MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA
Contents
1. Ce jugement sera effectu dans les conditions pr vues aux articles 52 et 53 du Code des March s Publics Les crit res de jugement des offres seront appr ci s dans l ordre de priorit suivant 1 la valeur technique de l offre analys e au travers du m moire technique 40 96 2 le prix des prestations et de sa d composition 60 e Pr cisions concernant le crit re valeur technique de l offre La note m thodologique sera not e sur 40 et comprendra La qualit des moyens humains et mat riels mis en uvre pour r pondre au mieux aux exigences de chantier en particulier La qualit des moyens techniques mise en uvre par l entreprise pour g rer ce chantier et ses exigences particuli res L entreprise fournira des d tails pr cis sur le mode op ratoire pr vu en fonction des points significatifs du projet pr sentation des mat riaux fournitures en uvre pour confirmer la conformit au pr sent march Un d veloppement sur la gestion des d chets la minimisation des nuisances en particulier sonores le traitement des poussi res D lais et respect du planning L entreprise acceptera au moins le planning fourni avec le dossier et aura la moiti des points attribu s au sous crit re L entreprise qui optimisera les d lais de mani re significative par rapport aux d lais du planning de base pourra lever sa note en cons quence e Pr cisions concerna2. 3 Plomberie Lot 4 Electricit Contr le technique Le contr leur technique d sign est CONTROLE G 125 rue de Tourcoing 59100 ROUBAIX Contr le de s curit Les prestations objet de la pr sente consultation rel vent de la cat gorie 2 au sens du Code du Travail loi n 93 1418 du 31 d cembre 1993 L entrepreneur r f rera la l gislation en vigueur et au Code du Travail ainsi qu au document tabli le coordonnateur s curit COMPLEMENTS APPORTER AU Les concurrents n ont pas apporter de compl ments aux Cahiers des Clauses Techniques Particuli res C C T P Dans le cas o la r daction de ce document leur semblerait anormale ou il leur appartiendra de le signaler au Ma tre d uvre qui ventuellement pr cisera les points voqu s de l ensemble des concurrents VARIANTES OPTIONS Les variantes et les options ne sont pas autoris es D LAI D EX CUTION Le d lai d ex cution est fix dans le cadre de l Acte d Engagement compter de la date figurant sur l ordre de service II ne peut en aucun cas tre prolong MODIFICATIONS DE D TAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION Le Ma tre de l Ouvrage se r serve le droit d apporter au plus tard dix jours avant la date limite fix e pour la remise des offres des modifications de d tail au dossier de consultation Les candidats devront alors r pondre sur la base du dossier mo
3. MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION Ma tre de l ouvrage Ville de Camphin en P v le Place de l Eglise 59790 CAMPHIN EN PEVELE Ma trise d uvre Atelier KVDS Architecture Urbanisme Paysage 6 place du Trichon 59400 ROUBAIX Bureau d tudes BERIM 297 boulevard de Li ge 59500 DOUAI Objet du march Construction de vestiaires de football et clubs house Camphin en P v le Remise des offres Date et heure limites de r ception vendredi 25 avril 2014 12h00 SOMMAIRE 1 OBJET DE LA CONSULTATION sssisunnenmnnnnniernennnmunmninntannmenna 3 2 CONDITIONS DELA CONSULTATION sisi 3 2 1 TENDUE DE LA CONSULTATION ET TYPE DE PROCEDURE 3 2 2 D COMPOSITION EN TRANCHES EN LOTS ET OPTIONS mener 3 2 3 COMPLEMENTS A APPORTER AU L a ns A en en et ne nt ee ss 4 24 VARIANTES EFOPTIONS in nt Sn tn te tee tn nee 4 2 5 DELAI D EX CUTION nt ni St nent 4 2 6 MODIFICATIONS DE D TAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION nine 4 2 7 DELAI DE VALIDIT DES OFFRES etat tien lamelles tirs 4 2 8 PROPRI T INTELLECTUELLE DES PROJETS anne tam Re em nan tre 5 2 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX INT RESSANT LA D FENSE 5 2 10 GARANTIE PARTICULI RE POUR MAT RIAUX DE TYPE NOUVEAU nn 5 2 11 MESURES PARTICULI RES CONCERNANT LA S CURIT LA PROTECTION DE LA SANT DES TRAVAILLEURS 5 2 12 MESURES PA
4. RTICULI RES CONCERNANT L ORGANISATION DE CHANTIER 5 2 13 INSERTION PAR L ACTIVITE ECONOMIQUE ee a tnt ne 5 3 PR SENTATION DES OFFRES anne nana hein 5 4 JUGEMENT DES CANDIDATURES DES 6 9 CONDITIONS D ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES ssssinasrsiissananmounaranenenanannanannmnnaenaser 7 6 RENSEIGNEMENTS COMPL MENTAIRES 8 REGLEMENT DE LA CONSULTATION KVDS BERIM 2 2 1 2 2 OBJET DE LA CONSULTATION L tendue des travaux porte sur la construction de vestiaires de football et clubs house CAMPHIN PEVELE 59 Les travaux relatifs cette op ration sont Football B timent des vestiaires Club house P tanque Club house est pass sous forme de march prix global et forfaitaire tel que d fini au Cadre de D composition de Prix Global et Forfaitaire CDPGF CONDITIONS DE LA CONSULTATION TENDUE DE LA CONSULTATION ET TYPE DE PROCEDURE La pr sente consultation est lanc e selon la Proc dure Adapt e pass e en application des articles 2 26 et 28 du Code des March s Publics CMP Le dossier pourra tre retir gratuitement l adresse lectr
5. compl ter dat et sign par les repr sentants qualifi s de toutes les entreprises ayant vocation tre titulaire du march cet Acte d Engagement sera accompagn ventuellement par les demandes d acceptation de sous traitants et d agr ment des conditions de paiement pour les sous traitants d sign s au march annex au cadre d acte d engagement en cas de sous traitance Que des sous traitants soient d sign s ou non au march le candidat devra indiquer dans l Acte d Engagement le montant des prestations qu il envisage de sous traiter et par diff rence avec Son offre le montant maximal de la cr ance qu il pourra pr senter en nantissement Le Cahier des Clauses Administratives Particuli res cahier inclus dans le dossier de consultation et qui doit tre accept sans modification Le Cahier des Clauses Techniques Particuli res C C T P et ses annexes cahier inclus dans le dossier de consultation et qui doit tre accept sans modification Les modificatifs ventuels au C C T P g n ral sp cifique au lot et leurs annexes tablis par le Ma tre d uvre et notifi s aux candidats par le Ma tre d Ouvrage pendant le d lai de consultation REGLEMENT DE LA CONSULTATION KVDS BERIM Le Cadre de D composition de Prix Global et Forfaitaire CDPGF renseign sur la trame fournie Un m moire technique dont le contenu est d taill ci apr s 4 JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
6. date et l heure indiqu es dans la page de garde du pr sent document dur e de la transmission de l offre est en fonction du d bit d acc s Internet du candidat et la taille des documents transmettre il est invit s assurer que tous les documents sont utiles la compr hension de son offre Les dossiers qui seraient remis ou dont l avis de r ception serait d livr apr s la date et l heure limites fix es au pr sent r glement ne seront par retenus ils ne seront pas renvoy s leurs auteurs Les documents fournir conform ment l article 3 du pr sent r glement devront l tre sous forme de fichiers informatiques Seuls les formats de fichier informatiques de types zip dwf doc sans macro xls sans macro seront accept s leurs noms devront tre suffisamment explicites REGLEMENT DE LA CONSULTATION KVDS BERIM RENSEIGNEMENTS COMPL MENTAIRES Pour obtenir tous les renseignements compl mentaires qui leur seraient n cessaires au cours de leur tude les concurrents pourront s adresser 1 Renseignements administratifs MAIRIE DE CAMPHIN EN PEVELE Service des March s Publics Place de l Eglise 59780 CAMPHIN EN PEVEL Tel 03 20 41 95 39 Fax 03 20 64 13 82 2 Renseignements techniques Atelier KVDS pour les lots 1 et 2 6 palce du Trichon 59100 ROUBAIX Tel 03 20 89 39 80 Fax 03 20 82 63 65 Mail contact kvds fr Bureau d tudes Techniq
7. difi sans pouvoir lever aucune r clamation ce sujet Si pendant l tude du dossier par les candidats la date fix e pour la remise des offres est report e la disposition pr c dente est applicable en fonction de cette nouvelle date D LAI DE VALIDIT DES OFFRES Le d lai de validit des offres est fix cent vingt 120 jours compter de la date limite de remise des offres REGLEMENT DE LA CONSULTATION KVDS BERIM 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 PROPRI T INTELLECTUELLE DES PROJETS Sans objet DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX INT RESSANT LA D FENSE Sans objet GARANTIE PARTICULI RE POUR MAT RIAUX DE TYPE NOUVEAU Sans objet MESURES PARTICULI RES CONCERNANT LA S CURIT ET LA PROTECTION DE LA SANT DES TRAVAILLEURS Sans objet MESURES PARTICULI RES CONCERNANT L ORGANISATION DE CHANTIER Sans objet INSERTION PAR L ACTIVITE ECONOMIQUE Sans objet PR SENTATION DES OFFRES Le dossier remettre par les candidats sera plac sous pli cachet Les offres des concurrents seront enti rement r dig es en langue fran aise est rappel que le ou les signataires doivent tre habilit s engager le candidat Les entreprises auront produire les pi ces de la seconde enveloppe en 2 exemplaires 1 original 1 copie 1 version informatique sur CD Rom Un projet de march comprenant e un Acte d Engagement cadre
8. nt le crit re Prix des prestations Il sera jug sur le montant des prestations par le cumul de toutes les options de travaux y compris rabais autoris s sur 60 points Chaque offre sera not e pour chaque crit re et une note globale sur 100 sera ainsi attribu e chaque candidat Cependant les offres non conformes techniquement ne sont pas prises en compte dans la notation Les offres sont class es par ordre d croissant Dans le cas o des erreurs de multiplication d addition ou de report seraient constat es dans le d tail estimatif ou dans le sous d tail d un prix unitaire figurant dans l offre d un concurrent le montant de ce prix ne sera pas rectifi pour le jugement de la consultation Seul le montant figurant l acte d engagement sera retenu Toutefois si l entrepreneur concern est sur le point d tre retenu il sera invit rectifier soit cette composition ou sous d tail pour le mettre en harmonie avec le montant figurant l acte d engagement ou le prix unitaire correspondant cas de refus son offre sera limin e comme non coh rente Apr s analyse des offres et premier classement provisoire le pouvoir adjudicateur se r serve la possibilit de n gocier avec les trois 3 candidats au maximum ayant pr sent la meilleur offre au regard des crit res de s lection des offres REGLEMENT DE LA CONSULTATION KVDS BERIM CONDITIONS D ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES l adres
9. onique suivante http www marche cdg59 fr est tr s fortement conseill au candidat de s identifier l occasion du t l chargement du DCE Cette formalit lui garantit d tre tenu inform dans les d lais les plus brefs de toutes modifications apport es au dossier ou r ponse donn e un candidat Le dossier de consultation peut tre obtenu contre paiement des frais de reprographie AD Concept 40 rue de Wazemmes 59000 LILLE Tel 03 20 18 00 18 Fax 03 20 18 00 19 Ma trise d uvre La Ma trise d uvre est assur e pour le pr sent dossier par Atelier KVDS 6 place du Trichon 59100 ROUBAIX pour les lots 1 et 2 BET BERIM 297 boulevard de Li ge 59500 DOUAI pour les lots 3 et 4 D COMPOSITION EN TRANCHES EN LOTS ET OPTIONS Les travaux sont d compos s par lots un march par lot s par Lot 1 Clos couvert Lot 2 Second uvre Lot 3 CVC Plomberie Lot 4 Electricit Nature de l attributaire Pour chaque lot la pr sente Proc dure Adapt e est lanc e aupr s d entreprises g n rales ayant d sign des sous traitants qualifi s ou de groupements d entreprises conjointes Les comp tences et qualifications REGLEMENT DE LA CONSULTATION KVDS BERIM 2 3 24 2 5 2 6 2 7 des entreprises conjointes ou des sous traitants d sign s devront r unir obligatoirement celles d une entreprise sp cialis e en Lot 1 Clos couvert Lot 2 Second uvre Lot
10. se suivante Monsieur le Maire de Camphin en P v le H tel de Ville Service des March s Publics Place de l Eglise 59780 CAMPHIN EN PEVELE Et portant au dos la mention Consultation pour Travaux de construction de vestiaires de football et clubs house CAMPHIN EN PEVELE NE PAS OUVRIR avant la s ance d ouverture des plis Les plis contenant les offres seront envoy s par lettre recommand e avec avis de r ception postal ou remis au Service contre r c piss Les dossiers qui seraient remis ou dont l avis de r ception serait d livr apr s la date et l heure limites fix es ci dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachet e ne seront pas retenus ils seront renvoy s leurs auteurs L ensemble des offres devant tre remises suivant les modalit s du Code des March s Publics en vigueur e jour de la remise des offres en 2 exemplaires pour acte d engagement m moire technique et DPGF dont un original et 1 copie 1 CD Rom Offre remise par voie lectronique La proc dure de d p t de pli est pr sent e sur le plate forme de d mat rialisation http www marche cdgo9 fr Le candidat optant pour la r ponse par voie lectronique est invit t l charger le manuel d utilisation En outre cette transmission sera effectu e conform ment l article 56 du CMP des arr t s correspondants en vigueur et selon les modalit s suivantes L offre devra parvenir destination avant la
11. ues BERIM pour les lots 3 et 4 297 boulevard de Li ge 59 500 DOUAI Tel 03 27 08 16 20 Fax 03 27 08 16 21 Mail berim berim fr Pour obtenir tous les renseignements compl mentaires qui leur seraient n cessaires au cours de leur tude les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres une demande crite Une r ponse sera alors adress e en temps utile tous les candidats ayant retir le dossier au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres REGLEMENT DE LA CONSULTATION KVDS BERIM
Download Pdf Manuals
Related Search