Arrêté n° 2990 portant autorisation au titre de l`article L 214
Contents
1. Arr t du 2 ao t 2001 fixant les prescriptions g n rales applicables aux rejets soumis d claration en application des articles L 214 1 1 214 3 du code de l environnement et relevant de la rubrique 2 2 2 0 de la nomenclature annex e au d cret no 93 743 du 29 mars 1993 modifi Modifi par l arr t du 27 juillet 2006 paru le 25 ao t 2006 NOR ATEEO100252A Le ministre de l am nagement du territoire et de l environnement Vu le code rural et notamment son article R 211 12 relatif la protection des biotopes Vu le code de l environnement et notamment ses articles L 210 1 L 211 1 L 211 5 et L 214 1 L 214 6 Vu le d cret no 91 1283 du 19 d cembre 1991 relatif aux objectifs de qualit assign s aux cours d eau sections de cours d eau canaux lacs ou tangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales et l arr t du 26 d cembre 1991 portant application de son article 2 Vu le d cret no 93 742 du 29 mars 1993 modifi relatif aux proc dures d autorisation et de d claration pr vues l article 10 de la loi du 3 janvier 1992 Vu le d cret no 93 743 du 29 mars 1993 modifi relatif la nomenclature des op rations soumises autorisation ou d claration en application de l article 10 de la loi du 3 janvier 1992 Vu le d cret no 96 102 du 2 f vrier 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent tre dict es les prescriptions et r gles pr vues par les articles 82. Rubrique Intitul R gime 2 1 5 0 Rejet d eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou Autorisation dans le sous sol la surface totale du projet augment e de la surface correspondant la partie du bassin naturel dont les coulements sont intercept s par le projet tant 1 Sup rieure 20 ha 2e 8 D 3 1 1 0 Installations ouvrages remblais et pis dans le lit mineur d un cours d eau Autorisation constituant 1 un obstacle l coulement des crues A 2 un obstacle la continuit cologique ail A b D Au sens de la pr sente rubrique la continuit cologique des cours d eau se d finit par la libre circulation des esp ces biologiques et par le bon d roulement du transport naturel des s diments 3 1 2 0 Installations ouvrages travaux ou activit s conduisant modifier le profil en long D claration ou le profil en travers du lit mineur d un cours d eau l exclusion de ceux vis s la rubrique 3 1 4 0 ou conduisant la d rivation d un cours d eau 1 A 2 Sur une longueur de cours inf rieure 100 m D 3 1 4 0 Consolidation ou protection des berges l exclusion des canaux artificiels par des D claration techniques autres que v g tales vivantes 1 A 2 Sur une longueur sup rieure ou gale 20 m mais inf rieure 100 m D 2 2 2 0 Rejets en la capacit totale de rejet tant sup rieur
3. 9 20 et 9 de la loi no 92 3 du 3 janvier 1992 sur l eau et l article 58 de la loi no 64 1245 du 16 d cembre 1964 relative au r gime et la r partition des eaux et la lutte contre leur pollution applicables aux installations ouvrages travaux et activit s soumis autorisation ou d claration par l article 10 de ia loi du 3 janvier 1992 Vu l avis de la mission interminist rielle de l eau en date du 22 juin 2001 Vu l avis du Comit national de l eau en date du 11 juillet 2001 Arr te Chapitre ler Dispositions g n rales Art Ter Le d clarant d une op ration non mentionn e l article 2 du d cret du 2 f vrier 1996 susvis relevant de la rubrique 2 2 2 0 relative aux rejets en mer de la nomenclature annex e au d cret no 93 743 du 29 mars 1993 susvis est tenu de respecter les prescriptions du pr sent arr t sans pr judice de l application d autres l gislations notamment celle relative l occupation du domaine public et des prescriptions fix es au titre d autres rubriques de ta nomenclature pr cit e Le pr sent arr t ne concerne pas les op rations effectu es dans les eaux douces l amont du front de salinit tel que d fini dans l annexe au d cret no 93 743 du 29 mars 1993 susvis Arr t du 2 ao t 06 consolid 1 5
4. COUPE TYPE D UN BASSIN DE DECANTATION DEVIATION DE SAINT JOSEPH DOSSIER D AUTORISATION AU TITRE DU CODE L ENVIRONNEMENT Coupe type d un bassin de d cantation Crase d op raton Direction D partementale de l Equipement de la R union WUE EN PLANET COUPE OUVRAGE DE SORTIE Voeren Annexe 4 Tableau r capitulatif descriptif concis des incidences du projet et des mesures compensatoires impos es ces impacts et ces mesures sont d taill es dans le document d incidences DI pi ces 4 document opposable aux r f rences rappel es dessous INCIDENCES TEMPORAIRES LI ES LA P RIODE DE TRAVAUX PHASE CHANTIER INCIDENCES MESURES COMPENSATOIRES SUR LE soL DI Piece 4 2 131 PAGE 51 gt D stabilisation des couches g ologiques en place gt risque d rosion et de transport de s diments li aux pr cipitations et au vent renforc provoqu s par la mise nu talus en remblais et d blais d v g talisation importante des rives sur certaines zones DI Pi ce 4 8 3 2 13 1 page 51 R aliser les dispositifs anti rosion ad quats en contre bas du franchissement de la Rivi re des Remparts en fonction des donn es de l tude g otechnique r alis e en Mai 2006 et r sultant notamment d une valuation de la portance et les h t rog n it s du sol d assise plates formes et rembla
5. Pour les bassins versant coulement diffus les ruissellements seront intercept s par des foss s le long de la R N et dirig s vers les principales ravines ou les bassins de dissipation selon les principes expos s au 8 2 3 1 1 du DI page 59 Pour chacun des 12 bassins versants intercept s par l op ration les incidences identifi es sont r pertori es dans le tableau de la page 60 du DI ASSAINISSEMENT ROUTIER DI Pi ce 4 8 2 3 1 pages 70 78 Le r seau de collecte des eaux de chauss e est MESURES COMPENSATOIRES DI Pi ce 4 8 3 pages 80 86 bassins de dissipation pr vus en aval du bassin versant n 4 BV 4 pour limiter la concentration de l coulement ayant les caract ristiques et dimensionn s selon la note de calcul au 8 3 1 1 pages 80 83 du DI n En l absence d exutoire exploitable entre sur le secteur Rivi re des Remparts RN2 Est il est pr vu trois foss s de d rivation principaux situ s sur le secteur Rivi re des Remparts RN2 Est ayant les caract ristiques mentionn es au 3 1 1 2 page 82 du DI MESURES COMPENSATOIRES DI Pi ce 4 8 3 1 2 pages 83 86 Le projet comporte les huit ouvrages de d cantation pollution chronique et de r tention de pollution accidentelle et le foss sub horizontal enherb pr vu au droit du dernier giratoire G9 d crits l article 3 2 dont les caract ristiques sont d finies dans le tableau de la page 86 du DI
6. assurera le suivi du chantier En tout tat de cause les mesures suivantes devront tre appliqu es notamment par l entreprise titulaire du march de travaux 1 Si une crue venait survenir durant les travaux les engins seront imm diatement vacu s hors d atteinte des eaux 2 Les engins seront maintenus en bon tat et rang s en fin de journ e une distance suffisante des ravines pour ne pas tre emport s en cas de forte crue 3 L entretien des engins sur les sites pr vus cet effet en annexe 4 mesures compensatoires L existence de fuites sera v rifi e avant leur acc s au chantier 4 Les produits et mat riaux d apport seront tri s et stock s de mani re convenable distance suffisante des cours d eau 5 Les d blais ventuels ne seront pas stock s sur place et seront vacu s en un site hors d atteinte des eaux 6 Les intervenants sur le chantier seront sensibilis s aux probl mes de pollution 7 En cas de non respect de ces clauses des cautions ou des retenues de garantie devront tre pr vues au march et exig es des entreprises 6 2 Entretien et suivi des am nagements 6 2 1 Entretien des ouvrages hydrauliques Le Maitre d Ouvrage devra assurer l entretien et de surveillance des unit s de traitement hydraulique Apr s chaque crue il e fera v rifier l tat des ouvrages de franchissement et du r seau d eaux pluviales e entreprendra l entretien des buses drains et caniveaux notamme
7. devra tre transmis au service de police de l eau avant tout d but de r alisation de l op ration L ensemble des mesures compensatoires prescrites ci dessus et pr cis es en annexe 4 visant r duire l impact du projet sur le milieu naturel mesures et am nagements dont les caract ristiques techniques figurent au dossier d enqu te sont impos es au p titionnaire dans le cadre du pr sent arr t Article 5 Plans des ouvrages Les plans d ex cution des ouvrages seront tablis conform ment au projet et aux l ments d informations expos s dans le dossier d autorisation pr sent l enqu te Ils devront en tout tat de cause r pondre aux principes et objectifs qui sont d finis dans ce dossier A la fin des travaux le p titionnaire adressera la Pr fecture DRCTCV Bureau de l environnement et de l urbanisme 2 exemplaires des plans de r colement et les sp cifications d taill es des ouvrages r alis s dossier des ouvrages ex cut s Article 6 Moyens de surveillance d entretien et d intervention 6 1 Moyens d intervention en phase travaux Un Plan d Assurance Environnement PAE devra d crire pour la totalit des travaux les mesures de pr vention et de protection des eaux et les mesures d intervention appropri es pour lesquelles le titulaire du march des travaux s engagera Un Coordinateur Environnement sera d sign par le titulaire du march Il r digera le PAE et
8. UNION ainsi qu a la mairie de la commune de Saint Joseph La pr sente autorisation sera a disposition du public sur le site Internet de la pr fecture pendant une dur e d au moins 1 an Article 18 Voies et d lais de recours La pr sente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement comp tent a compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le p titionnaire dans un d lai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un d lai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l article L514 6 du code de l environnement Dans le m me d lai de deux mois le p titionnaire peut pr senter un recours gracieux Le silence gard par l administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte d cision implicite de rejet de cette demande conform ment l article R421 2 du code de justice administrative Article 19 Ex cution Le secr taire g n ral de la pr fecture Le maire de Saint Joseph Le directeur d partemental de l agriculture et de la for t Le directeur d partemental de l quipement Le Colonel commandant la Gendarmerie sont charg s chacun en ce qui le concerne de l ex cution du pr sent arr t qui sera publi au recueil des actes administratifs de la pr fecture et dont une copie sera tenue la disposition du public en mairie de Saint Joseph Le Pr fet Pour le Secr taire G n ral
9. absent et par d l gation le Secr taire G n ral pour les Affaires R gionales Jean BALLANDRAS Annexes Annexe 1 Plan de situation Annexes 2 Coupe type d un Bassin de dissipation_ Annexes 3 Coupe type d un basin de d cantation Annexe 4 Tableau r capitulatif de l analyse des incidences du projet et des mesures compensatoires impos es Annexe 5 Arr t de prescriptions g n rales applicables aux rejets soumis d claration en application des articles L 214 1 L 214 3 du code de l environnement et relevant de la rubrique 2 2 2 0 ANNEXE 1 PLAN DE SITUATION Figure 1 Plan de situation source IGN RT 4405 4406 et Ortho 2003 DEVIATION DE SAINT JOSEPH VUE EN PLAN DOSSIER D AUTORISATION AU TITRE DU CODE L ENVIRONNEMENT Coupe type d un bassin de dissipation Conduite d op ration Direction D partementale de l Equipement de la R union 18 FR E Ge sevice van keete Mignone 002 422901 ardenerteaten Serge om fee a ANNEXE 2 Coupe TYPE D UN BASSIN DE DISSIPATION DISSIPATION e e D w 9 DE DEVERSEMENT COUPE LONGITUDINALE M wan wn avec gf 14 Doki n e Ech 17200 9 Lesen TOR B ton p 030m Monge 2200 Conmepenie 1 Pals ANNEXE
10. avril 2006 relatif l ouverture de l enqu te publique VU l enqu te publique r glementaire qui s est d roul e du 24 06 2009 au 15 07 2009 VU le rapport et les conclusions du commissaire enqu teur d pos s le 14 08 2009 VU l avis de la DIREN en date du 04 05 2009 VU l avis de la DDE SEECL CQELG en date du 09 03 2009 VU le rapport r dig par le service police de l eau en date du 9 octobre 2009 VU l avis du conseil d partemental de l environnement des risques sanitaires et technologiques du 27 octobre 2009 CONSIDERANT que les prescriptions du pr sent arr t permettent de garantir une gestion globale et quilibr e de la ressource en eau CONSIDERANT que les observations du p titionnaire mises dans le d lai r glementaire de 15 jours sur le projet d arr t d autorisation ont t int gr es Sur proposition du secr taire g n ral de la pr fecture ARRETE Titre OBJET DE L AUTORISATION Article 1 Objet de l autorisation La REGION REUNION repr sent e par Monsieur le Pr sident Paul VERGES est autoris e en application de l article L 214 3 du code de l environnement sous r serve des prescriptions nonc es aux articles suivants r aliser l op ration suivante RN2 DEVIATION DE SAINT JOSEPH sur le territoire de la commune e de SAINT JOSEPH Les rubriques d finies au tableau de l article R214 1 du code de l environnement concern es par cette op ration sont les suivantes
11. catif et seront confirm es dans le dossier des ouvrages ex cut s et les plans de r colement exig s l article 5 3 1 R tablissements hydrauliques Les ouvrages de r tablissements hydrauliques sont assur s par des ouvrages de collecte en amont de la chauss e en pied de remblai ou en cr te de d blai et des ouvrages de transparence au droit de celle ci sont les suivants _OH4AB Dalot KT __OH4 CD Dalot 2x075 3 Dat 0 _ Foss Rosaire 31 _ Bassin de Remparts dissipation RG Remparts Affluent Jean Petit 2x3 425 OH 11 D versoir lat ral o T 47 OH 13 Rue des Citronniers 2x3 46 2 Cf Coupe type en annexe 2 3 2 R seaux d assainissement de la chauss e Un bassin de d cantation et de r tention d une pollution accidentelle est mis en place au niveau de chaque exutoire Les bassins sont d crits dans le tableau suivant et sur le plan en annexe 2 dl D bit d entr e 1 5 Superficie m2 _ D canteur mi 250 3 40 D canteur particulaire 6 _ ___ 19 EE RE 7 THT D canteur particulaire 3 057 64220 FSHE Foss Sub horizontal Enherb 3 3 Ouvrages d art Le trac comprend 4 ouvrages d art au droit des principales ravines minimum m NGR cadre hydraulique m de la ravine Dm O OA2 Ravine des Gr gues 60m OAS Ravine Rosaire OA10 Ravine Jean Petit 150 6 32 m Suivant encaisse
12. d EX Libert galit Fraternit R PUBLIQUE FRAN AISE PREFECTURE DE LA REUNION SECRETARIAT GENERAL Saint Denis le 20 novembre 2009 Direction des Relations avec les Collectivit s Territoriales et du Cadre de Vie Bureau de l Environnement et de l Urbanisme ARRETE n 09 2990 SG DRCTCV Enregistr le Portant autorisation au titre de l article L 214 3 du code de l environnement concernant l op ration RN2 DEVIATION DE SAINT JOSEPH sur le territoire de la commune de Saint Joseph LE PREFET DE LA REUNION Officier de la L gion d honneur VU le code de l environnement VU le code g n ral des collectivit s territoriales VU le code de l expropriation et notamment les articles L 11 1 L 11 7 R 11 1 aR 11 31 VU l arr t pr fectoral n 05 2807 du 14 octobre 2005 d clarant d utilit publique la D viation de Saint Joseph VU l arr t pr fectoral n 07 146 SG DRCTCV du 22 janvier 2007 autorisant RN2 Vie nouvelle de Saint Joseph Ouvrage d art sur la Rivi re des Remparts VU le dossier de demande d autorisation complet et r gulier d pos au titre de l article L 214 3 du code de l environnement re u le 11 05 2009 pr sent par la REGION REUNION repr sent e par Monsieur le Pr sident VERGES Paul enregistr sous le n 2009 12 et relatif l op ration RN 2 DEVIATION DE SAINT JOSEPH VU l arr t n 06 1579 SG DRCTCV en date du 14
13. e 100 000 m j 0 Declaration Article 2 Localisation des ouvrages Le trac de la d viation de Saint Joseph par la nouvelle voie est d crit sur le plan de situation en annexe 1 Ce trac comprend les sections suivantes e Section 1 RN2 Ouest RD3 origine sur la RN2 entre Manapany et Les Gr gues puis en amont de zones urbanis es a peu pr s a mi chemin entre la RN 2 et le chemin Trovalet au Nord e Section 2 RD3 RD33 section urbaine 160m au niveau de la rue Marius et Ary Leblond RD3 ou route de la Plaine des Gr gues puis franchissement du lit de la rivi re des Remparts pour arriver dans la ville les Hauts et intersection avec la rue Leconte de Lisle RD33 ou route Jean Petit e Section 3 RD33 RN2 Est contournement par le Nord des quipements scolaires lyc e coll ge puis quartier des Jacques descente travers champs et raccordement la RN 2 dans le quartier de Bois Noirs peu avant le franchissement de la rivi re Langevin Article 3 Caract ristiques des ouvrages Les installations ouvrages travaux activit s ont les caract ristiques d crites aux alin as 3 1 3 3 ci dessous Les ouvrages sont localis s et d taill s sur le plan Principe d assainissement et de r tablissements hydrauliques annex au dossier N B les dimensions pr visionnelles indiqu es dans les tableaux ci dessous sont donn es titre indi
14. exploit s conform ment aux plans et contenu du dossier de demande d autorisation sans pr judice des dispositions de la pr sente autorisation Toute modification apport e aux ouvrages installations a leur mode d utilisation a la r alisation des travaux ou a l am nagement en r sultant a l exercice des activit s ou a leur voisinage et entrainant un changement notable des l ments du dossier de demande d autorisation doit tre port avant sa r alisation la connaissance du pr fet conform ment aux dispositions de l article R214 18 du code de l environnement Article 10 Caract re de l autorisation L autorisation est accord e titre personnel pr caire et r vocable sans indemnit de l tat exer ant ses pouvoirs de police Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le d lai fix aux dispositions prescrites l administration pourra prononcer la d ch ance de la pr sente autorisation et prendre les mesures n cessaires pour faire dispara tre aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait ou pour pr venir ces dommages dans l int r t de l environnement de la s curit et de la sant publique sans pr judice de l application des dispositions p nales relatives aux contraventions au code de l environnement Il en sera de m me dans le cas o apr s s tre conform aux mesures prescrites le permissionnaire changerait ensuite l tat des lieux fix par cette pr sente autorisation sans y t
15. installations ouvrages travaux ou activit s autoris s par la pr sente autorisation dans les conditions fix es par le code de l environnement Ils pourront demander communication de toute pi ce utile au contr le de la bonne ex cution du pr sent arr t Article 15 Droit des tiers Les droits des tiers sont et demeurent express ment r serv s Article 16 Autres r glementations La pr sente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les d clarations ou d obtenir les autorisations requises par d autres r glementations Article 17 Publication et information des tiers Un avis au public faisant conna tre les termes de la pr sente autorisation sera publi la diligence des services de la Pr fecture de la REUNION et aux frais du demandeur en caract res apparents dans deux journaux locaux ou r gionaux diffus s dans le d partement de la REUNION Une copie de la pr sente autorisation sera transmise pour information au conseil municipal de la commune de SAINT JOSEPH Un extrait de la pr sente autorisation num rant notamment les motifs qui ont fond la d cision ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affich dans les mairies dont la liste est annex e au pr sent arr t pendant une dur e minimale d un mois Un exemplaire du dossier de demande d autorisation sera mis la disposition du public pour information la Pr fecture de la RE
16. ires de traitement eaux de chantier seront pr trait es avant vacuation par la mise en place de batardeau sauf impossibilit d ment justifi e installation pendant toute la dur e du chantier et en dehors de toutes zones risque pour l environnement de sanitaires dont le relevage r gulier des eaux us es des sanitaires devra tre assur par une entreprise sp cialis e qui sera galement charg e de traiter les eaux avant rejet dans le milieu naturel MESURES SPECIFIQUES AUX OPERATIONS CONTACT DIRECT AVEC LES EAUX DE SURFACE viter tout d part de laitance durant les phases de coulage du b ton am nagement d enceintes prot g es autour des zones de terrassement situ es dans les secteurs risques de pollution des eaux souterraines limitation du d capage des couches superficielles qui assurent une certaine protection des formations aquif res mise en place d un suivi qualit et de quantit en concertation avec l Office local de l eau de au niveau des sources de pied de versant afin de mettre en vidence d ventuelles d gradations de l eau ou des modifications de d bit INCIDENCES PERMANENTES LI ES L IMPLANTATION DES OUVRAGES R TABLISSEMENT DES ECOULEMENTS NATURELS DI Pi ce 4 8 2 3 1 pages 59 69 Mise en place d ouvrages d art dimensionn s sur une occurrence centennale au droit des principales ravines Carosse Gr gues Rosaire Jean PETIT dont l coulement est concentr
17. is ainsi que la d finition des talus d blais et remblais des risques d rosion de mouvements de terrains de la r alisation d une coupe g ologique des profils en long des futurs ouvrages de franchissement Les plans de r alisation de ces dispositifs devront tre transmis au service de police de l eau SPE avant tout d but de chantier dans le cadre de Particle 5 Dus AUX EXCEDENTS DE MATERIAUX DI Piece 4 DI Pi ce 4 8 3 2 1 4 page 52 2 1 4 Pace 51 Evacuation des exc dents de mat riaux g n r s par la r alisation des travaux c t Ouest de la Rivi re des Remparts en partie r utilis pour le projet c t Est les protections acoustiques ou les am nagements paysagers RISQUES DE POLLUTION DES EAUX DI Piece 4 2 1 5 1 paces 52 53 e pollution m canique apports mati res en suspension et de fines au droit des cours d eau provenant notamment des travaux pr vus en pied de l ouvrage de la rivi re des Remparts pistes d acc s provisoires et installation de chantier impactant la faune et la flore aquatique e lessivage du stockage des mat riaux de d blais lors de fortes pluies e rejets accidentels d hydrocarbures ou de liquides toxiques dans la rivi re e r duction de la protection de l aquif re due au d capage des couches superficielles e pr sence d engins dont le ravitaillement en carburant et l entretien peuvent conduire des fuites de produits p
18. les pr cautions d usage notamment en p riode de menace de pluie ou de cyclone Un plan d intervention d urgence en cas d accident comprenant les principes d organisation Et d intervention des secours de circulation des informations d finissant le r le de chacun la Liaison entre les services concern s et la mise en oeuvre des moyens de lutte sera labor sur la base de la circulaire du 18 f vrier 1985 relative aux pollutions accidentelles des eaux int rieures et distribu toutes les entreprises qui seront amen es travailler sur le site 1 concernera la fois la phase chantier et la phase d exploitation Il sera labor sur la base des principes et dispositions expos es au 3 page 91 du document d incidences Article 8 Prescriptions g n rales relatives certaines rubriques Le p titionnaire doit respecter les prescriptions g n rales d finies dans l arr t du 2 ao t 2001 modifi fixant les prescriptions g n rales applicables aux rejets soumis d claration en application des articles L 214 1 L 214 3 du code de l environnement et relevant de la rubrique 2 2 2 0 de la nomenclature d finie au tableau de l article R214 1 du code de l environnement et joint la pr sente autorisation en annexe 5 Titre Ill DISPOSITIONS GENERALES Article 9 Conformit au dossier et modifications Les installations ouvrages travaux ou activit s objets de la pr sente autorisation sont situ s install s et
19. ment de la ravine Titre Il PRESCRIPTIONS ET OU MESURES COMPENSATOIRES Article 1 Incidences du projet sur l eau et les milieux aquatiques et prescriptions techniques impos es Les incidences du projet et les mesures compensatoires impos es en phase travaux et en phase d exploitation sont l objet du tableau joint en annexe 4 L ensemble des mesures compensatoires dont la r alisation et la mise en uvre peuvent tre confi es une entreprise de travaux devront tre int gr es au Dossier de Consultation des Entreprises DCE document contractuel liant l entreprise retenue pour l ex cution des travaux au Ma tre d Ouvrage et fixant les conditions de r alisation des prestations Chaque entreprise consult e devra justifier travers l laboration d un cahier des charges environnementales de ses m thodes de travail au regard de la r duction des nuisances des travaux sur l environnement et d taillera dans son devis les co ts y aff rents Les entreprises amen es soumissionner pourront tre jug es sur le contenu du cahier des charges environnementales qu elles proposent et dans lequel seront mentionn es les cautions ou les retenues de garantie exigibles en cas de non respect de ses clauses La qualit et la pertinence du cahier des charges environnementales devront faire partie des crit res de jugement des offres Un exemplaire du cahier des charges environnementales du march conclu avec l entreprise retenu
20. ncentration ne pourront d passer le double des valeurs ci dessus not es Interdiction de tout entreposage installation de produits polluants sera dans l aire de stockage de mat riaux inertes Remise en tat de laire de stockage des mat riaux et des zones d installation de chantier la fin des travaux DISPOSITION COMMUNE AU STOCKAGE DE MAT RIAUX ET D ENGINS DE CHANTIER l occasion de fortes pluies et d alertes cycloniques tout l ment sera vacu engins de chantier mat riaux stock s polluants interdiction sous peine de sanctions de tout rejet d hydrocarbures ou de liquides toxiques dans les ravines sera CIRCULATION DES ENGINS DE CHANTIER Nettoyage et r vision pr alable des v hicules et des engins utilis s pour les travaux afin d viter toute perte d huile d hydrocarbures ou d autres produites polluants amp Etablissement et mise disposition du SPE premi re demande d un plan d acc s et de circulation des engins D montage apr s information du SPE et avant r ception du chantier par le ma tre de l ouvrage des pistes temporaires GESTION DES EAUX DE CHANTIER EAUX DE RUISSELLEMENT EAUX DE NETTOYAGE EAUX US ES R alisation de bassins de d cantation temporaires vidang s r guli rement pour tre efficaces dans les conditions pr cis es la page 55 du Document d incidences Collecte et vacuation des eaux de ruissellement et d infiltration vers les dispositifs proviso
21. nt en proc dant l enl vement des apports solides e fera v rifier l tat des ouvrages hydrauliques fonctionnement des unit s de traitement remplissage des bassins vidange performance etc 6 2 2 Entretien des dispositifs d assainissement Les ouvrages de traitement devront tre entretenus r guli rement soit 1 2 fois par an Un programme d entretien selon les modalit s propos es au 1 3 page 90 du document d incidences devra tre tabli Au cours des visites d entretien le gestionnaire devra galement tablir un manuel d entretien et un Calendrier des visites de contr le d entretien et de v rification fix es pour les op rations suivantes contr le et nettoyage des ouvrages d entr e et de sortie des bassins curage du bassin en fonction de la hauteur de boues accumul es dans le bassin au del de 20cm de boues environ Le processus d vacuation des boues comprendra un chantillonnage La fili re de destruction des boues sera d termin e en fonction de cet chantillonnage contr le du r seau d assainissement de la plateforme nettoyage des objets encombrants a l entr e des avaloir Article 7 Moyens d intervention en cas d incident ou d accident Tous les moyens classiques d intervention pompiers S A M U autres secours seront mis en oeuvre en cas d incident ou d accident Un plan d urgence et des dispositifs d alerte en cas de pollution devra tre mis en place pour compl ter
22. olluants hydrocarbures lubrifiants e ph nom ne de a fleur de ciment provenant des ouvrages r alis s en b ton tr s corrosif pour tout organisme aquatique Le d p t de mat riaux dans le lit des ravines est interdit ainsi que dans les zones de protection de la ressource en eau zone de protection du puits Lebon Une aire de stockage devra tre d finie au pr alable Sa localisation et ses dispositions constructives devront tre transmis au SPE Une partie de ces mat riaux pourra tre utilis e pour combler le remblai situ entre les profils 134 et 144 MESURES PREVUES A L ARTICLE 4 ET AU 2 1 5 2 Paces 53 55 pu DI Pi ce 4 STOCKAGE ENTRETIEN ET RAVITAILLEMENT DES ENGINS DE CHANTIER stockage des engins de chantier en dehors du lit mineur et sur un site loign de la Rivi re des Remparts ravitaillement l entretien vidange stationnement des engins de chantier r aliser ou localiser hors des zones sensibles p rim tres de protection des captages A E P milieux forte vuln rabilit sur des aires tanches bien d limit es entour es par un caniveau et reli es un pont bas pour permettre la r cup ration totale des eaux et liquides r siduels respect des normes en vigueur pour dimensionner et installer les bacs de r tention destin s aux produits liquides gasoil huiles Gen cas de ravitaillement en carburant des engins de chantier directement sur le site les
23. r servoirs seront remplis avec des pompes arr t automatique STOCKAGE DES MAT RIAUX ET GESTION DES PRODUITS POLLUANTS ET D CHETS DE CHANTIER stockage des mat riaux de d blais de fa on en viter le lessivage durant les fortes pluies vers la rivi re imperm abilisation des zones de stockage mat riaux d chets pour viter la p n tration de polluants dans le sol les eaux superficielles et les r seaux de collecte en place implantation de tout entreposage de mat riaux ou mat riel aire de stockage et de manipulation de produits dangereux nocifs ou toxiques en zone prot g e de crues des cours d eau en dehors des zones d coulement naturel lit mineur du cours d eau des p rim tres de protection des captages AEP ou des zones forte vuln rabilit RISQUES DE POLLUTION DES EAUX SUITE MESURES PREVUES SUITE installation sur chaque zone de chantier susceptible de recevoir des produits polluants de r servoirs tanches destin s recueillir les huiles de vidange les produits inflammables ou liquides hydrauliques en cas d entretien ou r paration des v hicules ils seront vacu s quotidiennement par un professionnel D cantation et d shuilage des eaux issues des installations de chantier de fa on satisfaire aux caract ristiques d finies ci apr s MES lt 150 mg l DCO lt 120 mg l Hydrocarbures lt 10 mg l En cas de pr l vement instantan les valeurs de co
24. re pr alablement autoris ou s il ne maintenait pas constamment les installations en tat normal de bon fonctionnement Article 11 Dur e de l autorisation La pr sente autorisation aura une dur e de validit de cinquante 50 ans Article 12 D claration des incidents ou accidents Le permissionnaire est tenu de d clarer d s qu il en a connaissance au pr fet les accidents ou incidents int ressant les installations ouvrages travaux ou activit s faisant l objet de la pr sente autorisation qui sont de nature porter atteinte aux int r ts mentionn s l article L 211 1 du code de l environnement Sans pr judice des mesures que pourra prescrire le pr fet le ma tre d ouvrage devra prendre ou faire prendre les dispositions n cessaires pour mettre fin aux causes de l incident ou accident pour valuer ses cons quences et y rem dier Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la cons quence de l activit ou de l ex cution des travaux et de l am nagement Article 13 Remise en tat des lieux Si l ch ance de la pr sente autorisation le p titionnaire d cide de ne pas en demander le renouvellement le pr fet peut faire tablir un projet de remise en tat des lieux total ou partiel accompagn des l ments de nature justifier celui ci Article 14 Acc s aux installations Les agents charg s de la police de l eau et des milieux aquatiques auront libre acc s aux
Download Pdf Manuals
Related Search