiere nei tempi e nei modi previsti comporter l applicazione di una penale tassativa giornaliera pari allo 0 25 zero virgola venticinque per pagina 42 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 Po cento dell importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nello sgombero e nella consegna della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze 2 4 6 Premio di accelerazione Nel caso di anticipata ultimazione delle prestazioni sempre che l esecuzione dell appalto sia stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte verr riconosciuto all Appaltatore ai sensi dell art 145 comma 9 del D P R 207 2010 per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione contrattualmente previsto un premio di accelerazione fino ad un massimo del 10 dell importo complessivo del contratto e fino ad un massimo di 18 giorni di riduzione del termine di ultimazione generale secondo la seguente quantificazione giornaliera Per una ridu
83. impresa che sar selezionata per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di Padiglione Italia per il periodo previsto dai Documenti Contrattuali consentire a eventuali altri appaltatori di EXPO 2015 SpA o di altri soggetti o fornitori diretti di EXPO 2015 SpA il cui nominativo dovr essere ufficialmente comunicato dal DE il libero accesso al cantiere pagina 48 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 Le suddette attivit qui elencate per completezza di illustrazione sono descritte in maggior dettaglio nel presente documento onere dell Appaltatore il rispetto dei costi e dei tempi di esecuzione delle Opere dei Servizi e dei noleggi nel loro complesso e la rispondenza alle normative e leggi vigenti Sono a carico dell Appaltatore anche le attivit organizzative con gli Enti Societ proprietarie e o concessionarie delle aree interessate sotto la sorveglianza del DE necessarie e sufficienti a garantire assicurare il corretto e sicuro svolgimento delle opere Si precisa che l Appaltatore tenuto a indicare in caso di richiesta del DE in merito a una o pi opere o impianti quali delle suddette attivit sono demandate agli eventuali subappaltatori e quali attivit vengono svolte direttamente dall Appaltatore stesso 4 2 2 Coordinamento tecnico L Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti costruttivi tenuto a coordinare l aggiornamento della documentazione la scelt
84. inaria e straordinaria durante il semestre espositivo e la rimozione al termine dello stesso 1 2 2 Sigle CEI Comitato Elettrotecnico Italiano CEN European Committee for Standardisation CSA Capitolato speciale d appalto DL Direttore Lavori Generale di Palazzo Italia DE Direttore dell Esecuzione EN European Standard ISO International Organization for Standardization UE Unione europea UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione 1 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Le Attivit devono essere conformi alle normative vigenti In particolare devono essere rispettati 1 dettami di 1 Regolamenti e direttive direttamente applicabili della UE 2 leggi decreti regolamenti e circolari dello Stato Italiano 3 istruzioni e norme di enti normatori UNI CEI CEN ISO ASTM ecc fermo restando il concetto generalmente applicabile dell esecuzione a perfetta regola d arte Per tutto quanto non espressamente regolato dai Documenti Contrattuali si applicano indipendentemente dal fatto che nella documentazione d appalto siano citate le seguenti norme D Lgs 163 2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture DPR 207 2010 Regolamento di attuazione del D Lgs 163 2006 DM 145 2000 Capitolato Generale d Appalto dei Lavori Pubblici D Lgs 81 2008 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D Lgs 159 2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonch pagin
85. informatico coerente con i requisiti che saranno indicati da EXPO Ogni due settimane sar effettuato un contraddittorio tra DE e l Appaltatore eventualmente alla presenza di EXPO 2015 SpA o soggetti da essa incaricati per confrontare lo standard qualitativo dei Lavori e delle Opere eseguite con lo standard qualitativo contrattuale In tale occasione ai fini del riscontro saranno evidenziate tutte le Non Conformit NC iscritte nel registro Il riscontro di Non Conformit NC nella produzione rispetto agli standard qualitativi contrattuali comporter di considerare oggetto di procedura di Non Conformit NC tutte le opere realizzate con le stesse modalit Sar cura del DE determinare l ambito cui assoggettare il processo di Non Conformit NC Le Non Conformit NC devono essere classificate per tipologia Dovranno inoltre essere analizzate le cause che determinano l insorgere di Non Conformit NC della stessa tipologia e dovranno essere pagina 37 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 __ MILANO 2015 TO cO 007 presi tutti gli accorgimenti organicamente rappresentati in un piano d azioni correttive atti ad evitare il ripetersi delle stesse L Appaltatore tenuto pertanto a presentare nel termine massimo di 10 giorni dalla data di verifica mensile la nuova previsione con l indicazione delle migliorie operative e di tutte le azioni correttive ritenute necessarie per conseguire il recupero de
86. ione delle norme del Codice Etico e del Modello 231 01 di Expo 2015 S p A o violazione delle disposizione in materia di tracciabilit dei pagamenti o violazione da parte dell Impresa delle clausole 1 e 2 contenute nell art 4 del Protocollo di legalit stipulato tra Expo 2015 S p a e la Prefettura U T G di Milano in data 13 febbraio 2012 e reperibile sul sito internet http www expo2015 org it amministrazione trasparente legalita protocollo di legalita o violazione da parte dell Impresa delle lett A e B co 1 iii art 3 dell Atto Aggiuntivo al Protocollo di legalit sottoscritto il 3 ottobre 2014 reperibile all indirizzo e mail di cui sopra o fatte salve diverse determinazioni del Presidente dell A N A C Autorit Nazionale Anti Corruzione ai sensi dell art 32 del D L n 90 2014 come convertito con legge n 114 2014 costituisce causa di risoluzione immediata del contratto stipulato con l aggiudicatario la commissione da parte dell aggiudicatario di fatti di corruzione o di turbativa della libert degli incanti o l eventuale scoperta da parte delle competenti Autorit dei fatti illeciti sopra citati o in caso di violazione da parte dell aggiudicatario delle clausole 1 e 2 contenute all art 4 del Protocollo di legalit sottoscritto tra Expo 2015 S p A e la Prefettura U T G di Milano in data 13 febbraio 2012 o applicazione di penali superiori alla misura del 1090 dieci per cento del corrispettivo contr
87. istrazione L Appaltatore dovr effettuare tutti gli interventi manutentivi ordinari necessari per perseguire le finalit del presente Capitolato e per garantire la perfetta ottemperanza alla normativa vigente sempre senza oneri aggiuntivi per l Amministrazione e svolti in orari compatibili con l attivit dell esposizione Sar compito dell Appaltatore preoccuparsi dell esecuzione degli interventi di verifica periodica previsti dalla Legge garantendo la predisposizione delle apparecchiature soggette a visita e la presenza di un tecnico e di un operaio specializzato 2 1 3 6 Manutenzione Straordinaria Per manutenzione straordinaria s intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell impianto alle condizioni previste dal progetto e o dalla normativa vigente mediante il ricorso in tutto o in parte a mezzi attrezzature strumentazioni riparazioni ricambi di parti ripristino revisione o sostituzione di apparecchi o componenti degli impianti La finalit della manutenzione straordinaria quella di mantenere il livello tecnologico dell impianto al fine di assicurare la piena esecuzione delle prestazioni contrattuali il risparmio energetico il rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia dell ambiente Per tutta la durata del Contratto l Appaltatore avr il compito di segnalare tempestivamente al Committente tutte le circostanze riguardanti gli oggetti compresi nell Appalto stesso che richied
88. it che le attivit di realizzazione siano continuate ininterrottamente o siano eseguite in condizioni eccezionali su espressa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento l Appaltatore fermo restando il rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro sar obbligato ad uniformarvisi Qualora l Appaltatore per ragioni di sua convenienza ravvisi la necessit di continuare i Lavori ininterrottamente con turni notturni e o festivi ne far richiesta ad Expo 2015 SpA che potr concederla senza che con ci l Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali 4 3 13 Consegna delle aree Cessione temporanea delle aree ad altro appaltatore o ad altro operatore coinvolto durante l esecuzione delle Attivit La consegna delle aree potr avvenire in modo frazionato e graduale tale modalit di consegna non dovr essere motivo per la richiesta ad Expo di dilazioni di termini contrattuali ne di maggiori oneri diretti o indiretti Le attivit propedeutiche necessarie per l installazione degli impianti di cantiere e la fornitura delle apparecchiature attrezzature ad uso del DE potranno iniziare immediatamente dopo la data di accettazione della lettera di aggiudicazione previo accordi col DE e comunque dovranno iniziare non oltre la data del verbale di avvio dell esecuzione Durante l esecuzione delle Attivit oggetto del presente appalto alcune aree dovranno essere messe a disposizione per l
89. ivili e per le attivit di cantiere attinenti ai servizi dallo specifico piano di sicurezza che fornisce tutti i dati di mezzi e di risorse e le modalit d impiego per WBS e essere redatta e firmata dal personale dell Appaltatore responsabile dell esecuzione e o dal personale della DE I documenti sopra citati costituiscono per le opere civili scenografiche e impiantistiche parte della documentazione tecnica necessaria per documentare le attivit di controllo qualit dell Appaltatore cui fa carico la produzione gestione controllo ed archivio L Appaltatore per permettere alla DE l esecuzione delle prove delle verifiche e dei controlli deve fornire con riferimento alla previsione mensile il programma d esecuzione settimanale per le principali tipologie di lavoro e produzione distribuiti nel tempo coerentemente con lo svolgimento delle attivit di realizzazione Tale programma deve essere costantemente aggiornato al fine di consentire la programmazione dei controlli e delle prove di dettaglio Sar cura dell Appaltatore inviare alla DE copia degli aggiornamenti proposti Ai fini dell esecuzione delle prove in situ ed in laboratorio il DE si avvarr di appositi laboratori accreditati centro accreditato indipendente centro accreditato Accredia o Notified Body dell Unione Europea che emetteranno i relativi certificati in triplice copia per l invio a EXPO 2015 SpA ed al Direttore dell esecuzione e su supporto
90. ivit Expo 2015 S p A ha deciso di dotarsi di fogli PDF interattivi precompilati ove possibile dal sistema compilabili ove richiesto e che contengono quando necessario la possibilit di apporre firma digitale La Piattaforma Informatica SiGExpo consente di avere piena tracciabilit dei dati protocollando univocamente ed automaticamente la singola registrazione ogni dato viene inserito una sola volta dal soggetto responsabile La Piattaforma Informatica contiene anche funzionalit estremamente mirate quali a titolo esemplificativo la Gestione Registro infortuni riepilogativo del cantiere Expo 2015 S p A che 1 Appaltatore dovr compilare per le parti di propria competenza pagina 23 di 86 Aa CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 2 3 2 4 Protocollo di Legalit L area relativa al Protocollo di Legalit consente di attivare contestualmente le procedure di autorizzazione ad onere di Expo 2015 S p A e connesse agli adempimenti relativi al protocollo di legalit e richieste ad Expo 2015 S p A per iniziare i lavori o accedere al cantiere Scopo della procedura alla base dell area Protocollo Legalit l inserimento gestione monitoraggio di tutte le richieste di autorizzazione in particolare e richiesta autorizzazioni antimafia e rispondenza requisiti protocollo di legalit e verifica appartenenza alle white list Prefettura di Milano e richiesta subappalto e richiesta aut
91. l accessibilit continua allo spettacolo dell Albero della Vita La documentazione da consegnare deve rispettare gli standard richiesti dalla D E e Nel caso in cui per qualunque motivo riconducibile alla realizzazione delle attivit e delle opere o alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell eseguito l Albero della Vita o una delle sue componenti scenotecniche sia indisponibile al pubblico in uno o pi ambiti verr applicata una penale tassativa oraria pari all 0 1 zero virgola uno per mille dell importo contrattuale delle attivit per ogni ora naturale e consecutiva di inaccessibilit agli ambiti interessati al malfunzionamento e Nel caso di mancata consegna dei disegni costruttivi relativi alle diverse Attivit da eseguire e della documentazione tecnica necessaria in scala adeguata seguenti elaborati o documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati tipologia dei materiali classe di resistenza al fuoco ove previsto composizione specifiche per la manutenzione dei materiali o copia riproducibile dei disegni e files su DVD redatti in formato DWG DXF e conforme alla normativa UNI aggiornati secondo quanto effettivamente realizzato as built verr applicata una penale tassativa giornaliera pari all 0 3 zero virgola tre per mille dell importo contrattuale del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo della documentazione in argomento cumulab
92. l D Lgs 81 08 e s m 1 In caso di risoluzione la Stazione Appaltante proceder ad interpellare progressivamente 1 soggetti che hanno partecipato all originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria nella modalit previste dall art 140 del D Lgs 163 2006 12 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE Expo 2015 S p A si riserva altres la facolt di risolvere l incarico ai sensi e per gli effetti dell art 1456 c c con l applicazione di una penale pari al 10 dell importo residuo del contratto fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell aggiudicatario nei seguenti casi o ogni qualvolta nei confronti dell imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti di impresa con funzioni specifiche relative all affidamento alla stipula e all esecuzione del contratto si pagina 82 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 TO cO 007 stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt 317 318 319 319 bis 319 ter 319 quater 320 322 322 bis 346 bis 353 e 353 bis del c p o revoca o sospensione delle autorizzazioni licenze per l esercizio dell attivit o grave negligenza o frode nell esecuzione degli obblighi contrattuali o cessione dell azienda cessazione dell attivit oppure in caso di concordato preventivo o di fallimento a carico dell aggiudicatario o violaz
93. l punto precedente previsto in fornitura 3 quantit di materiale di ricambio prevista in relazione alle richieste dei Capitolati Tecnici L elenco dei materiali di ricambio dovr essere sottoposto ad approvazione EXPO DE contestualmente agli altri materiali Si precisa che i pagamenti correlati a tali materiali sono condizionati all effettiva consegna degli stessi nei noleggi dei materiali previsti nel Progetto posto in gara mediante apposito verbale del DE Tutti i materiali di ricambio eventualmente utilizzati dall Appaltatore per sostituzione di materiali guasti o difettosi dovranno essere sostituiti con analoghi materiali nuovi a onere e cura dell Appaltatore stesso sino alla consegna delle Attivit In fase di messa in esercizio delle Attivit ivi compresi gli impianti e relativo passaggio di consegna degli stessi a EXPO 2015 SpA verranno consegnati con apposito verbale i materiali di ricambio previsti contrattualmente A seguito della consegna di cui al precedente periodo i materiali di ricambio se disponibili potranno essere utilizzati dall Appaltatore in fase di effettuazione degli interventi in garanzia al fine di ripristinare il funzionamento dei sistemi fermo restando l obbligo per lo stesso Appaltatore di garantire la riparazione in garanzia del materiale guasto sostituito pagina 74 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 4 8 CORSI DI FORMAZIONE 4 8 1 Fase EXPO Man
94. la pulizia delle Attivit l assistenza tecnica ed operativa nella fase di collaudo ed agibilit In caso di discordanza fra gli elaborati progettuali disegni capitolati prestazionali e descrittivi di appalto etc si intenderanno valide le condizioni tecnico economiche qualitative pi vantaggiose per il Committente 2 3 2 Piattaforma informatica di controllo ed organizzazione dei flussi documentali caratteristiche Data l estensione dell appalto ed il numero molto elevato di imprese che opereranno in cantiere il Committente ha predisposto un apposita piattaforma informatica denominata Si G Expo per la gestione della documentazione in formato elettronico dell intero appalto progetti esecutivi costruttivi etc e di tutti i dati necessari per l esecuzione dei lavori contabilit e controllo di gestione ed il rispetto dei protocolli siglati dal Committente con gli Enti Istituzionali per le procedure relative alle pratiche antimafia e di sicurezza come ad esempio con Prefettura UTG di Milano ASL etc Sar pertanto onere dell Appaltatore intendendolo compreso e compensato nell importo contrattualmente definito adeguarsi alle modalit operative imposte dalla piattaforma Si G Expo al fine di garantirne il corretto funzionamento ed il suo costante aggiornamento A tal fine l Appaltatore dovr garantire le dotazioni software necessarie La piattaforma operer sia sul fronte della gestione della documentazione della
95. la realizzazione dell Albero della Vita della Lake Arena nonch della ultimazione del Sito espositivo Le sovrapposizioni le interferenze e le mutue soggezioni fra i citati appalti e fra i medesimi e l appalto oggetto del presente Capitolato Speciale costituiscono una delle principali criticit per la realizzazione delle Opere e devono essere tenute in considerazione dall Appaltatore al momento della predisposizione dell offerta economica pagina 12 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 _ MILANO 2015 TO cO 007 Inoltre considerata anche la presenza di altri appaltatori nelle aree adiacenti 1 Appaltatore dovr garantire un organizzazione atta all idonea gestione delle attivit di cantiere e di quelle potenzialmente interferenti nel rispetto delle tempistiche contrattualmente definite e delle prescrizioni imposte in materia di sicurezza 2 1 5 Variazioni costruttive della struttura dell Albero della Vita Si precisa che la realizzazione della struttura dell Albero a carico di altro appaltatore attualmente in corso di progettazione esecutiva e costruttiva da parte del medesimo potr subire variazioni anche significative rispetto al progetto originario redatto da BWS s r l allegato al presente Capitolato Comunque affinch i concorrenti possano tenerne conto ai fini della predisposizione dell offerta economica e della comprensione delle modalit operative dell allestimento si ritiene d
96. laterali secondarie subappalti Le attivit del Campo Base e in particolare la mensa saranno organizzate per seguire i turni lavorativi garantendo comunque due turni per ogni pasto principale per sette giorni settimanali pi la prima colazione annessa al pernottamento 4 3 3 4 Procedure di Gestione e utilizzo del Campo Base 4 3 3 4 1 Premessa L utilizzo del Campo Base in qualit di campo principale del cantiere Expo trova ragione nell accordo quadro assunto coni vari Enti competenti al fine di tutelare il rispetto del territorio della salubrit e sicurezza dei lavoratori coinvolti a tutti i livelli nelle opere cantieristiche Si precisa che il Campo Base si configura come area principale a servizio dell appalto Piastra e degli altri appalti compreso quello in oggetto previsti sul Sito 4 3 3 4 2 Regole generali per l Utilizzo del Campo Base Le regole generali di utilizzo del Campo Base verranno trasmesse da Expo all Appaltatore 4 3 3 5 Oneri Appaltatore Si specifica che i costi connessi alla fruizione dei servizi del Campo Base dovranno essere ricompresi nei costi generali di impresa e pertanto opportunamente ponderati e valutati nell offerta economica che verr presentata da parte dell Appaltatore 4 3 4 Area logistica di cantiere L Appaltatore in caso di necessit potr reperire un area logistica all interno della propria area di cantiere da destinare allo stoccaggio del materiale per la re
97. lendosi anche di laboratori e segnalare tempestivamente tutte le Non Conformit NC ed anomalie riscontrate in fase di controllo valutare caso per caso se interrompere le lavorazioni o consentire l esecuzione d altre lavorazioni interessate dalla NC considerando in ogni caso che il proseguimento delle lavorazioni non deve pregiudicare le scelte delle modalit di risoluzione n la possibilit d attuazione della risoluzione proposta e presenziare alle prove ed ai collaudi effettuati anche da Enti ufficiali La documentazione che deve essere emessa durante le attivit di controllo del DE la seguente e verbali dei controlli di tipo visivo o effettuati con misurazioni in cantiere a cura degli Ispettori di Cantiere del DE e certificati di prove effettuati in laboratori accreditati centro accreditato indipendente centro accreditato Accredia o Notified Body dell Unione Europea Tutta la documentazione di cui sopra dovr possedere i seguenti requisiti e essere correlata in modo univoco alla WBS cui si riferisce individuando la documentazione progettuale relazioni disegni bozzetti modelli contenuti video iconografici norme generali e tecniche pertinenti la localizzazione dei controlli e delle prove effettuate le verifiche della qualit artistica e dei contenuti dei servizi video cinematografici pagina 36 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 e essere corredata per le opere c
98. llo standard qualitativo sia nelle opere gi eseguite sia in quelle da eseguire nel periodo successivo al fine di rispettare i requisiti qualitativi contrattuali Tutta la documentazione prodotta nella forma cartacea raccolta ed archiviata dall Appaltatore e dal DE ciascuno per le proprie competenze deve essere gestita anche nella piattaforma informatica 2 3 8 Controlli e verifiche Durante la fase di realizzazione delle opere Expo DE si riservano la facolt di effettuare controlli e verifiche di conformit sulla qualit dei noleggi e in generale sulle parti relative all allestimento secondo quanto previsto nello schema di contratto 2 4 PROCEDURE CONCERNENTI CRITERI E MODALIT PER LA GESTIONE DEL CONTROLLO DELL AVANZAMENTO DELLE ATTIVIT OGGETTO DELL APPALTO 2 4 1 Avvio delle Attivit L avvio delle attivit in virt della specificit delle attivit di predisposizione delle schede di dettaglio dei manufatti e del conseguente confezionamento assemblaggio in stabilimento ed in pendenza della nomina della D E avverr contestualmente alla stipulazione del contratto 2 4 2 Termini per l ultimazione delle prestazioni Le attivit dedotte nell oggetto dell appalto devono essere ultimate entro il 20 aprile 2015 lasciando i giorni dal 20 al 30 aprile per i collaudi e le verifiche di conformit relative L Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma di cui all art 2 4
99. lto ammesso in conformit all art 118 del D Lgs n 163 2006 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di Expo S p a delle prestazioni subappaltate Si precisa peraltro che l Aggiudicatario dovr praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi risultanti dall aggiudicazione e che l esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pu formare oggetto di ulteriore subappalto L Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti di Expo 2015 S p A per la parte del servizio oggetto di subappalto Expo 2015 S p A sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione di quella parte di servizio oggetto di subappalto L eventuale fornitore subappaltatore deve essere preventivamente autorizzato dal Committente L affidamento in subappalto sottoposto ai sensi del richiamato art 118 del D Lgs n 163 2006 alle seguenti condizioni e il Concorrente all atto dell offerta deve indicare le attivit e o i servizi che intende subappaltare l Aggiudicatario appaltatore deve depositare presso Expo 2015 S p A copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 venti giorni prima dell inizio dell esecuzione delle attivit subappaltate l Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui
100. mmittente Tutte le verifiche saranno effettuate negli orari si chiusura del sito Expo D E si riserva di affiancare al personale dell Appaltatore proprio personale con funzione di supervisione e controllo Sostituzione di Parti In caso di non corretto funzionamento di un apparecchiatura o di un dispositivo si proceder alla sostituzione di quelle parti dello stesso che risultano alterate nelle loro caratteristiche e che sono causa della non rispondenza dell intera apparecchiature alle prestazioni attese E inoltre da considerare compresa nella manutenzione ordinaria la manodopera necessaria per gli interventi di sostituzione Tutte le sostituzioni saranno effettuate negli orari si chiusura del sito Smontaggio e Rimontaggio Operazione pi o meno radicale effettuata sulla singola apparecchiatura o dispositivo necessaria per effettuare i gi citati interventi di verifica e sostituzione di parti pagina 9 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 L Appaltatore dovr presentare all atto dell aggiudicazione una proposta di organizzazione del servizio manutenzione nel rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato proponendo un protocollo operativo per l esecuzione della manutenzione ordinaria Rimane comunque inteso che la frequenza degli interventi dovr aumentare qualora gli stessi risultino necessari per garantire il regolare esercizio dell installazione senza oneri aggiuntivi per l Ammin
101. ne al Responsabile del Procedimento Ogni penale irrogata dal Responsabile del Procedimento sar annotata dal Direttore dell esecuzione nel registro di contabilit Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10 dell importo contrattuale trova applicazione la procedura di risoluzione di cui allo Schema di contratto fatti salvi gli effetti frattanto prodotti L applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi A giustificazione del ritardo dell ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale 1 Appaltatore non pu mai attribuirne la causa in tutto o in parte ad altre imprese che svolgano prestazioni in nome e per conto loro pagina 41 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 Durante la fase di esecuzione saranno effettuate delle verifiche di conformit da parte della D E In particolare ogni primo terzo Lunedi del mese a partire dal primo giorno di inizio delle attivit di allestimento in cantiere definito dall apposito certificato emesso dalla D E saranno verificati i noleggi previsti dal cronoprogramma esecutivo mentre il ogni secondo quarto Luned del mese sar verificata la regolarit delle installazioni Durante il semestre dell esibizione universale le verifiche si concentreranno in particolare sulla garanzia del
102. ne di tutta la documentazione e della modulistica necessarie a comprovare il possesso dei requisiti tecnico amministrativi ai fini dell ottenimento dell idoneit tecnico professionale indispensabile per ricevere l autorizzazione all ingresso in cantiere 4 3 2 2 Accesso al cantiere per altri soggetti Per quanto riguarda la regolamentazione del rilascio delle autorizzazioni per l ingresso in cantiere per gli altri appaltatori e o Sponsorship per fornitori a pi d opera manutentori e terzi addetti ai lavori figure di rappresentanza di Enti Istituzionali visitatori cittadinanza per delegazioni internazionali Enti gestori di sottoservizi servizi di pubblica utilit ed altri Enti coinvolti si faccia riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento del progetto Definitivo posto a base di gara 4 3 2 3 Accesso al cantiere per mezzi e veicoli Per quanto riguarda la regolamentazione del rilascio delle autorizzazioni per l ingresso in cantiere per mezzi e veicoli si faccia riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento del progetto posto a base di gara Si ribadisce in questo senso che l ingresso di qualsiasi veicolo mezzo o attrezzatura all interno del cantiere risulta soggetto al protocollo di legalit che definisce le regole di accesso e soprattutto le figure alle quali tale accesso sar consentito 4 3 2 4 Accesso al cantiere al di fuori degli orari di lavoro L Appaltatore dovr garantire al di fuori degli
103. nsicurezza alle aree di cantiere e l organizzazione di percorsi sicuri e non interferenti con i lavori per gli addetti incaricati da EXPO 2015 SpA 2 la disponibilit e l assistenza all installazione garantendo gli idonei spazi necessari di eventuali manufatti e dotazioni tecnologiche necessarie ad effettuare servizi di comunicazione in cantiere e o durante la manifestazione riprese fotografiche televisive webcam ecc 3 l autorizzazione alle visite del cantiere da parte di delegazioni istituzionali e cittadinanza con le modalit definite al 4 3 2 4 autorizzazione all ulteriore personalizzazione delle cesate e degli accessi al cantiere in base alle richieste di EXPO 2015 SpA 5 gli allestimenti di cantiere atti a fornire un minimo di informazioni relative all oggetto ed alla durata dei Lavori 6 la documentazione necessaria per illustrare il progetto nel suo insieme e nei dettagli specifici 7 la documentazione necessaria per illustrare i tempi e i modi delle diverse fasi di lavorazione 8 ulteriori informazioni che nasceranno da successive esigenze di EXPO 2015 SpA Tutti gli oneri di assistenza alla posa e le soggezioni che l Appaltatore subir in relazione alle attivit di comunicazione sopra indicate si considerano compresi e compensati nel prezzo contrattuale EXPO 2015 SpA esclusivamente beneficiaria delle eventuali concessioni di pubblicit e dei relativi proventi sulle recinzioni ponteggi costruzi
104. nza delle figure sopra elencate per 14 h giorno dal luned al domenica dalle 9 alle 23 per tutto il semestre espositivo La presenza del personale sar annotata tutti i giorni su idoneo registro sul quale vengono annotate le presenze in servizio Il Direttore dell esecuzione provveder ai necessari controlli Detto personale dovr essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti richiesti dalla Legge in relazione all attivit ed al tipo di impianto L Appaltatore obbligato ad osservare ed a far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione e conduzione dell impianto Il personale utilizzato dovr tenere in evidenza durante l espletamento delle Attivit un cartellino di identificazione personale dotato di fotografia e riportante il proprio nome e cognome e la ragione sociale dell Impresa L Impresa dovr prontamente allontanare e immediatamente sostituire chiunque risultasse a giudizio della D E insubordinato incapace o non bene accetto Dovr inoltre essere garantita la presenza per 8 h giorno di un tecnico diplomato con specifica esperienza nel settore dotato di capacit organizzative e decisionali con funzione di coordinatore di pagina 11 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 tutte le attivit oggetto del presente capitolato e di interfaccia
105. o e servizi si intendono appaltati a corpo e saranno contabilizzati in relazione a prestazioni effettivamente eseguite come percentuale dell importo contrattuale secondo quanto riportato al successivo punto 2 2 3 L importo relativo agli oneri per la sicurezza si intende valutato secondo quanto definito a cura del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione nel documento PSC e sar corrisposto in funzione degli apprestamenti effettivamente messi in opera dall Appaltatore come riscontrati dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provveder ad inoltrare l importo da liquidare al Direttore dell esecuzione in occasione delle scadenze contabili L importo a base di gara si intende comprensivo del costo di ogni fornitura degli elementi di arredo attrezzatura e sistemi complementari previsti nell elenco descrittivo e specifiche tecniche dei materiali della manodopera specializzata qualificata e comune per l installazione dei noleggi degli oneri di imballo carico trasporto e scarico fino al luogo di destinazione oltrech l installazione in fase di allestimento e manutenzione ordinaria e straordinaria con attivit di presidio per garantire la funzionalit nel corso dell Evento 1 Maggio 31 Ottobre 2015 Sono compresi altres tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato tra i quali le prestazioni necessarie per la rimozione degli allestimenti al termine
106. one della fase di Allestimento degli spazi espositivi ed i seguito dell Albero della Vita La categoria dei Manufatti realizzati sopra la Piastra si suddivide in permanenti e temporanei Tra i primi figurano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo l Open Air Theatre la Cascina Triulza il Palazzo Italia la passerella Expo Cascina Merlata PEM la passerella Expo Fiera PEF Tra i manufatti temporanei che saranno smantellati a fine esposizione rientrano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i lotti espositivi nazionali le Architetture di Servizio le aree tematiche 1 Expo Centre 2 1 2 Descrizione sintetica di Padiglione Italia a Expo 2015 La Partecipazione Italiana riassunta nella definizione di Padiglione Italia si sviluppa secondo due diverse modalit alle quali corrispondono due organizzazioni spaziali differenti gli spazi del Cardo e Palazzo Italia A nord ovest del Cardo situato il Palazzo Italia un elemento di straordinaria rilevanza nel Sito Espositivo perch destinato a luogo istituzionale e di rappresentanza dello Stato e del Governo Italiano il Palazzo si rivolge verso la Piazza d Acqua spettacolare scenario per eventi e area di accoglienza e sosta per i visitatori Il Palazzo ospiter nei suoi spazi una grande mostra che racconter l Italia e i suoi territori I manufatti e gli spazi aperti che si affacciano sull asse del Cardo un viale pavimentato largo 35 metri e
107. oni provvisorie e armature macchinari fissi e mobili L Appaltatore acconsente pertanto all installazione di materiale pubblicitario su dette strutture per la durata indicata da EXPO 2015 SpA L Appaltatore non potr esporre nel cantiere n autorizzare ad altri manifesti propagandistici reclamistici e politici di qualsiasi genere 2 3 3 4 Oneri di coordinamento operativo e della sicurezza con altri appaltatori e o Sponsorship e o Enti gestori di sottoservizi servizi di pubblica utilit ed istituzionali ed altri Enti coinvolti Come precedentemente indicato durante lo svolgimento delle Attivit del presente appalto dovranno operare anche altri ulteriori appaltatori e o Sponsorship a cui compete la realizzazione di altre opere escluse dal presente appalto pagina 31 di 86 Aa CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 Anche a questi appaltatori e ai loro eventuali subappaltatori e o Sponsorship deve essere consentito l accesso alle aree di lavoro in consegna all Appaltatore del presente appalto per permettere loro di eseguire le opere a loro carico Pertanto l Appaltatore del presente appalto si deve fare carico d intesa con il DL ed il CSE di Padiglione Italia del coordinamento operativo e del coordinamento della sicurezza con gli appaltatori dei suddetti ulteriori appalti e o Sponsorship Per le modalit per il coordinamento operativo e della sicurezza delle Sponsorship si faccia
108. oni rispetto al progetto d appalto ecc mentre restano escluse dal presente capitolo le modalit e le conseguenti prescrizioni in carico all Appaltatore connesse con l oggetto d appalto 4 5 2 Prescrizioni La realizzazione delle Attivit carico dell Appaltatore previste nel presente appalto categoricamente subordinata alla stesura ed all ottenimento dell approvazione preventiva della documentazione sviluppata secondo le modalit che saranno comunicate da EXPO DE all Appaltatore tramite apposite procedure di seguito specificate e Per l acquisizione degli elaborati prodotti dall Appaltatore e Perla gestione informatica dei documenti e la firma degli elaborati e Perla trasmissione della documentazione al Committente e Perle modalit di approvazione degli elaborati Ove indispensabile alla corretta interpretazione della documentazione predisposta dall Appaltatore saranno indette riunioni tra i tecnici incaricati dal Committente e l Appaltatore pagina 67 di 86 ip O 9 e ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 L Appaltatore dovr su richiesta del DE fornire i file dei disegni anche se non in versione definitiva Tutte le documentazioni descritte nel presente capitolo con tutte le relative attivit di produzione copia revisione trasmissione ecc sono da considerarsi comprese e compensate nell importo forfetario contrattuale 4 5 2 1 Approvazioni L ap
109. orari di lavoro opportuna reperibilit di proprie maestranze nella misura e con formazione adeguata e comunque concordate preventivamente con DE al fine di assicurare l accesso in sicurezza alle aree di cantiere e l organizzazione nelle stesse di percorsi sicuri per tutti i soggetti autorizzati da EXPO 2015 SpA con le modalit definite nel Piano di Sicurezza e Coordinamento del progetto Definitivo posto a base di gara Le maestranze adibite a tali attivit dovranno intervenire nel pi breve tempo possibile nei modi e con le misure valutate preventivamente pi idonee e sottoposte all approvazione di DE pagina 55 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 Gli oneri derivanti da tali attivit si intendono compresi e compensati nell importo definito contrattualmente 4 3 3 Campo Base 4 3 3 1 Generalit Il Committente metter a disposizione dell Appaltatore un Campo Base secondo le effettive disponibilit con particolare riferimento alla disponibilit di alloggi a servizio delle maestranze impegnate nello svolgimento dei Lavori per un numero inferiore a quello complessivamente coinvolto nell esecuzione degli stessi Tale Campo Base ospita una serie di servizi cos come descritto nel seguito Il Campo Base ubicato in via De Gasperi in Comune di Rho su un area adiacente a quella su cui verr realizzata la nuova sottostazione elettrica come da progetto approvato in confer
110. orizzazioni accessi in cantiere uomini mezzi attrezzature In relazione all area Protocollo Legalit richiesto all Appaltatore l inserimento all interno del sistema di e dati delle imprese esecutrici dei lavori e dati delle persone fisiche che accedono ai cantieri e elenco dei mezzi e delle attrezzature utilizzati nei lavori e compilazione e restituzione dei documenti inviati e precompilati dal sistema quando possibile che consentono di gestire le diverse fasi autorizzative e documentazione a corredo delle diverse tipologie di richieste La piattaforma consente di automatizzare coordinare e controllare il processo fino al suo completamento inviando messaggi via mail o PEC Posta Elettronica Certificata sull avanzamento delle diverse pratiche 2 3 2 5 Linee guida operative Protocollo di Legalit Per accedere a quest area della Piattaforma Informatica occorrer collegarsi al portale e selezionare l apposito pulsante che identifica l area Protocollo di Legalit In questa area del portale l Appaltatore pu attivare la procedura legata ad autorizzazioni proprie o per conto dei propri subappaltatori Ad avvenuta compilazione dei dati di avvio del processo autorizzativo l Appaltatore ricever una email contenente tutta la documentazione da completare form pagina 24 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 L affidatario dovr inviare di
111. ove le informazioni supplementari atipiche abbiano evidenziato elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa La facolt di cui ai precedenti paragrafi viene esercitata mediante invio da parte di Expo di apposita comunicazione scritta all Impresa a mezzo di raccomandata a r Dalla data di efficacia del recesso l Aggiudicatario dovr cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Expo In tali ipotesi l aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte di Expo delle prestazioni eseguite purch correttamente ed a regola d arte secondo il corrispettivo e le condizioni previste rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e o indennizzo e o rimborso anche in deroga a quanto previsto dall art 1671 cod civ 14 DISPOSIZIONI PARTICOLARI L Aggiudicatario ha l obbligo di comunicare ad Expo ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima nonch ogni mutamento inerente l amministrazione e o la rappresentanza della stessa 15 CONTROVERSIE Eventuali controversie inerenti l esecuzione o l interpretazione del presente Capitolato Tecnico e dei documenti di gara qualora non sia possibile comporle in via transattiva saranno definite al Foro di Milano in via esclusiva pagina 85 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015
112. pA si riserva di effettuare degli Audit ambientali per la verifica sistematica e documentata degli elementi rilevanti utili a determinare se le attivit di cantiere siano conformi a standard di riferimento individuati in ambito normativo nonch dal Manuale di gestione ambientale del cantiere Si specifica inoltre che EXPO 2015 SpA sta sviluppando il proprio sistema di monitoraggio delle prestazioni ambientali e in particolare l inventario delle proprie emissioni di gas climalteranti in base allo standard ISO14064 Per tale motivo EXPO 2015 SpA necessita di conoscere le informazioni relative alla totalit dei lavori oggetto della presente richiesta utili ai fini del calcolo delle prestazioni ambientali corrispondenti A tal fine l Appaltatore si impegna a fornire i seguenti dati relativi all appalto 1 consumi di combustibile per i propri generatori mezzi d opera ed auto di cantiere distinti in gasolio litri e benzina litri 2 consumi di elettricit prelevata dalla rete elettrica nazionale in kWh 3 peso in kg dei principali materiali utilizzati in cantiere inclusi ad esempio ferro acciaio ghisa alluminio vetro cristalli prodotti vernicianti legno rame per cavi materiali plastici 4 eventuali aree espresse in mq piantumate con l indicazione del tipo di piantumazione effettuata essenza pagina 33 di 86 ip O 9 e ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 5 rifiuti generati esp
113. paltatore dovr osservare le norme predisposte dall UNI Ente Nazionale per l Unificazione e secondo le prescrizioni previste dalla procedura che verr fornita dal DE Lo sviluppo degli elaborati costruttivi di dettaglio da parte dell Appaltatore sar costituito da una serie di pacchetti progettuali compiuti riferibili alle singole opere e o parti d opera impianti e o parti d impianto L approvazione da parte di EXPO 2015 SpA di tali elaborati in merito alle scelte di sistema ai criteri ed ai metodi costruttivi dovr avvenire nel pieno rispetto della rispondenza al Progetto posto a base di gara L approvazione potr essere data sui singoli pacchetti di progettazione costruttiva al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma purch l Appaltatore fornisca unitamente allo sviluppo del dettaglio costruttivo tutte le informazioni necessarie a confermare le scelte operate da EXPO 2015 SpA nella fase di progettazione In caso di incompletezza per un dato argomento opera o impianto la documentazione potr essere rifiutata in blocco senza essere esaminata e quindi senza commenti sul contenuto in caso l Appaltatore ritenesse di fornire la documentazione in fasi successive dovr proporre preventivamente un elenco di documenti con indicazione della consegna in prima e seconda fase EXPO 2015 SpA si riserva comunque di apportare modifiche a tale elenco o anche di rifiutare tale proposta richiedendo la
114. pposizione temporale delle attivit di cantiere e la movimentazione di mezzi pesanti in prossimit delle aree di cantiere e lungo la stessa viabilit esterna al cantiere Pertanto dovranno essere gestite e risolte attraverso opportuno coordinamento anche per gli aspetti della sicurezza delle maestranze tutte le interferenze generate da tali cantieri avendo cura di verificare la sequenza temporale dell esecuzione delle opere prestando attenzione fase per fase all effettiva accessibilit delle aree 4 3 12 Lavoro notturno e festivo Qualora l esecuzione delle Attivit non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento delle stesse nel tempo prefissato per cause non ascrivibili all Appaltatore ma dipendenti da prescrizioni e o pagina 59 di 86 ip O 9 e ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 ordinanze impreviste ed indipendenti dal Committente emanate da Enti vari P S ASL RFI ATM ecc il Committente potr prescrivere che le opere siano proseguite ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi In caso di richiesta da parte di EXPO 2015 SpA derivante dalla necessit di recuperare ritardi imputabili all Appaltatore quest ultimo assumendo a proprio carico i relativi maggiori costi provveder all estensione dell orario di lavoro nell ambito delle disposizioni legislative vigenti In caso di richiesta da parte di EXPO 2015 SpA qualora quest ultima ravvisi la necess
115. provazione che la DE dar per iscritto agli elaborati avverr entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla loro trasmissione a tal proposito far fede la data di effettiva ricezione e non esonerer in alcun modo l Appaltatore dalla responsabilit che esso assume circa la migliore e pi completa rispondenza delle Attivit ivi compresi gli impianti alle norme vigenti e alle prescrizioni contrattuali 4 5 2 2 Vincoli temporali tra approvazioni e realizzazioni Tutti i documenti soggetti ad approvazione da parte di EXPO 2015 SpA devono pervenire al DE almeno 10 giorni naturali consecutivi prima dell inizio dell approvvigionamento materiali o dell esecuzione delle Attivit cui si riferiscono Per stabilire tale termine si far riferimento al Cronoprogramma Esecutivo di Dettaglio Se tale condizione non viene rispettata dall Appaltatore allo stesso fatto divieto di procedere a qualsiasi attivit di fornitura installazione o altro correlata con gli elaborati ancora in fase di approvazione L appaltatore dovr fornire la documentazione inerente a elaborati costruttivi e di dettaglio elaborati per prove tipo elaborati integrativi elaborati per i collaudi elaborati per l installazione di impianti elaborati per l attivazione e manuale d uso e manutenzione applicando le procedure che il Committente illustrer nel dettaglio all avvio delle attivit 4 6 PROVE COLLAUDI E VERIFICHE IN CORSO D OPERA
116. provazione della DE alla documentazione non potr intendersi automaticamente estesa alle varianti o modifiche in essa contenute Pertanto in questo caso il DE potr in qualsiasi fase pagina 66 di 86 ip O 9 e ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 della realizzazione delle Attivit ordinare all Appaltatore di provvedere ai necessari rifacimenti per il ripristino delle condizioni previste contrattualmente e ci a totale onere e cura dell Appaltatore stesso comprese le eventuali conseguenze temporali sul Cronoprogramma di Dettaglio 5 la segnalazione della difformit rispetto ai Documenti Contrattuali deve essere esplicitamente riportata sulla nota di trasmissione oltre che sul documento stesso relazione o disegno e su una relazione di accompagnamento 6 in fase di Approvazione materiali deve essere tassativamente inserita nella documentazione un esplicita dichiarazione di conformit a tutti i Documenti Contrattuali se del caso tale dichiarazione conterr anche l elenco delle eventuali difformit con relative motivazioni rispetto alla documentazione contrattuale 4 5 DOCUMENTAZIONE CORRELATA ALLE ATTIVIT DI FORNITURA E POSA IN OPERA 4 5 1 Premessa Nel presente capitolo sono disciplinate le modalit e le conseguenti prescrizioni che 1 Appaltatore dovr ottemperare nella produzione della documentazione correlata alle attivit da costruzione dettaglio costruttivo variazi
117. quindi aggiunta la quota parte dei costi della sicurezza 15 dell importo del contratto al termine dell Evento e delle attivit di manutenzione e gestione previsto per il 31 Ottobre 2015 ed a valle della sottoscrizione del relativo verbale di verifica di conformit da parte del D E A tale importo verr quindi aggiunta la quota parte dei costi della sicurezza 5 dell importo del contratto all emissione del certificato di verifica di conformit definitiva pagina 17 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 TO cO 007 Tutto il suddetto credito maturato dall Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto all applicazione della ritenuta di legge dello 0 50 prevista dall art 4 comma 3 del D P R 207 2010 e ss mm ii I pagamenti saranno effettuati da Expo entro 60 giorni dalla data di ricezione delle relative fatture emesse secondo la cronologia di cui sopra I pagamenti dell importo destinato a compensare gli oneri relativi all applicazione del D Lgs 81 2008 cosi come integrato e corretto dal D Lgs 106 09 in tema di sicurezza saranno effettuati unitamente alle rate di cui sopra Ogni rata di pagamento rimarr subordinata al rispetto da parte dell Appaltatore di tutte le clausole e di tutti gli oneri indicati nel presente contratto e nei relativi allegati anche ove non espressamente indicato In particolare il pagamento subordinato a tutte le verifiche di legge da p
118. re nel rispetto delle tempistiche contrattualmente definite la corretta funzionalit delle Attivit delle sue parti ivi compresi gli impianti e dell integrazione delle stesse tramite e verifiche tecnico funzionali in corso d opera di componenti e o impianti realizzati dall Appaltatore e direttamente messi in servizio e verifiche parziali e provvisori di integrazione funzionale di componenti d opera e o impianti e verifiche di integrazione finale di componenti d opera e o impianti pagina 72 di 86 ip O 9 e ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 L esecuzione di tali verifiche dovr avvenire entro il termine stabilito nel Piano delle Verifiche Accettazioni approvato da EXPO 2015 SpA e in ogni caso nel rispetto improrogabile delle tempistiche contrattualmente definite per l ultimazione delle verifiche parziali e complessive L Appaltatore tenuto a fornire gli impianti funzionanti per l effettuazione delle verifiche tale disponibilit al collaudo deve essere comunicata per iscritto con almeno 10 giorni naturali consecutivi di anticipo rispetto alla data di possibile inizio Agli effetti dell ultimazione delle Attivit l esito negativo anche solo parziale delle verifiche di funzionamento comporter l applicazione delle penali nell ammontare previsto dal Contratto per il termine eventualmente intercorrente tra il termine di ultimazione contrattuale
119. re dell Aggiudicatario Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prender attentamente in considerazione e ponderer in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello presente Capitolato Tecnico Si applicano in quanto compatibili le altre disposizioni di cui all art 118 del D Lgs n 163 2006 Ai fini degli obblighi inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro l impresa subappaltatrice avr gli stessi obblighi dell impresa appaltatrice 8 COPERTURE ASSICURATIVE L Aggiudicatario assumer ogni responsabilit per danni materiali e diretti e per qualsiasi danno di natura patrimoniale causato ad EXPO e o a terzi in conseguenza di omissioni negligenze inadempienze o ritardi relativi all esecuzione del servizio A copertura dei rischi oggetto del contratto l Aggiudicatario obbligato alla stipula di apposita polizza con primaria Compagnia di assicurazione che copra i rischi di responsabilit civile verso terzi e Dipendenti per qualsiasi danno materiale e diretto a persone o cose e che copra i danni da responsabilit contrattuale arrecati ad EXPO e o a terzi nello svolgimento delle attivit oggetto del servizio con un massimale per sinistro e per periodo assicurativo non inferiore ad euro 5 milioni per sezione RCT O RC contrattuale Eventuali franchigie o scoperti resteranno a carico dell Aggiudicatario assumendo gli stessi l obbligo
120. re o ove ci non sia possibile ridurre al minimo i derivanti dalle interferenze delle attivit sono stimati in 24 000 00 euro e Numero 30 riunioni di coordinamento e Partecipanti 20 persone responsabile servizio capiturno addetti e Durata 2 ore e Costo medio Mpw 20 h pagina 80 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 TO cO 007 Prima dell aggiudicazione definitiva si valuter la congruit di tale importo in contraddittorio tra le parti 10 PROTOCOLLO DI LEGALIT Con la presentazione dell offerta i Concorrenti si impegnano all integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalit sottoscritto tra Expo 2015 S p A e la Prefettura U T G di Milano in data 13 02 2012 della Seconda e Terza edizione delle Linee Guida per i controlli antimafia elaborate dal Comitato di Coordinamento per l Alta Sorveglianza delle Grandi opere nonch dell Atto Aggiuntivo Anticorruzione del 03 10 2014 consultabili sul sito internet http www expo2015 org it amministrazione trasparente legalita protocollo di legalita L accertamento di gravi inosservanze delle prescrizioni contenute nei documenti di sui sopra costituisce causa di esclusione dalla gara I Concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione ad accettare una clausola contrattuale che disponga la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell art 1456 del Codice Civile in caso di violazione da parte dell aggiudicatario d
121. rea relativa alla gestione del sistema di sicurezza per il controllo accessi consente di richiedere il qualsiasi momento l accesso al cantiere di manodopera e mezzi In assenza della richiesta di autorizzazione l accesso al personale dell Appaltatore e dei mezzi d opera non sar consentito L autorizzazione all accesso del personale operativo avviene mediante stampa e consegna del badge di ingresso L autorizzazione all accesso dei mezzi d opera avviene a seguito di installazione degli apparati GPS e di collegamento dei mezzi al software di monitoraggio preposto pagina 25 di 86 Aa CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 2 3 2 7 Linee guida operative Controllo accessi Per accedere a quest area della Piattaforma Informatica occorrer collegarsi al portale e selezionare l apposito pulsante che identifica l area Gestione del sistema di sicurezza per il controllo accessi In questa area del portale l Appaltatore pu attivare la procedura legata ad autorizzazioni proprie o per conto dei propri subappaltatori Ad avvenuta compilazione dei dati di avvio del processo autorizzativo l Appaltatore ricever una e mail contenente tutta la documentazione da completare form L affidatario dovr inviare digitalmente corredati di firma elettronica ove necessaria tutti i documenti ricevuti ivi inclusi 1 relativi allegati Il processo consente l invio di un numero indefinito
122. ressi in kg suddivisi per le principali tipologie con l indicazione del metodo di smaltimento es discarica termovalorizzatore riciclo ecc per ciascuna tipologia 6 rifiuti generati espressi in kg suddivisi per le principali tipologie codici CER con l indicazione del metodo di smaltimento es discarica termovalorizzatore riciclo ecc destinatario e trasportatore per ciascuna tipologia 7 consumi d acqua da acquedotto da falda e o da altre sorgenti espressi in mc e differenziati tra quelli in sito e quelli fuori sito per la preparazione del calcestruzzo 8 eventuali altri parametri che dovessero essere richiesti dalle procedure di autorizzazione previste esempio scarichi idrici per legge le cui modalit e frequenza di raccolta verranno concordate tra Expo 2015 SpA e l Appaltatore L Appaltatore si impegna a includere tali parametri nell ambito del proprio sistema di gestione ambientale del cantiere e fornire i dati sopraccitati su base trimestrale scadenze 30 03 30 6 30 09 e 31 12 entro 1 mese dalla fine di ciascun bimestre Inoltre si richiede di definire e comunicare il proprio piano di controllo periodico dei mezzi e delle attrezzature utilizzati in cantiere EXPO 2015 SpA si riserva di chiedere altre informazioni utili al calcolo delle proprie prestazioni ambientali e delle emissioni climalteranti nonch tutti i dati che si rendessero necessari a seguito di richieste da parte dell Osservatorio Ambient
123. si riserva di effettuare tutte le prove e verifiche che riterr necessarie restando l onere delle medesime a carico dell Appaltatore In ogni caso i prodotti proposti dall Appaltatore devono essere di elevata qualit a riguardo EXPO DE pu rifiutare prodotti provenienti da costruttori sprovvisti di certificazioni di qualit secondo la UNI EN ISO 9001 Nei casi in cui nel Capitolato vengano esplicitamente citati specifici prodotti materiali apparecchiature macchine componenti indicandone marca e modello tale indicazione deve essere ritenuta di riferimento per quanto riguarda le caratteristiche tecniche funzionali prestazionali di affidabilit e di manutenibilit 4 4 3 Eventuali non conformit al progetto Premesso che il Progetto posto a base di gara a tutti gli effetti documento contrattuale deve essere rispettato in tutte le sue parti anche di dettaglio si stabilisce quanto segue 1 la segnalazione delle difformit rispetto ai Documenti Contrattuali deve essere tassativamente motivata e documentata 2 si precisa che non possono essere accettate motivazioni generiche ad es per ottimizzazione o miglioria 3 EXPO DE si riserva comunque il diritto insindacabile di non approvare la proposta di modifica alle documentazioni contrattuali e di richiedere pertanto il rispetto integrale delle specifiche 4 in caso di mancata menzione o in caso di incompleta documentazione a corredo l eventuale ap
124. so la data di effettuazione del collaudo deve essere concordata con EXPO DE in relazione agli impegni del proprio personale La comunicazione dovr specificare la tipologia le caratteristiche ove gi non definite compiutamente da altri documenti contrattuali e la quantit dei materiali da collaudare l elenco e la tipologia delle prove proposte l elenco e le caratteristiche degli strumenti e delle attrezzature di prova previsti In aggiunta dovr essere consegnata in allegato a tale comunicazione copia degli ordinativi emessi dall Appaltatore verso i suoi fornitori prezzi esclusi La stessa comunicazione dovr inoltre riportare l indirizzo esatto della localit dove saranno effettuati i collaudi i numeri telefonici di riferimento e il nominativo delle persone responsabili delle prove pagina 71 di 86 ip O 9 e ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 EXPO DE si riserva la facolt a suo insindacabile giudizio di rinunciare volta per volta a presenziare a tale collaudo richiedendo all Appaltatore in sostituzione l autocertificazione di tutte le prove di fabbrica eseguite secondo quanto specificato dal Capitolato EXPO DE si riserva inoltre il diritto di far sorvegliare o seguire presso le officine e i laboratori dell Appaltatore e dei suoi subfornitori a mezzo di suoi incaricati le lavorazioni dei materiali la costruzione delle apparecchiature e lo sviluppo dei software occorrenti p
125. specificato a carico dell Appaltatore Gli interventi di seguito descritti si intendono comprensivi di tutte i noleggi e i servizi e prestazioni connesse alla realizzazione dell allestimento in forma compiuta e a perfetta regola d arte ivi compresi tutte le Attivit minute di dettaglio anche se non specificatamente descritte che tuttavia si possono dedurre per ragioni di necessit o di buona tecnica o di coerenza dai documenti di progetto Formano oggetto del presente appalto anche gli oneri conseguenti all esecuzione di tutte le prove di campo sui materiali e le prove e 1 collaudi sulle attivit realizzate pagina 19 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 Sono comprese le attivit di dettaglio costruttivo e di officina delle opere sulla base del progetto definitivo posto in gara e delle prescrizioni contenute nei documenti d appalto con la finalit della messa in produzione collaudo certificazione e corretto funzionamento Risultano inoltre a carico dell Appaltatore le attrezzature e gli impianti di cantiere le opere provvisionali nonch le opere le attivit e i mezzi di protezione prescritti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal Monitoraggio Ambientale Risultano a carico dell Appaltatore anche le attivit da effettuarsi in fase finale della realizzazione delle Attivit connesse con la rimozione e conferimento a discarica dei materiali di risulta 1 ripristini
126. specifiche soluzioni costruttive sono da ritenersi compresi e compensati nell importo forfettario contrattuale 4 3 9 Coordinamento ed integrazione nella realizzazione delle opere civili e impiantistiche con altri appaltatori e o Sponsorship L Appaltatore dovr assumere l onere di coordinare le proprie lavorazioni e i propri apprestamenti per la sicurezza con l intervento degli altri operatori esterni titolari di altri appalti e o contratti di sponsorship L Appaltatore dovr assumere l onere di programmare le proprie lavorazioni in coordinamento con l intervento degli eventuali altri appaltatori e o sponsor e di fornire precise indicazioni agli stessi in relazione alle tempistiche di esecuzione delle lavorazioni 4 3 10 Viabilit provvisoria Durante l esecuzione dei Lavori dovranno essere garantito l accesso agli eventuali cantieri limitrofi e alle rispettive aree di lavoro L Appaltatore pertanto tenuto a provvedere a tutte le sistemazioni provvisorie e definitive connesse con l andamento delle attivit 4 3 11 Lavori in concomitanza con altri cantieri esterni al Sito espositivo In alcune fasi temporali e in alcune aree di intervento si potr verificare la concomitanza fra i Lavori inerenti alle Opere dell appalto in oggetto e i lavori di altri cantieri in stretta vicinanza o anche in sovrapposizione L Appaltatore dovr tenere in debito conto dei concomitanti cantieri per i quali si prevede la sovra
127. ta di assunzione Per quanto riguarda la fase di gestione e di manutenzione che si svolger durante la fase di Evento le attivit appaltate dovranno analogamente svolgersi nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attuazione del D Lgs 81 2008 e tutela dell ambiente e in ogni caso dovranno svolgersi in condizioni di permanente sicurezza ed igiene pagina 79 di 86 An CE Y ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 L Aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio oggetto dell appalto utilizzando macchine utensili attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative artt 70 e 71 D Lgs 81 2008 e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto compreso l obbligo di rispettare la normativa in materia di verifiche periodiche e omologazione In relazione a quanto stabilito dall art 26 del D Lgs 81 2008 e s m i si allega al presente Capitolato il documento relativo agli adempimenti previsti dall art 26 del D Lgs 81 2008 e s m i redatto per le attivit oggetto del presente documento cfr Allegato Expo 2015 S p A in qualit di Committente si riserva di assolvere a tutti gli obblighi di sicurezza posti a proprio carico dalla normativa vigente con particolare riferimento all articolo 26 del D Lgs 81 2008 e s m i necessariamente prima dell inizio dell attivit oggetto del presente documento
128. to L Appaltatore deve utilizzare la Piattaforma SiGExpo per l approvvigionamento dei dati per lo scambio di informazioni e la relazione tra i soggetti contrattuali e tutti gli Enti a vario titolo coinvolti tramite l infrastruttura tecnologica e la produzione della documentazione di processo e la reportistica necessaria L Appaltatore deve nominare un Responsabile che avr l incarico di interfacciarsi con il Responsabile Unico il Direttore dell esecuzione e con Expo 2015 SpA o soggetti da esso incaricati per la gestione il controllo e l alimentazione della Piattaforma SiGExpo e delle strutture informatiche a supporto della stessa La rintracciabilit di tutta la documentazione deve comunque essere garantita per tutte le attivit del processo dei lavori presso gli Uffici dell Appaltatore Expo 2015 SpA fornir all Appaltatore una relazione operativa con l indicazione dettagliata delle funzionalit della Piattaforma SiGExpo con tutta la documentazione e i documenti preimpostati che l Appaltatore dovr compilare secondo regole prestabilite Per la Gestione del Dossier tematico i dati nella Piattaforma SiGExpo devono essere inseriti una sola volta dai soggetti responsabili Questo permette di avere univocit del dato protocollando univocamente ed automaticamente la singola registrazione pagina 21 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 TO cO 007 Tutti i dati gestiti dalla Piattaforma S
129. tratto sulla base di calcoli di sua convenienza per la realizzazione delle Attivit previste negli elaborati di progetto nelle documentazioni contrattuali e nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento Ogni errore di valutazione previsione o incompletezza anche se non rilevato in sede di offerta si intende a completo rischio e carico dell Appaltatore Fermo restando quanto stabilito all art 43 del DPR 207 2010 l importo contrattuale a corpo fisso e invariabile qualunque sia la quantit di ogni singola attivit necessaria per dare le Attivit perfettamente finite funzionanti e rispondenti alle prescrizioni degli elaborati progettuali Ai sensi dell art 4 del Contratto di Appalto non ammessa alcuna revisione dei prezzi contrattuali da parte dell Appaltatore Tutti gli oneri a carico dell Appaltatore previsti nel Contratto ed in tutti i documenti contrattuali compresi quelli da sostenere al fine del rispetto degli adempimenti di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento sono integralmente compensati con il prezzo di appalto L Appaltatore dichiara che gli oneri espressamente previsti o no dalla documentazione contrattuale da leggi da regolamenti da decreti e dalle norme vigenti che dovr rispettare nell esecuzione dell appalto sono stati valutati e compensati nella determinazione del compenso pagina 15 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 Nel compenso sono compresi e compensati s
130. ttentamente considerate e valutate anche sotto il profilo degli oneri conseguenti gi in fase di formulazione dell offerta economica Si rimanda al Capitolato Descrittivo Prestazionale e al Progetto Definitivo per la definizione delle caratteristiche costruttive funzionali prestazionali qualitative ed artistiche delle Attivit di allestimento 1 2 DEFINIZIONI E SIGLE 1 2 1 Terminologia EXPO 2015 S p A il Committente e la Stazione Appaltante Con EXPO si intende EXPO 2015 S p A Direttore di Esecuzione DE il soggetto incaricato dal Committente per verificare la regolare esecuzione delle Attivit Direttore Lavori Generali di Palazzo Italia DL il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante per verificare la regolare esecuzione dei Lavori sul Palazzo Italia e sul Cardo Con il termine Appaltatore si intende l impresa aggiudicataria dell Appalto avente ad oggetto l esecuzione dei noleggi e dei servizi congiuntamente con i suoi eventuali subappaltatori o fornitori Qualora nel Capitolato si trovino i termini quali Impresa Fornitore Costruttore ecc anche al plurale essi si devono considerare equivalenti ad Appaltatore TEC S TA Ko pagina 2 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 Con il termine Attivit si intende indicare la somma delle fasi di fornitura posa in opera e servizi di manutenzione ord
131. tutte le relazioni tecniche descrittive di calcolo e tutti gli elaborati grafici atti a consentire la valutazione della validit della scelta dei suddetti materiali nell ambito dello specifico progetto la documentazione deve risolvere anche i possibili problemi di interfaccia e coordinamento tra impianto e impianto e tra i vari impianti e le opere civili in aggiunta a quanto prescritto al presente paragrafo devono essere fornite tutte le documentazioni esplicitamente richieste nei Capitolati Tecnici specifici la DE si riserva per alcuni materiali di richiedere in aggiunta alla documentazione cartacea anche una campionatura 4 6 3 Capitolato la documentazione in oggetto deve essere trasmessa secondo le modalit definite da EXPO 2015 SpA l approvazione della DE verr regolata secondo quanto definito nel presente Capitolato nel 4 5 in caso di mancata approvazione della DE per inadeguatezza della documentazione rimangono a carico dell Appaltatore tutte le relative responsabilit per quanto riguarda i possibili ritardi sui tempi contrattuali nel caso in cui l Appaltatore ritenesse di procedere a ordinativi di materiali prima della prevista approvazione della DE ci avverr a suo totale rischio riservandosi il diritto di chiedere la sostituzione di tali materiali a totale onere e cura dell Appaltatore stesso anche nel caso di rispetto delle specifiche contrattuali Rimangono inoltre a carico dell Appaltator
132. utenzione Conduzione e Gestione L Appaltatore dovr organizzare per i vari impianti corsi d istruzione per il personale dei futuri Manutentori Conduttori delle Attivit e del Gestore I relativi oneri sono da ritenersi compresi e compensati nell importo forfetario contrattuale I corsi per Manutentori Conduttori devono essere strutturati per fornire al personale tecnico tutte le informazioni necessarie alla conduzione degli impianti e devono pertanto trattare e struttura hardware e software e funzionalit e Operativit da parte degli operatori non specializzati e manutenzione ricerca guasti riparazioni operazioni periodiche di verifica taratura e messa a punto ecc e gestione della componente software configurazione parametri di sistema reinstallazione e backup procedure di avvio e di arresto dei processi ecc e gestione cabine regia e programmazione proiezioni materiali audio visivi I corsi per gli operatori del Gestore devono trattare in modo facilmente accessibile per personale non specializzato tutti gli aspetti legati alla funzionalit d impianto con particolare riguardo all interfaccia operatore I corsi devono essere tenuti a Milano presso il cantiere oppure a discrezione del DE in altra sede da definirsi L Appaltatore deve fornire oltre alla presenza dei tecnici docenti anche e organizzazione logistica e arredi e attrezzature di supporto e documentazione di corredo e strumenti macchinari attr
133. vento di societ concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l andamento dei lavori c per l intervento o il coordinamento con autorit enti o altri soggetti diversi dalla Committente che abbiano giurisdizione competenze o responsabilit di tutela sugli immobili i siti e le aree comunque interessate dal cantiere a tal fine in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi quindi anche in questi casi ricondotta la fattispecie alla responsabilit gestionale dell Appaltatore d per la necessit o l opportunit di eseguire prove sui campioni prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti nonch collaudi parziali o specifici e qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere in ottemperanza all art 92 del D Lgs n 81 2008 e ss mmili Rimangono a esclusivo onere e cura dell Appaltatore l immagazzinamento la custodia e la cura dei noleggi e allestimenti stessi in attesa della completa esecuzione dei lavori pagina 40 di 86 ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 Per tutte le attivit e i lavori pu essere anche prevista l organizzazione su pi turni di lavoro compresi i notturni e i festivi al fine di rispettare i termini correlati al Termine di Ultimazione dei Lavori previsti nel presente Capitolato Speciale e negli altri Documenti Contrattuali 2 4 5 Penali in caso di ritardo e o inadempienza L
134. xpo 2015 S p A responsabile della definizione alimentazione e gestione del cronoprogramma nella parte generale comune mentre 1 Appaltatore responsabile dell inserimento e della gestione del cronoprogramma parte operativa relativo alle aree a lui affidate pagina 26 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 In questo contesto l Appaltatore dovr operare e scambiare le informazioni direttamente ed esclusivamente sul sistema Expo 2015 ed in funzione delle regole tempistiche ed oggetti stabiliti da Expo 2015 S p A stessa 2 3 2 9 Linee guida operative Cronoprogrammi e pianificazione attivit Per accedere a quest area della Piattaforma Informatica occorrer collegarsi al portale e selezionare l apposito pulsante che identifica l area Gestione cronoprogrammi e pianificazione attivit I passi da seguire per l utilizzo della piattaforma sono i seguenti e selezione della commessa di riferimento in caso di pi commesse su cui si opera e inserimento modifica della parte di cronoprogramma assegnata secondo le regole previste da Expo 2015 S p A indicate in apposito documento Stampa o visualizzazione dell intero cronoprogramma Il cronoprogramma suddiviso in due parti 1 cronoprogramma generale a cura ed onere di Expo 2015 S p A 2 cronoprogramma esecutivo di dettaglio a carico dell Appaltatore 2 3 2 10 Gestione documentazione tecnica rivolta alla Direzione
135. zione da 18 giorni a 13 giorni verr riconosciuto un premio giornaliero pari allo 0 91 fino ad un massimo quindi del 5 5 dell importo del contratto Per una riduzione da 12 giorni a 7 giorni verr riconosciuto un premio giornaliero pari allo 0 50 fino ad un massimo quindi del 3 0 dell importo del contratto Per una riduzione da 6 giorni a 1 giorno verr riconosciuto un premio giornaliero pari allo 0 25 fino ad un massimo quindi del 1 5 dell importo del contratto Il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie e sar corrisposto dietro emissione di apposita e specifica fattura secondo la disciplina prevista per i pagamenti pagina 43 di 86 An CO TI ITALIA PO EXPO MILANO 2015 MILANO 2015 3 VERIFICA PRE ESECUTIVA FINALIZZATA ALLA INSTALLAZIONE AI fine di garantire il rispetto dei criteri qualitativi del progetto e assicurarne la coerenza prima dell avvio della installazione degli allestimenti e comunque entro 30 giorni dall avvio dell esecuzione della prestazione 1 Appaltatore proceder alla verifica pre esecutiva del progetto posto a base di gara verifica finalizzata alla installazione Expo S p A nella persona del DE nel corso di tale periodo proceder ad attestarne la conformit attraverso l esame dei seguenti documenti e elaborati grafici di dettaglio nelle scale adeguate e schede tecniche di tutti gli elementi costituitivi il progetto compren

Capitolato speciale appalto

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents