Home

Turbigo_Capitolato_NUOVO EDIFICIO MENSA_finale

1. 10 10 3 Piano 11 10 4 Piano Operativo di Sicurezza 11 10 5 Controlli del personale dell Appaltatore 11 11 DISEGNI E DOCUMENTAZIONE TECNICA erorrrrrre rece re ceceno ren se neo nio senen ee cere conc conoce nio 12 12 ULTIMAZIONE 3 13 13 UA A EEA IA REA 13 14 IMPORTO CONTRATTUALE eeotrtrrrrrereereeren rene rene cere seco nese eeneen nese eeneeo nio nen zioni noc rocosos 14 15 FATTURAZIONI E PAGAMENTI oooererrrerrere zioni ee serene ce sio 14 16 RISERVE DELL APPALTATORE rcrrrerrereerecereeree eee ren ze rece nese rea rio nio nese eee neo 16 17 ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N 136 16 18 PI APA OO ON 17 18 1 Penali per ritardo per Ultimazione dei lavori 17 18 2 Penali per ritardo consegna documentazione 17 18 3 Penali Massime tovto CSS oi SSN SESSE o PEVE D Ev sziaziniorizioniccicie seine 17 18 4 Applicazione delle penali ersrrerrsrrerrce riore nese cene casio renze nenzecnennecene 17 19 CEIDEIUSSIONE a ripone decina Evas SSK
2. CENTRALE TERMOELETTRICA DI TURBIGO NUOVO EDIFICIO MENSA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Direzione Produzione TE Redattore i Data Emissione Termoelettrica p i Cattabriga Daniele Ing Ottobre 2014 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa INDICE GENERALE PARTE I Parte Normativa PARTE Parte Tecnica PARTE III Parte Allegati Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa I CENTRALE TERMOELETTRICA DI TURBIGO NUOVO EDIFICIO MENSA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PARTE I Parte Normativa Ottobre 2014 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa INDICE 1 PREMESSA lineare 1 2 HARINA AAA rienza iis 1 3 OGGETTO DELL APPALTO orrrrrrrrererecesreserocio sione serivisi ressesie ens esie seei sesntoneenerenio since sionioneto 1 4 INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI 2 5 REGIME LEGALE uisia nidi iaia penare 2 6 LINGUA ciale aiar 2 7 OBBLIGHI E RESPONSABILIT DELL APPALTATORE ccsccrrereeceseeneeeeee eee eeezeeezeeeseeezezezeeeeee 3 71 Zone di Lavoro in Sito dell Appaltatore srerrrerrerrereeree re serene ce ree renze nen ze seco nese ren reo neo neo zione necezenece 4 72 Coordinamento dei lavori con IREN Energia e o terzi rsrerrrrrrerenrenren ze serene serene reo
3. vecia cases sati 19 8 6 SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DA POSARE A COLLA 19 8 7 PAVIMENTO IN PISTRELLE DI GRES 20 9 SERRAMENTI A TAN 91 AVVOLGIBILEL 10 PORTE RR ART 11 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA DIET MATERIA anta ias 11 2 LAVORAZIONI 11 3 TRATTAMENTI PROTETTVI 23 11 4 24 11 5 GRIGLIA RTRT 25 11 6 LAMIERE STIRATE STRIATE BUGNATE ooeorrrrrrcreereresrerseesenseneseesseesenseneseerecesesienesnesececesionenee 25 11 7 LAMIERA COIBENTATA PER COPERTURE vsvesrrerrererersceseoseeeereseceseneeeneresecesenseneesesecscenioneo 25 11 8 CONTROSOFFITTO 11 9 COPERTURA 12 MARGIAPIEDI NITTO LION 121 SOTTOFONDO IN CLS PER 26 12 2 PAVIMENTAZIONE BLOCCHETTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO 26 PA 149161 R SA NE SI ERO 26 13 TUBI PLUVIALI 26 14 SCOSSALINE
4. see esas PRATI NOLO esere eater caste 11 48 12 5 REALIZZAZIONE DI VESPAIO AREATO CON CASSERI A PERDERE TIPO 14 6 ETA A TA 14 7 AALEN E TA DI K RIONI S 14 71 PERIMETRALI IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO NORRIS 14 72 MURATURE PER DIVISORI INTERNI DI LATERIZIO 15 73 PER DIVISORI INTERNI IN CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO GASBETON sssiiviverziviricniazinisiznivninizicenniazivinivzientiicrisiarisciniariteariarivnine visiti 16 8 INTONACI E RIVESTIMENTI 17 84 INTONACI ATA 17 8 2 ISOLAMENTO TERMICO PER ESTERNI A CAPPOTTO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO 200 mm neseereseceseoneeneseseceseonsenesesecesenseneneaneeee 17 83 TINTEGGIATURA SUPERFICI MURALI 19 84 STRATO ISOLANTE PER PAVIMENTO 8 5 ISOLAMENTO TERMICO NEL CONTROSOFFITTO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SP 80
5. 31 Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica I IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa 20 3 IMPIANTO SOLARE orerrrerrrrrereeren arene serene osseo i osooso onsas ee reo neo nenzesneneeio nen eeo nio nioneonene 31 20 4 ALTRE adire besosss sesar oa tasonsa Sotas busses oc cierentiriaiioniassesisiazinse rigsrsiaiionte 32 21 IMPIANTO TELEFONICO ooorrsrrrrrereerenreeren ee ee ee nese neo nen zione necenio nen roo nen noc concern es 32 22 IMPIANTO RETE veeta ario een een nio neo zioni nese ee none nio nen eee 32 23 IMPIANTO ELETTRICO ocrcrrerrercesecnie seen conio sio nio stesso ti sostoi scesero rioni ninionioneenecenissionio siente necneene 33 24 IMPIANTO FOTOVOLTAICO srorrcrrrererere rece rio issos se cene ce conoce neo ninni seen nese nio nio neonene 41 25 REALIZZAZIONE COLONNINE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI rosrrcrrrrrerecereeeeneceeeee 41 Capitolato Speciale Appalto Parte Parte Tecnica II IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa 1 PREMESSA La realizzazione del nuovo edificio mensa presso la Centrale Termoelettrica di Turbigo dovr rispettare le Norme e le Leggi Italiane e Comunitarie vi
6. Posizione planimetrica rispetto alle coordinate teoriche 10 mm Dimensioni in pianta del basamento fino a 5 m da 5 mm a 10 mm oltre 5 m da 5 mm a 20 mm Intradosso basamento da 20 mm a 5 mm Estradosso basamento a condizione che irregolarit di quota lt 5 mm su 3000 mm grezzo da 20 mm a 5 mm finito 5 mm Posizione inserti e cassette annegati nel getto rispetto alle coordinate teoriche 2 5 mm Verticalit inserti e cassette annegati nel getto 3 su 1000 Quota estradosso inserti rispetto a quota teorica da 0 mm a 20 mm Quota estradosso piastre di base rispetto a quota teorica 1 mm e Fabbricati Posizione planimetrica e altimetrica rispetto ai valori teorici 10 mm Dimensioni sezioni di pilastri travi solette pareti da 6 mm a 12 mm fondazioni in pianta da 6 mm a 20 mm Lavorazione delle armature lunghezze parziali da 10 mm a 20 mm posizione staffe spirali da 10 mm a 12 mm Posa in opera armature profondit delle barre rispetto a casseri da 0 mm a 10 mm distanza fra le barre da 0 mm a 6 mm Posizione e dimensioni fori vani e aperture nel getto da 10 mm a 20 mm RIPRESE DI GETTO Di norma i getti dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuit in modo da evitare ogni ripresa Dovranno essere definiti i tempi massimi di ricopertura dei vari strati successivi cos da consentire l adeguata rifluidificazione e omogeneizzazione della massa di calcestr
7. energia elettrica e 380 V con presa CEE 3p t da 32A e 24 V con presa 2p 6A 9 PROGRAMMA CRONOLOGICO Il Programma Cronologico avr inizio dalla data di stipula del Contratto d Appalto e i tempi dovranno essere espressi in Giorni L Appaltatore dovr rispettare i tempi indicati nel seguente Programma Cronologico 1 progetto esecutivo delle opere civili e degli impianti completo di layout schemi elettrici e idraulici e di collegamento schemi di cablaggio e data sheets delle apparecchiature entro 30 trenta Giorni 2 ultimazione delle fondazioni entro 60 sessanta Giorni 3 completamento della copertura entro 120 centoventi Giorni 4 Ultimazione dei lavori entro 180 centottanta Giorni Entro 35 trentacinque Giorni dalla data di stipula del Contratto Appaltatore dovr consegnare ad IREN Energia un Programma Cronologico dettagliato delle attivit oggetto dell Appalto includendo anche quanto sopra riportato 9 1 Rispetto del Programma Cronologico L Appaltatore si impegna al rispetto del Programma Cronologico contrattuale A tal fine l Appaltatore dovr disporre di sufficiente personale qualificato e mezzi d opera ed adottare adeguati ritmi di lavoro Qualora si verificasse o fosse prevedibile un ritardo rispetto al programma suddetto l Appaltatore dovr adottare ogni opportuno provvedimento al fine di rispettare il programma stesso 9 2 Report di avanzamento dei lavori
8. 7 3 MURATURE PER DIVISORI INTERNI IN CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO GASBETON I blocchi di calcestruzzo areato autoclavato gasbeton per la realizzazione di tavolato interno avranno spessore 12 cm con superficie da intonaco La posa dovr avvenire con malta termoisolante classe M3 per giunti orizzontali e a incastro a secco per quelli verticali compresa la rasatura con regolarit senza alcuna interruzione dei giunti di malta Essa dovr essere a norma D M 14 01 2008 Le caratteristiche prestazionali dei blocchi dovranno essere conformi ai requisiti di resistenza di seguito indicati resistenza caratteristica a compressione in direzione dei carichi verticali minimo 3 0 N mm La muratura dovr soddisfare tutti i requisiti previsti dal D M del 14 01 2008 La posa dovr avvenire con malta termoisolante classe M3 per giunti orizzontali e a incastro a secco per quelli verticali compresa la rasatura con regolarit senza alcuna interruzione dei giunti di malta La muratura compreso intonaco dovr soddisfare anche i seguenti requisiti minimi Resistenza al fuoco dei blocchi REI gt 120 e Trasmittanza termica U di pareti di locali riscaldati verso altre unit riscaldate intesi come valori medi della parete considerata quindi comprensivi dei ponti termici di forma o di struttura lt 0 70 W m2K e Isolamento acustico del divisorio gt 40 dB Nella realizzazione dei tavolati interni dovranno essere eseguiti e il po
9. il dado e allentando il dado con una rotazione di almeno 60 e poi riavvitandolo per verificare se l applicazione della coppia prescritta riporta il dado nella posizione originale Qualora anche un solo bullone del giunto non risponda alle prescrizioni di serraggio tutti i bulloni del giunto devono essere controllati Dovranno essere eseguiti gli opportuni controlli sugli elementi strutturali assiemati a pi d opera e sulle strutture montate Dovr essere effettuato il controllo finale del corretto montaggio comprendente e l ispezione visiva delle strutture oggetto del contratto al fine di accertare che ogni parte sia stata montata conformemente alle specifiche disegni ed istruzioni ricevute e il controllo piombature allineamenti planarit e il controllo che tutti i dadi dei bulloni di fondazione siano stati serrati analogamente dicasi per i bulloni di unione di parti strutturali Dopo il montaggio in opera dovranno essere eseguiti i necessari ritocchi nelle zone danneggiate ripristinando le condizioni iniziali ci sar eseguito rispettando la preparazione della superficie eseguita in officina Le saldature e i loro supporti dovranno essere controllati secondo le seguenti prescrizioni e ogni saldatura dovr essere esaminata visivamente e saldature a sovrapposizione a completa penetrazione con funzione strutturale dovranno essere controllate al 100 attraverso ultrasuoni o radiografie ed al 100 per magnetoscopia e
10. Alimentazione 230V a c SOHz Completa di tubi fluorescenti T8 da 58W qualsiasi accessorio per una corretta installazione a parete o a plafone Grado di protezione IP66IK08 Tipo DISANO modello 921 Hydro 8 elettronico CEL F 2x58W o similare e Fornitura e posa in opera di n 15 apparecchio illuminante avente corpo in policarbonato colore grigio RAL7035 infrangibile ed autoestinguente stabilizzato ai raggi UV antingiallimento Diffusore in policarbonato trasparente internamente satinato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV Riflettore in policarbonato colore bianco riflettente Cablaggio normale alimentazione 230V 50 2 Completa di lampada fluorescenti circolare e qualsiasi accessorio per una corretta installazione a parete o a plafone Grado di protezione IP65IK08 Tipo DISANO modello 747 Obl medio CNRL FC 32 o similare Capitolato Speciale Appalto Parte Parte Tecnica 40 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa e Fornitura e posa in opera di n 22 apparecchi illuminanti da incasso 4x18W avente corpo riflettore in alluminio ottica in alluminio brillantato Equipaggiato di cassetta portaccessori elettrici stagna separata dal vano lampada per un efficace dispersione del calore Completo di staffe regolabili in acciaio zincato che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto Conforme alle norme EN60598 CEI 34 21 Completo di anello di finitura
11. Capitolato Speciale Appalto Parte Parte Tecnica 13 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa 5 REALIZZAZIONE DI VESPAIO AREATO CON CASSERI A PERDERE TIPO IGLU Il vespaio sar impostato dalla stessa quota di intradosso delle fondazioni in appoggio al piano pulito preventivamente ricavato con magrone secondo 1 dettagli del progetto definitivo allegato Sar realizzato con casseri a perdere rettangolari in plastica tipo Granchio H40 cm La posa sar effettuata per file orizzontali seguendo le tracce indicatrici Sar anche previsto profilo angolare in plastica sul perimetro per evitare il debordo del calcestruzzo durante il getto L Appaltatore dovr anche fornire e posare armatura costituita da rete elettrosaldata 8 maglia 20x20 cm nel getto superiore di completamento e 12 incrociati posati sul fondo della nervatura Inoltre dovr provvedere alla fornitura in opera di calcestruzzo per caldana e getto di completamento con le caratteristiche descritte al precedente A 4 2 la soletta della caldana avr spessore minimo di 10 cm tirata in piano Le caratteristiche complessive dei casseri e del vespaio dovranno essere tali da garantire ad estradosso la portata del sovraccarico totale pari a 1000 0 daN mq 6 MALTE SPECIALI Malta viscoplastica premiscelata a ritiro compensato esente da cloruri ed inerti metallici esente da bleeding con alta resistenza meccanica per ancoraggi di ogni tipo esecuz
12. Le piastrelle saranno posate in squadra o in diagonale L Appaltatore dovr predisporre preventivamente almeno tre campionature di piastrelle di primaria marca da sottoporre alla scelta del Committente Il fornitore dovr fornire a IREN ENERGIA una scorta di piastrelle battiscopa e sgusce pari al 10 della superficie installata per eventuali future manutenzioni 9 SERRAMENTI I serramenti dovranno essere in materiale metallico alluminio o PVC preverniciati montati su idoneo controtelaio metallico zincato premurato Le caratteristiche tecniche minime per i serramenti sono e Trasmittanza media U riferita all intero sistema telaio e vetro non superiore a 0 8 W m2K e permeabilit all aria UNI EN 12207 Classe 4 e tenuta all acqua UNI EN 12208 Classe 9A resistenza al carico del vento UNI EN 12210 Classe C5 resistenza al fuoco Classe REI 120 e potere fonoisolante in opera Rw gt 40 dB per i serramenti esterni Rw gt 40 dB per i serramenti interni I silenziatori aria di ventilazione ove previsti dovranno garantire un potere fonoisolante Rw gt 25 dB Le finestre delle facciate saranno costituite da vetrocamera composta da due o tre lastre al fine di ottemperare ai requisiti sopra specificati Una delle lastre conterr un sottile strato di film di polivinilbutirrale Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 20 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo ed
13. Rapporto A C lt 0 60 Contenuto minimo cemento gt 320 Classe di consistenza gt S4 Classe di esposizione XC2 Localizzazione strutture di fondazione travi rovesce plinti platee getti di completamento vespal e Calcestruzzo a prestazione Classe C25 30 Confezionato con cemento tipo 32 5 oppure 42 5 Dimensioni massime inerti lt 25 mm Rapporto A C lt 0 60 Contenuto minimo cemento 2 320 kg m Classe di consistenza gt 54 Classe di esposizione XCI Localizzazione strutture in elevazione pilastri solette strutture sottili fuori terra 4 3 STUDI PRELIMINARI DI PREQUALIFICA DEL CALCESTRUZZO Nel caso di produzione di miscele di nuova produzione in impianto certificato prima dell inizio dei getti l Appaltatore dovr sottoporre al Committente gli studi di prequalifica degli impasti e dei relativi costituenti per tutti i tipi e le classi di calcestruzzo previste negli elaborati progettuali e nella presente specifica La documentazione dovr attestare la conformit del calcestruzzo e dei singoli costituenti alle prescrizioni e norme riportate nel presente Capitolato Speciale 4 Appalto In particolare nella relazione di qualifica dovr essere fatto esplicito riferimento a e materiali che si intendono utilizzare indicandone tipo provenienza e caratteristiche e studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo e tipo classe e dosaggio di cemento e rapporto acqua cemento e classe di esposi
14. a c in esecuzione da esterno a parete installato in custodia di protezione con grado di protezione pari a IP55 Costituito dal seguente materiale tubo serie pesante rigido in PVC colore grigio sopporti IP55 scatole portafrutti Idrobox IP55 apparecchiature modulari a compatibilit multipla scatole di derivazione in materiale isolante a pareti lisce IP56 coperchio con viti collocate nei punti indicati negli elaborati tecnici e comunque ove convergono pi tubi distinti Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 36 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa conduttori di tipo flessibile non propaganti l incendio NO7V K di sezione minima pari a 1 5 mm se non diversamente specificato con colorazione conforme alle norme CEI morsetti di giunzione a mantello di sezione adeguata puntalini di collegamento tutto quanto necessario per una corretta installazione Tipo BTicino serie MATIX o similare e Fornitura e posa di n 1 punto comando e segnalazione allarme bagno realizzato con pulsante a tirante 1P 10A 250V a c segnalazione ottica pulsante annullo chiamata nel locale da bagno segnalazione ottica acustica fuori dal locale WC Realizzato in esecuzione ad incasso su muratura completo di placche in tecnopolimero antibatterica di colore bianco con fissaggio a scatto Costituito dal seguente materiale tubo serie pesante corru
15. calcestruzzi rinfianchi chiusino tubazioni di collegamento allacciamenti ecc in modo da dare le opere finite a regola d arte in conformit alla normativa vigente Capitolato Speciale Appalto Parte Parte Tecnica 29 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa 19 2 FOSSA E SETTICHE L Appaltatore deve mettere in opera una pi vasche settiche per raccogliere tutte le acque nere provenienti dall edificio incluse quelle provenienti dal disoleatore separatore di oli e grassi Queste vasche settiche dovranno ottemperare alla normativa vigente Queste vasche saranno collegate al collettore fognario limitrofo di recapito finale indicato nei disegni del progetto definitivo Queste vasche devono essere dimensionate dall Appaltatore nel suo progetto esecutivo degli impianti in funzione del numero di addetti della mensa devono essere posizionate interrate con chiusini carrabili sommitali nel piazzale adiacente alla mensa in modo che siano di facile accesso per le periodiche operazioni di svuotamento Queste vasche hanno lo scopo di trattenere i corpi solidi e devono essere proporzionate in modo tale da garantire il giusto tempo di ritenzione e da impedire che fenomeni di turbolenza causati dal carico idrico possano diminuire l efficienza di sedimentazione Il comparto di digestione delle vasche deve essere dimensionato affinch avvenga la stabilizzazione biologica delle sostanze organiche sed
16. dell INAIL delle ASL V V F degli Enti Previdenziali delle autorit militari e o di altri Enti preposti In particolare Appaltatore osserver e far osservare le norme vigenti relative all igiene del lavoro alla prevenzione degli infortuni e alla tutela ambientale L Appaltatore dovr disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni di legge e contrattuali Inoltre dovr essere debitamente autorizzato sia dai propri organi societari sia ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti ad assumersi e dare esecuzione agli impegni contrattuali Tutte le eventuali modificazioni del Contratto dovranno essere fatte per iscritto e concordate fra le Parti 6 LINGUA La lingua utilizzata in tutti 1 rapporti contrattuali l Italiano Pertanto tutta la documentazione fornita dall Appaltatore ivi compresa la corrispondenza dovr essere in lingua italiana Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 2 di 21 7 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa OBBLIGHI E RESPONSABILIT DELL APPALTATORE L Appaltatore sar l unico responsabile dell Appalto e dovr provvedere a sua cura e spese quanto necessario affinch i lavori risultino completi in conformit ai documenti contrattuali L Appaltatore si impegna si assume le responsabilit a propria cura e spese titolo indicativo e non esaustivo relativamente a a b d e
17. elenco del personale che operer in cantiere e copia originale del Documento Unico di Regolarit Contributiva INAIL e INPS DURC con data non anteriore ai tre mesi rispetto all inizio dei lavori del Libro Unico del Lavoro elenchi scritti degli automezzi di cui si richiede l accesso al Cantiere accompagnato da fotocopia dell RC auto di attrezzature mezzi d opera e relative assicurazioni schede di sicurezza di eventuali prodotti chimici utilizzati autocertificazione redatta dal Datore di lavoro della ditta Appaltatrice della rispondenza normativa delle attrezzature utilizzate attestazioni di frequenza ovvero autocertificazione della medesima redatta dal Datore di lavoro della ditta Appaltatrice relativa ai corsi di formazione addestramento del personale attestazione della consegna al personale impegnato dei DPI previsti dal Piano Operativo di Sicurezza per le lavorazioni da effettuare e per i rischi ambientali presenti nei luoghi di lavoro In difetto IREN Energia non consentir l inizio delle attivit oggetto dell Appalto Per consentire l ingresso al Sito l Appaltatore dovr comunicare con almeno 5 cinque Giorni di anticipo l elenco del personale e dei mezzi per permettere ad IREN Energia di predisporre le autorizzazioni Tutto il personale dovr essere dotato di un badge che dovr essere utilizzato in ingresso e uscita dal Sito Nel corso dell esecuzione del Contratto il Gr
18. 13 20 35 20 22 II 20 37 2 muniti del marchio italiano di qualit I M Q posati in opera entro canalizzazioni predisposte completi di capicorda terminazioni siglature e morsettiere di collegamento a marchio I M Q nei punti di derivazione in cassette e o pozzetti e quanto altro necessario a garantire un installazione a regola d arte Tipo PIRELLI 3G1 5 mm o similare m 90 0 e Fornitura e posa di cavo multipolare tipo FG7OR 0 6 1kV composto da conduttori di rame isolati in gomma e con guaina in PVC speciale di qualit RZ colore grigio flessibili non propaganti la fiamma e non propagante l incendio conformi alle norme CEI 20 13 20 35 20 22 II 20 37 2 muniti del marchio italiano di qualit I M Q posati in opera entro canalizzazioni predisposte completi di capicorda terminazioni siglature e morsettiere di collegamento a marchio I M Q nei punti di derivazione in cassette e o pozzetti e quanto altro necessario a garantire un installazione a regola d arte Tipo PIRELLI 3G2 5 mm o similare m 200 0 e Fornitura e posa di cavo multipolare FG7OR 0 6 1kV composto da conduttori di rame isolati in gomma e con guaina in PVC speciale di qualit RZ colore grigio flessibili non propaganti la fiamma e non propagante l incendio conformi alle norme CEI 20 13 20 35 20 22 II 20 37 2 muniti del marchio italiano di qualit I M Q posati in opera entro Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 34 d
19. 3 5x4 5 mm La posa della rete d armatura tipo ROFIX 50 dovr essere effettuata nello strato di rasatura prevedendo la sovrapposizione per almeno 10 cm e di 15 cm in prossimit degli spigoli i quali saranno protetti con relativi paraspigoli in PVC con rete premontata La rasatura con tipo ROFIX UNISTAR LIGHT deve essere di spessore 3 mm sufficiente ad affogare la rete d armatura tipo ROFIX 50 Lo strato di finitura sar costituito da uno strato di rivestimento in pasta tipo ROFIX RIVESTIMENTO ACRILICO con granulometria da 0 7 3 mm oppure tipo ROFIX RIVESTIMENTO AI SILICATI con granulometria da 0 7 3 mm e permeabilit al vapore 40 oppure ROFIX RIVESTIMENTO AI SILOSSANI con granulometria da 0 7 3 mm e permeabilit al vapore u 60 oppure tipo ROFIX RIVESTIMENTO 5151 con granulometria da 0 7 3 mm e permeabilit al vapore u 60 Il tutto viene realizzato in funzione dello spessore Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 18 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa finito granulometria prescelta previa eventuale stesura di una mano di primer fissativa tipo ROFIX PRIMER UNI In alternativa al rivestimento in pasta si pu prevedere un rivestimento minerale in polvere tipo ROFIX 715 a base di calce e sabbie di marmo con granulometria da 0 7 3 mm e permeabilit al vapore 11 13 da tinteggiare con tipo ROFIX PITTURA AI SILOSSANI oppure in alternativa tipo ROFIX 78
20. 30 N mm lt Rex lt 40 N mm Rn gt 1 20 Rek per Ra gt 40 N mm Rm 1 15 Ra con valore minimo di ogni singolo prelievo 2 1 2 il valore dell abbassamento al cono sia conforme alla classe di consistenza dichiarata e si mantenga entro i limiti della stessa con la tolleranza di 20 mm su detti limiti almeno 45 minuti per temperatura ambiente fino 20 almeno 30 minuti per temperatura ambiente oltre 20 3 rapporto acqua cemento determinato secondo le modalit previste nella norma UNI 6393 non si discosti di 0 04 da quello dichiarato nella prequalifica 4 Il valore della massa volumica del calcestruzzo fresco sia superiore al 97 del teorico La qualifica delle miscele potr essere ripetuta con le medesime modalit ogni qualvolta verranno a modificarsi sensibilmente le caratteristiche fisico chimiche dei costituenti del calcestruzzo o le modalit di confezionamento 4 5 CONTROLLI IN CORSO D OPERA I controlli in corso d opera dovranno soddisfare tutti 1 requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di cui all art 11 2 del D M 14 01 2008 s m i Se la resistenza caratteristica del calcestruzzo non risulter conforme a quanto previsto nei calcoli statici nei disegni e nelle presenti prescrizioni dovranno essere eseguiti prove e controlli integrativi mediante prove di estrazione o prelievo di carote e o metodi non distruttivi quali ultrasuoni misure di resistivit ecc a
21. Dovr essere redatto dall Appaltatore e trasmesso ad IREN Energia entro 10 dieci Giorni Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 9 di 21 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa dall inizio del mese successivo un Report mensile di avanzamento dell Appalto nel quale dovranno essere almeno indicati situazione generale avanzamento del Programma Cronologico principali attivit svolte nel periodo ordini emessi e subappalti autorizzati elenco documentazione emessa ricevuta e corrispondenza intercorsa tra IREN Energia e Appaltatore report fotografico dell avanzamento dei lavori 9 3 Sospensione dei lavori Per nessuna ragione neppure in caso di contestazioni o di pendenza di giudizio Appaltatore potr sospendere di sua iniziativa 1 lavori oggetto dell Appalto La sospensione non autorizzata dei lavori per un periodo superiore a 30 trenta Giorni costituisce motivo di risoluzione del Contratto La sospensione non autorizzata che superi 10 dieci Giorni dar luogo all immediata applicazione di una penale di 5 000 00 cinquemila 00 Euro per ogni Giorno successivo al decimo Qualora Appaltatore nonostante la sospensione dei lavori riuscisse a rispettare la scadenza contrattuale prevista dal Programma Cronologico per la data di Ultimazione dei lavori le penali eventualmente applicate saranno interamente restituite La penale sar applicata da IREN Energia mediante let
22. EN 12086 8 5 ISOLAMENTO TERMICO NEL CONTROSOFFITTO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SP 80 mm Isolamento termico nel controsoffitto con pannelli in polistirene espanso EPS F15 conforme alla Norma UNI EN 13163 con marchio CE della dimensione di 1000x500 mm per uno spessore complessivo di 80 mm aventi le seguenti caratteristiche e Conduttivit termica 0 031 W mK secondo UNI EN 12667 e Reazione al fuoco Euroclasse E secondo UNI EN 13501 1 Resistenza a compressione 100 kPa secondo UNI EN 826 e Resistenza alla diffusione del vapore 40 70 secondo UNI EN 12086 I pannelli saranno posati in modo da evitare discontinuit e saranno appoggiati all estradosso del controsoffitto sulle strutture di supporto dello stesso che saranno adeguatamente predisposte per sostenere tutti 1 carichi presenti 8 6 SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DA POSARE A COLLA Il sottofondo per pavimenti da posare a colla sar costituito dalla seguente stratigrafia materiali e spessori e foglio in PVC di adeguato sviluppo e consistenza per protezione lastre in gesso delle pareti durante la realizzazione dei massetti Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 19 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa e caldana di sabbia e cemento eseguita con impasto a q 3 00 di cemento R325 per mc di impasto con strato superiore arricchito a q li 4 00 di cemento tirato a piano perfetto o anche secondo pe
23. IREN Energia In caso di divergenza fra due o pi norme tecniche dovr essere applicata quella pi restrittiva e garante dei limiti progettuali imposti e che assicuri una maggior sicurezza per il personale addetto e tutela per l ambiente 10 2 Unit di misura L Appaltatore dovr utilizzare il Sistema Internazionale 5 1 Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 10 di 21 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa 10 3 Piano di Controllo Qualit L Appaltatore entro 30 trenta Giorni dall Inizio del Programma Cronologico dovr presentare ad IREN Energia il Piano di Controllo Qualit Dovr altres presentare ad IREN Energia i Piani Controllo Qualit dei materiali e delle lavorazioni almeno con 30 trenta Giorni di anticipo rispetto alla loro utilizzo e o effettuazione in Sito IREN Energia si riserva di richiedere integrazioni e modifiche ai controlli previsti ed alle visite ispettive previste che Appaltatore dovr recepire ed utilizzare per emettere i Piani di Controllo Qualit definitivi 10 4 Piano Operativo di Sicurezza L Appaltatore almeno 30 trenta Giorni prima dell inizio delle attivit in Sito dovr consegnare ad IREN Energia il Piano Operativo di Sicurezza che dovr contenere anche il Progetto delle demolizioni 10 5 Controlli del personale dell A ppaltatore Prima dell inizio dei lavori Appaltatore dovr fornire ad IREN Energia l
24. L acqua d impasto di provenienza nota dovr avere caratteristiche costanti nel tempo conformi a quelle della norma UNI EN 1008 che s intende qui integralmente riportata AGGREGATI Gli aggregati impiegati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno avere caratteristiche conformi a quelle previste nella parte la della norma UNI 8520 Le caratteristiche dovranno essere verificate in fase di qualifica delle miscele In caso di fornitura di aggregati da parte d azienda dotata di Sistema Qualit certificato secondo norme UNI EN ISO 9000 saranno ritenuti validi 1 risultati delle prove effettuate dall Azienda ADDITIVI Gli additivi dovranno essere conformi a quanto prescritto nella norma UNI EN 934 2 Per tutte le strutture e 1 massetti controterra dovr essere utilizzato un sistema ecologico d impermeabilizzazione di strutture in cls con protezione chimica delle armature mediante aggiunta al mix del calcestruzzo al momento della sua miscelazione di una polvere tipo PENETRON ADMIX composta da cemento Portland quarzo sabbia di speciale gradazione e molteplici composti chimici attivanti che reagendo con l umidit del cls fresco e i sottoprodotti dell idratazione causano una reazione catalitica che genera una rete di cristalli nei pori e nei capillari del calcestruzzo rendendolo permanentemente sigillato contro la penetrazione di acqua e contaminanti chimici provenienti da qualsiasi direzione L additivo deve essere aggi
25. Le battute saranno sigillate con guarnizioni in gomma Tutte le tipologie di serramenti dovranno essere certificati presso laboratori di prova riconosciuti per l attestazione delle prestazioni richieste 11 IN CARPENTERIA METALLICA Ove non diversamente disposto tutte le strutture metalliche dovranno essere fornite zincate a caldo Lo strato di zinco dovr presentarsi uniforme ed esente da incrinature scaglie scorie ed analoghi difetti e dovr aderire tenacemente alla superficie del metallo base Non saranno ammesse lavorazioni in cantiere che compromettano la zincatura Le tipologie e le dimensioni dei profili principali secondari dei collegamenti dei fissaggi sono riportati negli elaborati strutturali del progetto definitivo allegato 11 1 MATERIALI I materiali da impiegare dovranno essere e Acciaio S 355 JR UNI EN 10025 per elementi principali e Bulloni Tipo zincato a caldo classe minima 10 9 UNI 3740 Lamiere larghi piatti in acciaio laminato a caldo S 275 per strutture saldate secondo D M 14 01 2008 e Dimensioni tolleranze e prove secondo relative norme UNI e Elettrodi per saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti secondo UNI 2560 10 e Saldature testa a testa giunti a croce T completa penetrazione 1 classe Bulloni dadi e rosette per giunzioni ad attrito dovranno portare impresso il marchio di fabbrica e la classificazione secondo UNI 3740 Tutto il materiale usato per la
26. Tesoro al Bilancio e della Programmazione Economica rilasciata a favore di IREN Energia con scadenza 40 quaranta Giorni dopo il termine del periodo di garanzia La fideiussione dovr essere irrevocabile contenere la clausola di riscossione a prima richiesta e la rinuncia del fideiussore a far valere le eccezioni di cui all art 1957 del Codice Civile e la rinuncia ad eccepire l invalidit dell obbligazione principale ai sensi dell art 1939 del Codice Civile La fideiussione ove non escussa in tutto o in parte sar svincolata non oltre 50 cinquanta Giorni dalla data di scadenza del periodo di garanzia I pagamenti relativi alle rate di cui sopra saranno effettuati a 120 centoventi Giorni fine mese data ricevimento fattura la cui emissione dovr essere preventivamente autorizzata per iscritto da IREN Energia Per ogni pagamento IREN Energia verificher la Regolarit Contributiva tramite richiesta del DURC dell Appaltatore dei Subappaltatori Appaltatore e ogni singolo Subappaltatore dovranno far precedere l emissione di ogni fattura con l invio della seguente documentazione asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato sensi dell art 35 comma 1 del D Lgs 9 luglio 1997 n 241 e dell art 3 comma 3 lettera del regolamento di cui al D P R 22 luglio 1998 n 322 che l Appaltatore e subappaltatore hanno versato all Erario le rit
27. antibagno spogliatoio e carta igienica posta in contenitore protettivo e scarico WC a fotocellula e distributore di sapone liquido asciugamani da cestinare e contenitore rifiuti con coperchio apribile a pedale Nel locale spogliatoio sono previsti armadietti aerati a doppio comparto per ogni lavoratore e lavabi con distributore automatico di sapone e sistema di asciugatura monouso 19 DISOLEATORE IN FOSSA SETTICA 19 1 SEPATAORE DI OLI E GRASSI DISOLEATORE L Appaltatore deve mettere in opera interrato lungo la linea di scarico delle acque della cucina della mensa un separatore di oli e grassi animali di forma circolare a pi vasche per separare oli e grassi animali dalle acque scaricate prima dell immissione nella rete fognaria Questo separatore di oli e grassi dovr ottemperare alla normativa vigente Questo separatore di oli e grassi deve essere dimensionato dall Appaltatore nel suo progetto esecutivo degli impianti in funzione del numero di addetti della mensa deve essere posizionato interrato con chiusino carrabile sommitale nel piazzale adiacente alla mensa in modo che sia di facile accesso per le periodiche operazioni di svuotamento Le acque in uscita da questo disoleatore devono scaricare insieme alle altre acque nere dell edificio nella fossa settica appositamente predisposta Oltre alla fornitura e all installazione l Appaltatore deve provvedere all esecuzione di tutte le opere civili scavi
28. applicate in fabbrica a mezzo di presse I getti che dovranno essere in vista dovranno presentare una superficie uniforme esente da nidi d ape colature di biacca ecc e casseforme in pannelli di legno compensato per elevazioni getti in vista per setti e solette I getti dovranno presentare una superficie uniforme esente da nidi d ape colature di biacca PROGETTO E COSTRUZIONE Le casseforme dovranno essere in pannelli dimensionate e montate in opera in modo da sopportare la combinazione pi sfavorevole di e Peso totale di casseforme armatura e calcestruzzo e Carichi di lavoro compresi gli effetti dinamici della posa e della compattazione del calcestruzzo e del traffico di personale e mezzi d opera e Carichi di vento e neve Le casseforme degli elementi inflessi saranno montate in opera con le controfrecce precisate dal Progettista In fase di montaggio delle casseforme si dovranno inserire gli inserti previsti in progetto o prevedere cassette per riceverli Particolare cura dovr porsi in fase di montaggio affinch 1 giunti di montaggio fra le casseforme siano perfettamente aderenti e tali pertanto da evitare perdita di boiacca Nel caso di casseratura a perdere inglobata nell opera si dovr verificare la sua funzionalit se elemento portante e che non sia dannosa per l estetica o la durabilit se elemento accessorio PULIZIA TRATTAMENTO DISARMANTI I casseri dovranno essere puliti e pr
29. bordatura continua sui fianchi In centro ad ogni estremit delle basi un area anulare a rilievo e appositamente forata per garantire la connessione elettrica Il collegamento tra gli elementi avviene mediante l utilizzo di appositi giunti lineari Grado di protezione fornito ai cavi pari ad IP40 con coperchio Conforme alle norme CEI 23 31 Completo di accessori di installazione mensole staffe supporti di sospensione accessori per il cambio di direzione e o di piano incroci ecc SATI 55 dimensione 200x75 mm IP40 o similare m 60 0 Fornitura e posa di cavo multipolare FG7OR 0 6 1kV composto da conduttori di rame isolati in gomma e con guaina in PVC speciale di qualit RZ colore grigio flessibili non propaganti la fiamma e non propagante l incendio conformi alle norme CEI 20 13 20 35 20 22 IL 20 37 2 muniti del marchio italiano di qualit I M Q posati in opera entro canalizzazioni predisposte completi di capicorda terminazioni siglature e morsettiere di collegamento a marchio I M Q nei punti di derivazione in cassette e o pozzetti e quanto altro necessario a garantire un installazione a regola d arte Tipo PIRELLI 2x1 5 mm o similare m 40 0 Fornitura e posa di cavo multipolare FG7OR 0 6 1kV composto da conduttori di rame isolati in gomma e con guaina in PVC speciale di qualit RZ colore grigio flessibili non propaganti la fiamma e non propagante l incendio conformi alle norme CEI 20
30. che identifichi la ricetta utilizzata per il confezionamento e la classe e ove specificato nell ordine di fornitura il contenuto di cemento e il rapporto a c teorico e la dimensione massima dell aggregato e laclasse di consistenza e i metri cubi nominali trasportati Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 8 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa e latipologiae l identificazione degli eventuali additivi utilizzati L Appaltatore dovr tenere idonea documentazione in base alla quale sia possibile individuare la struttura cui ciascun carico stato destinato La consistenza dell impasto dovr essere controllata contestualmente a ogni prelievo di materiale per le prove di resistenza di massa volumica e del rapporto a c Tutte le prove dovranno essere eseguite sullo stesso materiale di prelievo Nel caso di calcestruzzo pompato la consistenza dovr essere misurata prima dell immissione del materiale nella pompa OPERAZIONI DI GETTO L Appaltatore dovr comunicare con anticipo il programma dei getti indicando e Ja data di getto e il luogo di getto e la struttura interessata dal getto e la classe di resistenza e la classe di consistenza del calcestruzzo I getti potranno avere inizio solo dopo che sar stato verificato e la preparazione e rettifica dei piani di posa e la pulizia delle casseforme e la posizione e corrispondenza al progetto
31. colore bianco o argento metallizzato da concordare con la D L e vetro di protezione Cablaggio con reattore elettronico completo di tubi fluorescenti 18W e qualsiasi accessorio per una corretta installazione Fornitura e posa in opera di n 26 apparecchi autoalimentati in emergenza di tipo non permanente SE Conforme alla CEI EN 60598 2 22 certificazione IMQ ENEC Grado di protezione IP65 classe d isolamento II installabile anche su superficie infiammabile temperatura di funzionamento 0 40 C filo incandescente 850 C IEC 60695 2 10 Custodia in policarbonato autoestinguente 94V 2 UL 94 schermo verde sorgente luminosa a tubo fluorescente alimentazione 230 V 50 Hz Autonomia 3 h ricarica completa in 24 h autonomia 2 h ricarica completa in 12 h Sorgente luminosa tubo fluorescente attacco GS Completa di batterie al NiCd 4 8 V 4Ah Posa in esecuzione da esterno o da incasso con apposita scatola Tipo OVA serie Exiway One Standard IP65 11W SE 11 150 3NC o similare e Fornitura e posa in opera di n 2 apparecchi autoalimentati in emergenza di tipo non permanente SE Conforme alla CEI EN 60598 2 22 certificazione IMQ ENEC Grado di protezione IP65 classe d isolamento II installabile anche su superficie infiammabile temperatura di funzionamento 0 40 C filo incandescente 850 C IEC 60695 2 10 Custodia in policarbonato autoestinguente 94V 2 UL 94 schermo verde sorgente luminosa a tubo fluorescente alimenta
32. corrispondenza delle aperture nell edificio i pannelli vanno ritagliati a misura Le irregolarit della superficie vanno livellate con una pialla o una levigatrice I raccordi ad elementi costruttivi con coefficienti di dilatazione diversi vanno realizzati con idonei profili di raccordo ovvero con nastri di guarnizione giunti in modo da garantire un impermeabilizzazione a tenuta di pioggia battente del materiale isolante In corrispondenza degli angoli dell edificio i pannelli di spessore superiore a 20 cm vanno montati di testa con un collante di montaggio ad es R FIX Adesivo impermeabilizzante MS Polymer Eventuali buchi o giunti aperti tra 1 pannelli vanno riempiti con strisce di materiale isolante I giunti di dilatazione esistenti nella struttura dell edificio devono essere ripresi nel sistema di isolamento termico con appositi profili per giunti di dilatazione Solo dopo avere atteso un sufficiente tempo per l essiccamento circa 36 ore si pu iniziare a sottoporre la facciata a sollecitazioni meccaniche lavori di levigatura o tassellatura I pannelli isolanti in polistirene saranno rivestiti in opera con uno strato sottile di malta adesiva rasante a base di calce cemento bianco tipo ROFIX UNISTAR LIGHT dello spessore di circa 5 mm Resistenza all impatto Cat I ETAG 004 in cui sar annegata una rete in fibra di vetro tipo ROFIX 50 aventi le seguenti caratteristiche e Massaareica 150 gr m e Dimensioni della maglia
33. costruzione dovr possedere la caratteristica di prodotto qualificato dal quale risulti in modo inequivocabile il riferimento a mezzo marcatura in cifre o in lettere dell azienda produttrice dello stabilimento di produzione del tipo di acciaio e del grado qualitativo 11 2 LAVORAZIONI GENERALIT Capitolato Speciale Appalto Parte Parte Tecnica 22 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite in conformit con quanto disposto dal D M 14 01 2008 e dal previgente CNR 10011 88 Non saranno ammessi fori e tagli con mezzi termici Dovranno essere asportate tutte le sbavature e gli spigoli taglienti mediante molatura SALDATURE Per le saldature con elettrodi rivestiti dovranno essere impiegati saldatori qualificati Le saldature finite dovranno risultare di sezione costante continue esenti da fessurazioni solchi ai bordi del cordone inclusioni di particelle eterogenee soffiature per bolle gas incollature per sovrapposizioni fredde frastagliature sfioriture punture di spillo tracce di ossidazione ed altri irregolarit e difetti I bordi dei profilati a contatto non dovranno risultare a saldatura ultimata frastagliati o bruciati per eccesso di corrente Per saldature a pi passate si dovr aver cura tra una passata e l altra di asportare totalmente le scorie a mezzo di picchettatura e brossatura con spazzola metallica BULLONATURE
34. del pannello prevista lana di roccia con fibre disposte ortogonalmente alla lamiera Dovr garantire potere fonoisolante certificato gt 35 dB I supporti metallici esterni saranno ricavati per profilatura a freddo da nastri in coils che potranno essere realizzati di materiali diversi acciaio al carbonio rivestito da uno strato di zinco a caldo denominazione S 250GD conforme alla norma UNI EN 10346 aventi caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle previste dal D M del 14 01 2008 e tolleranze secondo la norma UNI EN 10143 alluminio conforme alla norma UNI EN 1396 con carico di rottura minimo 150 MPa rame conforme alla norma UNI EN 1172 acciaio inossidabile conforme alla norma EN 10088 1 COR TEN La finitura dei supporti in acciaio e alluminio costituita da un rivestimento organico mediante ciclo di preverniciatura a caldo standard in poliestere secondo norme EN 10169 1 e ENV 10169 2 ecc I colori e le finiture saranno concordati con il Committente La lamiera dovr avere caratteristiche meccaniche tali da supportare un sovraccarico accidentale non inferiore a 200 0 daN mq con interasse della struttura secondaria di supporto pari a 2500 0 mm 11 8 CONTROSOFFITTO Per il controsoffitto saranno predisposti pannelli rigidi autoportanti in lana di roccia con faccia a vista rivestita di vernice bianca rasata e la controfaccia rivestita da un velo di vetro naturale I bordi laterali saranno verniciati cos da evitare qualsiasi spolverio
35. della data di Ultimazione dei lavori l Appaltatore sar tenuto pagare le seguenti penali 0 3 dell Importo Contrattuale per ogni giorno di ritardo per i primi 30 trenta Giorni 0 6 dell Importo Contrattuale per ogni giorno di ritardo successivo ai primi 30 trenta Giorni 18 2 Penali per ritardo consegna documentazione L Appaltatore sar tenuto a pagare una penale di 1 000 00 mille 00 Euro per ogni Giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo completo di cui al punto 1 dell art 9 18 3 Penali massime L ammontare massimo delle penali dovute dall Appaltatore ad IREN Energia ivi compresa quella per la non autorizzata sospensione dei lavori e la consegna della documentazione non potr complessivamente superare il 15 dell Importo contrattuale 18 4 Applicazione delle penali Le penali saranno applicate da IREN Energia mediante lettera raccomandata A R L importo delle penali sar compensato in primo luogo con quello dei pagamenti ancora dovuti all Appaltatore alla data di applicazione delle penali e qualora la compensazione non fosse possibile IREN Energia provveder ad escutere le fideiussioni relative In ogni caso l Appaltatore provveder al pagamento delle penali entro 20 venti Giorni dalla richiesta 19 FIDEIUSSIONE L Appaltatore contestualmente alla firma del Contratto consegner ad IREN Energia una fideiussione bancaria od assicurativa o rilasciata dagli inter
36. delle armature e dei copriferri e la posizione degli inserti Nel caso di getti contro terra si dovr controllare con particolare cura che siano stati eseguiti in conformit alle disposizioni di progetto e pulizia del sottofondo la posizione di eventuali drenaggi e Ja stesa di materiale isolante o di collegamento La geometria delle casseforme dovr risultare conforme ai particolari costruttivi di progetto e alle eventuali prescrizioni aggiuntive In nessun caso si dovranno verificare cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento in tale ultimo caso Appaltatore dovr provvedere al loro immediato ripristino Prima del getto tutte le superfici di contenimento del calcestruzzo dovranno essere pulite e trattate con prodotti disarmanti le cui schede tecniche dovranno essere preventivamente consegnate al Committente Se porose le superfici dovranno essere mantenute umide per almeno due ore prima dell inizio dei getti I ristagni d acqua dovranno essere allontanati dal fondo sempre vietata l aggiunta d acqua al calcestruzzo al momento del getto Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme dovr avvenire con tutti gli accorgimenti atti a evitarne la segregazione ammesso l uso di scivoli soltanto se risulter garantita l omogeneit dell impasto in opera Potranno essere utilizzate benne a scarico di fondo e di nastri trasportatori solo per distanze di scarico non raggiungibili c
37. di IREN Energia in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro L attivit verr svolta in regime di titolo IV Cantieri temporanei e mobili come previsto nel D lgs 81 08 L Appaltatore dovr quindi ottemperare a tutti gli obblighi legislativi previsti dalla normativa sopra richiamata e partecipare ad ogni incontro che il CSE potr richiedere nell espletamento della sue attivit L Appaltatore dovr effettuare un adeguata formazione ed informazione dei propri dipendenti con particolare riferimento alla sicurezza e alle condizioni generali che regolano il presente Appalto ogni operatore dovr essere informato sulle procedure operative da eseguire durante la realizzazione delle opere Ogni operazione che possa comportare rischi per terzi o richieda la messa fuori servizio di una parte di impianto dovr essere preventivamente comunicata ad IREN Energia Tutti i rischi sino alla completa realizzazione delle opere saranno a carico dell Appaltatore quali a titolo indicativo e non esaustivo danni su apparecchiature in servizio e tutti 1 danni diretti ed indiretti causati ad IREN Energia o a terzi durante lo svolgimento delle attivit Presso la Centrale attivo un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 2004 e di sicurezza secondo la BS OHSAS 18001 al quale l Appaltatore tenuto a conformarsi per quanto sia applicabile alle prestazioni oggetto dell Appalto Il sito inoltre r
38. di fibra anche durante il montaggio I pannelli tipo Altes avranno dimensioni 600 x 600 x 25 e dovranno garantire resistenza al fuoco della controsoffittatura in opera gt REI 120 I pannelli dovranno resistere all umidit e dovranno essere messi in opera perfettamente planari I supporti saranno costituiti da Struttura T15 o T24 fissati alle carpenterie metalliche delle strutture di sostegno e della copertura con idonei tasselli viti pendini e ganci a molla regolabili facilmente smontabile secondo i moduli 600 x 600 Tutti i pannelli saranno prodotti con fibre che sono esonerate dalla classifica cancerogena direttiva Europea 1272 2008 e s m 1 Il fornitore dovr fornire a IREN ENERGIA una scorta di elementi di pannelli e della struttura pari al 10 della superficie installata per eventuali future manutenzioni Capitolato Speciale Appalto Parte Parte Tecnica 25 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa 11 9 COPERTURA La copertura compresa la struttura portante e il controsoffitto dovr soddisfare anche i seguenti requisiti minimi e Resistenza al fuoco del controsoffitto REI gt 120 e Trasmittanza totale lt 0 262 W m K e Isolamento acustico gt 35 dB 12 MARCIAPIEDI L Edificio mensa dovr presentare un marciapiede perimetrale realizzato mediante la posa di elementi autobloccanti di calcestruzzo racchiusi da un cordolo prefabbricato anch esso in calcestruzzo Il marciapie
39. e realizzazione rete elettrica per colonnine di carico delle auto elettriche e realizzazione di impianto di riscaldamento raffrescamento in conformit alla normativa vigente e realizzazione di impianto di distribuzione acqua fredda e calda sanitaria con impianto solare Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 3 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa termico in conformit alla normativa vigente e spostamento boiler addolcitore attrezzature ed elettrodomestici dalla mensa esistente alla nuova mensa e loro installazione e fornitura e posa in opera di nuovi apparecchi sanitari per servizi bagni e spogliatoi Sono di seguito indicate le prescrizioni per le principali opere forniture civili ed impiantistiche previste nell Appalto che l Appaltatore dovr rispettare nella realizzazione delle opere 4 OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO 4 1 CONFEZIONE DEL CALCESTRUZZO ONERI E PRESCRIZIONI GENERALI AI fine di verificare la rispondenza delle caratteristiche del calcestruzzo a quelle di progetto prefissate l Appaltatore dovr eseguire o far eseguire tutte le prove e i controlli previsti dalle Normative vigenti e dalle presenti prescrizioni Le prove saranno normalmente eseguite in contraddittorio tra le Parti I controlli e le prescrizioni di cui ai successivi capitoli Studi preliminari di prequalifica e Qualifica delle miscele all impianto si dovranno integralm
40. e serramenti metallici alluminio o PVC preverniciati classe REI 120 coibentati completi di telai e controtelai I serramenti dovranno essere preverniciati con colore finale RAL concordato con IREN Energia e dovranno fornire una trasmittanza media U riferita all intero sistema telaio e vetro non superiore 0 8 W m2K pluviali e discese in PVC serie pesante incassati nella muratura perimetrale completi di raccordi e pezzi speciali con pozzetti di raccolta e relativi collegamenti alla rete interrata acque bianche pulite del Sito e pozzetti griglie di raccolta acque meteoriche di piazzale e relativi collegamenti alla rete di raccolta acque meteoriche di piazzale del Sito con tubazioni in PVC serie pesante marciapiedi perimetrali all esterno degli edifici di larghezza non inferiori a 1 50 realizzati con relativi cordoli in cls e blocchetti autobloccanti di cls rettangolari di colore grigio posati su sottofondo di calcestruzzo armato e successivo strato di sabbia e ripristini delle aree asfaltate e delle aree interessate dall esecuzione dei lavori e tettoie esterne di copertura dell area di ingresso e uscite di sicurezza di scarico alimenti e carico rifiuti costituita da profilati metallici lamiera grecata coibentata di copertura e realizzazione di impianto elettrico in conformit alla normativa vigente e realizzazione di impianto fotovoltaico potenza 12 KW in conformit alla normativa vigente
41. eee niozecnennececenece 5 7 3 Rappresentante dell Appaltatore in Sito 5 74 Rappresentante dell Appaltatore per la Sicurezza in 5 7 5 Direttore lavori opere strutturali zione ee ze nen ee seco nese aoso 5 7 6 Direzione Lavori A 5 775 Subappaltatori isso iatale irradia 6 CABAS TO 6 7 9 Prescrizioni particolari e mitigazione dell impatto del cantier ocmonmmmmmsssms 6 8 OBBLIGHI DI IREN zine nese rene noc conce ne nio nio nen zione neceeenece 9 9 PROGRAMMA CRONOLOGIC O occooccocconoonocnnnononncononnnnaccnncononnooncnncnnoncnnonn conoce se u neo nene nio reo 9 9 1 Rispetto del Programma Cronologico nssrerrrrrrere serene cere ree sione ze nese ee ereo neo nen neee 9 9 2 Report di avanzamento dei lavori srsrrrrrerreerizeszecee serene ee serene ce sio nen zeo nese eee ren acini nineceeenene 9 9 3 Sospensione dei lavori 10 10 NORME TECNICHE E CONTROLLI eoerrrrrrrererereeren eee reo ze ce eio ninni ninna veesii orood noc on none 10 10 1 Normetecniche acini 10 10 2 Unita di MISULA
42. giunzione a mantello di sezione adeguata puntalini di collegamento e tutto quanto necessario per una corretta installazione Tipo BTicino serie MATIX o similare Fornitura e posa di n 1 punto postazione lavoro realizzata in esecuzione ad incasso su muratura costituito dal seguente materiale tubo in PVC corrugato serie pesante di colore nero diametro esterno 25 mm energia tubo in PVC corrugato serie pesante di colore azzurro diametro esterno 25 mm dati gt scatola portafrutto da incasso 4 moduli energia Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 37 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa scatola portafrutto da incasso 3 moduli dati gt conduttori unipolari tipo NO7V K 3x 1x4 mm energia categoria 6 F UTP 100 ohm 4 coppie intrecciate con schermo generale guaina LSZH supporto in tecnopolimero da 4 moduli supporto in tecnopolimero da 3 moduli gt apparecchiatura n 2 presa energia Unel 2P T In 10 16A apparecchiature n 2 presa dati RJ45 categoria 6 placca tipo standard in tecnopolimero 4 moduli placca tipo standard in tecnopolimero 3 moduli accessori vari a completamento atti alla realizzazione di un installazione a regola d arte in conformit alle normative vigenti laddove esista verr impiegato materiale munito del marchio italiano di qualit IMQ Tipo BTicino serie MATIX o similar
43. mensa cucina ed una utenza per ufficio I cavi che devono essere utilizzati saranno del tipo 2 2 2 X 0 6 per interno per la distribuzione interna all edificio mensa prevedere una coppia di riserva e al0cp 10X 2 X 0 6 per esterno per l allacciamento al permutatore esistente in portineria prevedere alcune coppie di riserva L attestazione del cavo dal lato del nuovo edificio dovr avvenire in apposita cassetta di centralizzazione dotata di striscia a perforazione d isolante di marca Krone Tutte le scatole e le condutture per l impianto telefonico saranno separate da quelle degli altri impianti come previsto dalla normativa vigente e saranno di tipologia analoga a quelle installate per l impianto elettrico 22 IMPIANTO RETE DATI L impianto la cui progettazione esecutiva e la realizzazione a carico dell Appaltatore consiste nella predisposizione delle tubazioni e o canalizzazioni dal punto di allacciamento armadio di rete all interno della portineria di centrale alla mensa e all interno della mensa nella realizzazione di nuove vie cavi nel caso in cui quelle previste per l impianto elettrico non permettano il passaggio dei cavi da stendere o per esigenze progettuali A questo va aggiunta la fornitura e posa in opera di e dorsali in fibra ottica del monomodale 12 fibre e il loro cablaggio e armadio di rete e di cavi in in coppia che devono essere conformi alle no
44. parzialmente soggette a prove di tipo ANS o CEI EN 60439 2 CEI 17 13 2 Prescrizioni particolari per i condotti sbarre o CEI EN 60439 3 CEI 17 13 3 Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso Quadri di distribuzione ASD e CEI EN 60445 CEI 16 2 Principi base e di sicurezza per l interfaccia uomo macchina marcatura e identificazione Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremit dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico e CEIEN 60529 CEI 70 1 Gradi di protezione degli involucri codice IP e CEI 20 19 Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore 450 750 e CEI 20 20 Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore 450 750V e Guida CEI 0 2 I edizione Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici e Legge n 186 del 01 03 1968 Disposizioni concernenti la produzione dei materiali apparecchiature macchinari installazioni e impianti elettrici ed elettronici Legge n 791 del 18 10 1977 Attuazione della direttiva delle Comunit Europee 72 23 CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione OPERECIVILI La configurazione dell Edificio Me
45. redigere il Piano Operativo di Sicurezza applicare e far applicare il Piano Operativo di Sicurezza Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 3 di 21 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa r installare e provvedere alla manutenzione di locali di cantiere compresi servizi igienici docce telefoni fax mensa uffici ecc per il proprio personale e per quello dei suoi Subappaltatori s attrezzare un area per lo stazionamento durante le ore di inattivit di tutti 1 mezzi d opera e meccanici adeguatamente impermeabilizzata e idonea a raccogliere gli sversamenti di oli e carburanti t l eventuale verificarsi di danni perdite furti o rapine anche durante il trasporto non sollever l Appaltatore da alcuno dei suoi obblighi l Appaltatore in qualsiasi caso sar l unico responsabile di inesattezze errori e o omissioni contenute nei suoi piani progetti e documenti v l Appaltatore sar l unico responsabile dei danni che dovesse arrecare ad IREN Energia o a Terzi siano essi privati o Enti pubblici nell esecuzione delle attivit oggetto d Appalto In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di Terzi l Appaltatore si impegna a contattare il danneggiato entro e non oltre 15 giorni dai ricevimento della citata richiesta per concordare il risarcimento dei danni subiti Inoltre l Appaltatore sar tenuto a comunicare ad IREN Energia lo stato della pratica di risarciment
46. rinuncia del fideiussore a far valere le eccezioni di cui all art 1957 del Codice Civile e la rinuncia ad eccepire l invalidit dell obbligazione principale ai sensi dell art 1939 del Codice Civile La fideiussione ove non escussa in tutto o in parte sar svincolata non oltre 50 cinquanta Giorni dalla data di Ultimazione lavori In caso di risoluzione del Contratto l importo ricevuto a titolo di anticipazione dovr essere interamente restituito dall Appaltatore entro 10 dieci Giorni Il pagamento dell anticipazione sar effettuato a 120 centoventi Giorni fine mese data ricevimento fattura L anticipazione fatta sar gradualmente recuperata con trattenute del 10 sull importo di ogni pagamento successivo e la fideiussione sopra citata sar in modo corrispondente ridotta a 15 dell Importo contrattuale alla consegna del progetto esecutivo completo b 20 dell Importo contrattuale al completamento delle fondazioni 25 dell Importo contrattuale al completamento della copertura d 40 dell Importo contrattuale alla sottoscrizione del Verbale di Ultimazione dei lavori previa consegna ad IREN Energia di una fideiussione di pari importo bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art 107 del D Lgs 1 9 93 n 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attivit di rilascio di garanzie a ci autorizzati dal Ministero del
47. un pavimento asciutto in ambiente chiuso i sacchi di cemento di diverso tipo e o classe verranno conservati separatamente e chiaramente identificati AGGREGATI Gli aggregati dovranno essere disponibili in quantit sufficiente a completare qualsiasi struttura che debba essere gettata senza interruzioni Il luogo di deposito dovr essere di capacit adeguata e consentire lo stoccaggio senza commistione delle diverse pezzature Gli aggregati verranno prelevati in modo da garantire la rotazione dei volumi stoccati ADDITIVI E AGGIUNTE Non permesso mescolare fra loro additivi di diverso tipo e provenienza gli additivi dovranno essere depositati in contenitori a tenuta e chiaramente identificati Le ceneri volanti dovranno essere conservate in silos che garantiscano la perfetta tenuta nei confronti dell umidit atmosferica ciascun silos dovr essere identificato da appositi contrassegni TRASPORTO E CONSEGNA Il trasporto del calcestruzzo dal luogo del confezionamento a quello d impiego dovr avvenire utilizzando mezzi e attrezzature idonee a evitare la segregazione dei costituenti l impasto o il deterioramento dell impasto stesso Ogni carico di calcestruzzo dovr essere accompagnato da un documento di trasporto sul quale saranno indicati e data e lora di partenza dall impianto di arrivo in cantiere e di inizio fine scarico e laclassediesposizione ambientale e la classe di resistenza caratteristica e un codice
48. 0 rivestimento minerale in polvere a base di resine silossaniche calce e cemento bianco con granulometria da 1 3 mm e permeabilit al vapore u 15 20 L applicazione sar eseguita su superfici perfettamente asciutte con temperatura ambiente e quella delle superfici compresa tra i 5 C e 30 C con U R inferiore l 80 La zona della zoccolatura va realizzata con idonei pannelli isolanti per zoccolature ad es Pannello isolante per zoccolature EPS P EPS 035 PW PB o simile 8 3 TINTEGGIATURA SUPERFICI MURALI INTONACATE Le superfici intonacate al civile dovranno essere tinteggiate con due riprese di vernice lavabile a base di resine viniliche previa cartavetratura dei supporti stuccatura applicazione di prodotto fissativo Potranno essere richieste colorazioni diverse tra pareti e soffitti come pure esecuzione di fasce O campiture 8 4 STRATO ISOLANTE PER PAVIMENTO Sopra il getto strutturale della cappa degli igl su tutta la superficie del pavimento va predisposto strato di isolamento termico con pannelli in polistirene estruso XPS conforme alla Norma UNI EN 13163 con marchio CE della dimensione di 1000x500 mm per uno spessore complessivo di 150 mm aventi le seguenti caratteristiche e Conduttivit termica 0 032 W mK secondo UNI EN 12667 e Reazione al fuoco Euroclasse E secondo UNI EN 13501 1 e Resistenza a compressione 300 kPa secondo UNI EN 826 Resistenza alla diffusione del vapore u 40 70 secondo UNI
49. 5 h i J k 1 eseguire fornire quanto previsto nella documentazione contrattuale esente da vizi provvedere senza oneri aggiuntivi per IREN Energia compresi eventuali oneri e pratiche doganali alle operazioni di trasporto carico e scarico delle attrezzature e quant altro si rendesse necessario per eseguire le attivit previste nell Appalto provvedere senza oneri aggiuntivi per IREN Energia alle operazioni di stoccaggio carico e trasporto dei materiali di risulta e dei rifiuti presso impianti autorizzati al recupero e allo smaltimento e quant altro si rendesse necessario per l esecuzione delle attivit in Appalto adempiere alle richieste prescrizioni formulate dagli Enti di autorizzazione e controllo provvedere alle eventuali operazioni di bonifica dovute a situazione di inquinamento generate dalle attivit dell Appaltatore disporre di tutte le attrezzature mezzi di sollevamento ponteggi e o strutture provvisionali mezzi d opera materiali macchinari e manodopera specializzata per l esecuzione di quanto previsto in Appalto adottare e far adottare tutti i provvedimenti necessari affinch 1 lavori si svolgano nel pieno rispetto delle norme al fine di garantire l incolumit del personale proprio di quello di IREN Energia e di terzi tenere presso il cantiere una completa e aggiornata raccolta dei documenti relativi ai lavori eseguiti e da eseguire nel periodo al personale impiegato ai materiali entra
50. 7 e 9066 1 e 2 87 La finitura dovr essere al quarzo la resistenza all abrasione dovr essere garantita tramite la rispondenza alla specifica Pavitalia NPA 001 94 i masselli dovranno appartenere alla classe B 12 3 CORDOLI I cordoli dovranno essere del tipo prefabbricato in calcestruzzo in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0 80 con smusso arrotondato sez rettangolare cm 12x25 h Tutti i raccordi in curva devono essere realizzati con blocchi monolitici curvi La posa in opera di cordoli in cls dovr essere effettuata su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 13 TUBI CAVIDOTTI E PLUVIALI I tubi in PVC interrati saranno forniti con le seguenti caratteristiche tecniche e classe di resistenza SN8 conforme alle norme UNI EN 1401 1 con sistema di giunzione a bicchiere ed anello di tenuta in materiale elastomerico in conformit alle norme UNI EN 681 1 essi saranno previsti nei diametri indicati negli elaborati progettuali esecutivi Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 26 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa I tubi dovranno essere posati entro uno scavo preventivamente predisposto e compensato realizzato secondo 1 dettagli esecutivi di progetto come di seguito descritto All interno dello scavo sar preparato un piano di posa formato da un basamento composto da minimo 5 cm di sabbia pressata con mezzo meccanico ballerina affinch
51. ARCIMENTO DEI DANNI L Appaltatore dovr porre in atto ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone o cose Dovr in particolare adottare tutte le disposizioni necessarie affinch le attivit appaltate gli impianti di cantiere e le opere provvisionali non possano arrecare danni Ove ci malgrado questi si verificassero graver sull Appaltatore medesimo ogni conseguente responsabilit e comunque ogni obbligo di ripristino nonch di completo risarcimento dei danni stessi I danni che Appaltatore dovesse provocare nell esecuzione del Contratto non potranno superare il 100 dell Importo contrattuale Tra tali danni sono da ricomprendere quelli che siano una conseguenza immediata e diretta dell azione inadempiente dell Appaltatore con esclusione dei danni indiretti consequenziali e del lucro cessante che saranno indennizzabili nei soli casi di dolo o colpa grave dell Appaltatore L Appaltatore sar tenuto ad intervenire nei giudizi che fossero intentati contro IREN Energia per i danni di cui sopra ed a manlevare IREN Energia stessa da ogni conseguenza negativa che da essa possa derivare Saranno a carico dell Appaltatore tutti i danni perdite o avarie che comunque dovessero verificarsi durante l esecuzione dei lavori ai suoi impianti di cantiere e alle opere provvisionali anche nel caso in cui questi siano causati da forza maggiore 24 PROPRIET INDUSTRIALE E INTELL
52. ETTUALE L Appaltatore dovr garantire in ogni tempo di manlevare e tenere indenne IREN Energia contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti licenze disegni modelli marchi od altri diritti concernenti le forniture i materiali gli impianti i procedimenti ed i mezzi relativi alle attivit in oggetto 25 RISERVATEZZA Appaltatore sar tenuto a mantenere la pi assoluta riservatezza in ordine a tutti i documenti e disegni riguardanti le attivit in Appalto ed astenersi dal pubblicare o far circolare fotografie articoli e o altri materiali concernenti detta attivit e o quant altro di cui abbia acquisito conoscenza a motivo dei lavori salvo esplicito benestare scritto di IREN Energia 26 COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni dell Appaltatore relative all esecuzione del Contratto dovranno essere date per iscritto al seguente indirizzo IREN Energia S p A Centrale Termoelettrica di Turbigo Via Centrale Termica 20029 Turbigo MI Firma dell Appaltatore Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 20 di 21 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa DICHIARAZIONE DELL APPALTATORE L Appaltatore dichiara di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti dell art 1341 Codice Civile le seguenti clausole 7 9 3 14 16 17 18 21 23 OBBLIGHI E RESPONSABILIT DELL APPALTATORE Sospensione dei lavori IMPORTO CONTRATT
53. Eei STO diari 17 20 2 iniezioni nile nerina inistero 18 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO orrrrrrrreeree reo reozeszen zen ee zione cere neeo nio nen ze nee rio nen neo nenzeczeo nio necneoneceeene 19 22 ESECUZIONE D UFFICIO sese te neeo sio nisees nio nen sione sese ceneceneo sessi nece 19 23 PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI oorrrrrerrrerecrce rio reo zione neo niozecnenzeceeene 20 24 PROPRIET INDUSTRIALE INTELLETTUALE c ccscccrrrercerserieneeeonieneeeneioneieneieneionieoneeonioneeo 20 25 RISERVATEZZA SAA iii caprino 20 26 COMUNICAZIONE paniica larice ariani 20 DICHIARAZIONE DELL APPALTATORE osrrrrrrrrere cere eree ren ren einen ee serene cene ren nese ee nese see nio 21 Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa I IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa 1 PREMESSA IREN Energia S p A intende realizzare un Nuovo Edificio Mensa aziendale all interno della Centrale Termoelettrica di Turbigo Le disposizioni del presente Capitolato Speciale Appalto hanno valore vincolante per l Appaltatore insieme a quelle del Capitolato Generale 4 Appalto del Gruppo IREN ed luglio 2010 che previa loro compatibilit si intendono completamente conosciute e richiamate In caso di cont
54. IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATA SP mm 8 10 27 15 POZZETTI IN 28 16 RACCORDO TUBAZIONI CON COLLETTORI ESISTENTI E NUOVI ALLACCIAMENTI 28 17 SERVIZI IGIENICI PER GLI UTENTI DELLA 28 18 SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI PER DIPENDENTI orscvesrerrrrercescenieneeresesccesioneeneseeseonioneenecene 29 19 DISOLEATORE IN FOSSA SETTICA 29 19 1 SEPATAORE DI OLI E GRASSI DISOLEATORE omrsrrrrrrrcrrnsescenenseseenesscesensescenessesecnneseoneo 29 19 2 FOSSA E SETTICHE decise asc cani Rin 30 20 IMPIANTO 30 20 1 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESTIVO 30 20 2 IMPIANTO SANITARI O tan
55. Le riserve presentate nei modi e termini sopra indicati saranno prese in esame dopo l Ultimazione dei lavori IREN Energia potr tuttavia anticipare in taluni casi l esame delle riserve O di parte di esse verbalizzando in apposito atto sottoscritto dalle Parti l avvenuta risoluzione delle stesse 17 ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N 136 E SM I L Appaltatore si assume l obbligo di tracciabilit dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall art 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n 136 e s m i a pena di nullit assoluta del Contratto Il Contratto Appalto sar risolto ai sensi ed effetti di quanto stabilito dall art 3 comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n 136 e s m i nel caso in cui Appaltatore esegua transazioni finanziarie inerenti il Contratto d Appalto pagamenti incassi senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilit delle operazioni L Appaltatore si impegna a riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione il Codice Unico di Progetto CUP ove obbligatorio ai sensi della legge ed in ogni caso riportando il Codice Identificativo Gara CIG ove assegnato dall Autorit sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori Servizi Forniture In difetto IREN Energia si riserva il diritto di procedere ai sensi ed effetti di quanto previsto dall art 1456
56. N Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa DISEGNI DWG CAD 2011 I manuali di uso e manutenzione delle nuove apparecchiature devono essere prodotti dal fornitore in n 3 copie e realizzati in lingua italiana in accordo alla Direttiva Europea Macchine n 89 392 e successivi aggiornamenti e pertanto dovranno contenere le seguenti informazioni e raccolta completa dei disegni prodotti aggiornati in revisione come collaudato L aggiornamento alla revisione come costruito avverr a valle del completamento delle attivit di montaggio e di commissioning e cataloghi e data sheets di tutte le apparecchiature utilizzate e un riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura escluso il numero di serie eventualmente completate dalle indicazioni dalle indicazioni atte a facilitare la manutenzione ad esempio indirizzo dell importatore dei riparatori ecc e i documenti attestanti la conformit delle apparecchiature con le disposizioni di legge e le condizioni di utilizzazione previste e istruzioni per eseguire senza alcun rischio il trasporto indicando la massa delle apparecchiature e dei suoi elementi allorch devono essere trasportati separatamente e l installazione il montaggio e lo smontaggio e la messa in funzione e la regolazione l utilizzazione la manutenzione la riparazione e gli schemi delle apparecchiature necessari per la messa in funzione la manutenzione l ispezio
57. N PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SP 200 mm Isolamento termico a cappotto con pannelli in polistirene espanso EPS F15 conforme alla Norma UNI EN 13163 con marchio CE della dimensione di 1000x500 mm per uno spessore complessivo di 200 mm aventi le seguenti caratteristiche e Conduttivit termica 0 031 W mK secondo UNI EN 12667 e Reazione al fuoco Euroclasse E secondo UNI EN 13501 1 Resistenza a compressione 100 kPa secondo UNI EN 826 e Resistenza alla diffusione del vapore 40 70 secondo UNI EN 12086 Il pannello isolante sar posato tramite un profilo di partenza che avr la funzione di allineare e contenere il pannello perimetralmente al supporto fissato per mezzo di tasselli L ancoraggio dei pannelli al supporto posati sfalsati sar realizzato mediante stesura di malta adesiva a base di calce cemento tipo ROFIX UNISTAR LIGHT per cordoli lungo il perimetro del pannello e per punti sulla superficie ed inserimento d appositi tasselli ROFIX a seconda del tipo di supporto Il supporto deve essere pulito consistente asciutto portante e privo di efflorescenze strati di sinterizzazione materiali distaccanti nonch alghe e muschi Il supporto deve corrispondere alle norme nazionali in materia di planarit con tolleranze conformi a quelle stabilite per superfici di pareti non finite La muratura della parete esterna deve essere asciutta e lo strato orizzontale di impermeabilizzazione contro l umid
58. Tutti 1 collegamenti bullonati dovranno essere effettuati in conformit con quanto disposto dal D M 14 01 2008 e dalla previgente CNR 10011 88 impiegando bulloni con un diametro minimo di 12 mm e realizzando 1 fori rispettando le prescrizioni della norma I dadi dovranno essere avvitati con chiavi dinamometriche tarate per ciascun diametro di bullone Non sar ammessa durante il montaggio l asolatura ottenuta col cannello di fori non combacianti per errato tracciamento I bulloni necessari all assemblaggio delle varie parti dovranno potersi infilare senza difficolt e dovranno pervenire in cantiere in appositi contenitori 11 3 TRATTAMENTI PROTETTVI D OFFICINA La zincatura dovr essere realizzata per immersione a caldo secondo UNI EN 1461 La quantit minima di zinco dovr essere e 500 g m2 per profilati e larghi piatti e 375 g m2 per dadi e bulloni Tutte le strutture metalliche dovranno essere sottoposte a zincatura a caldo salvo diversa indicazione negli elaborati grafici o realizzate in acciaio inossidabile La zincatura dovr essere preceduta dalla preparazione delle superfici consistente in e sgrassaggio e lavaggio e decapaggio e lavaggio e flussaggio e essiccamento Lo zinco da impiegare nel bagno dovr essere almeno di qualit Zn 99 9 secondo UNI 1179 Lo strato di zinco dovr presentarsi uniforme ed esente da incrinature scaglie scorie ed analoghi difetti Esso dovr aderire tenacemente alla supe
59. UALE RISERVE DELL APPALTATORE ADEMPIMENTI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N 136 5 1 PENALI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI Firma dell Appaltatore Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 214121 IREN Energia S p A CENTRALE TERMOELETTRICA DI TURBIGO NUOVO EDIFICIO MENSA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PARTE II Parte Tecnica Ottobre 2014 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa INDICE 1 PREMESSA A os cosie disserere sosise tiene 2 STANDARS E NORMATIVE 3 OPERE AAA O 4 OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO 41 CONFEZIONE DEL CALCESTRUZZO 42 TIPOLOGIE CALCESTRUZZO na znesasizicinenininisnsivio ana disse secinininaaizaniecrinini tazione siceninicazinte 5 43 STUDI PRELIMINARI DI PREQUALIFICA DEL CALCESTRUZZO 6 44 QUALIFICA DELLE MISCELE DELL IMPIANTO orrrrrrrcrrrrrcrensescenesseseenesssscenesscesiosesconensese 7 4 5 CONTROLLI IN CORSO 7 4 6 PRODUZIONE TRASPORTO POSA E STAGIONATURA o ccccnccnccncccciononarnoncnccococnonancncncococonananocnnonos 8 47 BARRE D ARMATURA
60. a di scarico sifonata a pavimento Nel servizio igienico non dotato di apertura con superficie minima di 0 5 gt sar previsto impianto di ventilazione forzata a funzionamento intermittente con capacit superiore a 12 volumi ora e che garantisca almeno 3 ricambi ad ogni utilizzazione dell ambiente La rete di scarico delle acque nere sar distinta da quella delle acque bianche Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 28 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa I servizi igienici avranno le seguenti caratteristiche e ventilazione forzata con canne di esalazione sfocianti sopra il tetto e pareti rivestite con piastrelle fino all altezza di 2 metri e idoneasguscia perimetrale a pavimento e rubinetteria con comando a fotocellula e pilette a pavimento sia per servizi che per antibagno e carta igienica posta in contenitore protettivo e scarico WC a fotocellula e distributore di sapone liquido asciugamani da cestinare e contenitore rifiuti con coperchio apribile a pedale 18 SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI PER DIPENDENTI Tutti i servizi igienici riservati ai lavoratori avranno le seguenti caratteristiche e pareti dei servizi e dell antibagno rivestite con piastrelle resistenti e lavabili del tipo descritto in A 8 7 fino all altezza di 2 metri idoneasguscia perimetrale a pavimento e rubinetteria con comando a fotocellula pilette a pavimento per servizi
61. ario per una corretta installazione Tipo BTicino serie Tiplug CBC 316 53 o similare e Fornitura e posa di n punto presa CEE compatta con interblocco protetta con fusibile 10 3x38 In 32A 4P T In 32A grado di protezione IP55 da installare su scatola da incasso BTicino serie CQS10S morsettiera pentapolare universale conduttori unipolari in corda rotonda flessibile in rame rosso ricotto con isolante in mescola termoplastica tipo NO7V K non propagante l incendio tensione nominale di isolamento 450 750V Formazione come da schemi elettrici di progetto Tubazioni incassate flessibili serie pesante autoestinguente di colore grigio scuro diametro esterno 40 mm Morsetti di giunzione a Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 38 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa mantello di sezione adeguata puntalini di collegamento e tutto quanto necessario per una corretta installazione Tipo BTicino serie Tiplug CBC 332 53 o similare e Fornitura e posa in opera di n 12 punto di alimentazione utenza elettrica fino 6 kW in esecuzione da esterno a parete grado di protezione pari a IP55 Con partenza da quadro di zona al quadro bordo macchina utenza elettrica Costituito dal seguente materiale tubo serie pesante rigido in PVC colore grigio e raccorderie IP55 guaina spiralata flessibile di colore grigio RAL 7035 in PVC sopporti e raccorderie IP55 cavo multipolare di tipo fles
62. autoestinguente stabilizzato al raggi UV elevata resistenza meccanica Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso stabilizzato ai raggi UV Riflettore in acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV Cablaggio elettronico EEI A2 risparmio energetico del 22 fusibile di protezione pressa cavo passacavo in gomma guarnizione in materiale ecologico di poliuretano espanso antinvecchiamento ganci di chiusura in nylon Alimentazione 230V 50Hz Completa di tubo fluorescente 8 58W qualsiasi accessorio per una corretta installazione a parete a plafone Grado di protezione IP66IK08 Tipo DISANO modello 921 Hydro 8 elettronico CEL F 1x58W o similare e Fornitura e posa in opera di n 12 apparecchi illuminanti avente corpo stampato ad iniezione in policarbonato colore grigio RAL7035 infrangibile ed autoestinguente stabilizzato al raggi UV elevata resistenza meccanica Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso stabilizzato ai raggi UV Riflettore in acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV Cablaggio elettronico EEI A2 risparmio energetico del 22 fusibile di protezione pressacavo passacavo in gomma guarnizione in materiale ecologico di poliuretano espanso antinvecchiamento ganci di chiusura in nylon
63. blocchi dovranno essere eseguiti e il posizionamento e fissaggio dei controtelai i serramenti e posa ogni tre corsi di armatura diffusa orizzontale costituita da tondi o tralicci e fornitura e la posa delle eventuali staffe scorrevoli e profili metallici per il fissaggio della muratura rispettivamente con 1 pilastri in calcestruzzo Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 14 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa La muratura dovr garantire assenza di fessurazioni da ritiro igrometrico pertanto il ritiro tra condizioni estreme degli elementi formanti la stessa dovr essere inferiore a 0 5 mm m Dovranno essere inoltre realizzati dei giunti di dilatazione di larghezza idonea il cui passo dovr essere opportunamente dimensionato comunque non superiore a 15 m In ogni caso si realizzer un giunto nella muratura in corrispondenza di ogni eventuale giunto nella fondazione Nelle costruzioni delle murature dovr essere curata la perfetta esecuzione degli spigoli la costruzione di voltini l allineamento plano altimetrico delle fughe Dovranno essere lasciati tutti i necessari incavi e fori di natura architettonica per il passaggio di impianti e per l incasso di tutti i componenti tecnologici quadri elettrici cassette idranti estintori etc al fine di non costituire ostacolo All innesto tra i muri dovranno essere lasciate ammorsature in numero non inferiore ad una per m
64. ca Modo 3 in linea con lo standard IEC 61851 Connettore presa di ricarica tipo 3 in linea con lo standard IEC 62196 e Connettore con protezione meccanica degli alveoli con otturatore a scorrimento La realizzazione comprende la posa di cavidotto pozzetto di connessione e cavo Capitolato Speciale Appalto Parte Parte Tecnica 42 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa IREN Energia S p A CENTRALE TERMOELETTRICA DI TURBIGO NUOVO EDIFICIO MENSA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PARTE Parte Allegati Ottobre 2014 IREN Energia S p A PARTE Allegati Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa e Allegato A PROGETTO DEFINITIVO DELLE OPERE CIVILI completo di Relazione di calcolo geotecnica ed illustrativa dei materiali Relazione geologica e geotecnica Corografia Stato di fatto Rilievo Stato di progetto Planimetria e accessi Stato di progetto Planimetria sezione e particolare Stato di progetto Planimetria fondazione Pilastri e dettagli Stato di progetto Speculare copertura e dettagli Stato di progetto Fognatura e sottoservizi Stato di progetto Prospetti Stato di progetto Planimetria punti di allacciamento Allegato B PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO e Allegato C ELENCO ATTREZZATURE MENSA DA SPOSTARE Capitolato Speciale 4 Appalto Parte III Parte Allegati
65. codici dell elenco europeo dei rifiuti CER al fine di individuare la forma di gestione pi adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche dovranno inoltre essere separati e depositati in aree e o contenitori specifici e le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie dei materiali e dei prodotti utilizzati le aree di stoccaggio dovranno essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere 1 rifiuti dagli agenti atmosferici i contenitori o i serbatoi fissi o mobili che verranno utilizzati per stoccare 1 rifiuti prodotti dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle propriet chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosit dei rifiuti stessi 1 contenitori e o serbatoi di rifiuti liquidi dovranno essere provvisti di bacini di contenimento di capacit pari ai serbatoi stessi sui recipienti fissi e mobili dovranno essere collocate apposite etichettature con l indicazione del rifiuto contenuto il rispettivo codice CER lo stato fisico e le eventuali caratteristiche di pericolo conformemente alla normativa sull etichettatura delle sostanze pericolose vietata la miscelazione di diverse tipologie di rifiuti vietato bruciare qualsiasi tipologia di rifiuto prodotto tutti i prodotti chimici eventualmente previsti e o utilizzati dal personale dell Appaltatore dovranno essere conformi ai requisiti amb
66. con Appaltatore o in sua mancanza con l assistenza di due testimoni constater se ed in qual modo Appaltatore abbia adempiuto alle ingiunzioni fattegli e ne compiler processo verbale Nell ipotesi in l Appaltatore non abbia in tutto o in parte ottemperato alle ingiunzioni fattegli IREN Energia avr facolt di ordinare l esecuzione di ufficio entrando in possesso delle macchine e degli utensili esistenti nel cantiere dell Appaltatore che possano essere utilmente impiegati nei lavori stessi IREN Energia con il concorso dell Appaltatore in sua mancanza con l assistenza di due testimoni compiler lo stato di consistenza dei lavori gi eseguiti e l inventario degli oggetti presi in possesso In caso di esecuzione d ufficio non si far luogo a risoluzione del Contratto e l Appaltatore avr diritto di vigilare sull esecuzione dei lavori e ove dimostri di essere nuovamente in grado di Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 19 di 21 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa condurli a buon fine sotto ogni profilo tecnico economico e finanziario potr essere rimesso nell esercizio del suo Contratto L esecuzione sar effettuata a maggiori spese dell Appaltatore Tali oneri saranno compensati con i pagamenti a quel momento ancora dovuti all Appaltatore e dalla fideiussione di cui al precedente art 19 23 PREVENZIONE E RIS
67. de profilato in modo da allontanare le acque dall edificio ovvero con pendenza trasversale verso l esterno gt 1 avr larghezza di 1500 mm e presenter rampe di raccordo tra l area esterna e il piano pavimento finito secondo i dettagli previsti in progetto Il piano di calpestio dei marciapiedi dovr essere rialzato di almeno 10 cm dal piano campagna 12 1 SOTTOFONDO IN CLS PER MARCIAPIEDI Dopo l esecuzione dello strato di livellamento in ghiaia vagliata dello spessore minimo di 20 cm dovr essere realizzata la formazione della fondazione di base dei marciapiedi in calcestruzzo cementizio per uno spessore minimo di 15 cm ed armatura con rete elettrosaldata 910 maglia 15x15 cm 12 2 PAVIMENTAZIONE CON BLOCCHETTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO La posa della pavimentazione in elementi autobloccanti in calcestruzzo dovr essere effettuata su letto di posa dello spessore da cm 4 a cm 6 in sabbia a granulometria idonea miscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantit di 10 kg m La posa prevede la compattazione con piastra vibrante di blocchetti la lavatura e la sigillatura per intasamento degli interstizi tra un elemento e l altro mediante una prima stesura di sabbia fine asciutta a cui seguir la scopatura Le mattonelle autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso dovranno essere di colore grigio cemento forma rettangolare con dimensioni 20x10 cm conformi alle caratteristiche prestazionali delle norme UNI 9065 8
68. del Codice Civile alla risoluzione del Contratto L Appaltatore nel caso in cui dovesse avere notizia che un suo Subappaltatore o subcontraente non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilit finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n 136 e s m i deve informarne IREN Energia e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la stazione appaltante in difetto IREN Energia potr procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi ed effetti di quanto previsto dall art 1456 del Codice Civile Inoltre Appaltatore si impegna nei contratti che andr se del caso a stipulare con Subappaltatori o subcontraenti delle filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all oggetto dell Appalto ad inserire pena di nullit assoluta del contratto di subappalto una clausola con la quale ciascuna parte del subappalto subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilit di cui alla Legge 13 agosto 2010 n 136 e s m i Come previsto dall art 4 della Legge 13 agosto 2010 n 136 e s m i le bolle di consegna dei materiali per l attivit del cantiere dovranno indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali stessi Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 16 di 21 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa 18 PENALI 18 1 Penali per ritardo per Ultimazione dei lavori In caso di mancato rispetto
69. dificio mensa e senza colature di boiacca Nel caso che 1 getti a vista non conformi alla presente specifica 1 Appaltatore dovr provvedere alla rasatura o l intonacatura delle opere GIUNTI E RIPRESE DI GETTO I giunti tra gli elementi di cassaforma dovranno essere realizzati con ogni cura al fine di evitare fuoriuscite di boiacca e creare irregolarit o sbavature Se prescritto nel progetto tali giunti dovranno essere evidenziati Le riprese del getto sulla faccia a vista dovranno essere realizzate secondo linee rette qualora previsto nel progetto dovranno essere marcate con gole o risalti di profondit o spessore di 2 3 cm SISTEMI DI FISSAGGIO E DISTANZIATORI DELLE ARMATURE I dispositivi che mantengono in posizione i casseri quando attraversano il calcestruzzo non dovranno risultare dannosi a quest ultimo Gli elementi dei casseri saranno fissati nella posizione prevista unicamente mediante fili metallici liberi di scorrere entro tubi di pvc stabilizzato o simili che dovranno rimanere incorporati nel getto di calcestruzzo e sigillati in entrambe le estremit con tappi a tenuta vietato l utilizzo di fili o fascette d acciaio inglobati nel getto Il rispetto dei valori di copriferro prescritti sar assicurato utilizzando distanziali in materiale plastico o in alternativa per fondo casseri in materiale cementizio la superficie del distanziatore a contatto con la cassaforma dovr essere la pi piccola possibile e
70. dovr essere munito di apposita ed adeguata procura e dovr essere costantemente presente in cantiere In caso di assenza dovr essere nominato un suo sostituto 7 5 Direttore lavori opere strutturali Prima dell inizio dei lavori l Appaltatore dovr nominare previa approvazione scritta di IREN Energia il Direttore dei Lavori per le opere strutturali in cemento armato e metalliche Legge 05 11 1971 n 1086 e s m 1 il quale dovr essere in possesso dei requisiti di legge IREN Energia si riserva la facolt di chiederne per iscritto la sostituzione in presenza di gravi motivi e l Appaltatore dovr provvedervi nei tempi tecnici strettamente necessari Ogni onere connesso alla suddetta direzione lavori sar a carico dell Appaltatore 7 6 Direzione Lavori IREN Energia nominer un Direttore dei Lavori con il compito di controllare ai sensi dell art 1662 del Codice Civile la perfetta osservanza da parte dell Appaltatore di tutte le clausole contrattuali e curare che l esecuzione dei lavori avvenga a regola d arte ed in conformit al progetto A tal fine il Direttore dei Lavori potr emanare opportune disposizioni alle quali 1 Appaltatore Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 5 di 21 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa dovr uniformarsi Il Direttore dei Lavori sar coadiuvato da assistenti Le persone all uopo incaricate dalla Direzioni Lavori pot
71. e 4 7 BARRED ARMATURA Tutto l acciaio per cemento armato da utilizzare per la realizzazione delle strutture in progetto sar del tipo saldabile in barre ad aderenza migliorata B450C controllata il tutto nei diametri commerciali Dovranno essere utilizzati pannelli di rete elettrosaldata per armatura getti di completamento solai pavimentazioni in c a e rinforzo dei cavidotti negli attraversamenti stradali Il tutto nelle dimensioni e nei diametri commerciali I controlli in corso d opera dovranno soddisfare tutti 1 requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di all art 11 3 del D M 14 01 2008 s m i Tutti i ferri di armatura delle strutture a contatto con il terreno devono essere saldamente legate fra di loro mediante corda metallica legatura da carpentiere a triplo filo Per ogni componente deve essere saldato ed estratto un conduttore metallico a cui si dovranno essere attestate le corde Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 11 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa di rame dell impianto di terra primaria I materiali a contatto dovranno essere compatibili fra loro e dimensionati per sopportare le correnti di guasto a terra 48 CASSEFORME Le casseforme da utilizzare saranno dei seguenti tipi e casseforme in pannelli di legno compensato o metalliche sistemi prefabbricati tipo PERI per fondazioni trattati superficialmente con resine fenoliche o melaminiche
72. e e Fornitura e posa di n 3 punto presa CEE compatta con interblocco protetta con fusibile 10 3x38 In 16A gG 2P T In 16A grado di protezione IP55 da installare su scatola da incasso BTicino serie 5105 morsettiera pentapolare universale conduttori unipolari in corda rotonda flessibile in rame rosso ricotto con isolante in mescola termoplastica tipo NO7V K non propagante l incendio tensione nominale di isolamento 450 750V Formazione come da schemi elettrici di progetto Tubazioni incassate flessibili serie pesante autoestinguente di colore grigio scuro diametro esterno 25mm Morsetti di giunzione a mantello di sezione adeguata puntalini di collegamento e tutto quanto necessario per una corretta installazione Tipo BTicino serie Tiplug CBC 216 52 o similare e Fornitura e posa di n 3 punto presa CEE compatta con interblocco protetta con fusibile 10 3x38 In 16A gG 3P T In 16A grado di protezione IP55 da installare su scatola da incasso BTicino serie CQS10S morsettiera pentapolare universale conduttori unipolari in corda rotonda flessibile in rame rosso ricotto con isolante in mescola termoplastica tipo NO7V K non propagante l incendio tensione nominale di isolamento 450 750V Formazione come da schemi elettrici di progetto Tubazioni incassate flessibili serie pesante autoestinguente di colore grigio scuro diametro esterno 25mm Morsetti di giunzione a mantello di sezione adeguata puntalini di collegamento e tutto quanto necess
73. e riduzioni ecc I pluviali e sfiati d aria saranno incassati nella muratura perimetrale e saranno costituiti da tubi in PVC serie pesante conforme alle norme UNI EN 1401 1 con sistema di giunzione a bicchiere ed anello di tenuta in materiale elastomerico in conformit alle norme UNI EN 681 1 con diametro gt 110 mm Avranno caratteristiche tali da fornire rumorosit inferiore ai termini fissati dal D P C M 5 dicembre 1997 ovvero 35 dBA Lasmax Dovranno inoltre essere forniti e collocati con eventuali raccordi curve braghe riduzioni ecc 14 SCOSSALINE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATA SP MM 8 10 Le scossaline in sommit delle pareti e per la raccolta della acque piovane alla base delle falde della copertura saranno in lamiera di acciaio zincato preverniciato spessore 8 10 mm con colori a scelta della Committenza Saranno opportunamente sagomate ed in sviluppi commerciali non inferiori a cm 35 con giunti a sovrapposizione chiodati a doppia fila e saldatura con silicone o a stagno Saranno fornite tutte le prestazioni inerenti il fissaggio di supporti pezzi speciali le assistenze murarie da impresa il sollevamento ed ogni onere occorrente per dare il lavoro in opera a perfetta regola d arte In corrispondenza delle colonne di discesa dei pluviali saranno predisposte bocchette di raccordo del diametro a scelta della D L adeguato al diametro del tubo del pluviale incassato complete di griglia parafoglie
74. e al diritto di rivalsa nei confronti di IREN Energia e dei suoi dipendenti Tutte le polizze non dovranno prevedere clausole che limitino la copertura in presenza di eventuali polizze stipulate da stipularsi da IREN Energia Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 18 di 21 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IREN Energia avr la facolt di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell art 1456 del Codice Civile nei seguenti casi 1 se l Appaltatore fosse dichiarato fallito od in stato di insolvenza od avesse richiesto un concordato giudiziale o extra giudiziale 2 se l Appaltatore fosse in ritardo di oltre 120 centoventi Giorni rispetto al Programma Cronologico contrattuale 3 se all Appaltatore venissero applicate penali per un importo superiore al 20 dell Importo contrattuale se l Appaltatore cedesse a terzi l esecuzione del Contratto o di parte di esso se l Appaltatore sospendesse i lavori per un periodo maggiore di 30 trenta Giorni se l Appaltatore fosse nella situazione di amministrazione controllata e straordinaria per violazioni gravi e reiterate delle norme in materia di sicurezza per violazioni gravi e reiterate dei principi contenuti nel codice etico Oltre a quanto previsto all art 18 del Capitolato Generale 4 Appalto qualora le attivit del presente Contratto non fosse
75. e nuda rete di terra secondaria costituita da fili elementari rigidi del diametro di 18 mm posata direttamente nel terreno ad una profondit non inferiore a 0 5 metri Sezione 50 mm m 120 0 e Fornitura e posa di dispersore di collegamento della rete di terra secondaria con la rete di terra primaria posta a una profondita di circa 1 5 mt con corda di rame ricotto di tipo semirigido di sezione 95 mm2 composta da 19 fili elementari di diametro minimo 2 52 mm o similare Le giunzioni e o derivazioni tra corde devono essere eseguite con appositi morsetti a compressione di cui l Appaltatore in sede di offerta preciser tipo e casa costruttrice Il morsetto dovr essere Tipo a doppia compressione Materiale in rame fusione o stampaggio oppure bronzo al silicio Trattamento superficiale di stagnatura a caldo ad immersione e Fornitura e posa di collegamento equipotenziale ai ferri di fondazione da realizzarsi con conduttore unipolare in rame nudo CU sez 50 mm Completo di capocorda stagnato n 12 e Fornitura e posa collettore di terra principale posato in cassetta da parete al quale fanno capo il conduttore di terra conduttori di protezione e tutti collegamenti equipotenziali principali Realizzato con piastra equipotenziale in acciaio zincato a caldo terminali in ottone con la possibilit di collegare fino 7 conduttori da 16 1 tondo 8 10 mm 1 piatto da 30 mm Completo di coperchio in plastica antiu
76. e paraghiaia con alette per evitarne la fuoriuscita dall imbuto Capitolato Speciale Appalto Parte Parte Tecnica 27 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa 15 POZZETTIINCLS I pozzetti in cls saranno realizzati ove previsti con le seguenti modalit e formazione di massetto di base in magrone di calcestruzzo classe C12 15 del 4 2 spessore minimo 10 cm eseguito anche in pendenza secondo le indicazioni di progetto e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso con dimensioni interne come da progetto esecutivo e coperchio carrabile in calcestruzzo armato chiusura dello scavo con lo stesso materiale estratto e il trasporto del materiale in eccesso dei detriti nelle zone predisposte per 1l loro deposito nell ambito della Centrale Per i pozzetti predisposti per il recupero e convogliamento delle acque piovane saranno altres previsti e sifone incorporato tutto come da dettagli esecutivi ed indicazioni della D L caditoiain ghisa classe di portata D400 16 RACCORDO TUBAZIONI CON COLLETTORI ESISTENTI E NUOVI ALLACCIAMENTI Le lavorazioni per la realizzazione dei raccordi delle nuove tubazioni con 1 collettori acque bianche e nere esistenti e per 1 nuovi allacciamenti acqua elettrici telefonici e scambio dati comprenderanno e il taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso ovvero l asportazione della pavimentazione di eventuali p
77. e un modulo dove inserire i dati necessari per le richieste agli enti 11 DISEGNI E DOCUMENTAZIONE TECNICA L Appaltatore svilupper l intera documentazione necessaria allo svolgimento delle attivit oggetto dell Appalto in accordo a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale Appalto La documentazione sar trasmessa ad IREN Energia in triplice copia cartacea e su supporto informatico editabile in Autocad per i disegni in Word per i testi in Excel per le tabelle inserendola su sistema documentale condiviso IREN Energia si riserva di trasmettere ulteriori elementi utili all Appaltatore che avr l obbligo di recepire nel progetto tali elementi provvedendo inoltre all aggiornamento della documentazione progettuale senza diritto ad alcuna pretesa economica IREN Energia potr far pervenire le proprie osservazioni in merito alla documentazione ricevuta entro 30 trenta Giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa La mancanza di osservazioni da parte di IREN Energia o sue eventuali osservazioni recepite dall Appaltatore in tutto o in parte non avranno significato di approvazione e non comporteranno quindi alcuna responsabilit di IREN Energia In particolare per gli impianti l Appaltatore tenuto a a eseguire i disegni degli impianti nella versione di progetto e ad aggiornarli nella versione come costruito al termine dei lavori per tener conto delle eventuali modifiche apportate in co
78. ensa La fideiussione ove non escussa in tutto o in parte sar svincolata non prima di 50 cinquanta Giorni dalla data di Ultimazione dei lavori nel caso in cui da verifiche effettuate alla scadenza del Contratto presso gli organi competenti l Appaltatore risulti in regola con il pagamento degli oneri retributivi e contributivi La fideiussione dovr essere irrevocabile contenere la clausola di riscossione prima richiesta e la rinuncia del fideiussore a far valere le eccezioni di cui all art 1957 del Codice Civile L Appaltatore sar obbligato a reintegrare la fideiussione di cui IREN Energia si sia avvalsa durante l esecuzione del Contratto In caso di mancata tempestiva costituzione della garanzia fideiussoria IREN Energia avr facolt di non procedere alla stipulazione del Contratto fermo restando il diritto al risarcimento del danno 20 ASSICURAZIONI L Appaltatore dovr stipulare e o far stipulare a favore di IREN Energia del suo personale e di terzi adeguate polizze di assicurazione nel seguito indicate In ogni caso se le suddette polizze non saranno sufficienti a coprire l ammontare dei danni subiti Appaltatore sar tenuto comunque a risarcire per l intero IREN Energia e o il terzo danneggiato Fermo restando ogni sua responsabilit Appaltatore provveder a proprio carico a stipulare e o far stipulare contratti di assicurazione con primaria compagnia a copertura dei seguenti rischi tut
79. ente applicare a tutte le opere oggetto del presente Capitolato Per tutti 1 tipi di prova l Appaltatore dovr fornire la manodopera le attrezzature e predisporre eventuali opere provvisionali in quantit e tipologie adeguate all esecuzione delle prove medesime Per consentire l esecuzione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei lavori l Appaltatore dovr fare riferimento a uno o pi laboratori Le prove previste dalle Normative Cogenti dovranno essere effettuate esclusivamente presso Laboratori Ufficiali o Autorizzati ai sensi dell art 20 della Legge 1086 71 COMPITI E RESPONSABILIT Tutti 1 calcestruzzi da utilizzare nella realizzazione delle opere civili saranno del tipo a prestazione Con calcestruzzo a prestazione s intende un calcestruzzo per il quale il Progettista ha la responsabilit di specificare le prestazioni richieste ed eventuali ulteriori caratteristiche e per le quali 1 Appaltatore responsabile della fornitura e della posa in opera di una miscela conforme alle prestazioni richieste e alle eventuali ulteriori caratteristiche vedi norma UNI 9858 I dati fondamentali per i calcestruzzi a prestazione che saranno specificati nel seguito e andranno riportati su tutti gli elaborati di progetto comprendono e classe di resistenza e dimensione massima nominale degli aggregati e classe di esposizione ambientale e classe di consistenza rapporto acqua cemento e cla
80. enti provvedendo ai trasporti presso gli smaltitori recuperatori dei materiali residui o di rifiuto rispettando 1 criteri volumetrici e o temporali previsti dal D Lgs 152 06 e s m i in materia di deposito temporaneo di rifiuti Alla fine dei lavori Appaltatore dovr provvedere nei tempi tecnici strettamente necessari allo sgombero di tutte le installazioni provvisorie dei materiali residui di ogni genere nonch alla pulizia al riordino ed ai ripristini di tutte le zone di lavoro utilizzate comprese eventuali aree di stoccaggio utilizzate per il cantiere nel rispetto delle normative e in modo soddisfacente per IREN Energia Al termine delle attivit in ciascuna zona di lavoro precedentemente consegnata avr luogo la riconsegna della stessa ad IREN Energia accertata da apposito verbale sottoscritto tra le Parti Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 4di21 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa L Appaltatore non dovr interferire in alcun modo con il normale svolgimento delle attivit di esercizio e manutenzione in Sito 7 2 Coordinamento dei lavori con IREN Energia e o terzi L Appaltatore avr l obbligo di coordinare lo svolgimento dei propri lavori in modo da ostacolare le attivit in Sito svolte direttamente da IREN Energia o da suoi Fornitori e o Appaltatori ottemperando alle indicazioni fornite da IREN Energia a tal riguardo 7 3 Rappresentante dell Appal
81. entivamente almeno tre campionature dei blocchi Gasbeton di primaria marca da sottoporre alla scelta di IREN Energia e predisposizioni per montaggio serramenti forometrie assistenze murarie per passaggi di tubazioni e o cavi e solaio di copertura realizzato in opera con orditura portante di carpenteria metallica di acciaio S355JR e realizzazione di cappotto isolante esterno spessore 200 mm e trasmittanza non superiore a 0 031 W mK e posa in copertura di lamiera grecata coibentata fono isolante e termo isolante spessore 120 40 mm e formazione di sottofondo in sabbia e cemento spessore 50 mm per predisposizione alla posa di pavimento in piastrelle e pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato L Appaltatore dovr predisporre preventivamente almeno tre campionature di piastrelle di primaria marca da sottoporre alla scelta di IREN Energia e realizzazione di controsoffitto con pannelli in lana minerale REI 120 e posa in copertura sopra il controsoffitto di isolante tipo EPS o simile spessore 80 mm e trasmittanza non superiore a 0 031 W mK e scossaline metalliche zincate preverniciate sui bordi della copertura e realizzazione di tavolati divisori interni in laterizio e realizzazione di tavolati interni in calcestruzzo aerato autoclavato Gasbeton REI gt 120 e intonaco con finitura al civile compresa tinteggiatura di finitura sulle pareti interne e predisposizioni collegamenti dell impiantistica civile
82. enute sui redditi di lavoro dipendente relativa alle fatture dei lavori realizzati allegando all uopo copia del relativo modello F24 al fine di superare il vincolo di responsabilit solidale del Committente Appaltatore elenco del personale utilizzato nel mese per il presente Appalto riscontro dell avvenuto pagamento delle retribuzioni mensili con dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti che hanno prestato la loro attivit nell ambito del presente Appalto La mancata produzione della documentazione richiesta dar luogo alla sospensione dei pagamenti Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 15 di 21 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa 16 RISERVE DELL APPALTATORE Qualsiasi richiesta di maggiori compensi o indennizzi dovr essere comunicata dall Appaltatore ad IREN Energia a pena di decadenza con lettera raccomandata A R entro 20 venti Giorni dal verificarsi del fatto generativo della richiesta stessa La domanda dovr essere fatta in modo preciso ed analitico sia per quanto concerne l oggetto sia per quanto attiene al motivi recati a sostegno Dovr altres indicare con precisione le cifre dei compensi cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda Appaltatore qualora non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo termine sopra indicati decade dal diritto di far valere in qualsiasi sede riserve o domande che ad esse si riferiscano
83. erativo di Sicurezza specifico per i lavori da eseguire e tramite 1 Appaltatore consegnarlo al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 7 9 Prescrizioni particolari e mitigazione dell impatto del cantiere All Appaltatore si prescrive quanto segue Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 6 di 21 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa in generale tutto il materiale di risulta materiali da scavo residui imballaggi materiale prodotto da demolizioni e smontaggi scarti rifiuti reflui ecc derivante da tutte le attivit oggetto dell Appalto sar gestito ed in carico all Appaltatore in quanto prodotto dalla propria attivit lavorativa Come tale il materiale dovr essere gestito e smaltito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione detenzione deposito trasporto e smaltimento recupero di rifiuti speciali pericolosi e non 1 rifiuti prodotti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e o recupero le modalit di gestione dei rifiuti dovranno essere le seguenti 1 rifiuti urbani provenienti dai locali adibiti a mensa ristoro spogliatoi uffici servizi igienici dovranno essere conferiti previa specifici accordi al servizio pubblico di raccolta e tutti i rifiuti speciali prodotti dai lavori oggetto dell Appalto dovranno essere caratterizzati analiticamente ed identificati con i
84. etro lineare di altezza Le malte da impiegarsi per l esecuzione delle murature in blocchi dovranno avere caratteristiche conformi a quelle previste dal produttore dei blocchi Per tutte le murature le tolleranze misurate in qualsiasi direzione con regolo lungo 2 m saranno di 3 mm 7 2 MURATURE PER DIVISORI INTERNI DI LATERIZIO I blocchi di laterizio per la realizzazione di tavolato interno saranno del tipo forati e avranno spessore 12 cm con superficie da intonaco La posa dovr avvenire con malta termoisolante classe M3 per giunti orizzontali e a incastro a secco per quelli verticali compresa la rasatura con regolarit senza alcuna interruzione dei giunti di malta Essa dovr essere a norma D M 14 01 2008 Le caratteristiche prestazionali dei blocchi dovranno essere conformi ai requisiti di resistenza di seguito indicati resistenza caratteristica a compressione in direzione dei carichi verticali minimo 5 0 N mm La muratura dovr soddisfare tutti i requisiti previsti dal D M del 14 01 2008 La posa dovr avvenire con malta termoisolante classe M3 per giunti orizzontali e a incastro a secco per quelli verticali compresa la rasatura con regolarit senza alcuna interruzione dei giunti di malta Nella realizzazione dei tavolati interni dovranno essere eseguiti e il posizionamento e fissaggio dei controtelai per le porte e la fornitura e la posa delle eventuali staffe scorrevoli e profili metallici per il fissaggio della mu
85. gato in PVC serie pesante colore nero scatole di derivazione in materiale isolante coperchio con viti collocate nei punti indicati negli elaborati tecnici e comunque ove convergono pi tubi distinti conduttori di tipo flessibile non propaganti l incendio NO7V K di sezione minima a 1 5 se non diversamente specificato con colorazione conforme alle norme CEI scatole portafrutti supporto apparecchiature modulari a compatibilit multipla placca in tecnopolimero antibatterica di colore bianco morsettiere ed accessori vari a completamento Tipo BTicino serie MATIX o similare Fornitura e posa di n 45 punto presa tipo Unel 2P T In 16A 250V a c P30 con interasse 19 mm e 26 mm alveoli protetti d 4mm in esecuzione da esterno a parete installato in custodia di protezione con grado di protezione pari a IP55 Costituito dal seguente materiale tubo serie pesante rigido in PVC colore grigio sopporti e raccorderie IP55 scatole portafrutti Idrobox IP55 apparecchiature modulari a compatibilit multipla scatole di derivazione in materiale isolante a pareti lisce IP56 coperchio con viti collocate nei punti indicati negli elaborati tecnici e comunque ove convergono pi tubi distinti conduttori di tipo flessibile non propaganti l incendio NO7V K di sezione minima pari a 2 5 mm se non diversamente specificato con colorazione conforme alle norme CEI morsetti di
86. genti e gli standard di manutentibilit accessibilit alle apparecchiature modularit facilit di montaggio e rimozione componenti ecc durabilit affidabilit e sicurezza Le condizioni ambientali del luogo di esecuzione dell Appalto sono le seguenti e Centrale Termoelettrica di Turbigo Via Centrale Termica 20029 Turbigo MI e Altezza s l m 138 75 m e Temperatura min invernale 15 C e Temperatura max estiva 40 C e Umidit relativa 100 e Sismicit zona 4 ordinanza 23 03 03 e Ambiente industriale corrosivo La progettazione delle opere civili e strutturali dovr tenere conto della verifica della zona sismica di installazione 2 STANDARS E NORMATIVE Gli obblighi dell Appaltatore si intendono estesi alla conformit a tutte le norme vigenti riguardanti la prevenzione degli infortuni e l igiene del lavoro Il seguente elenco non limitativo indica le principali normative cui devono conformarsi le attivit oggetto del presente Capitolato comunque onere dell Appaltatore verificare che le opere rispondano appieno alle normative e regolamenti prescritti dalle leggi vigenti oltre che a quelle citate nei documenti contrattuali ovvero e D Lgs 81 2008 e del 14 GEN 2008 e DM n 37 del 2008 Norme per la sicurezza degli impianti D lgs n 28 del 3 marzo 2011 e CEI 11 17 II ed per la posa della linea in cavo interrato CEI64 8 IV ed con particolare rife
87. i 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa canalizzazioni predisposte completi di capicorda terminazioni siglature e morsettiere di collegamento a marchio I M Q nei punti di derivazione in cassette e o pozzetti e quanto altro necessario a garantire un installazione a regola d arte Tipo PIRELLI 304 mm o similare m 40 0 e Fornitura e posa di cavo multipolare tipo FG7OR 0 6 1kV composto da conduttori di rame isolati in gomma e con guaina in PVC speciale di qualit RZ colore grigio flessibili non propaganti la fiamma e non propagante l incendio conformi alle norme CEI 20 13 20 35 20 22 20 37 2 muniti del marchio italiano di qualit LM Q posati in opera entro canalizzazioni predisposte completi di capicorda terminazioni siglature e morsettiere di collegamento a marchio I M Q nei punti di derivazione in cassette e o pozzetti e quanto altro necessario a garantire un installazione a regola d arte Tipo PIRELLI 504 mm o similare m 155 0 e Fornitura e posa di cavo multipolare tipo FG7OR 0 6 1kV composto da conduttori di rame isolati in gomma e con guaina in PVC speciale di qualit RZ colore grigio flessibili non propaganti la fiamma e non propagante l incendio conformi alle norme CEI 20 13 20 35 20 22 20 37 2 muniti del marchio italiano di qualit I M Q posati in opera entro canalizzazioni predisposte completi di capicorda terminazioni siglature e morsettiere di collega
88. i mq 2 31 cad e boiler viene utilizzato quello gi descritto nel 20 2 e gruppo carico solare e centralina di regolazione e vaso di espansione correttamente dimensionato circuito solare e miscelatore ACS sanitaria e liquido anticongelante glicole e raccorderiae collegamenti Capitolato Speciale Appalto Parte Parte Tecnica 31 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa 20 4 ALTRE OPERE L Appalto di cui al presente Capitolato comprende anche a carico dell Appaltatore e quadri linee e collegamenti elettrici e opere di assistenza murarie e progettazione esecutiva impianti di cui ai A 20 1 20 2 A 20 3 e A 21 e progettazione esecutiva impianti elettrici specifici per il funzionamento degli apparecchi di cui al A 22 A23 E 24 21 IMPIANTO TELEFONICO L attivit consiste nella progettazione fornitura e posa in opera di tutta la componentistica necessaria a realizzare la rete telefonica interna all edificio mensa ed il relativo collegamento alla rete telefonica esistente E compresa la predisposizione delle tubazioni e o canalizzazioni dal punto di allacciamento box telefonico all interno della portineria di centrale alla mensa e all interno della mensa della posa dei conduttori delle cassette delle scatole porta frutti e relative prese del tipo RJ11 necessarie a ricevere tutti i servizi telefonici per n 2 utenze una utenza lato
89. i sicurezza valvolaa3 vie per variazione caldo e freddo e pompa del circuito primario e tubazioni in multistrato per il collegamento con gli elementi scaldanti in ogni locale complete di congiunzioni raccorderie staffaggi valvole a sfera e qualsiasi materiale occorrente per la corretta realizzazione dell impianto funzionante in ogni sua parte e fornitura e posa indicativamente di 5 ventilconvettori sala pranzo n ventilconvettore cucina Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 30 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa n 1 ventilconvettore locale lavaggio stoviglie n 8 radiatori a parete in acciaio da installare in bagni utenze spogliatoi addetti disimpegni e ufficio ordini Il tutto completo di raccorderia valvole e detentori Tutte le potenze saranno da determinarsi con progetto esecutivo a carico dell Appaltatore e Cronotermostato regolabile manualmente agente sulla centralina del generatore di calore n 1 cronotermostato per ogni ambiente da riscaldare totale 5 cronotermostati 20 2 IMPIANTO SANITARIO L impianto sanitario la cui progettazione esecutiva e la realizzazione a carico dell Appaltatore sar costituito dai seguenti elementi e boiler elettrico INTERLINE HIGH STORAGE SERIE 800 1000 MODELLO DA 800 LITRI gi in possesso della Committenza da spostare e installare nel locale boiler e addolcitore del nuovo edif
90. i tutti gli oneri diretti ed indiretti prevedibili e non prevedibili di qualsiasi natura per somministrazioni e prestazioni occorrenti anche se non specificatamente descritti nel presente Capitolato Speciale 4 Appalto compresi quelli relativi ai mezzi tecnici di protezione antinfortunistica adeguati all ambiente ed alle attivit da eseguire per dare le opere compiute in ogni loro parte e a perfetta regola d arte L Appaltatore non potr pertanto pretendere l aumento del compenso richiedere indennit o compensi particolari o recedere dal contratto adducendo a motivo eventuali propri errori di valutazione L Importo contrattuale comprensivo di spese per eventuali box e o elementi prefabbricati da posizionare provvisoriamente nell area messa a disposizione da IREN Energia adibiti ad officina magazzini e servizi in genere Tali manufatti devono ottemperare completamente alle disposizioni di legge in materia b tutti gli oneri inerenti le assicurazioni di legge spese di viaggio e trasferte del personale nonch le indennit varie al personale per attivit di particolare disagiata esecuzione spese generali tra in particolare le spese relative alla organizzazione e gestione del luogo di esecuzione delle attivit e alle prestazioni degli addetti d spese di partecipazione di tutto il personale alle prove periodiche di evacuazione impianto e tutti gli oneri relativi alle attrezzature individuali e di cantiere co
91. iazzali o accessi masselli calcestruzzo pietrame e calcestruzzo altro ed il trasporto del materiale di risulta nel sito individuato all interno della Centrale e scavo in sezione ristretta per la profondit e spessore idonee alla posa e allacciamento della rete secondo le prescrizioni del piano di sicurezza e il taglio della rete fognaria principale la fornitura e posa tubazioni pezzi speciali raccordi curve braghe allacciamento al collettore esistente delle fogne bianche e nere L allacciamento dell acqua potabile sul collettore posto sul retro del magazzino L allacciamento elettrico al quadro elettrico 380 dalla portineria di centrale con fornitura e posa di un interruttore spare di adeguata potenza 250 A L allacciamento alla rete telefonica e alla rete dati dalla portineria di centrale e posa di sottofondo in sabbia fine per uno spessore di minimo cm 15 il rinfianco con sabbia adeguatamente battuta per uno spessore minimo a ricoprire sopra e ai lati il tubo per uno spessore di cm 15 la posa di nastro segnalatore ad una quota di 30 cm sopra il tubo e il rinterroe il costipamento con tout venant e il ripristino della pavimentazione asportata 17 SERVIZIIGIENICI PER GLI UTENTI DELLA MENSA Tutti i locali adibiti a servizio igienico saranno pavimentati e avranno pareti rivestite con piastrelle lisce resistenti e lavabili del tipo descritto in A 8 7 In tali vani sar collocata pilett
92. icade tra gli stabilimenti soggetti al D lgs 334 99 e s m i e quindi con l obbligo formativo periodico a cadenza trimestrale secondo quanto previsto all art 3 del D M 16 03 1998 Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 8 di 21 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa L Appaltatore come previsto tenuto a fornire idonea informazione e formazione ai propri subappaltatori circa la politica ambientale e di sicurezza adottata da IREN Energia e conservarne la documentazione L Appaltatore sar l unico responsabile dell Appalto dovr provvedere a sua cura spese quanto necessario affinch 1 servizi risultino completi e funzionanti in conformit ai documenti contrattuali Dovr badare in particolar modo alla salvaguardia delle strutture preesistenti facendo si che non risultino danneggiate per cause attinenti ai servizi stessi Nel caso di necessit di utilizzo di sostanze chimiche l appaltatore tenuto a consegnare con congruo anticipo alla direzione lavori le relative schede di sicurezza Sono da privilegiare le sostanze non pericolosi per l ambiente Qualora questo non fosse possibile si richiede di farne un uso limitato e di attivare tutte le precauzioni del caso 8 OBBLIGHI DI IREN ENERGIA IREN Energia metter a disposizione dell Appaltatore unicamente e nei punti di presa esistenti le zone di lavoro acqua industriale a 4 bar compressa a 6 bar
93. icio in progetto e vaso di espansione correttamente dimensionato circuito sanitario e tubazioni di carico acqua calda e fredda a collettori con tubi multistrato con isolamento rubinetti di arresto in locale caldaia e su collettore del locale e tubazioni di scarico insonorizzato in polipropilene rinforzato a 3 strati con raccordi e pezzi speciali a partire da ogni apparecchio sino alla colonna di scarico principale e bagno uomini 2 lavabi 2 WC sospesi 2 orinatoi completi di divisori compresi collegamenti a collettori e bagno donne I lavabo 1 WC sospeso compresi collegamenti a collettori e bagno disabili 1 lavabo 1 WC sospeso compresi collegamenti a collettori e spogliatoi addetti mensa 2 lavabi 2 docce 2 WC compresi collegamenti a collettori e fornitura e posa di n 8 tipo Geberit combine per wc sospeso e orinatoio compresi tutti gli accessori le opere e la manodopera per l installazione e locale lavaggio stoviglie tubazioni di 2 lavastoviglie 2 lavelli e cucina tubazioni di 2 lavelli e pilette a pavimento comprese tubazioni di scarico insonorizzato in polipropilene rinforzato a 3 strati con raccordi e pezzi speciali a partire da ogni piletta sino alla colonna di scarico principale 20 3 IMPIANTO SOLARE L impianto solare la cui progettazione esecutiva e la realizzazione a carico dell Appaltatore sar costituito dai seguenti elementi e kit solare con pannelli solari piani e pannelli solari pian
94. ientali di sicurezza e di igiene del lavoro prescritti dalle norme vigenti Gli stessi dovranno essere usati con le cautele le precauzioni e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle normative vigenti in modo da non causare danni all utilizzatore a terzi e all ambiente circostante in relazione all inquinamento acustico e l Appaltatore dovr richiedere la deroga per 1 cantieri nel caso sia previsto il superamento dei limiti imposti dalla normativa vigente e gli impianti fissi e le aree di lavorazione pi rumorose dovranno essere posizionate alla massima distanza possibile dai ricettori le operazioni pi rumorose dovranno essere programmate nel periodo della giornata pi tollerabile per la popolazione 8 00 12 00 14 00 18 00 interrompendo tali operazioni nelle ore destinate al riposo 12 00 14 00 se necessario dovr essere previsto l uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimit delle lavorazioni pi rumorose in relazione all inquinamento atmosferico Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 7 di 21 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa le aree di stoccaggio di materiali inerti potenzialmente polverulenti dovranno essere localizzate al riparo da vento e lontane dalle aree di transito dei veicoli di trasporto le aree di cantiere non pavimentate e gli eventuali stoccaggi di materiali inerti polverulenti do
95. ificio mensa Tutti i serramenti esterni dovranno essere a taglio termico costruiti secondo le norme UNI e le Raccomandazioni UNCSAAL Le finestrature dovranno essere realizzate con profili estrusi in lega primaria d alluminio o PVC di almeno 55 mm di spessore verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri spessore minimo del rivestimento 60 um Tutte le finestre dovranno essere fornite di zanzariera avvolgibile incorporata nel serramento e di soglia esterna ed interna in lamiera zincata preverniciata Le cerniere dovranno essere in metallo con perni in acciaio cadmiato e boccole in materiale plastico autolubrificante ed antifrizione previste in numero minimo di due su ogni anta per le finestrature e di tre su ogni anta per le porte e portoni La tipologia di apertura dei serramenti sar a scelta della Committenza Il colore finale RAL dei serramenti dovr essere preventivamente concordato con il Committente 9 1 AVVOLGIBILI Tutti 1 serramenti dovranno essere provvisti di avvolgibili in materia plastica tipo PVC rigido o simile per l oscuramento con stecche da 13 14 mm di spessore e peso non inferiore a 4 800 kg a m a doppio agganciamento continuo compresi 1 supporti normali zincati l albero in acciaio zincato a caldo spessore 12 10 puleggia in lamiera zincata spessore 8 10 o plastica antiurto passacinghia con pareti arcuate cinghia di manovra di plastica cinghia di nylon per il collegamento dei teli al
96. il tubo con manicotti o collegamenti vari appoggi perfettamente sul letto di sabbia per tutta la lunghezza e successivamente sia rinfiancato e coperto con sabbia min 15 cm sopra tubo adeguatamente pressata La parte restante della fossa sar riempita fino al piano di campagna con il materiale inerte precedentemente escavato in modo da ottenere una buona compattezza Il tutto sar infine pressato con appositi mezzi meccanici solo quando sar stata raggiunta l altezza di sicurezza minima di 50 cm sopra il tubo Va prevista per tubi che trasportano liquidi realizzazione di prova di tenuta del tubo I cavidotti in PVC e in PEAD corrugati saranno forniti con le seguenti caratteristiche tecniche e Tubi in PVC classe di resistenza SN conforme alle norme UNI EN 1401 1 con sistema di giunzione a bicchiere ed anello di tenuta in materiale elastomerico in conformit alle norme UNI EN 681 1 e tubi corrugati in polietilene alta densit PEAD SN8 strutturati a doppia parete per condotte interrate per installazioni elettriche e telecomunicazioni in conformit alla norme CEI EN 50086 2 4 A1 CEI 23 46 ed ai requisiti direttiva B T 73 23 CEE caratteristiche di resistenza 450 Newton a parete interna liscia e parete esterna corrugata con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica essi saranno previsti nei diametri indicati negli elaborati progettuali esecutivi I tubi dovranno essere forniti e collocati con eventuali raccordi curve bragh
97. imentate fermentazione digestione anaerobica ecc Le vasche dovranno avere un chiusino carrabile sommitale Le acque in uscita dalle vasche dovranno essere collegate mediante apposite tubazioni al collettore fognario limitrofo di recapito finale indicato nei disegni del progetto definitivo Oltre alla fornitura e all installazione Appaltatore deve provvedere all esecuzione di tutte le opere civili scavi calcestruzzi rinfianchi chiusini tubazioni di collegamento allacciamenti ecc in modo da dare le opere finite a regola d arte in conformit alla normativa vigente 20 IMPIANTO IDRO TERMO SANITARIO 20 1 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESTIVO L impianto di climatizzazione raffrescamento estivo e riscaldamento invernale la cui progettazione esecutiva e la realizzazione a carico dell Appaltatore sar costituito dai seguenti elementi e fornitura e Installazione pompe di calore aria acqua di potenza tale da assolvere al fabbisogno di energia termica durante tutto il periodo di riscaldamento e al raffrescamento durante la stagione estiva Tipo Aermec MVF 152H o simile e gruppo di regolazione per centrali termiche con circolatore con valvola miscelatrice a 3 vie e servomotore e raccorderia di collegamento centrale termica e gruppo di regolazione per centrali termiche con circolatore per solo rilancio e collettore in acciaio con staffe a muro e bollitore inerziale 1000 litri e resistenza elettrica d
98. ione di grouting etc prodotti di riferimento SIKAGROUT 212 della SIKA della RUREDIL EMACO 555 533 della BASF Localizzazione sigillatura sottopiastra colonne fabbricati basamenti macchine riempimento cassetti di posa di ancoraggi e tirafondi 7 MURATURE 7 1 MURATURE PERIMETRALI IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO GASBETON I blocchi per pareti perimetrali dovranno essere del tipo aerato autoclavato gasbeton o equivalenti con superficie da intonaco ad ottenere in opera lo spessore della muratura di 20 cm La muratura dovr soddisfare tutti i requisiti previsti dal D M del 14 01 2008 La posa dovr avvenire con malta termoisolante classe M3 per giunti orizzontali e a incastro a secco per quelli verticali compresa la rasatura con regolarit senza alcuna interruzione dei giunti di malta La muratura compreso intonaco e isolamento esterno a cappotto e tenuto conto degli eventuali ponti termici dovr soddisfare anche i seguenti requisiti e Resistenza al fuoco dei blocchi REI gt 120 e Trasmittanza termica U intesi come valori medi della parete considerata quindi comprensivi dei ponti termici di forma o di struttura lt 0 15 W m2K e Isolamento acustico della facciata gt 40 dB Alla sommit della muratura sar prevista correa orizzontale di irrigidimento in conglomerato cementizio armato di dimensioni minime 20 x 20 cm Nella realizzazione delle murature perimetrali a
99. isto dal Progetto Definitivo e fornitura e posa degli impianti e smontaggio ricollocazione e installazione delle attrezzature e degli elettrodomestici presenti nella vecchia mensa Al presente Capitolato Speciale 4 Appalto allegato il Progetto Definitivo del Nuovo Edificio Mensa nelle sue componenti strutturali delle opere civili e accessorie In esso sono definite tutte le caratteristiche strutturali civili ed impiantistiche che dovranno essere sviluppate nel progetto esecutivo a cura e spese dell Appaltatore La realizzazione del Nuovo Edificio Mensa dovr altres comprendere e installazione picchetti a cui collegare la messa a terra della struttura del fabbricato e realizzazione collegamenti fognari e realizzazione punto di presa forza motrice e realizzazione punto di presa acqua potabile Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 1 di 21 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa e realizzazione punto di connessione alla rete telefonica di centrale e realizzazione punto di connessione alla rete dati di centrale e sistemazione delle aree esterne e area a verde e sistemazione strade e piazzali all esterno della nuova mensa inteso quindi che tutte le forniture e le prestazioni necessarie salvo che sia diversamente disposto per l esecuzione di quanto in oggetto siano da considerarsi a cura spese e responsabilit dell Appaltatore anche dove non espres
100. it di risalita deve essere perfettamente funzionante Il supporto deve presentare una resistenza allo strappo di almeno 0 25 N mn Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 17 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa Incollaggio dei pannelli isolanti il collante va applicato manualmente o a macchina sui pannelli isolanti con metodo a punti e strisce oppure stendendolo su tutta la superficie con la spatola dentata Per garantire con il primo sistema una superficie di incollaggio del 40 si deve applicare al bordo del pannello una striscia perimetrale larga circa 5 cm ed al centro 3 chiazze di circa 15 cm di diametro punti L altezza dello strato di collante va adeguato al grado di irregolarit del supporto I tagli a misura possono essere effettuati in modo professionale ed esatto con appositi apparecchi per taglio di EPS ad es Isoboy tipo C a filo caldo I pannelli isolanti vanno posati a giunti strettamente accostati e sfalsati La sfalsatura deve essere di almeno 20 cm Bisogna fare attenzione a che non si formino giunti incrociati e che i giunti di testa e di appoggio siano perfettamente chiusi e che non vi siano cavit o irregolarit di planarit nella superficie Gi con la prima fila di pannelli bisogna fare attenzione ad evitare che i giunti sia verticali che orizzontali dei pannelli coincidano con gli angoli di porte o finestre eventualmente predisporre un progetto di posa In
101. ivi di elementi che possano comunque pregiudicare l aspetto della superficie del calcestruzzo indurito Si dovr far uso di prodotti disarmanti conformi alla normativa vigente disposti in strati omogenei continui che non dovranno assolutamente macchiare la superficie a vista del calcestruzzo Su tutte le casseforme di una stessa opera dovr essere usato lo stesso prodotto E vietato usare come disarmanti lubrificanti di varia natura o oli esausti Quando saranno impiegate casseforme metalliche per ridurre 11 numero delle bolle d aria sulla superficie del getto si dovr fare uso di disarmante con agente tensioattivo o sotto forma di emulsioni pastose in quantit controllata la vibrazione dovr essere contemporanea al getto Qualora sia prevista la realizzazione di calcestruzzi colorati o con cemento bianco l impiego di disarmanti dovr essere subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto non alteri il colore del calcestruzzo Tutte le superfici interne dei casseri per i getti che dovranno rimanere in vista dovranno essere trattate con prodotti disarmanti olii puri con aggiunta di attivanti superficiali emulsioni cremose di acqua in olio con attivanti La superficie dei getti deve essere e liscia e uniforme e senza nidi d ape e comunque priva di zone non omogenee per carenza di costipazione Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 12 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo e
102. l art 118 D Lgs 12 aprile 2006 n 163 e s m i L affidamento in subappalto di prestazioni dell Appaltatore subordinato ad autorizzazione da parte di IREN Energia la quale potr concedere detta autorizzazione con l osservanza della normativa di cui al D P R 3 giugno 1998 n 252 fatto divieto alle imprese che abbiano concorso alla gara senza ottenere aggiudicazione di divenire in qualsiasi fase di esecuzione del Contratto subappaltatori dell impresa o imprese vincitrici IREN Energia si riserva la facolt di valutare discrezionalmente le richieste di subappalto L autorizzazione al subappalto non apporter alcuna modifica agli obblighi contrattuali dell Appaltatore che rimarr unico responsabile nei confronti di IREN Energia e dei terzi anche in relazione alle prestazioni subappaltate L Appaltatore avr l obbligo di consegnare copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento ciascun Subappaltatore Inoltre prima dell inizio dei lavori in subappalto il Subappaltatore dovr redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza specifico per i lavori subappaltati e tramite Appaltatore consegnarlo al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 7 8 Subfornitori L Appaltatore avr l obbligo di consegnare copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento a ciascun Subfornitore che debba operare in Sito Inoltre prima dell inizio dei lavori in Sito il Subfornitore dovr redigere il proprio Piano Op
103. le saldature a sovrapposizione e penetrazione parziale dovranno essere controllate per ultrasuoni o radiografie e per magnetoscopia sul 20 del perimetro di ogni assemblaggio e Je saldature ad angolo dovranno essere controllate al 20 per magnetoscopia Ogni saldatura dovr essere identificata in modo univoco e riporta su una scheda di riconoscimento nella quale dovranno essere riportati tutti i dati ed i controlli eseguiti Capitolato Speciale Appalto Parte Parte Tecnica 24 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa 11 5 GRIGLIATI I grigliati tipo UTILIOR della ORSOGRIL o equivalenti dovranno essere fissati alla struttura mediante staffe dovranno essere rimovibili ed il peso di ogni singolo pannello non dovr superare i 60 kg Il carico applicabile ai grigliati in genere non potr essere inferiore a 1000 kg m fatto salvo carichi maggiori indicati 11 6 LAMIERE STIRATE STRIATE BUGNATE Le lamiere dovranno essere conformi alle relative norme UNI ed avere le seguenti caratteristiche e Materiale acciaio normale S235 e Finitura zincatura a caldo peso del rivestimento in zinco 500 g m secondo UNI EN 1461 e Carico applicabile non inferiore a 1000 kg m e Spessori 3 12 mm 1 2 2 mm striatura 11 7 LAMIERA COIBENTATA PER COPERTURE Per la copertura esterna previsto l impiego di lamiera grecata coibentata tipo Hipertec roof da 120 mm di spessore 40 mm di greca All interno
104. m saranno di 3 mm Capitolato Speciale Appalto Parte Parte Tecnica 16 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa 8 INTONACI E RIVESTIMENTI 8 1 INTONACI Ove previsto le facciate interne delle murature dovranno essere intonacate con intonaco tipo civile e tinteggiate Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti quando le murature siano asciutte dopo aver rimosso dai giunti la malta poco aderente ripulendo e bagnando abbondantemente le superfici di applicazione Gli intonaci non dovranno presentare crepature irregolarit mancata complanarit fuori piombo mancata aderenza fragilit scarsa resistenza meccanica ed altri difetti Gli spigoli sporgenti o rientranti saranno eseguiti ad angolo vivo Gli spigoli saranno protetti con profili metallici da intonaco Lo spessore finito degli intonaci non dovr essere inferiore a 15 mm Per tutti gli intonaci le tolleranze misurate in qualsiasi direzione con regolo lungo 2 m saranno di e 6mm per gli intonaci grezzi e mm per gli intonaci civili INTONACO COMUNE O CIVILE Tale intonaco previsto per tutte le murature interne con eccezione di quelle faccia a vista e delle zone rivestite in piastrelle Dovr essere realizzato con malta di stabilitura composta da grassello e cemento tirata con cazzuola nella stessa giornata di lavoro in cui stato realizzato il sottostante rinzaffo 8 2 ISOLAMENTO TERMICO PER ESTERNI A CAPPOTTO CO
105. mediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art 107 del D Lgs 1 9 1993 n 385 e s m i che svolgono in via esclusiva o prevalente attivit di rilascio di garanzie a ci autorizzati dal Ministero dell economia e delle finanze a favore di IREN Energia di importo pari al 15 di quello contrattuale con scadenza ad un anno dalla data di Ultimazione dei lavori a garanzia di esatto adempimento di tutte le prestazioni dell Appalto nessuna esclusa ed eccettuata pagamento della penale per sospensione non autorizzata dei lavori di cui all art 9 3 pagamento della penale per mancato rispetto della data di Ultimazione dei lavori di cui all art 18 1 pagamento della penale per ritardo consegna documentazione di cui all art 18 2 pagamento delle maggiori spese sostenute per il completamento nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell Appaltatore eventuale risarcimento del danno pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai dipendenti dell Appaltatore e dei Subappaltatori La fideiussione dovr altres coprire i danni di cui all art 26 comma 4 del D Lgs 81 2008 e s m i che IREN Energia venisse chiamata a ristorare nei confronti dei lavoratori dipendenti dell Appaltatore e delle imprese subappaltatrici Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 17 di 21 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio m
106. mento a marchio I M Q nei punti di derivazione in cassette e o pozzetti e quanto altro necessario a garantire un installazione a regola d arte Tipo PIRELLI 5G10 mm o similare m 130 0 e Fornitura e posa di cavo multipolare tipo FG7OR 0 6 1kV composto da conduttori di rame isolati in gomma e con guaina in PVC speciale di qualit RZ colore grigio flessibili non propaganti la fiamma e non propagante l incendio conformi alle norme CEI 20 13 20 35 20 22 II 20 37 2 muniti del marchio italiano di qualit I M Q posati in opera entro canalizzazioni predisposte completi di capicorda terminazioni siglature e morsettiere di collegamento a marchio I M Q nei punti di derivazione in cassette e o pozzetti e quanto altro necessario a garantire un installazione a regola d arte Tipo PIRELLI 5G16 mm o similare m 20 0 Fornitura e posa di cavo multipolare tipo FG7OR 0 6 1kV composto da conduttori di rame isolati in gomma e con guaina in PVC speciale di qualit RZ colore grigio flessibili non propaganti la fiamma e non propagante l incendio conformi alle norme CEI 20 13 20 35 20 22 II 20 37 2 muniti del marchio italiano di qualit I M Q posati in opera entro canalizzazioni predisposte completi di capicorda terminazioni siglature e morsettiere di collegamento a marchio I M Q nei punti di derivazione in cassette e o pozzetti e quanto altro necessario a garantire un installazione a regola d arte Tipo PIRELLI 5025 mm o
107. mpresi quelli relativi ai mezzi di protezione antinfortunistica adeguati all ambiente ed alle attivit da eseguire sempre a regola d arte In particolare ogni squadra deve essere dotata di una propria attrezzatura specifica per le attivit da svolgere f tutti gli altri oneri relativi all impiego degli impianti di cantiere e del personale non direttamente utilizzato in cantiere nonch quelli diretti ed indiretti per la conduzione degli interventi 15 FATTURAZIONI E PAGAMENTI IREN Energia corrisponder all Appaltatore il 10 dell Importo contrattuale a titolo di anticipazione alla stipulazione del Contratto previa consegna ad IREN Energia di una fideiussione di pari importo bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art 107 del D Lgs 1 9 93 n 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attivit di rilascio di garanzie a ci autorizzati dal Ministero del Tesoro al Bilancio e della Programmazione Economica rilasciata a favore di IREN Energia a garanzia di Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 14 di 21 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa restituzione dell anticipazione con scadenza 40 quaranta Giorni dopo Accettazione o 40 quaranta Giorni dopo l eventuale risoluzione del Contratto La fideiussione dovr essere irrevocabile contenere la clausola di riscossione prima richiesta e la
108. ndenze indicate dalla D L spessore medio mm 50 idoneo per la posa a colla di pavimenti in piastrelle moquette linoleum e similari tirato sotto stadia e con finitura della superficie a frattazzo fino completo di pannelli di rete elettrosaldata in filo zincato secondo DIN 1548B maglia 50x50 mm diametro filo 2mm dimensione pannello 1000x2000 mm con falsa maglia esterna 100x50 mm con impronta di 12 mm ripetuta per tutta la larghezza del pannello e per sei volte sul lato lungo del pannello carico di rottura trazione del filo da 700 a 900 N mm Il tutto come da disegni esecutivi e secondo le indicazioni della D L completo di giunti di dilatazione C S Group h 50 mm su tutte le porte nelle posizioni che saranno indicate nel progetto esecutivo in modo che in opera la pavimentazione rispetti i limiti imposti dalla normativa vigente 8 7 PAVIMENTO IN PISTRELLE DI GRES PORCELLANATO Il pavimento posato su sottofondo in sabbia e cemento sar realizzato con piastrelle di gres fine porcellanato in piastrelle di dimensioni e colori a scelta della Committenza e della D L compresa la sigillatura in boiacca di cemento colore a scelta la fornitura e il montaggio di battiscopa e relativa sguscia perimetrale su tuti i lati assistenze murarie e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d arte Compresa la formazione di giunti di dilatazione e la loro sigillatura secondo le indicazioni della D L e del produttore
109. ne il controllo del buon funzionamento e all occorrenza la riparazione e ogni altra avvertenza utile soprattutto in materia di sicurezza e se necessario le istruzioni per l addestramento e le indicazioni sul rumore aereo prodotto dalle apparecchiature valore reale o valore stabilito in base alla misurazione eseguita su una macchina identica Dovr altres essere fornita la seguente documentazione e disegni in revisione AS BUILT entro 3 settimane dal completamento della fase di messa in servizio della mensa dichiarazione di corretto montaggio dell attrezzatura della cucina certificati di collaudo e delle prove di tipo 12 ULTIMAZIONE LAVORI Al termine di tutte le attivit avr luogo l Ultimazione dei lavori accertata da apposito Verbale debitamente sottoscritto dalle Parti 13 GARANZIA L Appaltatore garantisce ad IREN Energia ed ai suoi aventi causa per la durata di 730 settecentotrenta Giorni a partire dalla data del Verbale di Ultimazione dei lavori la buona qualit e la buona realizzazione ai sensi dell art 1512 c c IREN Energia dovr denunciare all Appaltatore entro 30 trenta Giorni dalla scoperta i vizi e i difetti riscontrati L Appaltatore si obbliga nel corso del periodo di garanzia a proprie cura e spese a sostituire ripristinare nel tempo tecnico strettamente necessario le parti difettose o comunque non rispondenti alle specifiche di Contratto effettuandone la s
110. nsa la sua collocazione sul Sito indicata negli elaborati del Progetto Definitivo allegato Le opere civili dovranno essere complete in ogni parte comprensive di forniture e materiali Tutte le strutture e le opere in c a dovranno essere realizzate in conformit alle normative vigenti alle condizioni ambientali del Sito e dovranno garantire una resistenza al fuoco REI secondo normativa ad esclusione di quelle gi protette con materiali idonei alla resistenza REI richiesta A titolo indicativo e non esaustivo si elencano le principali voci di opere forniture civili previste nell Appalto e scavi sbancamenti con relativi smaltimenti dei materiali di risulta e demolizioni di parti esistenti ove necessario e sottofondazioni fondazioni continue e travi rovesce platee getti in cls e o getti in c a per opere di fondazione e realizzazione di vespaio areato con posa di casseri tipo igl e getto strutturale di completamento e realizzazione di strato isolante nel pavimento con posa di pannello isolante in XPS o equivalente con adeguata resistenza ai carichi del pavimento e con trasmittanza non superiore a 0 032 W mK e pilastri in c a gettati in opera e murature perimetrali in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato Gasbeton spessore 20 Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 2 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa cm L Appaltatore dovr predisporre prev
111. o concordate con la Committente Tipo GEWISS serie 46QP o similare Fornitura e posa in opera di n 1 Quadro Elettrico Generale QE 1 conforme alle norme CEI 23 49 CEI EN60439 1 3 realizzato con struttura in lamiera di acciaio zincato verniciatura delle superfici dell involucro a polvere epossipliestere di colore grigio RAL 7035 Grado di protezione IP40 secondo EN 60529 con porta frontale trasparente con dispositivo di chiusura a chiave Completo di pannelli modulari ciechi sistema TIFAST barre 4P In 250A sistema EASY TIFAST canaline guidacavi in PVC conduttori unipolari di Capitolato Speciale Appalto Parte Parte Tecnica 39 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa cablaggio con dispositivi di numerazione e targhette di identificazione di ciascun componente assemblato all interno del quadro Tutte le apparecchiature elettriche dovranno rispettare le caratteristiche elettriche riportate sullo schema elettrico multifilare di progetto essere dotate di targhetta di identificazione con dicitura incisa o realizzata con sistema antinvecchiamento e saldamente fissate Le diciture delle targhette dovranno rispettare quelle riportate sugli schemi o concordate con la Committente Tipo BTicino serie MAS400 LDX400 da pavimento o similare e Fornitura e posa in opera di n 7 apparecchi illuminanti avente corpo stampato ad iniezione in policarbonato colore grigio RAL7035 infrangibile ed
112. o entro e non oltre 3 mesi dall avvenuta richiesta di indennizzo da parte del Terzo danneggiato Qualora l Appaltatore non provveda n a contattare il danneggiato n al ristoro dei danni e fatto sempre e comunque salvo quanto previsto dall art 50 del Capitolato Generale d Appalto IREN Energia potr provvedere al risarcimento dei danni e detrarre il relativo importo dai compensi ancora dovuti all Appaltatore e ci anche se tale danno fosse stato provocato da un subappaltatore XX w l Appaltatore dovr fino alla data di Ultimazione Lavori proteggere e custodire di giorno di notte i materiali le apparecchiature e le attrezzature garantendo in ogni caso la sicurezza del personale proprio e di IREN Energia 7 1 Zone di Lavoro in Sito dell Appaltatore IREN Energia metter a disposizione le zone di lavoro per lallestimento del cantiere e Pesecuzione delle attivit oggetto dell Appalto La consegna anche frazionata delle zone di lavoro avverr con apposito Verbale di Consegna sottoscritto tra le Parti a seguito di richiesta dell Appaltatore L Appaltatore dovr provvedere entro 15 quindici Giorni dalla data della consegna di ciascuna zona di lavoro a delimitarla con apposita recinzione metallica tipo ORSOGRILL e a custodirla L Appaltatore dovr in ogni momento mantenere le zone di lavoro libere dall accumulo di materiali di risulta e da rifiuti prodotti ed in condizioni igieniche soddisfac
113. on autopompe L altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco misurata dall uscita dello scivolo o della bocca del tubo convogliatore non dovr essere mai maggiore di 100 cm Il calcestruzzo dovr cadere verticalmente ed essere steso in strati orizzontali di spessore misurato dopo la vibrazione comunque non maggiore di 50 cm E vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l impiego del vibratore A meno che non sia altrimenti stabilito il calcestruzzo dovr essere compattato con un numero di vibratori a immersione o a parete determinato prima di ciascuna operazione di getto in Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 9 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa relazione alla classe di consistenza del calcestruzzo alle caratteristiche dei vibratori e alla dimensione del getto stesso Per omogeneizzare la massa durante il costipamento di uno strato 1 vibratori a immersione dovranno penetrare per almeno 5 cm nello strato inferiore Il calcestruzzo dovr essere compattato fino ad incipiente rifluimento della malta in modo che le superfici esterne si presentino lisce e compatte omogenee perfettamente regolari senza vespai o nidi di ghiaia ed esenti da macchie o chiazze Le attrezzature non funzionanti dovranno essere immediatamente sostituite in modo che le operazioni di costipamento non vengano rallentate o risultino insufficienti TOLLERANZE e Basamenti vari
114. ostituzione e o il ripristino in Sito Ogni intervento in garanzia sar eseguito dall Appaltatore in accordo con un piano di intervento preventivamente concordato dallo stesso con IREN Energia Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 13 di 21 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa I materiali di risulta delle parti eventualmente sostituite diverranno di propriet dell Appaltatore 14 IMPORTO CONTRATTUALE L Importo contrattuale per la realizzazione del Nuovo Edificio Mensa a corpo fisso ed invariabile e non soggetto a revisione prezzi salvo quanto espressamente previsto dall art 1664 comma 1 del Codice Civile L Importo contrattuale si intende IVA esclusa ma comprensivo degli oneri della sicurezza non suscettibili di diminuzione computati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento Allegato B ammontanti a 15 000 00 quindicimila 00 Euro L Appaltatore non potr pretendere aumenti di prezzo richiedere indennit e compensi particolari o la risoluzione del Contratto adducendo a motivo errori di valutazione in sede di presentazione dell offerta I prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri occorrenti a realizzare l oggetto dell appalto in conformit alle previsioni contrattuali e secondo la regola dell arte Ad integrazione di quanto indicato nell art 56 Capitolato Generale d Appalto si precisa che il compenso per queste attivit si intende comprensivo d
115. posa di cavo unipolare tipo FG7R 0 6 1kV composto da conduttori di rame isolati in gomma e con guaina in PVC speciale di qualit RZ colore grigio flessibili non propaganti la fiamma e non propagante l incendio conformi alle norme CEI 20 13 20 35 20 22 20 37 2 muniti del marchio italiano di qualit I M Q posati in opera entro canalizzazioni predisposte completi di capicorda terminazioni siglature e morsettiere di collegamento a marchio I M Q nei punti di derivazione in cassette e o pozzetti e quanto altro necessario a garantire un installazione a regola d arte Tipo PIRELLI 1x120 mm o similare m 60 0 Fornitura e posa in opera di n 80 punto luce semplice in esecuzione a parete grado di protezione pari a IP55 Costituito dal seguente materiale tubo serie pesante rigido in PVC colore grigio sopporti e raccorderie IP55 scatole di derivazione in materiale isolante a pareti lisce IP56 coperchio con viti collocate nei punti indicati negli elaborati tecnici e comunque ove convergono pi tubi distinti conduttori di tipo flessibile non propaganti l incendio NO7V K di sezione minima pari a 1 5 mm se non diversamente specificato con colorazione conforme alle norme CEI morsetti di giunzione a mantello di sezione adeguata puntalini di collegamento e tutto quanto necessario per una corretta installazione Fornitura e posa in opera di 50 punto comando luci interruttore deviatore 16A 250V
116. ranno accedere in ogni momento ai luoghi in cui si svolgono 1 lavori al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni La Direzione Lavori avr la facolt di rifiutare 1 materiali che giudicasse non idonei all impiego e o eventuali procedure o modalit di azione che non ritenga idonei di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualit nei materiali stessi o per difettosa esecuzione sia da parte dell Appaltatore che dei suoi Subappaltatori Avr pure la facolt di vietare la presenza dei dipendenti dell Appaltatore che la Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti all espletamento delle mansioni loro affidate La presenza del personale di IREN Energia i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti non libereranno 1 Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilit inerenti alla conduzione del cantiere alla buona riuscita delle attivit alla loro rispondenza alle clausole contrattuali nonch all adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate n da quelli ad esso incombenti in forza delle leggi regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori 7 7 Subappaltatori L Appaltatore non potr cedere in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente Capitolato Eventuali attivit che potranno essere subappaltate dovranno essere formalmente indicate dall Appaltatore a IREN Energia in fase di offerta La disciplina applicabile quella del
117. rasto prevarranno le disposizioni del presente Capitolato Speciale d Appalto 2 DEFINIZIONI Parti IREN Energia e Appaltatore Sito la Centrale Termoelettrica di Turbigo Subappaltatore la persona fisica o giuridica che assume un impegno direttamente con l Appaltatore per una o pi opere Subfornitore la persona fisica o giuridica che assume un impegno direttamente con l Appaltatore per una o pi forniture Giorni i giorni consecutivi di calendario Programma Cronologico il documento che stabilisce i tempi espressi in Giorni entro i quali l Appaltatore eseguir le prestazioni necessarie alla demolizione 3 OGGETTO DELL APPALTO L Appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di un Nuovo Edificio Mensa aziendale presso la Centrale Termoelettrica di Turbigo L Appalto dovr comprendere e progettazione esecutiva delle opere civili degli impianti e delle strutture fornitura posa in opera e allacciamento ai punti di presa di Centrale degli impianti di servizio e progettazione esecutiva fornitura posa in opera di pannelli fotovoltaici e solari per produzione acqua calda sanitaria progettazione esecutiva delle strutture e delle opere civili e sistemazione pavimentazione delle strade e del piazzale adiacente e fornitura costruzione del Nuovo Edificio Mensa e delle opere accessorie pavimentazione controsoffitti pareti divisorie serramenti lattonerie ecc secondo quanto prev
118. ratura rispettivamente con 1 pilastri in calcestruzzo La muratura dovr garantire assenza di fessurazioni da ritiro igrometrico pertanto il ritiro tra condizioni estreme degli elementi formanti la stessa dovr essere inferiore a 0 5 mm m Dovranno essere inoltre realizzati dei giunti di dilatazione di larghezza idonea il cui passo dovr essere opportunamente dimensionato comunque non superiore a 15 m In ogni caso si realizzer un giunto nella muratura in corrispondenza di ogni eventuale giunto nella fondazione Nelle costruzioni delle murature dovr essere curata la perfetta esecuzione degli spigoli la costruzione di voltini l allineamento plano altimetrico delle fughe Dovranno essere lasciati tutti i necessari incavi e fori di natura architettonica per il passaggio di impianti e per l incasso di tutti i componenti tecnologici quadri elettrici cassette idranti estintori etc al fine di non costituire ostacolo All innesto tra i muri dovranno essere lasciate ammorsature in numero non inferiore ad una per metro lineare di altezza Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 15 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa Le malte da impiegarsi per l esecuzione delle murature in blocchi dovranno avere caratteristiche conformi a quelle previste dal produttore dei blocchi Per tutte le murature le tolleranze misurate in qualsiasi direzione con regolo lungo 2 m saranno di 3 mm
119. rficie del metallo base Il controllo sar effettuato in base alla CEI 7 6 Sulle parti filettate dopo la zincatura non si dovranno effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo utensile ad eccezione della filettatura dei dadi Dopo la zincatura i dadi dovranno potersi avvitare agevolmente ai rispettivi bulloni e le Capitolato Speciale Appalto Parte Parte Tecnica 23 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa rosette elastiche gli spinotti i colletti filettati ed 1 bulloni non dovranno aver subito deformazioni od alterazioni delle loro caratteristiche meccaniche 11 4 MONTAGGIO IN CANTIERE TOLLERANZE Il montaggio delle strutture dovr avvenire nel rispetto delle seguenti tolleranze e posizione della prima colonna eretta 0 5mm e dimensioni lineari fino a 15 m 0 10 mm e dal5 a30m 0 15 mm e piombo delle colonne 1 per mille livello piastra di base della prima colonna eretta 0 5mm e livello trave al collegamento con la colonna 0 10 mm e differenza di livello fra 1 terminali di una trave 0 10 mm Tutte le misure in pianta interasse tra colonne diagonali ecc devono rientrare nella tolleranza di 0 2 mm ogni metro PROVE E COLLAUDI Il controllo dell efficienza dei giunti serrati dovr essere verificata controllando la coppia torcente applicata in uno dei seguenti modi e misurando con chiave dinamometrica la coppia richiesta per fare ruotare ulteriormente di 10
120. rimento o sezione 751 per gli ambienti che si considerano a maggior rischio in caso di incendio per le difficolt di sfollamento o capitolo 61 per le verifiche latabella CEI UNEL 35024 1 per la determinazione della portata dei cavi per posa in aria e latabella CEI UNEL 35026 per la determinazione della portata dei cavi per posa interrata e la norma UNI 10380 e la variante per i requisiti illuminotecnici dei vari ambienti lanorma UNI EN 1838 per i requisiti dell illuminazione di sicurezza e la norma UNI 9795 per i requisiti del sistema di rivelazione incendio e DPR 27 4 55 n 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e legge 1 3 68 n 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali apparecchiature macchinari installazioni e impianti elettrici ed elettronici e guide CEI 64 12 e CEI 11 37 per l esecuzione dell impianto di terra guida CEI 64 14 l esecuzione delle verifiche e CEI 64 8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 1442 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa e CEI EN 60439 CEI 17 13 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione quadri BT serie composta da o CEI EN 60439 1 CEI 17 13 1 Apparecchiature soggette a prove di tipo AS e apparecchiature
121. rmative ISO IEC 11801 2000 Ed 2 0 del nov 2007 per cavi schermati F STP classe FA Il cavo che si intende adottare deve avere una banda passante di almeno 1000Mhz e dovr avere prestazioni garantite sino a 1 200Mhz La struttura del cavo rendere minima l interferenza del rumore fra le varie coppie alien cosstalk e delle scatole porta frutti complete di placche dotate di alloggiamento per il posizionamento di etichette di identificazione dei circuiti e permettere la rimozione dei moduli dal frontale della placca anche dopo il cablaggio della presa e prese tipo RJ45 per n 2 utenze una utenza lato mensa per la timbratrice ed una utenza per ufficio Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 32 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa Secondo la normativa vigente le condutture per la rete dati dovranno essere separate da quelle degli altri impianti mentre le scatole di derivazione e portafrutti si possono prevedere in comune con la rete telefonica Scatole e condutture devono essere per separate da quelle predisposte per l impianto elettrico La fornitura si intende completa di collaudo delle vie cavi stese e del rilascio della certificazione 23 IMPIANTO ELETTRICO L impianto elettrico la cui progettazione esecutiva e la realizzazione a carico dell Appaltatore sar costituito almeno dai seguenti elementi Fornitura e posa di dispersore intenzionale orizzontale in corda di ram
122. ro condotte secondo le prescrizioni o rimanessero sospese per cause imputabili all Appaltatore IREN Energia potr dichiarare risolto il Contratto se in seguito a formale diffida nel termine perentorio e improrogabile di 15 quindici Giorni o in altro termine minore che si rendesse necessario in base all oggetto del Contratto non venisse garantita la regolare e continuativa esecuzione delle attivit contrattuali Il Contratto potr essere risolto in caso di commissione di un reato previsto dal D Lgs 231 01 e s m 1 accertato con sentenza passata in giudicato o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art 444 c p p nonch in caso di irrogazione anche in sede cautelare delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione dell interdizione dall esercizio dell attivit 22 ESECUZIONE D UFFICIO IREN Energia potr far eseguire il Contratto parzialmente da altre imprese o da proprio personale in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali ovvero quando per negligenza dell Appaltatore il progresso delle prestazioni non fosse tale da assicurarne ad esclusivo giudizio di IREN Energia stessa il compimento nei termini stabiliti In tal caso IREN Energia comunicher per iscritto all Appaltatore un intimazione ad adeguarsi alle prescrizioni in un termine non inferiore a 15 quindici Giorni Scaduto il termine assegnato IREN Energia in contraddittorio
123. rso d opera e indicare marca modello e tipo dei componenti installati consegnare il verbale delle verifiche iniziali eseguite sull impianto elettrico secondo le prescrizioni delle norme CEI 64 8 parte 6 e CEI 64 14 consegnare il programma di manutenzione riguardante le principali apparecchiature fornite compresi 1 libretti con le istruzioni d uso d rilasciare la dichiarazione di conformit degli impianti realizzati nel pieno rispetto della regola d arte completa degli allegati obbligatori redatta con le modalit specificate dal DM37 08 e dai regolamenti attuativi vedi in particolare il DM 19 5 10 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008 n 37 secondo gli appositi modelli ministeriali e consegnare idonee documentazioni opportunamente integrate da copie della suddetta dichiarazione di conformit per eventuali adempimenti nei confronti degli enti di controllo ISPESL ed ASL o ARPA territorialmente competenti La documentazione tecnica finale e i manuali devono essere forniti alla data del Verbale di Ultimazione lavori in triplice copia su supporto cartaceo ed una copia su supporto magnetico I formati della documentazione dovranno essere del tipo unificato e precisamente e A4 210 x 297 mm 297 420 Su supporto magnetico i file dovranno essere dei seguenti formati e TESTO Word 2007 e TABELLE Excel 2007 Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 12 di 21 IRE
124. rto Completo di contrassegno di terra e targhette di identificazione di ciascun conduttore Tipo CARPANETO 1809 o similare n 1 e Fornitura posa collegamento equipotenziale principale per il collegamento delle masse estranee dell impianto Da realizzarsi con conduttore unipolare di colore giallo verde sezione 25 e tubazione rigida in PVC serie pesante d 32 mm Completo di capocorda stagnato e fascette in ottone nichelato per la connessione alle tubazioni metalliche n 3 e Fornitura e posa in opera di tubo diametro esterno 25 mm rigido di colore RAL 7035 curvabile a freddo costituito con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile PVC conformi alla norma CEI EN 50086 1 50086 2 1 aventi le seguenti caratteristiche resistenza allo schiacciamento medio classe 3 resistenza agli urti classe 3 temperatura minima classe 2 5 C temperatura massima classe 1 60 C resistenza al fuoco 850 C Capitolato Speciale d Appalto Parte Parte Tecnica 33 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa compresa quota di curve 90 raccordi manicotti e qualsiasi altro accessorio necessario per ottenere una conduttura con grado di protezione pari a IP55 Tubo rigido GEWISS serie RK15 4 25 mm e accessori o similare m 50 0 e Fornitura e posa in opera di canale in acciaio zincato Sendzimir elemento rettilineo completo di coperchio con base e bordi non forata con
125. rtongesso in lamiera di acciaio zincato con greche di irrigidimento assemblato senza saldature con grigliato di acciaio zincato sulle due facce per trattenere l intonaco completo di binari carrelli rete per giuntura intonaco su tutti 1 lati Capitolato Speciale Appalto Parte Parte Tecnica 21 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa Le porte per le uscite di sicurezza sia verso l interno di locali sia verso l esterno dell edificio dovranno essere dotate di maniglioni antipanico all interno con scrocchi laterali alto basso e sul lato esterno di maniglie metalliche con serrature tipo CISA o equivalente sistema push barr per ridurre l ingombro in fase di apertura Tutte le porte dovranno essere dotate di sistema di sicurezza tipo Paracadute Le porte esterne inoltre dovranno essere del tipo REI 120 costituite da lamiera 15 10 con intercapedine riempita da rivestimento ignifugo ritardante e pannello di lana minerale da 80 kg m Le caratteristiche tecniche minime per le porte esterne sono e Trasmittanza media U riferita intero sistema non superiore a 0 8 W m2K e permeabilit all aria UNI EN 12207 Classe 4 e tenuta all acqua UNI EN 12208 Classe 9A resistenza al carico del vento UNI EN 12210 Classe C5 e resistenza al fuoco Classe REI 120 e potere fonoisolante in opera Rw gt 40 dB per i serramenti esterni Rw gt 40 dB per i serramenti interni
126. rullo squadrette o tappi di arresto guide fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8 10 avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata spessore 8 10 o di plastica antiurto placca di acciaio inox Ogni avvolgibile sar dotato di idoneo cassonetto copri rullo per l alloggiamento delle stecche coibentato in ogni direzione con EPS con frontale mobile e sottocielo fisso a faccia liscia Il colore finale RAL delle avvolgibili dovr essere preventivamente concordato con il Committente 10 PORTE Le porte a singolo o a doppio battente dovranno essere conformi alle seguenti caratteristiche e telaio fisso perimetrale realizzato in profilati tubolari o pressopiegati d acciaio e battenti di spessore gt 55 mm in doppia lamiera piana spessore minimo 15 10 mm irrigidimenti interni in corrispondenza della serratura con interposto strato di isolante acustico e tripla battuta su tutto il perimetro con doppia guarnizione e soglia a terra realizzata in acciaio inossidabile smontabile e chiusura interna per la doppia anta con rinvio tipo Pastore amp Lombardi e sistema di autochiusura con ritorno a molla ritardato e regolatore di chiusura per garantire la giusta sequenza di chiusura per le porte a due ante verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite a struttura antigraffio goffrata Ove previsti saranno predisposti controtelaio metallico per porte scorrevoli a scomparsa totale per intonaco o ca
127. samente specificato 4 INTERPRETAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA Nel caso di eventuali divergenze in ordine alla documentazione contrattuale varranno le seguenti disposizioni il bando di gara prevarr sul Capitolato Speciale Appalto le disposizioni del Capitolato Speciale d Appalto prevarranno su quelle del Capitolato Generale del Gruppo IREN edizione Luglio 2010 le disposizioni della Parte I Parte Normativa prevarranno su quelle della Parte II Parte Tecnica del Capitolato Speciale d Appalto le disposizioni della Parte I e della Parte II prevarranno su quelle della Parte III Allegati del Capitolato Speciale d Appalto il testo scritto prevarr sui disegni e le dimensioni scritte prevarranno sulle misure in scala Le disposizione del Capitolato Speciale d Appalto prevarranno su quelle dell Offerta dell Appaltatore 5 REGIME LEGALE Si applicheranno le disposizioni della legge italiana e quelle comunitarie vincolanti in relazione all Appalto Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato Speciale d Appalto o dal Capitolato Generale d Appalto del Gruppo IREN si applicheranno le disposizioni del Codice Civile L Appaltatore dovr altres osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che saranno emanante dalle autorit sovranazionali statali regionali provinciali e comunali le disposizioni dell Ispettorato del Lavoro
128. sibile FG7OR 0 6 1kV morsettiere capicorda terminazioni siglature e quanto altro necessario a garantire un installazione a regola d arte e Fornitura e posa in opera di n 3 punto di alimentazione cronotermostato temperatura ambiente in esecuzione da esterno a parete grado di protezione pari a IP55 Con partenza da quadro centralina di comando sino ai morsetti utenza Fornitura e posa in opera di n 4 aspiratore WC in esecuzione da esterno a parete grado di protezione a IP55 Con partenza da quadro centralina di comando sino ai morsetti utenza Fornitura e posa in opera di n Avanquadro QE 0 conforme alle norme CEI EN60439 realizzato con struttura monoblocco in PVC di colore grigio Grado di protezione IP65 secondo EN 60529 Struttura con porta frontale cieca con dispositivo di chiusura a chiave Avente altezza 800 mm larghezza 585 mm e profondit 300 mm Completo di canaline guidacavi in PVC conduttori unipolari di cablaggio con dispositivi di numerazione e targhette di identificazione di ciascun componente assemblato all interno del quadro Tutte le apparecchiature elettriche dovranno rispettare le caratteristiche elettriche riportate sullo schema elettrico multifilare di progetto essere dotate di targhetta di identificazione con dicitura incisa o realizzata con sistema antinvecchiamento e saldamente fissate Le diciture delle targhette dovranno rispettare quelle riportate sugli schemi
129. similare m 25 0 e Fornitura e posa di cavo unipolare tipo FG7R 0 6 1kV composto da conduttori di rame isolati in gomma e con guaina in PVC speciale di qualit RZ colore grigio flessibili non propaganti la fiamma e non propagante l incendio conformi alle norme CEI 20 13 20 35 20 22 II 20 37 2 muniti del marchio italiano di qualit I M Q posati in opera entro Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 35 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa canalizzazioni predisposte completi di capicorda terminazioni siglature e morsettiere di collegamento a marchio I M Q nei punti di derivazione in cassette e o pozzetti e quanto altro necessario a garantire un installazione a regola d arte Tipo PIRELLI 1x70mm o similare m 45 0 e Fornitura e posa di cavo unipolare tipo FG7R 0 6 1kV composto da conduttori di rame isolati in gomma e con guaina in PVC speciale di qualit RZ colore grigio flessibili non propaganti la fiamma e non propagante l incendio conformi alle norme CEI 20 13 20 35 20 22 20 37 2 muniti del marchio italiano di qualit I M Q posati in opera entro canalizzazioni predisposte completi di capicorda terminazioni siglature e morsettiere di collegamento a marchio I M Q nei punti di derivazione in cassette e o pozzetti e quanto altro necessario a garantire un installazione a regola d arte Tipo PIRELLI 1x70 mm o similare m 20 0 e Fornitura e
130. sizionamento e fissaggio dei controtelai per le porte e fornitura e la posa delle eventuali staffe scorrevoli e profili metallici per il fissaggio della muratura rispettivamente con 1 pilastri in calcestruzzo La muratura dovr garantire assenza di fessurazioni da ritiro igrometrico pertanto il ritiro tra condizioni estreme degli elementi formanti la stessa dovr essere inferiore a 0 5 mm m Dovranno essere inoltre realizzati dei giunti di dilatazione di larghezza idonea il cui passo dovr essere opportunamente dimensionato comunque non superiore a 15 m In ogni caso si realizzer un giunto nella muratura in corrispondenza di ogni eventuale giunto nella fondazione Nelle costruzioni delle murature dovr essere curata la perfetta esecuzione degli spigoli la costruzione di voltini l allineamento plano altimetrico delle fughe Dovranno essere lasciati tutti i necessari incavi e fori di natura architettonica per il passaggio di impianti e per l incasso di tutti 1 componenti tecnologici quadri elettrici cassette idranti estintori etc al fine di non costituire ostacolo All innesto tra i muri dovranno essere lasciate ammorsature in numero non inferiore ad una per metro lineare di altezza Le malte da impiegarsi per l esecuzione delle murature in blocchi dovranno avere caratteristiche conformi a quelle previste dal produttore dei blocchi Per tutte le murature le tolleranze misurate in qualsiasi direzione con regolo lungo 2
131. sse del cemento secondo EN 197 1 e tipologia strutturale calcestruzzo non armato armato o precompresso DURABILIT E RESISTENZA AGLI AGENTI ESTERNI Ai fini di preservare le armature dai fenomeni d aggressione ambientale sar previsto un idoneo copriferro il suo valore misurato tra la parete interna del cassero e la generatrice dell armatura metallica pi vicina individua il cosiddetto copriferro nominale Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 4 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa Il copriferro nominale somma di due contributi il copriferro minimo la tolleranza di posizionamento Ah Vale pertanto Cmin Ah I valori di copriferro minimo in funzione delle classi d esposizione del calcestruzzo saranno chiaramente indicati sugli elaborati di progetto Il rispetto dei valori di copriferro prescritti sar assicurato utilizzando distanziali in materiale plastico o in alternativa per fondo casseri in materiale cementizio La tolleranza di posizionamento delle armature Ah nel caso di strutture gettate in opera dovr essere assunta pari ad almeno 5 mm CARATTERISTICHE DEI COSTITUENTI IL CALCESTRUZZO CEMENTO I cementi utilizzati dovranno essere previsti in funzione della resistenza del calcestruzzo da ottenere e dei tempi di maturazione dovranno essere controllati e certificati come previsto per legge ACQUA D IMPASTO
132. tale da garantire il copriferro previsto nel progetto PREDISPOSIZIONE DI FORI TRACCE CAVIT L Appaltatore dovr predisporre durante l esecuzione dei lavori tutti 1 fori tracce cavit e incassature per permettere la successiva posa in opera di apparecchi accessori quali giunti appoggi pluviali passi d uomo passerelle d ispezione sedi di tubi e cavi opere interruttive sicurvia parapetti mensole segnalazioni parti d impianti ecc DISARMO Si potr procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le resistenze indicate dal Progettista e comunque non prima dei tempi indicati nei decreti attuativi della Legge n 1086 Eventuali irregolarit o sbavature di calcestruzzo o pasta cementizia dovute anche a modeste perdite dai giunti dei casseri dovranno essere asportate mediante bocciardatura i punti difettosi dovranno essere ripristinati Eventuali elementi metallici quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti dovranno essere tagliati almeno 10 mm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti dovranno essere accuratamente sigillati con malta fine di cemento ad alta adesione FINITURE SUPERFICIALI DEI CALCESTRUZZI Le superfici orizzontali a vista dei pavimenti fondo bacini e pozzetti e ove espressamente richiesto dovranno essere finite con frattazzatura in opera allo stato plastico mediante frattazzo a mano onde ottenere una superficie piana senza risalti
133. tatore in Sito Prima dell inizio dei lavori Appaltatore dovr nominare il proprio Rappresentante in Sito in possesso dei necessari requisiti tecnici morali e di legge e comunicarne il nominativo ad IREN Energia IREN Energia si riserva la facolt di chiederne per iscritto la sostituzione qualora risultasse persona non idonea e l Appaltatore dovr provvedervi nei tempi tecnici strettamente necessari Il Rappresentante in Sito dell Appaltatore dovr essere munito di apposita ed adeguata procura e dovr essere costantemente presente in cantiere In caso di assenza dovr essere nominato un suo sostituto Il Rappresentante in Sito dell Appaltatore rappresenter Appaltatore a tutti gli effetti pertanto tutte le comunicazioni e le disposizioni di IREN Energia a lui rivolte s intendono ufficializzate all Appaltatore 7 4 Rappresentante dell Appaltatore per la Sicurezza in Cantiere Prima dell inizio dei lavori Appaltatore dovr nominare il Rappresentante dell Appaltatore per la Sicurezza in cantiere con delega a rappresentarlo per quanto attiene gli aspetti della sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e comunicarne il nominativo ad IREN Energia IREN Energia si riserva la facolt di chiederne per iscritto la sostituzione qualora risultasse persona non idonea e l Appaltatore dovr provvedervi nei tempi tecnici strettamente necessari Il Rappresentante dell Appaltatore per la Sicurezza in cantiere
134. tera raccomandata A R L importo della penale sar in primo luogo compensato con quello dei pagamenti ancora dovuti all Appaltatore alla data di applicazione delle penali e qualora la compensazione non fosse possibile IREN Energia provveder ad escutere la relativa fideiussione di cui al successivo art 19 limitatamente all importo della penale stessa In ogni caso l Appaltatore provveder al pagamento delle penali entro 20 venti Giorni dalla richiesta Qualora cause di forza maggiore impediscano in via temporanea che i lavori procedano a regola d arte IREN Energia d ufficio o su segnalazione dell Appaltatore potr ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione stessa AI di fuori dei casi di cui sopra IREN Energia si riserva la facolt di sospendere i lavori per un periodo che in una sola volta o nel complesso se a pi riprese non superi la durata di 120 centoventi Giorni In tale ipotesi e in quella prevista nel comma precedente Appaltatore non avr diritto ad indennizzo alcuno Il periodo di sospensione sar conteggiato ai fini della rifissazione della data di Ultimazione dei lavori in Sito 10 NORME TECNICHE E CONTROLLI 10 1 Norme tecniche L Appaltatore dovr rispettare le Norme tecniche italiane e comunitarie vigenti in materia In difetto di esse altre normative potranno essere applicate solo previo accordo scritto con
135. ti usciti ed utilizzati ed in particolare ai rifiuti da demolizione pulizia e o bonifica prodotti in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e di controllo da parte di IREN Energia e o terzi provvedere al ripristino di quanto eventualmente danneggiato anche per cause di forza maggiore nel corso dell esecuzione dell Appalto provvedere e far provvedere all immediata sostituzione del personale ritenuto da IREN Energia non idoneo in relazione alle esigenze del lavoro provvedere a tutte le opere provvisorie necessarie alla esecuzione delle attivit oggetto dell Appalto predisposizione area di cantiere viabilit provvisoria uffici e servizi recinzioni aree di deposito temporaneo impianti elettrici ed idraulici allacciamento utenze ecc dotandole di adeguate protezioni e segnalazioni locali applicare e far applicare il Piano di Sicurezza e Coordinamento dando allo stesso piena attuazione m provvedere alla pulizia sistematica delle aree di lavoro ed allo smaltimento dei rifiuti n 0 p 4 prodotti I materiali di risulta dovranno essere trasportati nelle piazzole di centrale dedicate alla raccolta dei rifiuti dividendoli secondo la tipologia codice CER provvedere a bagnare le aree di lavoro e gli eventuali stoccaggi di materiali inerti o polverulenti per evitare il sollevamento di polveri provvedere all illuminazione provvisoria di tutti gli ambienti di cantiere redigere e far
136. ti i rischi concernenti l esecuzione del Contratto mediante polizza e di tipo all risk comprendendo l assicurazione contro i danni alle cose e agli impianti nel Sito derivanti da forza maggiore per un massimale almeno equivalente all importo del Contratto assicurazione contro ogni rischio connesso al trasporti e movimentazioni dei macchinari e dei residui rifiuti sottoprodotti da e verso il Sito con massimale R C T pari ad almeno Euro 3 000 000 00 cinquemilioni 00 assicurazione per responsabilit civile nei confronti di IREN Energia e o di terzi per danni persone o cose il cui massimale dovr essere almeno pari ad almeno Euro 3 000 000 00 cinquemilioni 00 assicurazione dei veicoli e di ogni mezzo d opera non soggetti alla R C A obbligatoria E possibile per le polizze sopra citate l indicazione di franchigie del valore massimo di Euro 5 000 00 cinquemila 00 per polizza Le polizze dovranno essere in vigore almeno alla data d inizio delle attivit contro i cui rischi l assicurazione stata stipulata Almeno 7 sette Giorni prima di iniziare qualsiasi attivit in Sito e trasporto di mezzi e macchinari Appaltatore dovr inviare ad IREN Energia copia delle relative polizze e quietanze di pagamento Le polizze non solleveranno Appaltatore dalle proprie responsabilit verso IREN Energia e o terzi I contratti assicurativi dovranno contenere espressa rinuncia da parte della societ assicuratric
137. totale carico dell Appaltatore In relazione ai risultati dei controlli integrativi il Committente potr in alternativa e fare eseguire lavori di adeguamento proposti dallo stesso Appaltatore e preventivamente approvati dal Progettista e chiedereall Appaltatore di demolire e ricostruire la parte di opera risultata difettosa Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 7 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa 4 6 PRODUZIONE TRASPORTO POSA E STAGIONATURA IMPIANTO La capacit dell impianto dovr essere commisurata alle produzioni previste dal programma dei lavori L impianto dovr essere dotato di strumenti e attrezzature idonee a garantire il costante controllo dei dosaggi CEMENTO Il cemento da utilizzare negli impasti dovr essere Portland tipo 32 5 o 42 5 tipo I II secondo la EN 197 R con opportuni additivi o ceneri voltanti per le parti interrate in presenza di terreni aggressivi Non permesso mescolare fra loro cementi di diversa classe tipo e provenienza per ciascuna struttura dovr essere impiegato cemento di un unico tipo e classe Il cemento e sfuso dovr essere conservato in silos che garantiscano la perfetta tenuta nei confronti dell umidit atmosferica ciascun silos dovr contenere un cemento di un unico tipo e unica classe e sar chiaramente identificato da appositi contrassegni e sein sacchi dovr essere sistemato su pedane poste su
138. unto al calcestruzzo durante la preparazione in ragione 190 in peso del contenuto in cemento del mix fino ad un massimo del 2 4 2 TIPOLOGIE CALCESTRUZZO Nella realizzazione delle opere oggetto della presente specifica dovranno essere utilizzati preferibilmente i tipi di calcestruzzi sotto indicati che dovranno provenire esclusivamente da impianti certificati e che saranno comunque oggetto di una procedura di prequalifica e Calcestruzzo a prestazione Classe C12 15 Confezionato con cemento tipo 32 5 oppure 42 5 Dimensioni massime inerti lt 30 mm Rapporto A C lt 0 65 Contenuto minimo cemento gt 200 kg m Classe di consistenza 2 S3 Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 5 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa Classe di esposizione Localizzazione magroni di sottofondo getti di pulizia calottatura di tubazioni interrate e Calcestruzzo a prestazione Classe C20 25 Confezionato con cemento tipo 32 5 oppure 42 5 Dimensioni massime inerti lt 25 mm Rapporto A C lt 0 60 Contenuto minimo cemento gt 300 kg m Classe di consistenza gt 54 Classe di esposizione XC2 Localizzazione massetto di pavimentazione piazzale esterno rinfianco pozzetti e camerette interrate per fognature e underground elettrico e Calcestruzzo a prestazione Classe C25 30 Confezionato con cemento tipo 32 5 oppure 42 5 Dimensioni massime inerti lt 25 mm
139. uppo IREN effettuer dei controlli a campione tramite acquisizione del Documento Unico di Regolarit Contributiva INAIL INPS DURC presso gli Enti per verificare l adempimento da parte dell Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi inerenti al personale Tutto il personale operante a qualsiasi titolo nelle attivit in appalto dovr essere munito di tesserino di identificazione personale completo di fotografia generalit qualifica sua posizione sul libro unico del lavoro data di assunzione unitamente al nominativo dell Impresa datrice di lavoro Nel caso di dipendente del subappaltatore dovr essere Indicata anche la data di autorizzazione al subappalto Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento deve contenere anche l indicazione di IREN Energia Capitolato Speciale 4 Appalto Parte I Parte Normativa 11 di 21 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuova edificio mensa Tutto il personale operante dell Appaltatore dovr segnalare la propria presenza fornendo alla portineria di centrale il proprio nominativo sia al momento dell ingresso sia al momento dell uscita Il Personale che normalmente operer negli Impianti di IREN Energia verr dotato di badge personale e sar tenuto a vidimare ingresso e uscita utilizzando le bollatrici elettroniche Prima dell inizio e durante il servizio IREN Energia acquisir il DURC dell Appaltatore A questo scopo l Appaltatore dovr compilar
140. uzzo per mezzo di vibrazione Nel caso ci non fosse possibile previa verifica tra le Parti prima di poter effettuare la ripresa la superficie del calcestruzzo indurito dovr essere accuratamente pulita lavata spazzolata e scalfita fino a diventare sufficientemente rugosa cos da garantire una perfetta aderenza con il Capitolato Speciale Appalto Parte Parte Tecnica 10 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa getto successivo ci potr essere ottenuto anche mediante l impiego di additivi ritardanti o di ritardanti superficiali o di speciali adesivi per riprese di getto Tra le successive riprese di getto non si dovranno avere distacchi discontinuit o differenze di aspetto e colore in caso contrario Appaltatore dovr provvedere ad applicare adeguati trattamenti superficiali traspiranti al vapore d acqua Nelle strutture impermeabili dovr essere garantita la tenuta all acqua dei giunti di costruzione con gli accorgimenti che dovranno essere definiti negli elaborati di progetto GETTI IN CLIMA FREDDO Il clima si definisce freddo quando la temperatura dell aria minore di 5 C in tal caso valgono le disposizione e prescrizioni della Norma UNI 8981 parte 4a La posa in opera del calcestruzzo dovr essere sospesa nel caso che la temperatura dell impasto scenda al di sotto di 5 C Prima del getto ci si dovr assicurare che tutte le superfici a contatto del calcestruz
141. vranno essere bagnati per evitare il sollevamento di polveri e le aree di cantiere dovranno essere recintate con reti antipolveri di idonea altezza in grado di limitare all interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere almeno parzialmente le polveri aerodisperse le demolizioni dovranno essere eseguite con l ausilio di un sistema di abbattimento delle polveri ad acqua nebulizzata direzionato localmente presso il punto di lavoro dell utensile sia esso in quota o a piano campagna l area di lavoro dovr essere sottoposta a pulizia sistematica soprattutto al termine delle lavorazioni che determinano maggiori emissioni di polveri utilizzando spazzatrici meccaniche ad acqua e effettuando il lavaggio della pavimentazione stradale laddove presente e tutti i carichi di materiale inerte o polverulento in grado di disperdersi durante il trasporto dovranno essere coperti e qualora non fosse sufficiente si dovr procedere prima dell uscita dal cantiere con bagnatura del carico In merito alla sicurezza l Appaltatore responsabile della sicurezza nell ambiente in cui opera e deve provvedere alla dotazione antinfortunistica idonea in base al tipo di attivit per i propri dipendenti Altres dovr prendere tutti 1 provvedimenti necessari affinch Appalto si svolga nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale nonch delle eventuali norme interne
142. zione 230 V 50 Hz Autonomia 3 h ricarica completa in 24 h autonomia 2 h ricarica completa in 12 h Sorgente luminosa tubo fluorescente attacco GS Completa di batterie al NiCd 4 8 V 4Ah Posa in esecuzione da esterno o da incasso con apposita scatola Tipo OVA serie Exiway One Standard IP65 24W SE 24 220 3NC o similare 24 IMPIANTO FOTOVOLTAICO Deve essere realizzato un impianto fotovoltaico di produzione grid connected cio connesso alla rete elettrica la cui progettazione esecutiva a carico dell Appaltatore L impianto fotovoltaico deve essere costituito da 40 moduli da 300 W l uno in tecnologia policristallina per una potenza totale pari a 12 kW per sfruttare l elevato autoconsumo Sono da prevedere due inverter con potenza nominale di 6 kW Sono comprese nella fornitura in opera il montaggio di un contatore bidirezionale del tipo fiscale e le eventuali pratiche con gli enti preposti connessi con l installazione e con il possibile utilizzo dell energia residua dalla rete di Centrale 25 REALIZZAZIONE COLONNINE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI Realizzazione con fornitura e posa in opera di n 11 colonnine ciascuna con 1 presa di ricarica per veicoli elettrici di tipo domestico 1P N In 16A con le seguenti caratteristiche elettriche e Frequenza 50 60 Hz e Potenza da 3 KW Capitolato Speciale 4 Appalto Parte Parte Tecnica 41 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa e Modo di ricari
143. zione ambientale cui destinata la miscela e dosaggio degli eventuali additivi e aggiunte Capitolato Speciale d Appalto Parte Parte Tecnica 6 di 42 IREN Energia S p A Centrale di Turbigo nuovo edificio mensa e proporzionamento analitico di un metro cubo di calcestruzzo e classe di consistenza e risultati delle prove di resistenza a compressione e caratteristiche dell impianto di confezionamento e stato delle tarature e sistemi di trasporto di getto e di maturazione Dovr essere prevista inoltre la preparazione di provini per la determinazione delle caratteristiche di durabilit del calcestruzzo cicli gelo disgelo resistenza all attacco chimico ecc 4 4 QUALIFICA DELLE MISCELE DELL IMPIANTO Nel caso di produzione di miscele di nuova produzione in impianto certificato l inizio dei getti potr avvenire solamente dopo la consegna al Committente della documentazione di cui al punto precedente e l effettuazione in contraddittorio con l Appaltatore di impasti di prova per la qualificazione della produzione di ciascun tipo e classe di calcestruzzo La qualifica si intender positivamente superata quando siano soddisfatte le seguenti condizioni 1 il valore della resistenza media a compressione a 28 giorni misurata su almeno 4 prelievi la resistenza di ciascun prelievo la media delle resistenze a compressione di due o pi provini risulti per Ra lt 30 N mm Rm 2 1 25 per
144. zo siano a temperatura di alcuni gradi sopra lo zero La neve e il ghiaccio se presenti dovranno essere rimossi dai casseri dalle armature e dal sottofondo per evitare il congelamento tale operazione dovr essere eseguita immediatamente prima del getto I getti all esterno dovranno essere sospesi se la temperatura dell aria minore di 5 C Tale limitazione non si applica nel caso di getti in ambiente protetto o nel caso vengano predisposti opportuni accorgimenti concordati tra le Parti GETTI IN CLIMA CALDO Durante le operazioni di getto la temperatura dell impasto non dovr superare i 35 C tale limite potr essere convenientemente abbassato per getti massivi AI fine di abbassare la temperatura del calcestruzzo potr essere usato ghiaccio in sostituzione di parte dell acqua di impasto o gas refrigerante di cui sia garantita la neutralit nei riguardi delle caratteristiche del calcestruzzo e dell ambiente Per ritardare la presa del cemento e facilitare la posa e la finitura del calcestruzzo potranno essere impiegati additivi ritardanti o fluidificanti ritardanti di presa conformi alle norme UNI EN 934 14 concordati tra le Parti Ripristini e stuccature Nessun ripristino o stuccatura potr essere eseguito dopo il disarmo del calcestruzzo senza il preventivo controllo in contraddittorio tra le Parti I materiali da utilizzare proposti dall Appaltatore dovranno essere sottoposti all esame del Committent

Turbigo_Capitolato_NUOVO EDIFICIO MENSA_finale

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents