Home

SEANCE DU 19 MARS 2009 Présents: MM. Léon WALRY

1. A R du 26 septembre 1996 tablissant les r gles g n rales d ex cution des march s publics et des concessions de travaux publics ARTICLE 1 Pouvoir adjudicateur Le pouvoir adjudicateur est le Coll ge communal rue de Brombais 2 1315 INCOURT ARTICLE 2 Objet du march Le pr sent march est un march de fourniture et d installation d abris bus ayant une sp cificit artistique et tenant la protection des droits d exclusivit ARTICLE 3 Mode de passation du march Le mode de passation est la proc dure n goci e sans publicit conform ment l article 17 2f de la loi du 24 d cembre 1993 relative aux march s publics et certains march s de travaux de fournitures et de services telle que modifi e ce jour ARTICLE 4 Mode de d termination des prix Le march est un march bordereau de prix ARTICLE 5 Ouverture et d p t ou envoi des Soumissions La soumission devra nous parvenir au plus tard le 68 La soumission doit tre envoy e en un exemplaire et une copie sous double enveloppe Coll ge communal rue de Brombais 2 1315 INCOURT L enveloppe ext rieure portera outre l adresse indiqu e la mention Soumission l enveloppe int rieure portera la mention Soumission abris bus La soumission sera tablie en fran ais et en monnaie europ enne sur le document r capitulatif joint au cahier sp cial des charges Il n y a pas d ouverture des offres en
2. ex cution et notes de calculs de l entrepreneur d sign ainsi que la r daction des proc s verbaux lui adresser Quant l ex cution des travaux L architecte s engage e la participation aux r unions g n rales de chantier aux jours et heures qui seront fix s et ce raison d au moins une fois par semaine pendant la dur e desdits travaux e Le contr le de l ex cution des travaux de structure y compris les contr les n cessaires de mise en uvre des mat riaux et mat riels l assistance et l interpr tation des essais de laboratoire e le contr le des tats d avancement des travaux et des d comptes introduits par l entrepreneur e les r ceptions provisoires et d finitives des travaux et tous les autres devoirs rien r serv ni except Quant la fourniture de documents L architecte fournira e en trois exemplaires tous les documents utiles e Jes documents d adjudication fournir aux soumissionnaires tels que cahier des charges m tr s plans sont charge du soumissionnaire Quant aux prestations et documents suppl mentaires Si au cours des tudes et ou au cours de l ex cution des travaux et nonobstant l approbation de tous documents par l administration il s av re que des plans et ou documents compl mentaires sont n cessaires pour permettre la parfaite ex cution des ouvrages d finis le prestataire de services s engage les fournir gratuitemen
3. la conversation la salubrit la s curit la viabilit et la beaut de la voirie de ses acc s et de ses abords comme suit Article 1 Montants du cautionnement Pr alablement au d but de travaux de construction de d molition ou de transformation d un immeuble le ma tre d ouvrage titulaire d un droit de b tir reconnu par un permis d urbanisme non p rim ou ayant obtenu une d claration urbanistique recevable est tenu de verser la caisse communale conform ment au prescrit de l article 2 du pr sent r glement une garantie financi re constitu e en banque destin e pr munir la Commune contre les frais de r paration des d g ts qu ils aurait caus s la voirie publique ses acc s abords et trottoirs durant l ex cution des travaux autoris s Le montant de cette caution est fix 600 00 pour toute construction d un nouvel immeuble et toute transformation ou r novation d immeuble impliquant une modification du volume existant 125 00 pour les travaux de transformation d un immeuble existant n apportant pas de modification de volume 250 00 pour les travaux qui s effectuent dans le cadre d une d claration urbanistique recevable 600 00 pour toute d molition d un immeuble ou partie d immeuble Toutefois lorsque les travaux consistent uniquement au raccordement d un immeuble existant l gout la caution est fix e 150 00 Le cauti
4. occasion pour le bon fonctionnement du service de la voirie Consid rant que ce march est estim 75 000 00 TVAC Consid rant que ce cr dit est pr vu l article 875 74353 du budget 2009 service extraordinaire Consid rant que cet achat sera fait par emprunt Sur proposition du Coll ge communal DECIDE l unanimit des membres 1 de passer un march de fourniture ayant pour objet l acquisition d un camion par proc dure n goci e sans publicit 2 d approuver le cahier sp cial des charges comme suit Chapitre I Clauses administratives du march 1 Clauses contractuelles g n rales 1 R glementations applicables la loi du 24 12 93 relative aux march s publics et certains march s de travaux de fournitures et de services telle que modifi e ce jour l arr t royal du 08 01 96 relatif aux march s publics de travaux de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics tel que modifi ce jour le cahier g n ral des charges tabli par l arr t royal du 26 09 1996 modifi par l arr t royal du 26 avril 1999 et du 4 juillet 2001 la l gislation belge et notamment le RGPT le pr sent cahier sp cial des charges le code de la d mocratie locale et de d centralisation L accomplissement d une proc dure n implique en rien l obligation d attribuer un march La commune d Incourt peut soit renoncer passer le march soit
5. D lai de validit des soumissions Les soumissionnaires restent engag s par leur offre telle qu elle a t ventuellement rectifi e par le Pouvoir Adjudicateur pendant un d lai de 60 jours de calendrier prenant cours le lendemain du jour de r ception des offres SECTION 3 A Clauses particuli res 3 1 Fonctionnaire dirigeant La direction et le contr le de l ex cution du march sont assur s par le Coll ge communal Tout renseignement compl mentaire peut tre obtenu aupr s de Madame Fran oise LEGRAND 010 88 17 04 3 2 Cautionnement Aucun cautionnement ne doit tre constitu pour le pr sent march le d lai d ex cution ne d passe pas 30 jours 3 3 R vision des prix Le pr sent march n est soumis aucune r vision des prix 3 4 Livraison Le camion sera livr par le fournisseur au service des travaux de la commune d Incourt rue de la libert 11 INCOURT 3 4 Paiement Le paiement est effectu dans les cinquante jours de calendrier compter de la de la facture pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession de la facture r guli rement tablie ainsi que de tous les documents du v hicule obligatoires et requis par la loi en la mati re Aucun acompte ne sera vers 3 5 Actions judiciaires et d lais Tous les litiges concernant l existence l interpr tation de l ex cution du pr sent cahier sp cial des charges sont de la comp tence du Tribunal de Nivell
6. dans la soci t au sens large mais aussi dans leur environnement proche de vie retisser les liens entre les citoyens par un travail de proximit et de pr vention cr er des lieux d activit s interg n rationnelles en vue de retrouver un espace de partage d exp rience et de valorisation de transmettre la pr sente d lib ration au SPW secr tariat g n ral Direction interd partementale de la coh sion sociale Place Jos phine Charlotte 2 5100 Jambes 13 TRAVAUX March de services Auteur de projet Am nagement de la transincourtoise Mode et conditions de passation de march Approbation Vu le Code de la d mocratie locale et de la d centralisation tel que modifi ce jour Vu la nouvelle loi communale telle que modifi e ce jour Vu la loi du 24 12 1993 relative aux march s publics et certains march s de travaux de fournitures et de services telle que modifi e ce jour Vu l arr t royal du 08 01 1996 M B du 26 01 96 relatif aux march s publics de travaux de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics tel que modifi ce jour Vu l arr t royal du 26 09 1996 M B du 18 10 96 tablissant les r gles g n rales d ex cution des march s publics et concessions de travaux publics dites R G E tel que modifi ce jour Consid rant que la Commune a obtenu une subvention pour l am nagement d un nouveau tron on de la transincourtoi
7. e par le Pouvoir Adjudicateur pendant un d lai de 60 jours de calendrier prenant cours le lendemain du jour de r ception des offres SECTION 2 A Clauses particuli res ARTICLE 1 Fonctionnaire dirigeant La direction et le contr le de l ex cution du march sont assur s par le Coll ge communal Tout renseignement compl mentaire peut tre obtenu aupr s de Monsieur Christophe LESAGE ARTICLE 5 Cautionnement Aucun cautionnement ne doit tre constitu pour le pr sent march qui est inf rieur un mois ARTICLE 10 Sous traitance Aucune sous traitance n est accept e par le pouvoir adjudicateur ARTICLE 13 R vision des prix Le pr sent march n est soumis aucune r vision des prix ARTICLE 15 Paiement Le paiement est effectu dans les cinquante jours de calendrier compter de la de la facture pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession de la facture r guli rement tablie ainsi que du proc s verbal de r ception provisoire tabli par le d tenteur du brevet ARTICLE 18 Actions judiciaires et d lais Tous les litiges concernant l existence l interpr tation de l ex cution du pr sent cahier sp cial des charges sont de la comp tence du Tribunal de Nivelles ARTICLE 49 El ments inclus dans les prix Le fournisseur doit inclure dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais et impositions g n ralement quelconques grevant les fournitures l exception de
8. les proc s verbaux provisoire et d finitif des travaux r alis s par l entreprise ainsi que le d compte final e J exp die au pouvoir adjudicateur les tats d avancements de l entreprise sign s apr s v rification L adjudicataire est tenu de fournir le nombre de plans n cessaires aux diff rentes tapes de sa mission au pouvoir adjudicateur Celui ci ne peut les utiliser ni les reproduire pour un autre usage ou les communiquer des tiers Cautionnement Le cautionnement est fix 5 du montant initial du march hors TVA et doit tre constitu dans les 30 jours de calendrier qui suivent la conclusion du contrat Il sera vers la Caisse des D p ts et Consignations ou constitu aupr s d une banque Le justificatif du cautionnement doit tre envoy l administration communale d Incourt R visions de prix Il n y a pas de r vision de prix pour ce march L tude et le suivi de chantier par l auteur de projet d sign seront r mun r s pour leur totalit en application de la norme d ontologique de l ordre des Architectes en vigueur la pr sente date Droits intellectuels L architecte conserve la propri t intellectuelle des tudes et documents qu il s engage fournir l administration Celle ci ne peut en faire usage que pour l ex cution des travaux faisant l objet de la mission Paiements Le prestataire de services est cens avoir inclus dans ses prix tant unit
9. nagement du territoire de l Urbanisme et du Patrimoine notamment son article 129 3 Vu l article 78 1 dudit Code autorisant le Conseil communal dicter un ou des r glements communaux d urbanisme compl tant le cas ch ant les prescriptions des r glements r gionaux d urbanisme et ne peuvent y d roger Vu l article 263 du m me Code prescrivant les conditions requises pour des travaux ne n cessitant pas de permis d urbanisme mais une d claration urbanistique Consid rant qu il convient de sauvegarder les int r ts de la Commune et de ses habitants Consid rant que les chantiers de voiries doivent faire I objet d une d claration pr alable aux travaux Consid rant qu une proc dure doit tre appliqu e Sur proposition du Coll ge communal DECIDE l unanimit d arr ter le pr sent r glement communal relatif aux chantiers en voirie comme suit R glement d ouverture des voiries Article 1 Sauf urgence toute ouverture de tranch e dans le domaine public doit faire l objet d une demande crite avec plan aupr s de l Administration Communale Les travaux ne pourront tre r alis s qu apr s avoir re u l autorisation crite pr alable du Coll ge communal Article 2 Un tat des lieux avant et apr s travaux doit tre tabli A cet effet veuillez contacter le Service Travaux Monsieur Christophe Lesage au 0493 21 67 43 Lors de cet tat des lieux l entrepreneur doit se pr
10. senter muni de la pr sente Le permissionnaire devra avertir le surveillant des travaux au moins vingt quatre heures l avance de la date de commencement des travaux Article 3 Le permissionnaire placera la signalisation voulue pr vue par le code de la route en accord avec le service de Police L administration communale d cline toute la responsabilit en cas d accident du fait de ces travaux Article 4 Tout remblai de tranch es ouvertes dans les voiries trottoirs ou accotements ou en g n ral dans le domaine public sera r alis comme suit les voiries asphalte les premiers 60 cm par du sable stabilis 150Kg m compact par couche de 25 cm 10 cm de pierraille 0 56 10 cm d asphalte couche inf rieure 6 cm d enrob dense type III B et couche sup rieure 4 cm de b ton asphaltique type T A les voirie en b ton les premiers 60 cm par du sable stabilis 150Kg m compact par couche de 25 cm et 20 cm de b ton monolithe 300 Kg m les voiries en pavage remise en place des pav s sur un coffre de sable de 50 cm de profondeur Article 5 Les r fections des rev tements et les r parations diverses des voiries seront ex cut es selon les r gles de l art Article 6 Les remblais ainsi que les r fections de voiries seront charge du permissionnaire Article 7 A la fin des travaux une demande de r ception provisoire des travaux de r fection des voiries sera adress e l administ
11. braban onnes et de la fixer 281 842 28 euros 9 ADMINISTRATION GENERALE March de fournitures Acquisition d un camion d occasion Mode et conditions de passation de march Approbation Vu l article L1122 30 alin a 1 et L1222 3 alin a 1 du Code de la D mocratie locale et de la D centralisation Vu la loi du 24 12 1993 relative aux march s publics et certains march s de travaux de fournitures et de services telle que modifi e ce jour Vu l arr t royal du 08 01 1996 M B du 26 01 96 relatif aux march s publics de travaux de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics tel que modifi ce jour Vu l arr t royal du 26 09 1996 M B du 18 10 96 tablissant les r gles d ex cution des march s publics et concessions publics dites R G E tel que modifi ce jour Vu l arr t royal du 29 01 1997 M B du 13 02 97 fixant la date d entr e en vigueur de certaines dispositions de la loi du 24 12 1993 et de leurs mesures d ex cution err M B du 25 02 97 Vu l article 120 de l A R du 08 01 1996 reprenant qu en application de l article 17 2 1 a de la loi du 24 12 1993 il peut tre trait par proc dure n goci e sans publicit lors du lancement de la proc dure lorsque la d pense approuver ne d passe pas hors taxe sur la valeur ajout e le montant de 67 000 00 Consid rant qu il y a lieu de pr voir l acquisition d un camion d
12. des tracteurs passage fr quent lors des r coltes et devra rester accessible et dimensionn pour ce type de trafic Le projet et la r alisation devront respecter les points suivants rester en harmonie avec ce qui a d j t r alis sur la promenade du Sauvage Pommier soit deux bandes de roulement en b ton dos 350kg m de 1 05m espac es de 0 50m avoir un minimum de 2 de pente pour faciliter l coulement des eaux de ruissellement sur la voirie penser l vacuation des eaux de ruissellement r aliser l am nagement du carrefour rue d Hoegaerde en ayant une transition harmonieuse en altitude entre le premier tron on d j r alis et le projet faire passer les eaux de ruissellement des terres Est sous le carrefour pour les rejeter dans le foss Ouest dimensionner la voirie pour le passage intensif de camions et de tracteurs les pav s d mont s seront gard s par la commune pour une utilisation ult rieure respecter la r glementation en mati re de voirie et d vacuation des d chets conform ment au RW99 mettre en place avant travaux une communication aupr s de la population d Incourt et des riverains pr voir des postes d essais de sol si n cessaire mettre en place et diriger les r unions pl ni res fournir les plans en long masse et de profil fournir un estimatif en terme de co t fournir un planning pr visionnel fournir un mod
13. doit r pondre aux plans labor s par le cr ateur tant au niveau mat riaux utilis s qu aux dimensions qu la couleur et correspondre l objet de la demande introduite en vue d obtenir un brevet europ en Le placement doit tre r alis par le soumissionnaire Quantit 7 La pr paration de l emplacement de chaque abris bus doit r pondre aux exigences du pouvoir adjudicateur L abri bus est r alis en maillage d acier galvanis mailles 50x50 empierr associ des panneaux de verre Securit et recouvert d une couverture d acier isol e vitement de la condensation et de la r sonance de la pluie l ensemble tant agenc dans une structure portante en acier galvanis Il peut s adjoindre un l ment de personnalisation identificateur de la localit OU de son am nagement Ses dimensions se coordonnent celles des vitrages selon deux dimensions principales 123x1965x8 915 1965x8 g n rant une modularit qui favorise un dimensionnement de l abri dict par la fr quentation actuelle ou attendue Deux modules 123 en longueur sur un 123 en largeur en forment n anmoins le gabarit le plus courant Assembl en usine ou sur place l abri bus comporte une dalle de fond en b ton l g rement arm de 15cm d paisseur directement coul e dans la structure de base l ensemble tant pos sur une aire de sable stabilis de propret 150kg de ciment m de 15cm d paisseur et pouvant ult rieure
14. juillet 1973 20 octobre 1977 et par la loi du 20 09 1998 M B du 28 10 1998 entr e en vigueur le 07 11 1998 Vu les circulaires des 12 06 72 et 28 03 1979 relatives l application de la loi du 20 07 1971 susvis e Vu la circulaire du 27 janvier 2000 relative l application de la loi du 20 juillet 1971 sur les fun railles et s pultures modifi e par la loi du 20 septembre 1998 Vu la d lib ration du Conseil communal du 30 03 90 modifi e les 14 09 90 et 26 11 2001 tablissant le r glement redevance sur les concessions de s pulture Vu la d lib ration du 26 novembre 2001 par laquelle le Conseil communal d cide de fixer le r glement redevance sur les concessions de s pulture approuv e par la D P le 7 f vrier 2002 r f EO652 25043 TS30 2002 1 6315R00 1222 Vu la d lib ration du 30 janvier 2003 par laquelle le Conseil communal d cide de modifier le point C du r glement redevance sur les concessions de s pulture concernant les columbariums Consid rant la demande introduite par Madame Denise TRAUSCH domicili e Incourt Pi trebais rue de Louvain n 11 tendant obtenir un caveau pr fabriqu au cimeti re communal pour servir de s pulture Monsieur L o VINCK feu son poux d c d le 25 f vrier 2009 et elle m me Sur proposition du Coll ge communal DECIDE l unanimit des membres pr sents d accorder pour un terme de 50 ans un caveau pr fabriqu d une superficie d
15. nouveau tron on de la transincourtoise Le projet tiendra compte e de l am nagement actuel du tron on existant L auteur de projet remettra un avant projet un m tr et une estimation compl te des travaux r aliser en tenant compte de la configuration des lieux et en tenant compte des indications du pouvoir adjudicateur L auteur du projet devra assurer le suivi des travaux qui comprend e la gestion administrative en vue d obtenir les autorisations obligatoires dans le cadre de ces travaux la participation aux diff rentes r unions avec les autorit s subsidaintes la r daction du cahier sp cial des charges relatif aux travaux r aliser l tude des soumissions afin de d signer un entrepreneur qui ex cutera les travaux le suivi des travaux sur chantier Identit du pouvoir adjudicateur La Commune d Incourt Rue de Brombais 2 1315 INCOURT Mode de passation Le march est pass par proc dure n goci e sans publicit D termination des prix Le pr sent march est consid r comme un march prix global et comprend les prestations n cessaires du charg du projet Forme et contenu des soumissions Sous peine d exclusion l offre doit tre tablie comme d crit dans le pr sent cahier sp cial des charges Pour autant qu il y ait des formulaires annex s au cahier sp cial des charges le soumissionnaire remplira ceux ci de mani re aussi compl te que possible Le formulaire de soumiss
16. refaire la proc dure par une autre mode de passation Loi du 24 12 1993 art 18 SECTION 1 A Clauses pr vues par l article 2 2 de l A R du 26 septembre 1996 tablissant les r gles g n rales d ex cution des march s publics et des concessions de travaux publics 1 1 Pouvoir adjudicateur Le pouvoir adjudicateur est la Commune d Incourt repr sent par le Coll ge communal rue de Brombais 2 1315 INCOURT 1 2 Objet du march Le pr sent march est un march de fourniture ayant pour objet l acquisition d un camion d occasion Une seule offre par soumissionnaire 1 3 Mode de passation du march Le mode de passation est la proc dure n goci e sans publicit 1 4 Ouverture et d p t ou envoi des Soumissions Les soumissions devront nous parvenir au plus tard le par pli recommand La soumission doit tre envoy e en un exemplaire et une copie sous double enveloppe Commune d INCOURT L enveloppe ext rieure portera outre l adresse indiqu e la mention Soumission l enveloppe int rieure portera la mention Soumission Acquisition d un camion d occasion Les soumissions seront tablies en fran ais sur le document r capitulatif joint au cahier sp cial des charges Le soumissionnaire ajoutera toutes les informations qu il juge n cessaire pour l illustration de son offre Le soumissionnaire indiquera qu il renonce ses propres conditions g n rales de
17. retard Une des mesures d office suivantes peut tre appliqu e par le pouvoir adjudicateur 1 La r siliation unilat rale du march Dans ce cas la totalit du cautionnement est acquise au pouvoir adjudicateur titre de dommages int r ts forfaitaires 2 L ex cution en r gie de tout ou de la partie du march non ex cut 3 La conclusion d un ou plusieurs march s pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie restant ex cuter 3 Description des exigences techniques D termination de la mission du prestataire de services La mission du ppu otaran de services d sign comprend dans l ordre l ex cution a d un avant projet plans C S C m tr s b d un projet c de l examen des candidatures et des soumissions relatives au march de travaux qui a t con u sur base de l tude r alis e d du contr le des travaux ex cut s tats d avancement d comptes e des r ceptions provisoires et d finitives Description de la mission La mission de l architecte comprend Quant l laboration du projet d ex cution la prise de connaissance de toutes les donn es du projet avec valuation critique du programme des exigences l estimation globale n cessaire l adoption du principe des travaux de structure et la participation aux r unions indispensables la fixation du programme le projet tabli selon les sch mas adopt s par l
18. t royal du 8 janvier 1996 MB du 26 01 1996 et ses modifications ult rieures relatives aux march s publics de travaux de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics tell que modifi ce jour 3 Arr t royal du 26 septembre 1996 MB du 18 10 1996 et ses modifications ult rieures tablissant les r gles g n rales d ex cution des march s publics et des concessions de travaux publics ainsi que l annexe cet arr t royal concernant le cahier g n ral des charges tel que modifi ce jour 4 Le code de la d mocratie locale et de d centralisation tel que modifi ce jour 5 L arr t royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de bases en mati re de pr vention contre l incendie et l explosion L accomplissement d une proc dure n implique en rien l obligation d attribuer un march L administration communale d INCOURT peut soit renoncer passer le march soit refaire la proc dure par une autre mode de passation Loi du 24 12 1993 art 18 1 Dispositions administratives Cette premi re partie se rapporte la r glementation d attribution d un march public jusqu la d signation de l adjudicataire Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent la loi du 24 d cembre 1993 et l arr t royal du 8 janvier 1996 et ses modifications ult rieures Description du march Objet du march Le march a pour objet l tude de l am nagement d un
19. 971 susvis e Vu la circulaire du 27 janvier 2000 relative l application de la loi du 20 juillet 1971 sur les fun railles et s pultures modifi e par la loi du 20 septembre 1998 Vu la d lib ration du Conseil communal du 30 03 90 modifi e les 14 09 90 et 26 11 2001 tablissant le r glement redevance sur les concessions de s pulture Vu la d lib ration du 26 novembre 2001 par laquelle le Conseil communal d cide de fixer le r glement redevance sur les concessions de s pulture approuv e par la D P le 7 f vrier 2002 r f EO652 25043 TS30 2002 1 6315R00 1222 Vu la d lib ration du 30 janvier 2003 par laquelle le Conseil communal d cide de modifier le point C du r glement redevance sur les concessions de s pulture concernant les columbariums Consid rant la demande introduite par Monsieur Marcel NYS domicili e Incourt Glimes rue de Huppaye n 25 tendant obtenir un caveau pr fabriqu au cimeti re communal pour servir de s pulture Madame Jeannine PITTILLIOEN son pouse et lui m me Sur proposition du Coll ge communal DECIDE l unanimit des membres pr sents d accorder pour un terme de 50 ans un caveau pr fabriqu d une superficie de 2 m2 Monsieur Marcel NYS pour servir de s pulture Madame Jeannine PITTILLIOEN son pouse et lui m me dans le cimeti re communal de Glimes emplacement n 47 3 au prix de 744 00 EUR conform ment au tarif en vigueur Le con
20. Coll ge communal D cide l unanimit des membres pr sents d mettre un avis favorable sur le pr sent budget de transmettre la pr sente d lib ration la Fabrique d glise 6 FINANCES Fabrique d Eglise Saint Joseph Glimes Compte 2007 Avis Vu le Code de la d mocratie locale et de la d centralisation tel que modifi ce jour Vu la loi du 4 mars 1870 articles 5 9 Vu les dispositions l gales en la mati re Consid rant le compte 2007 de la Fabrique d glise Saint Joseph de Glimes approuv par le Conseil de Fabrique d glise en date du 17 octobre 2008 qui pr sente la situation suivante Recettes 11 138 75 D penses 12 126 35 Sur proposition du Coll ge communal D cide l unanimit des membres pr sents d mettre un avis favorable sur le pr sent compte de transmettre la pr sente d lib ration la Fabrique d glise 7 FINANCES Fabrique d Eglise Saint Aubain Opprebais Budget 2009 A vis Vu le Code de la d mocratie locale et de la d centralisation tel que modifi ce jour Vu la loi du 4 mars 1870 articles 1 4 Vu les dispositions l gales en la mati re Consid rant le budget 2009 de la Fabrique d glise Saint Aubain d Opprebais approuv par le Conseil de Fabrique d glise en date du 13 octobre 2008 qui pr sente la situation suivante Recettes 10 515 00 D penses 10 515 00 Consid rant que l intervention communale dans le
21. SEANCE DU 19 MARS 2009 Pr sents MM L on WALRY Bourgmestre Pr sident MALEVE TORDOIR et LEFELHIER Echevins BEAUMONT Mme DEGUELDRE Mr RUELLE Mme HENNAT Mrs VERSTAPPEN VAN ZEEBROECK Mmes DELACROIX GOOSSENS DUBOIS SAVILLE et EQUERME Conseillers communaux F LEGRAND Secr taire communale L ordre du jour fix par le Coll ge communal r uni en s ance le 6 mars 2009 Monsieur le Pr sident d clare la s ance ouverte 19h30 SEANCE PUBLIQUE p CONCESSIONS Demandes acquisition de s pultures Pour octroi 2 FINANCES Service incendie Quotes parts et redevance 2007 Avis 3 FINANCES SEDILEC Garantie d emprunts Cautions aupr s de banques Autorisation 4 FINANCES Fabrique d Eglise de Saint Martin Roux Miroir Budget 2009 Avis 5 FINANCES Fabrique d Eglise Saint Joseph Glimes Budget 2009 Avis 6 FINANCES Fabrique d Eglise Saint Joseph Glimes Compte 2007 Avis 7 FINANCES Fabrique d Eglise Saint Aubain Opprebais Budget 2009 Avis 8 FINANCES ZONE DE POLICE ARDENNES BRABANCONNES Intervention communale 2009 D cision 9 ADMINISTRATION GENERALE March de fournitures Acquisition d un camion d occasion Mode et conditions de passation de march Approbation 10 ADMINISTRATION GENERALE Projet de r glement relatif la conservation la salubrit la viabilit et la beaut de la voirie de
22. abr e effondr e ou en ruine L tat d abandon est constat par un acte du Bourgmestre ou de son d l gu affich pendant un an sur le lieu de s pulture et l entr e du cimeti re Le placement d une pierre tombale sur la concession accord e est subordonn l autorisation pr alable du Coll ge communal 1c CONCESSION Demande d acquisition d un caveau pr fabriqu Pour octroi Vu le Code de la D mocratie locale et de la D centralisation et notamment l article L1232 6 Vu la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs en vigueur partir du 01 01 1992 Vu la circulaire du Minist re de la R gion wallonne Direction G n rale des Pouvoirs Locaux Division de la Tutelle r f PL IVER 92 GR 112 08 505 3 du 04 mai 1992 relative la motivation formelle des actes administratifs Vu la loi du 20 07 1971 sur les fun railles et les s pultures M B du 03 08 71 modifi e par les lois des 04 juillet 1973 20 octobre 1977 et par la loi du 20 09 1998 M B du 28 10 1998 entr e en vigueur le 07 11 1998 Vu les circulaires des 12 06 72 et 28 03 1979 relatives l application de la loi du 20 07 1971 susvis e Vu la circulaire du 27 janvier 2000 relative l application de la loi du 20 juillet 1971 sur les fun railles et s pultures modifi e par la loi du 20 septembre 1998 Vu la d lib ration du Conseil communal du 30 03 90 modifi e les 14 09 90 et 26 11 2001
23. aires que globaux tous les frais et impositions g n ralement quelconques grevant les services l exception de la taxe sur la valeur ajout e Les frais administratifs et de secr tariat les frais de d placement et d assurance le co t de la documentation relative aux services la livraison des documents li s l ex cution des services seront galement compris dans le prix Les notes d honoraires seront pay es dans un d lai de 50 jours dater de la r ception du document et apr s v rification En cas d ex cution de la mission le paiement des honoraires sera r parti comme suit 20 la pr sentation de l avant projet 25 apr s approbation du projet d finitif complet par le ma tre de l ouvrage lib rables en une fois 20 apr s analyse du dossier d adjudication du march de travaux et approbation par le ma tre de l ouvrage de la proposition de d signation de l adjudicataire lib rables en une fois 25 apr s r ception provisoire des travaux et prestations connexes lib rables en une fois apr s approbation du d compte final par le ma tre de l ouvrage 10 apr s octroi de la r ception d finitive des travaux En cas de non ex cution d cid e par l Administration Il sera loisible au ma tre de l ouvrage qui reste seul juge de sa d cision de mettre fin la mission apr s une quelconque des prestations Le prestataire de services aura droit dans ce cas pour
24. ant un an sur le lieu de s pulture et l entr e du cimeti re Le placement d une pierre tombale sur la concession accord e est subordonn l autorisation pr alable du Coll ge communal 2 FINANCES Service incendie Quotes parts et redevance 2007 Avis Vu le Code de la d mocratie locale et de la d centralisation tel que modifi ce jour Vu la l article 10 de la loi du 31 d cembre 1963 sur la protection civile Vu l arr t du 04 f vrier 2009 de Madame la Gouverneure de la Province du Brabant wallon fixant la redevance incendie 2007 pour la commune d Incourt 102 816 41 euros Sur proposition du Coll ge communal DECIDE l unanimit des membres d mettre un avis favorable sur la redevance incendie 2007 de notre commune pour un montant de 102 816 41 euros B MALEVE entre en s ance 3 FINANCES SEDILEC Garantie d emprunts Cautions aupr s de banques Autorisation Vu le Code de la d mocratie locale et de la d centralisation tel que modifi ce jour Consid rant que l Intercommunale SEDILEC par r solution du 23 septembre 2008 a d cid de contracter aupr s de Dexia Banque un emprunt pour un montant total de 24 810 000 00 EUR remboursable en 20 ans destin au financement des immobilis s 2008 Cet emprunt est r parti en 2 lots distincts Lot 1 10 570 000 00 EUR Electricit Lot 2 14 240 000 00 EUR Gaz Consid rant que ces emprunts doivent tre ga
25. cessionnaire ne pourra en aucun cas donner au terrain conc d une destination autre que celle qui a motiv la concession La concession ne pourra tre vendue ni c d e des tiers Le concessionnaire placera chaque coin du terrain conc d une borne bien visible Le concessionnaire devra se conformer aux lois arr t s et r glements pr sents et venir concernant les cimeti res et les inhumations En cas d inobservation des conditions de la pr sente concession l administration communale aura le droit de reprendre le terrain conc d sans tre tenue au remboursement du prix de la concession ni aucune indemnit quelque titre que ce soit et elle pourra faire transf rer imm diatement un autre emplacement du cimeti re les corps qui y auraient t inhum s En cas de d placement du cimeti re ou de modification de l emplacement destin aux concessions au cimeti re existant les concessionnaires n auront droit qu l obtention gratuite au nouvel emplacement d un terrain de m me tendue que celui qui leur a t conc d La commune ne peut tre tenue au paiement d aucune sorte d indemnit pour quelque cause que ce soit m me si les concessionnaires doivent d molir et reconstruire dans l int r t g n ral les caveaux et monuments lev s sur les terrains conc d s Le Conseil communal a la facult de reprendre la concession lorsque de fa on permanente la tombe est malpropre envahie par la v g tation d l
26. concession ne pourra tre vendue ni c d e des tiers Le concessionnaire placera chaque coin du terrain conc d une borne bien visible Le concessionnaire devra se conformer aux lois arr t s et r glements pr sents et venir concernant les cimeti res et les inhumations En cas d inobservation des conditions de la pr sente concession l administration communale aura le droit de reprendre le terrain conc d sans tre tenue au remboursement du prix de la concession ni aucune indemnit quelque titre que ce soit et elle pourra faire transf rer imm diatement un autre emplacement du cimeti re les corps qui y auraient t inhum s En cas de d placement du cimeti re ou de modification de l emplacement destin aux concessions au cimeti re existant les concessionnaires n auront droit qu l obtention gratuite au nouvel emplacement d un terrain de m me tendue que celui qui leur a t conc d La commune ne peut tre tenue au paiement d aucune sorte d indemnit pour quelque cause que ce soit m me si les concessionnaires doivent d molir et reconstruire dans l int r t g n ral les caveaux et monuments lev s sur les terrains conc d s Le Conseil communal a la facult de reprendre la concession lorsque de fa on permanente la tombe est malpropre envahie par la v g tation d labr e effondr e ou en ruine L tat d abandon est constat par un acte du Bourgmestre ou de son d l gu affich pend
27. dditionnels communaux aux imp ts de l Etat et de la province ainsi que le produit des taxes communales per ues par l Etat soit en vertu d une convention et ce nonobstant toute modification ventuelle du mode de perception de ces recettes d d autoriser irr vocablement Dexia Banque affecter les recettes susmentionn es au paiement de toutes sommes g n ralement quelconques dues par l emprunteur et qui seraient port es au d bit du compte courant de la commune Consid rant d autre part que l emprunteur s est engag rembourser imm diatement Dexia Banque le solde de sa dette en capital int r ts et frais en cas de liquidation le Conseil Communal confirme les engagements susvis s en ce qui concerne le paiement des sommes qui seraient r clam es de ce chef par Dexia Banque En cas d insuffisance des recettes susmentionn es pour le paiement des charges qui seraient port es en compte la commune celle ci s engage faire parvenir directement aupr s Dexia Banque le montant n cessaire pour parfaire le paiement de sa dette et en cas de retard des int r ts de retard sont dus de plein droit et sans mise en demeure calcul s conform ment l article 15 4 de l annexe l AR du 26 septembre 1996 relatif aux march s publics et cela pendant la p riode de d faut de paiement e de soumettre la pr sente d lib ration la tutelle g n rale conform ment la loi communale et aux d crets applicabl
28. e 2 m Madame Denise TRAUSCH pour servir de s pulture Monsieur L o VINCK feu son poux d c d le 25 f vrier 2009 et elle m me dans le cimeti re communal de Chapelle St Laurent emplacement n 200 au prix de 744 00 EUR conform ment au tarif en vigueur Le concessionnaire ne pourra en aucun cas donner au terrain conc d une destination autre que celle qui a motiv la concession La concession ne pourra tre vendue ni c d e des tiers Le concessionnaire placera chaque coin du terrain conc d une borne bien visible Le concessionnaire devra se conformer aux lois arr t s et r glements pr sents et venir concernant les cimeti res et les inhumations En cas d inobservation des conditions de la pr sente concession l administration communale aura le droit de reprendre le terrain conc d sans tre tenue au remboursement du prix de la concession ni aucune indemnit quelque titre que ce soit et elle pourra faire transf rer imm diatement un autre emplacement du cimeti re les corps qui y auraient t inhum s En cas de d placement du cimeti re ou de modification de l emplacement destin aux concessions au cimeti re existant les concessionnaires n auront droit qu l obtention gratuite au nouvel emplacement d un terrain de m me tendue que celui qui leur a t conc d La commune ne peut tre tenue au paiement d aucune sorte d indemnit pour quelque cause que ce soit m me si les conce
29. e ma tre de l ouvrage avec une description succincte du travail r aliser ainsi que l estimation globale affin e N B Le prestataire de services s engage sans r clamer de suppl ment d honoraires modifier ses sch mas et plans de projet dans la limite de cette phase la simple demande de l administration et ce jusqu l approbation des divers documents par elle m me et par les diverses administrations de tutelle si n cessaire le projet comprenant les plans complets avec d tails d ex cution plans de coffrage et d armatures les cahiers des charges pour les travaux de structure avec mod le de soumission m tr s descriptifs r capitulatifs et estimatifs d taill s ainsi que les bordereaux en vue de la mise en adjudication N B L architecte s engage tablir son projet plans de d tails prescriptions techniques du cahier sp cial des charges en fonction des cahiers g n raux des charges de l Etat des normes et r glements en vigueur Il apportera la demande de l administration toutes les corrections n cessaires e examen des candidatures et la pr sentation l administration d un rapport justifiant selon les crit res mis au C S C la s lection des entreprises appel es soumissionner e l examen des offres et la pr sentation l administration d un rapport d adjudication avec proposition de d signation de l adjudicataire e le contr le des plans d
30. e op ratoire des travaux r aliser r aliser un cahier sp cial des charges en tenant compte de ces derniers points adopter une mise en s curit ad quate du chantier Le projet devra tre pens pour ne pas avoir de d penses suppl mentaires lors du chantier 14 TRAVAUX Appels projets fun railles et s pulture 2009 Projet Ratification Vu le code de la d mocratie locale et de d centralisation tel que modifi ce jour Vu la nouvelle loi communale telle que modifi e ce jour Vu la d lib ration du Coll ge communal r uni en s ance le 9 janvier 2009 d cidant d adh rer ce projet Consid rant qu un appel projet fun railles et s pulture 2009 a t lanc par le ministre des affaires int rieures et de la fonction publique Consid rant que 4 axes du projets sont d finis comme suit Axe 1 l am nagement d espaces cin aires Axe 2 la mise en conformit des infrastructures avec les obligations l gales Axe 3 la mise en place d un cadastre informatis des cimeti res Axe 4 l accessibilit des cimeti res pour les personnes mobilit r duite Consid rant que la Commune souhaite conserver le caract re rural de son patrimoine tout en le mettant en conformit avec les obligations l gales Consid rant qu un seul dossier peut tre introduit pour l ensemble des axes pr cit s Consid rant que le mur d enceinte du cimeti re de Roux Miroir ne comporte pas de co
31. eraient entach s les tudes les calculs les plans et tous autres documents produits par lui en ex cution du march Sa responsabilit n est en aucune mani re diminu e par le fait que les services techniques de l administration ou des administrations de tutelle ont contr l et approuv totalement ou partiellement les tudes calculs plans et tous autres documents produits par lui Le prestataire de services est couvert en responsabilit civile professionnelle conform ment la l gislation en vigueur La r ception provisoire accord e aux entrepreneurs f t ce avec r serves constituera le point de d part de la garantie d cennale de l auteur de projet pour les travaux de nature engager celle ci vis vis de l Administration conform ment aux articles 1792 et 2270 du Code civil Tant pour l entrepreneur que pour l auteur de projet la responsabilit pour vices cach s v niels cesse un an apr s l octroi de la r ception provisoire Le prestataire de services n assume aucune cons quence financi re cons cutive aux d faillances des autres partenaires pour la r alisation des travaux en ce compris la radiation ou l absence d enregistrement Fin du march Les services qui ne satisfont pas aux clauses et conditions de march sont recommenc s par le prestataire Ils le sont d office ses frais risques et p rils Le prestataire de service est passible des amendes et p nalit s pour inex cutio
32. es 3 6 R ception La r ception consiste en la v rification de la conformit de la fourniture avec les clauses et conditions du pr sent cahier des charges La r ception fera l objet d un proc s verbal et m nera soit l acceptation soit au refus de la r ception Il n y aura pas de r ception sous r serve 3 7 La garantie La fourniture sera garantie par une p riode minimale d un an partir de la date du proc s verbal de r ception Cette garantie comprend l ensemble des prestations fournitures n cessaires au bon fonctionnement du v hicule dans son enti ret Durant cette p riode en cas de panne les frais de remorquage du v hicule jusqu aux ateliers du fournisseur sont une charge da la garantie N anmoins les d fectuosit s ponctuelles constat es sur le mat riel sous garantie seront directement communiqu es l Administration Les r parations doivent se faire dans les d lais pr vus Chapitre II Clauses techniques du march Remarques pr alables Le v hicule sera accompagn de tous les certificats et attestations diverses et obligatoires Il sera galement fourni un manuel d utilisation ainsi qu un carnet d entretien en fran ais L ensemble sera garanti pi ces main d uvre et d placements durant une p riode minimum de 12 mois Les ventuels frais de transport de remorquage font partie de la garantie Le v hicule doit r pondre toutes les prescripti
33. es 4 FINANCES Fabrique d Eglise de Saint Martin Roux Miroir Budget 2009 A vis Vu le Code de la d mocratie locale et de la d centralisation tel que modifi ce jour Vu la loi du 4 mars 1870 articles 1 4 Vu les dispositions l gales en la mati re Consid rant le budget 2009 de la Fabrique d glise Saint Martin de Roux Miroir approuv par le Conseil de Fabrique d glise en date du 24 janvier 2009 qui pr sente la situation suivante Recettes 8 201 38 D penses 8 201 38 Consid rant que l intervention communale dans les frais ordinaires du culte s l ve 6 907 82 euros Sur proposition du Coll ge communal D cide l unanimit des membres pr sents d mettre un avis favorable sur le pr sent budget de transmettre la pr sente d lib ration la Fabrique d glise 5 FINANCES Fabrique d Eglise Saint Joseph Glimes Budget 2009 Avis Vu le Code de la d mocratie locale et de la d centralisation tel que modifi ce jour Vu la loi du 4 mars 1870 articles 1 4 Vu les dispositions l gales en la mati re Consid rant le budget 2009 de la Fabrique d glise Saint Joseph de Glimes approuv par le Conseil de Fabrique d glise en date du 03 08 2008qui pr sente la situation suivante Recettes 18 277 60 D penses 18 277 60 Consid rant que l intervention communale dans les frais ordinaires du culte s l ve 6653 86 Sur proposition du
34. inistration choisit l offre r guli re r pondant au mieux aux besoins de l institution Choix de l offre L administration est libre de son choix d offre Le soumissionnaire ne peut en aucun cas exiger d indemnit s quelconques si l offre ne lui est pas octroy e pour quelque raison que ce soit Les offres qui ne satisfont pas toutes les exigences minimales peuvent tre rejet es sans autre formalit Si une offre ne contient pas les informations suffisantes et que de ce fait il devient presque impossible de l valuer en profondeur elle peut tre rejet e sans autre formalit Sous peine d irr gularit l offre ne peut en mati re d exigences sp cifiques ni r f rer des conditions g n rales ou particuli res de vente ni mentionner celles ci au verso ou en annexe 2 Dispositions contractuelles Fonctionnaire dirigeant Le Coll ge communal est charg de la direction et du contr le de l ex cution des services repr sent par Madame F LEGRAND 010 88 17 04 Plans documents et objets du march L adjudicataire tablit ses frais tous les plans de d tail et d ex cution qui lui sont n cessaires pour mener bien l tude et le march de travaux y relatif e Il fournit l avant projet e Il fournit le projet e Il tablit le CSC relatif aux travaux Clauses administratives et techniques les estimations et m tr e Jl constitue le rapport d analyse des soumissions
35. ion doit tre accompagn des pi ces suivantes Situation juridique du soumissionnaire Une d claration sur l honneur du prestataire de services attestant qu il ne se trouve pas dans le cas d une des clauses d exclusion vis es l article 69 2 de l Arr t royal du 8 janvier 1996 Capacit conomique et financi re du soumissionnaire Une assurance professionnelle preuve de l assurance des risques et montants couverts franchises Capacit technique du soumissionnaire Titres d tudes et professionnels du prestataire de services D p t des soumissions L offre est tablie en fran ais en deux exemplaires L un des deux exemplaires doit porter la mention ORIGINAL L offre doit tre gliss e dans une double enveloppe ferm e L enveloppe int rieure portera la mention OFFRE Etude de l am nagement d un nouveau tron on de la transincourtoise L enveloppe ext rieure doit tre adress e au Coll ge communal de et 1315 INCOURT L offre doit parvenir l administration au plus tard le que ce soit par envoi recommand ou par d p t l adresse susmentionn e Ouverture des soumissions Il n y a pas d ouverture des offres en s ance publique D lai de validit D lai pendant lequel le soumissionnaire reste li par son offre est de 60 jours calendrier Crit res d attribution Des crit res d attribution n ont pas t sp cifi s Apr s les n gociations l adm
36. jours ouvrables l avance solliciter au Service Police l ordonnance de police concernant la signalisation mettre en uvre de mettre en application le pr sent r glement partir du 1 mai 2009 12 ADMINISTRATION GENERALE Plan de coh sion sociale Projet Ratification Vu le code de la d mocratie locale et de d centralisation tel que modifi ce jour Vu le d cret du 6 novembre 2008 relatif au plan de coh sion sociale dans les villes et les communes de Wallonie Vu sa d cision du 9 janvier dernier d adh rer au plan de coh sion sociale Consid rant que les objectifs nouveaux d finis visent le d veloppement social des quartiers par des actions de redynamisation et la lutte contre toute forme de pr carit pauvret ins curit Consid rant que ces objectifs doivent tre traduits travers les 4 axes suivants l insertion socioprofessionnelle l acc s un logement d cent l acc s la sant le retissage des liens sociaux entre les g n rations et les diff rentes cultures Consid rant que les personnes de plus de 65 ans les personnes g es isol es les familles monoparentales et les personnes d origine trang re forment le public cibl par ce plan Consid rant les indicateurs synth tiques d acc s aux droits fondamentaux et le diagnostic r alis sur la Commune Vu la d lib ration du Coll ge communal r uni en s ance le 20 f vrier dernier approuvant le formulaire
37. la taxe sur la valeur ajout e Sont compris dans les prix Les frais d emballage de chargement de transport de d chargement d assurance et de d douanement Les frais utiles l installation sont galement compris Le montage doit comporter la pr paration des diff rents sites pour le montage des abris bus le socle en b ton la mise en place et la fixation des unit s l vacuation des d chets produits lors de l installation le placement des poubelles PAU NUE ARTICLE 55 Livraison et responsabilit du fournisseur Les fournitures seront livr es et plac es aux diff rents endroits d termin s par le pouvoir adjudicataire Le fournisseur doit prendre toutes les mesures n cessaires en mati re de s curit routi re lors du placement Il placera la signalisation voulue pr vue par le code de la route en accord avec le service de Police L administration communale d cline toute la responsabilit en cas d accident du fait de ces travaux ARTICLE 61 R ception provisoire aux lieus de livraison La fourniture et le placement seront v rifi s par le pouvoir adjudicateur dans les 30 jours de calendrier La notification d acceptation ou de refus sera transmise dans ce d lai ARTICLE 64 R ception d finitive aux lieus de livraison La r ception d finitive se tiendra au terme de l ann e de garantie la demande du fournisseur Chapitre II Clauses techniques du march Le mat riel fourni
38. les prestations accomplies au moment de la renonciation aux honoraires pleins calcul s sur le montant des devis estimatifs Dans le cas o la renonciation interviendrait apr s la mise en adjudication le montant de l offre acceptable du plus bas soumissionnaire servira de base pour la liquidation des honoraires En outre le prestataire de services aura droit la moiti des honoraires aff rents aux prestations restant accomplir calcul e sur les m mes bases que ci avant sauf si sa mission est interrompue par le ma tre de l ouvrage apr s la phase projet Prestations compl mentaires Les prestations compl mentaires demand es par le ma tre de l ouvrage sont r mun r es au taux fix dans l offre du soumissionnaire Les prestations compl mentaires dues une imperfection une n gligence ou une erreur du prestataire de service ne sont pas r mun r es Actions judiciaires R glement des litiges Toute contestation qui surgirait entre les parties relativement l interpr tation et l ex cution du contrat avenu entre elles au sujet de l entreprise en cause devra avant d tre soumise la juridiction comp tente tre d f r e une commission de conciliation de trois membres dont un d sign par le ma tre de l ouvrage l autre par le prestataire de services le troisi me la requ te des deux parties ou de la plus diligente d entre elles par le Tribunal de premi re i
39. lombariums et qu il y a lieu de le r parer Consid rant que le dossier devait tre introduit pour le 16 f vrier 2009 Consid rant l estimation du projet qui s l ve 27 100 00 dont 60 sont subsidi s avec un maximum de 15000 00 Consid rant qu il y a lieu d inscrire le montant n cessaire la prochaine modification budg taire l exercice extraordinaire Sur proposition du Coll ge communal DECIDE l unanimit des membres de ratifier la d cision du Coll ge communal prise en s ance le 9 janvier 2009 d introduire un dossier entrant dans l axe deux afin de restaurer les murs d enceinte du cimeti re de Roux Miroir en incluant des columbariums la DGOI rue Van Opr 91 5100 Jambes inscrire le montant n cessaire la r alisation du projet la prochaine modification budg taire l exercice extraordinaire 15 TRAVAUX March de fournitures Abris bus Mode et conditions de passation de march Approbation Vu le code de la d mocratie locale et de d centralisation tel que modifi ce jour et notamment les articles L1222 3 et L1222 4 Vu la nouvelle loi communale telle que modifi e ce jour Vu la loi du 24 d cembre 1993 relative aux march s publics et certains march s de travaux de fournitures et de services telle que modifi e ce jour et notamment son article 17 2f Vu l arr t royal du 8 janvier 1996 relatif aux march s publics de travaux de fournitu
40. ment tre d plac d un seul venant l aide d un engin de levage lourd Le niveau de sol de l abri bus s tablit 2cm dessus celui du sol naturel un d caissement de sol sur toute l emprise de la base et sur 28cm d paisseur tant d s lors n cessaire L abri bus est compl t d une banquette int rieure assis debout d une valve int rieure d affichage des horaires du dispositif permettant la fixation du panneau sigle TEC et du n de ligne le desservant Il peut s adjoindre une poubelle Ses ouvertures s tablissent en se souciant des vents dominants ses panneaux vitr s de fa on favoriser la vue de l arriv e du bus mais aussi du paysage environnant de transmettre la pr sente d lib ration la tutelle g n rale d annulation Fin de la s ance 20h20
41. n des clauses et conditions du march Moyen d action du pouvoir adijudicataire L adjudicataire est en d faut d ex cution du march 1 lorsque les prestations ne sont pas compl tement achev es dans les d lais d ex cution 2 lorsqu il ne suit pas les ordres crits valablement donn s par le pouvoir adjudicateur Tous les manquements aux clauses du march y compris la non observation des ordres du pouvoir adjudicateur sont constat s par un proc s verbal dont une copie est transmise imm diatement l adjudicataire par recommand Ce dernier est tenu de s ex cuter imm diatement Il peut aussi faire valoir ses moyens de d fense par lettre recommand e adress e au pouvoir adjudicataire dans un d lai de 15 jours de calendrier suivant le jour d termin par la date postale de l envoi du proc s verbal Au terme des 15 jours si aucune disposition n a t prise par le prestataire des amendes et ou des mesures d office seront appliqu es par le pouvoir adjudicataire Des amendes pour retard d ex cution du march seront tablies Elles sont dues sans mise en demeure par la simple expiration du d lai sans intervention de proc s verbal et appliqu es de plein droit pour la totalit des jours de calendrier de retard Le montant des amendes sont calcul es raison de 0 07 par jour de calendrier de retard avec un maximum de 5 de la valeur des services dont l ex cution a t effectu e avec un m me
42. nstance de Nivelles Cette commission s efforcera d amener la conciliation entre les deux parties apr s les avoir entendues dans leurs explications S il s ensuit une transaction le ma tre de l ouvrage ne pourra y acquiescer qu apr s avoir obtenu les autorisations requises Les frais d intervention de cette commission seront support s suivant d cision de celle ci Au cas o la conciliation ne pourrait se r aliser il est express ment attribu comp tence au Tribunal de Nivelles D lais d ex cution des prestations Le prestataire de services d sign fournira les documents requis dans les d lais exprim s en jours ouvrables 1 L avant projet dans les 15 jours apr s la d signation de l auteur de projet 2 Le projet complet dans les 10 jours apr s approbation par les autorit s comp tentes 3 Le rapport sur adjudication dans les 20 jours dater du jour d ouverture des soumissions 4 Les tats d avancement dans les 10 jours de la r ception des documents par l architecte 5 Les proc s verbaux de r ception provisoire et d finitive dans les 10 jours des r ceptions qui sont elles m mes effectu es dans les d lais l gaux 6 Le d compte final des travaux et les plans As built dans les 40 jours de l octroi de la r ception provisoire Responsabilit du prestataire de services Le prestataire de services assume seul l enti re responsabilit des erreurs ou omissions dont s
43. onnement ne dispense pas le ma tre de l ouvrage de payer le co t exact des r parations dans la mesure o celui ci serait sup rieur au montant cautionn Article 2 Modalit de constitution du cautionnement La preuve de la constitution en banque de la caution doit parvenir la caisse communale au plus tard huit jours ouvrables avant le d but des travaux Article 3 Responsabilit Le ma tre de l ouvrage assume seul la responsabilit de la r paration des d g ts de quelque nature qu ils soient caus s aux cours des travaux directement ou indirectement la voirie publique et aux propri t s voisines en ce compris les d g ts occasionn s la voirie publique au r seau d gouts aux bordures aux trottoirs aux canalisations et quipements de services publics aux poteaux de signalisation aux accotements et aux plantations entre autres Le ma tre d ouvrage qui avant le d but des travaux constate les d g ts de la voirie ses acc s abords ou trottoirs peut en avertir l Administration communale et demander celle ci qu un tat des lieux pr alable et contradictoire soit dress A d faut d un tel constat sa responsabilit ne pourra plus tre d gag e lors du contr le effectu avant le remboursement du tout ou d une partie de a caution Article 4 Modalit de remboursement du cautionnement Le montant de la garantie est rembours apr s l ach vement des travaux faisant l objet du
44. ons du r glement G n ral pour la police de la circulation routi re r pondre toutes les prescriptions du RGPT en tant que v hicule avoir un certificat de conformit d livr par le constructeur Le v hicule sera pr sent au contr le technique par le fournisseur et sera livr avec un certificat exempt de remarques et en parfait tat de marche Le soumissionnaire est tenu de joindre son offre outre les documents demand s au point 2 1 du pr sent cahier sp cial des charges e une notice technique d taill e du mat riel propos e une attestation par laquelle il donne un d lai de livraison e un manuel d utilisation en fran ais 1 G n ralit s Le v hicule sera con u pour effectuer des travaux de voirie Il se pr sente sous la forme d un camion 6X4 avec blocage de pont Il sera quip d un syst me conteneur crochets Charge utile minimum 13 000 kg Moteur diesel cylindr e et puissance en fonction du poids du v hicule en charge Minimum 6 cylindres et minimum 260 CV Equip d un limiteur de vitesse 90 km h Bo te de vitesse totalement synchronis e minimum 6 vitesses plus une marche arri re Direction assistance hydraulique Crochet de d pannage arri re main d attelage Freins de service avant et arri re air comprim soupape sensible charge transport e r glant la pression de freinage aux roues arri res frein de parking agissant sur le
45. permis d urbanisme ou de la d claration urbanistique recevable et apr s remise en tat de la voirie de ses acc s de ses abords et de ses trottoirs Le remboursement se fera dans les 50 jours calendrier la demande du ma tre de l ouvrage par lettre ordinaire adress e au Coll ge Communal Pr alablement au remboursement l administration communale proc dera un contr le sur place Le Coll ge Communal invitera s il chet le ma tre de l ouvrage effectuer les r parations qui seraient estim es n cessaires En cas de manquement de sa part les travaux de r paration et de remise en tat ventuellement n cessaires seront d cid s par le Coll ge Communal soit par un tiers d sign cet effet par le Coll ge aux frais risques et p rils exclusifs du ma tre d ouvrage Apr s ach vement des travaux effectu s pour le compte du ma tre de l ouvrage d faillant le Coll ge Communal lui remboursera le solde de la garantie ou s il y a lieu lui r clamera le suppl ment verser la caisse communale Ce suppl ment est payable dans les trente jours qui suivent la notification de la facture A d faut de paiement dans ce d lai le montant restant d sera major au taux l gal titre d int r ts de retard et en d dommagement de pr judice subi par la Commune Article 5 Litige Les tribunaux de l arrondissement de Nivelles sont comp tents pour conna tre les litiges r sultant de la mise en u
46. pr cisant le projet de plan de coh sion sociale de la Commune Consid rant qu travers les diff rents axes le projet vise e permettre aux personnes isol es jeunes ou et plus g es d acc der au logement dans des conditions mat rielles et financi res abordables tout en restant dans la Commune e permettre aux enfants aux jeunes et toute personne en situation de fragilit de trouver les pistes et outils n cessaires en vue d occuper une place panouissante dans la soci t au sens large mais aussi dans leur environnement proche de vie e retisser les liens entre les citoyens par un travail de proximit et de pr vention e cr er des lieux d activit s interg n rationnelles en vue de retrouver un espace de partage d exp rience et de valorisation Consid rant que le projet doit tre approuv par le Conseil communal pour le 30 mars 2009 Sur proposition du Coll ge communal DECIDE l unanimit des membres pr sents de ratifier la d cision du Coll ge communal en approuvant le formulaire pr cisant le plan de coh sion sociale de la Commune visant permettre aux personnes isol es jeunes ou et plus g es d acc der au logement dans des conditions mat rielles et financi res abordables tout en restant dans la Commune permettre aux enfants aux jeunes et toute personne en situation de fragilit de trouver les pistes et outils n cessaires en vue d occuper une place panouissante
47. rantis par plusieurs administrations publiques concurrence d un pourcentage total de 62 20 pour le lot 1 et 20 24 pour le lot 2 Consid rant que la commune d Incourt n est concern e que par la distribution du gaz Sur proposition du Coll ge communal DECIDE l unanimit des membres a de se porter caution solidaire envers Dexia Banque tant en capital qu en int r ts commissions et frais et proportionnellement la part de garantie qui lui est d volue c est dire 0 01 de l op ration totale de l emprunt 14 240 000 00 EUR soit 1 144 00EUR contract es par l emprunteur b d autoriser Dexia Banque porter au d bit du compte courant de la commune valeur de leur ch ance toutes sommes g n ralement quelconques dues par l emprunteur et qui resteraient impay es par celui ci l expiration d un d lai de 30 jours dater de l ch ance c de s engager supporter les int r ts de retard calcul s au taux du jour La Commune s engage jusqu l ch ance finale de cet emprunt et de ses propres emprunts aupr s de Dexia Banque prendre toutes les dispositions utiles afin d assurer le versement sur son compte ouvert aupr s de cette soci t de toutes les sommes qui y sont actuellement centralis es soit en vertu de la loi notamment sa quote part dans le Fonds des communes et dans tout autre Fonds qui viendrait s y ajouter ou le remplacer le produit des centimes a
48. ration communale une garantie d un an sera assur e par le permissionnaire Ce d lai expir celui ci adressera l administration communale une demande de r ception d finitive Article 8 En cas de non respect de ces conditions l administration communale se r serve le droit d arr ter les travaux et de r clamer au responsable ou la soci t responsable des dommages et int r ts Article 9 Le trac exact des c bles et ou conduites sera d termin sur place en accord avec l agent technique d l gu par la Commune au moment de l tat des lieux avant travaux Tout tron on de surface asphalt e ou b tonn e dans lequel passe la tranch e sera renouvel sur toute sa largeur Article 10 Au moins huit jours ouvrables l avance pr venir les riverains concern s de la date de commencement du chantier de la dur e probable et leur fournir une explication succincte des travaux ex cuter Pendant toute la dur e des travaux l entrepreneur est tenu de maintenir en permanence les acc s pi tons et en cons quence de pr voir sa charge tous les dispositifs n cessaires Article 11 Lors de la r ception provisoire des travaux produire une attestation de S W D E stipulant qu aucune d t rioration n a t constat e aux installations de distribution d eau situ es en voirie ou en trottoir p ex bouches cl chambres de vannes bouche d incendie Article 12 Au moins 10
49. rch 1 Clauses contractuelles g n rales 1 R glementations applicables la loi du 24 12 93 relative aux march s publics et certains march s de travaux de fournitures et de services telle que modifi e ce jour l arr t royal du 08 01 96 relatif aux march s publics de travaux de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics tel que modifi ce jour le cahier g n ral des charges tabli par l arr t royal du 26 09 1996 modifi par l arr t royal du 26 avril 1999 et du 4 juillet 2001 tel que modifi ce jour le code de la loi du bien tre au travail le pr sent cahier sp cial des charges le Code de la d mocratie locale et de la d centralisation L accomplissement d une proc dure n implique en rien l obligation d attribuer un march La Commune peut soit renoncer passer le march soit refaire la proc dure par une autre mode de passation Loi du 24 12 1993 art 18 Ce march est bas sur l article 17 2 f de la loi du 24 d cembre 1993 relative aux march s publics et certains march s de travaux de fournitures et de services telle que modifi e ce jour l exclusivit du fournisseur fait l objet d une convention pass e entre la personne ayant fait la demande d un brevet et le fabriquant Ce march est galement subordonn l obtention des subsides du TEC SECTION 1 A Clauses pr vues par l article 2 2 de l
50. res et de services et aux concessions de travaux publics tel que modifi ce jour Consid rant qu il est pr vu d installer des abris bus se caract re rural s int grant dans le paysage de la Commune d Incourt Consid rant que ces abris bus font l objet d une demande de brevet europ en introduite par le cr ateur et pour laquelle un rapport de recherche est tabli Consid rant que le cr ateur a sign une convention d exclusivit avec un fabriquant Consid rant cette convention d exclusivit Consid rant que l article 17 2f pr voit qu un march de fournitures peut tre pass par proc dure n goci e sans publicit en raison de sa sp cificit technique artistique ou tenant la protection des droits d exclusivit et tre confi qu un entrepreneur d termin Consid rant qu il s agit d un march de fourniture dont l estimation s l ve 55055 00 TVAC Consid rant qu un subside de 80 est allou pour l acquisition de ces abris bus par le TEC Consid rant que l attribution du march est subordonn e l obtention de ces subsides Consid rant qu un montant de 60 000 00 est inscrit l exercice extraordinaire du budget 2009 article 422 74152 Sur proposition du Coll ge communal D cide l unanimit des membres pr sents d approuver le mode et les conditions de passation de march comme r dig ci dessous Chapitre I Clauses administratives du ma
51. s ch ant les prescriptions des r glements r gionaux d urbanisme et ne peuvent y d roger Vu l article 86 2 dudit Code qui permet de subordonner la d livrance du permis aux charges qu ils justifient utiles d imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalit charges limit es contre la fourniture des garanties financi res n cessaires leur ex cution la r alisation ou la la r novation ses frais de voiries ou d espaces publics verts Vu l article 263 du m me Code prescrivant les conditions requises pour des travaux ne n cessitant pas de permis d urbanisme mais une d claration urbanistique Consid rant que des d g ts sont r guli rement occasionn s la voirie ses acc s et ses abords y compris aux trottoirs lors de l ex cution de travaux de construction de d molition ou de transformation d immeubles Consid rant que de nombreuses difficult s et charges financi res en r sultent pour la Commune Consid rant qu il convient de sauvegarder les int r ts de la Commune et de ses habitants Consid rant que le versement d une caution proportionnelle l importance des travaux ex cuter est de nature viter tous abus ou n gligences en ce domaine et de pr munir la Commune contre les frais d ventuelle remise en tat des lieux d grad s Sur proposition du coll ge communal DECIDE l unanimit arr ter le pr sent r glement de la b tisse relatif
52. s ance publique SECTION 1 B Clauses pr vues par l arr t royal du 8 janvier 1996 relatif aux march s publics de travaux de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ARTICLE 90 L offre doit indiquer les coordonn es compl tes du soumissionnaire et le pays d origine des consommables Seront jointes la soumission une d claration sur l honneur attestant que le soumissionnaire n est pas en tat de faillite ou de liquidation n a pas fait l aveu de sa faillite et n a pas fait l objet d une proc dure de liquidation de concordat judiciaire n a pas fait l objet d une condamnation pour tout d lit affectant sa moralit professionnelle est en r gle quant aux paiements de cotisations de s curit sociale est en r gle quant aux paiements de la TVA et de ses imp ts en mati re professionnelle n a pas commis de faute grave ne s est pas rendu gravement coupable de fausses d clarations en fournissant ces renseignements une attestation de l Office national de s curit sociale certifiant qu il est en r gle avec ses obligations en mati re de paiement des cotisations de s curit sociale y compris celles relatives l avant dernier trimestre civil coul par rapport la date limite de r ception des offres ARTICLE 116 D lai de validit des soumissions Le soumissionnaire reste engag par leur offre telle qu elle a t ventuellement rectifi
53. s frais ordinaires du culte s l ve 3 824 90 euros Sur proposition du Coll ge communal D cide l unanimit des membres pr sents d mettre un avis favorable sur le pr sent budget de transmettre la pr sente d lib ration la Fabrique d glise 8 FINANCES ZONE DE POLICE ARDENNES BRABANCONNES Intervention communale 2009 D cision Vu le Code de la d mocratie locale et de la d centralisation tel que modifi ce jour Vu la loi du 07 12 1998 M B du 05 09 2001 organisant un service de police int gr structur deux niveaux Vu l arr t royal du 05 09 2001 M B du 26 09 2001 portant r glement g n ral de la comptabilit de la police locale Vu l arr t royal du 16 11 2001 fixant les r gles de r partition des dotations communales au sein d une zone pluricommunale Vu la d lib ration du Conseil communal du 10 d cembre 2008 fixant le montant de la dotation communale la Zone de police Ardennes braban onnes pour l ann e 2009 270 092 38 euros Vu la d lib ration du Conseil de Police de la Zone de police Ardennes braban onnes du 18 d cembre 2008 arr tant le budget pour l exercice 2009 Consid rant que l intervention communale de la commune d Incourt s l ve 281 842 28 euros Sur proposition du coll ge communal DECIDE l unanimit des membres de revoir le montant de la dotation communale 2009 la Zone de police Ardennes
54. s roues arri res Equipement lectrique tension 24 volts Le v hicule sera conforme l A R du 16 11 1984 pour ce qui concerne le placement des plaques r fl chissantes l arri re 4 2 Cabine Cabine courte facile d acc s et quip e pour accueillir si possible 3 personnes chauffeur compris La cabine sera munie de deux r troviseurs gauche et droit Un troisi me r troviseur horizontal au dessus de la fen tre passager permettra au chauffeur la vision d un angle mort avant droit du v hicule 4 4 Anciennet maximum Le v hicule aura une anciennet maximum de 9 ans 3 de transmettre la pr sente d lib ration la tutelle g n rale d annulation 10 ADMINISTRATION GENERALE Projet de r glement relatif la conservation la salubrit la viabilit et la beaut de la voirie de ses acc s et de ses abords Approbation Vu les articles L1122 30 et L1122 31 du code de la d mocratie locale et de la d centralisation tel que modifi ce jour Vu le Code de l Am nagement du territoire de l Urbanisme et du Patrimoine notamment son article 76 relatif la salubrit conservation la salubrit la viabilit et la beaut de la voirie de ses acc s et de ses abords en ce compris les contraintes physiques majeures vis es l article 136 Vu l article 78 1 dudit Code autorisant le Conseil communal dicter un ou des r glements communaux d urbanisme compl tant le ca
55. se Consid rant que pour ce faire il y a lieu de faire appel un auteur de projet ayant la charge d laborer un projet d am nagement et de la direction des travaux Consid rant que l estimation de l am nagement des lieux s l ve 187 500 00 TVAC Consid rant que l estimation du co t des honoraire est de 5000 00 TV AC Consid rant que le montant des honoraires doit tre pr vu la prochaine modification budg taire exercice extraordinaire Sur proposition du Coll ge communal DECIDE l unanimit des membres pr sents Art l d approuver les mode et conditions de passation du march relatif l tude d un am nagement d un nouveau tron on de la transincourtoise tel que r dig comme suit Pour toute information concernant le pr sent cahier des charges contacter nom LEGRAND Fran oise adresse rue de Brombais 2 1315 INCOURT t l phone 010 88 17 04 Auteur de projet nom Administration communale d Incourt adresse rue de Brombais 2 1315 INCOURT t l phone 010 88 93 37 R glementation en vigueur Pour autant qu il n y soit pas d rog dans les dispositions du pr sent cahier sp cial des charges les dispositions et conditions qui suivent sont d application 1 Loi du 24 d cembre 1993 MB du 22 01 1994 et ses modifications ult rieures relatives aux march s publics et certains march s de travaux de fournitures et de services telle que modifi e ce jour 2 Arr
56. ses acc s et de ses abords Approbation 11 ADMINISTRATION GENERALE Projet de r glement communal relatif aux chantiers en voirie Approbation 12 ADMINISTRATION GENERALE Plan de coh sion sociale Projet Ratification 13 TRAVAUX March de services Auteur de projet Am nagement de la transincourtoise Mode et conditions de passation de march Approbation 14 TRAVAUX Appels projets fun railles et s pulture 2009 Projet Ratification 15 TRAVAUX March de fournitures Abris bus Mode et conditions de passation de march Approbation HUIS CLOS 16 TRAVAUX Espace multi sport sport de rue Comit d accompagnement Composition D signation 1 CONCESSIONS Demandes d acquisition de s pultures Pour octroi la CONCESSION Demande d acquisition d un caveau pr fabriqu Pour octroi Vu le Code de la D mocratie locale et de la D centralisation et notamment l article L1232 6 Vu la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs en vigueur partir du 01 01 1992 Vu la circulaire du Minist re de la R gion wallonne Direction G n rale des Pouvoirs Locaux Division de la Tutelle r f PL IVER 92 GR 112 08 505 3 du 04 mai 1992 relative la motivation formelle des actes administratifs Vu la loi du 20 07 1971 sur les fun railles et les s pultures M B du 03 08 71 modifi e par les lois des 04
57. ssionnaires doivent d molir et reconstruire dans l int r t g n ral les caveaux et monuments lev s sur les terrains conc d s Le Conseil communal a la facult de reprendre la concession lorsque de fa on permanente la tombe est malpropre envahie par la v g tation d labr e effondr e ou en ruine L tat d abandon est constat par un acte du Bourgmestre ou de son d l gu affich pendant un an sur le lieu de s pulture et l entr e du cimeti re Le placement d une pierre tombale sur la concession accord e est subordonn l autorisation pr alable du Coll ge communal 1b CONCESSION Demande d acquisition d un caveau pr fabriqu Pour octroi Vu le Code de la D mocratie locale et de la D centralisation et notamment l article L1232 6 Vu la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs en vigueur partir du 01 01 1992 Vu la circulaire du Minist re de la R gion wallonne Direction G n rale des Pouvoirs Locaux Division de la Tutelle r f PL IVER 92 GR 112 08 505 3 du 04 mai 1992 relative la motivation formelle des actes administratifs Vu la loi du 20 07 1971 sur les fun railles et les s pultures M B du 03 08 71 modifi e par les lois des 04 juillet 1973 20 octobre 1977 et par la loi du 20 09 1998 M B du 28 10 1998 entr e en vigueur le 07 11 1998 Vu les circulaires des 12 06 72 et 28 03 1979 relatives l application de la loi du 20 07 1
58. t l administration dans les formes indiqu es et ce end ans les d lais les plus courts Il en est de m me des prestations suppl mentaires r sultant de lacunes ou manquements attribuables au prestataire de services Ces prestations suppl mentaires ne donnant pas lieu paiement d honoraires ni prolongation des d lais Lorsque la fourniture de plans et documents compl mentaires r sulte de modifications ordonn es par l administration apr s l approbation du projet ou lorsque ces plans et documents sont n cessit s par des ouvrages nouveaux compl mentaires les prestations en d coulant donneront lieu des honoraires au m me titre que les travaux initiaux Quant aux travaux suppl mentaires ou modificatifs Les travaux compl mentaires ou modificatifs ne pourront tre ordonn s qu apr s en avoir obtenu l accord crit et pr alable de l administration 2 DISPOSITIONS TECHNIQUES Fiche Technique globale Am nagement de la Transincourtoise entre la rue d Hoegaerde et le rue de Patruange L am nagement de la Transincourtoise pour objet de faciliter la mobilit des usagers faibles entre les villages de la commune d Incourt en r alisant une voirie agr able pour les v los et les promeneurs Entre la rue de Patruange et la rue d Hoegaerde il y a actuellement une voirie principalement en pav s entrecoup e par des tron ons en tout venant et en terre Ce tron on est emprunt par des camions et
59. tablissant le r glement redevance sur les concessions de s pulture Vu la d lib ration du 26 novembre 2001 par laquelle le Conseil communal d cide de fixer le r glement redevance sur les concessions de s pulture approuv e par la D P le 7 f vrier 2002 r f EO652 25043 TS30 2002 1 6315R00 1222 Vu la d lib ration du 30 janvier 2003 par laquelle le Conseil communal d cide de modifier le point C du r glement redevance sur les concessions de s pulture concernant les columbariums Consid rant la demande introduite par Madame Agn s DURAN domicili e Incourt Glimes chauss e de Namur n 98 tendant obtenir un caveau pr fabriqu au cimeti re communal pour servir de s pulture Monsieur Willem TEMMERMAN feu son poux d c d le 17 janvier 2009 Mademoiselle Viviane FAUCHET sa ni ce et elle m me Sur proposition du Coll ge communal DECIDE l unanimit des membres pr sents d accorder pour un terme de 50 ans un caveau pr fabriqu d une superficie de 2 m2 Madame Agn s DURAN pour servir de s pulture Monsieur Willem TEMMERMAN feu son poux d c d le 17 janvier 2009 Mademoiselle Viviane FAUCHET sa ni ce et elle m me dans le cimeti re communal d Opprebais emplacement n 353 au prix de 1 116 00 EUR conform ment au tarif en vigueur Le concessionnaire ne pourra en aucun cas donner au terrain conc d une destination autre que celle qui a motiv la concession La
60. vente dans la mesure o celles ci d rogent au cahier g n ral des charges et au pr sent cahier sp cial des charges SECTION 2 B Clauses pr vues par l arr t royal du 8 janvier 1996 relatif aux march s publics de travaux de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics 2 1 Obligations en mati re de s curit sociale L offre doit indiquer les coordonn es compl tes du soumissionnaire et le pays d origine des consommables Seront jointes la soumission une d claration sur l honneur attestant que le soumissionnaire n est pas en tat de faillite ou de liquidation n a pas fait l aveu de sa faillite et n a pas fait l objet d une proc dure de liquidation de concordat judiciaire n a pas fait l objet d une condamnation pour tout d lit affectant sa moralit professionnelle est en r gle quant aux paiements de cotisations de s curit sociale est en r gle quant aux paiements de la TVA et de ses imp ts en mati re professionnelle n a pas commis de faute grave ne s est pas rendu gravement coupable de fausses d clarations en fournissant ces renseignements une attestation de l Office national de s curit sociale certifiant qu il est en r gle avec ses obligations en mati re de paiement des cotisations de s curit sociale y compris celles relatives l avant dernier trimestre civil coul par rapport la date limite de r ception des offres 2 2
61. vre du pr sent r glement Article 6 La responsabilit civile D une mani re g n rale la responsabilit civile est conforme celle d termin e par les dispositions des articles 38 41 de l arr t minist riel du 26 septembre 1996 concernant les prescriptions contractuelles administratives et techniques qui constituent le cahier g n ral des charges pour les conventions de l Etat publi au MB du 18 octobre 1996 Article 7 Un exemplaire du pr sent r glement sera remis tout demandeur d un permis d urbanisme ou toute personne qui d pose une d claration d urbanisme en m me temps qu il lui sera accus r ception du dossier complet L obligation de satisfaire au versement de la caution avant le d but des travaux sera mentionn e dans tous les permis d urbanismes d livr s par le Coll ge Communal Article 8 Les Infractions Les infractions au pr sent r glement seront constat es poursuivies et sanctionn es conform ment aux dispositions de l article 155 de la l gislation sur l urbanisme Article 9 Application Ce r glement rentrera en vigueur partir du pour toutes nouvelles demandes introduites partir de cette date 11 ADMINISTRATION GENERALE Projet de r glement communal relatif aux chantiers en voirie Approbation Vu les articles L1122 30 et L1122 31 du code de la d mocratie locale et de la d centralisation tel que modifi ce jour Vu le Code de l Am

SEANCE DU 19 MARS 2009 Présents: MM. Léon WALRY

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

SEANCE DU 19 MARS 2009 Pr&eacute;sents: MM. L&eacute;on WALRY

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

SEANCE DU 19 MARS 2009 Présents: MM. Léon WALRY