Home

edital de tomada de preços nº 003/15 tipo menor preço - cohab-sp

1. 14 Ordem de in cio dos servi os no prazo de at 30 trinta dias corridos contado da data de assinatura do contrato 15 Crit rio de julgamento Menor Pre o Global 16 Reajuste Item relativo 4 Etapa ndice de Pre os ao Consumidor IPC FIPE nos termos do Decreto Municipal n 53 841 13 obedecidas as disposi es do Decreto Municipal n 48 971 07 17 Pagamento em at 30 trinta dias corridos nos termos do Edital 18 Local de execu o dos servi os e obras Empreendimento Residencial Riachuelo Rua Riachuelo 275 Centro Subprefeitura S Munic pio de S o Paulo Capital conforme Mapa de Localiza o deste Edital 19 Visita ao local de execu o dos servi os e obras 14 e 17 de julho de 2015 agendamento nos termos do item 11 deste Edital 20 Penalidades 20 1 Multa de 5 cinco por cento sobre o valor do contrato se sem justificativa aceita pela COHAB SP a adjudicat ria recusar se a assin lo sem preju zo da ado o de outras medidas administrativas e ou judiciais cab veis 20 2 Advert ncia escrita a ser aplicada para infra es n o graves que por si s n o ensejem a rescis o do contrato ou san o mais severa 20 3 Multa de 0 01 um cent simo por cento sobre o valor do contrato por dia de atraso no in cio dos servi os e obras at o limite de 20 vinte dias corridos sob pena de rescis o contratual 20 4 Multa de 5 cinco por cento
2. 8 078 90 a Lei Federal n 8 666 93 e suas altera es a Lei Municipal n 13 278 02 e o Decreto Municipal n 44 279 03 a Lei Complementar n 123 06 regulamentada em seus artigos 42 a 45 pelo Decreto Municipal n 49 511 08 com as altera es introduzidas pelo Decreto Municipal n 52 552 11 28 13 Todos os elementos fornecidos pela COHAB SP que comp em o presente Edital e seus Anexos s o complementares entre si 28 14 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S o Paulo com ren ncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja para serem dirimidas poss veis d vidas e quest es oriundas desta licita o 29 DOS ANEXOS 29 1 Integram o presente Edital os seguintes Anexos ANEXO 1 Minuta de Contrato ANEXO 2 Modelo Proposta Comercial ANEXO 3 Modelo de Declara o Empresa n o Cadastrada junto PMSP ANEXO 4 Modelo de Declara o Inexist ncia de Fato Impeditivo Habilita o ANEXO 5 Modelo de Declara o Emprego de Menor ANEXO 6 Modelo de Declara o Normas de Seguran a e Medicina do Trabalho ANEXO 7 Modelo de Declara o Microempresa Empresa de Pequeno Porte ANEXO 8 Modelo de Declara o Decreto Municipal n 48 184 07 ANEXO 9 Modelo de Declara o Decreto Municipal n Decreto 50 977 09 ANEXO 10 Hist rico e Situa o Atual ANEXO 11 Escopo da Contrata o Caracter sticas T cnicas do Elevador a ser implantado Produtos a serem entregues ANE
3. CAPITAL 2 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2014 0 301 056 7 3 Contratante COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO COHAB SP 4 Endere o sede Rua S o Bento n 405 12 ao 14 andar S o Paulo Capital 5 CNPJ 60 850 575 0001 25 6 Contratada 7 CNPJ 8 Endere o sede n Bairro Cidade CEP 9 Representante Legal 10 CPF RG Cargo 11 Residente e domiciliado n Bairro Cidade CEP 12 Valor Total do Contrato R conforme disposi es da Cl usula Segunda deste instrumento sendo 12 1 Fornecimento e instala o de elevador novo R J 12 2 Manuten o valor mensal R Total por 12 meses R 13 Regime de Execu o execu o indireta de EMPREITADA POR PRE O GLOBAL 14 Dota o Or ament ria rg o 91 00 Fundo Municipal de Habita o Unidade 91 10 Fundo Municipal de Habita o Program tica 16 451 3002 3 354 Constru o de Unidades Habitacionais Despesa 4 4 90 39 00 Outros Servi os de Terceiros Pessoa Jur dica Fonte de Recurso 08 Tesouro Municipal Recursos Vinculados Nota de Reserva n 38 Emiss o 23 04 2015 Reserva Gafin n 34 2015 Emiss o 23 04 2015 15 Nota de Empenho n Emiss o 16 Prazo de execu o 22 vinte e dois meses contado da emiss o da Ordem de In cio dos Servi os sendo Et
4. 16 1 3 2 16 1 3 3 16 1 3 4 Declara o de Inexist ncia de Fato Impeditivo Habilita o e aceita o das condi es do Edital e seus anexos em papel timbrado da empresa nos termos do Anexo 4 deste Edital Declara o de que n o emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e tampouco menor de dezesseis anos salvo a partir dos quatorze anos na condi o de aprendiz em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art 7 da Constitui o Federal em papel timbrado da empresa nos termos do Anexo 5 deste Edital Declara o de Rigorosa Observ ncia das Normas de Seguran a e Medicina do Trabalho constantes da Consolida o das Leis do Trabalho da Portaria n 3 214 78 do Minist rio do Trabalho e de outras disposi es acerca da mat ria em atendimento ao disposto no Par grafo nico do Artigo 117 da Constitui o do Estado de S o Paulo em papel timbrado da empresa nos termos do Anexo 6 deste Edital Declara o sob as penas do artigo 299 do C digo Penal de que se enquadra na situa o de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar n 123 06 em seus artigos 42 a 45 regulamentados pelo Decreto Municipal n 49 511 08 com as altera es introduzidas pelo Decreto Municipal n 52 552 11 bem como de que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situa o em papel timbrado da empresa nos termos do modelo Anexo 7 deste Edi
5. DA ACEITA O DOS SERVI OS E OBRAS 14 1 A aceita o dos servi os e obras n o exonerar a CONTRATADA nem seus t cnicos da responsabilidade civil e t cnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a sua execu o nos termos do C digo Civil Brasileiro e do C digo de Defesa do Consumidor 15 CL USULA D CIMA QUINTA PROPRIEDADE DOS TRABALHOS 15 1 Todos os originais de documentos e desenhos t cnicos preparados pela CONTRATADA para execu o dos servi os e obras contratados ser o de propriedade da COHAB SP 16 CL USULA D CIMA SEXTA DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVI OS 16 1 A CONTRATADA dever ao final do prazo contratual solicitar em 02 duas vias o recebimento dos servi os tendo a COHAB SP o prazo de at 15 quinze dias para lavrar o Termo de Recebimento Provis rio de conclus o dos servi os 16 2 O Termo de Recebimento Provis rio somente ser lavrado se todos os servi os estiverem conclu dos e aceitos pela COHAB SP bem como medidos e pagos e quando em contr rio ser lavrado Termo de N o Recebimento anulando a solicita o feita anteriormente Dever a CONTRATADA depois de atendidas todas as eventuais exig ncias solicitar novamente o recebimento dos servi os 16 3 Decorridos 60 sessenta dias do Termo de Recebimento Provis rio e ou utiliza o dos servi os desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste per odo a CONTRATANTE mediante nova solicita o da CONTRAT
6. O 9 1 Os servi os e obras decorrentes deste certame obedecer o ao regime de execu o indicado no item 12 do Quadro Resumo deste Edital 9 2 As quantidades de servi os e obras est o expressas na Planilha Or ament ria Anexo 12 deste Edital 10 DO PRAZO DE EXECU O DOS SERVI OS E OBRAS DA EMISS O DA ORDEM DE IN CIO 10 1 Os servi os e obras decorrentes desta licita o ser o executados no prazo total e conforme etapas estabelecidas no item 13 do Quadro Resumo contado da data da emiss o da Ordem de In cio de Servi os pela Diretoria T cnica da COHAB SP 10 2 A COHAB SP convocar a empresa contratada para assinatura da Ordem de In cio de Servi os O I S conforme prazo indicado no item 14 do Quadro Resumo deste Edital 10 3 O prazo m ximo para conclus o e aceite pela COHAB SP para os servi os objeto da 1 Etapa e da 2 Etapa ser de 07 sete meses a partir da assinatura da Ordem de In cio de Servi os 10 4 Ap s a execu o dos servi os e aceite oficial do elevador por parte da COHAB SP haver um per odo de 90 noventa dias de garantia legal com presta o de servi os de manuten o gratuitamente pela empresa contratada Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 11 Em seguida dar se o in cio dos Servi os de garantia contratual por um per odo de
7. O reajuste previsto ser contemplado para o item Garantia Contratual Presta o de servi os de manuten o preventiva e corretiva e assist ncia t cnica relativo 4 Etapa dos Servi os 25 7 As condi es de reajuste previstas neste Contrato poder o ser alteradas em face de normas supervenientes sobre a mat ria 26 DAS MEDI ES E DO PAGAMENTO 26 1 Medi es e pagamentos referentes aos servi os e obras da 1 e da 2 Etapas 26 1 1 O pagamento de material desmontagem e retirada do elevador existente ser realizado conforme medi o dos servi os e respectivo cronograma f sico financeiro 26 1 2 O valor referente produ o do elevador ser pago em parcelas mensais iguais em per odo correspondente ao prazo de instala o definido para a 1 e 2 Etapas mediante apresenta o de todos os documentos e produtos relacionados no item 1 8 do Anexo 11 do Edital que deu origem a esta aven a juntamente com Alvar de Funcionamento exigido pela Coordenadoria de Atividade Especial e Seguran a de Uso SEGUR atual designa o do CONTRU da Secretaria Municipal de Licenciamento PMSP 22 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 26 2 Medi es e pagamentos referentes aos servi os da 4 Etapa ser o realizados mensalmente nos moldes do padr o de pagamentos da COHAB SP conforme disposi es gerais elencadas neste item 26 3 A empresa contr
8. Os documentos de representa o legal credenciamento ser o verificados pela COPEL e colocados disposi o das demais licitantes Ap s ser o retidos pela COPEL para juntada ao respectivo processo de licita o N o ser permitida a participa o de uma nica pessoa como representante de mais de uma licitante DA GARANTIA Dever ser prestada garantia para a presente licita o em qualquer das modalidades previstas no artigo 56 par grafo 1 da Lei n 8 666 93 Dinheiro T tulos da D vida P blica Seguro Garantia ou Carta de Fian a Banc ria cuja op o ficar a crit rio da licitante A garantia ser depositada na Tesouraria da COHAB SP de acordo com as instru es da Ger ncia de Administra o Financeira GAFIN Rua L bero Badar n 504 13 andar sala 133 A no hor rio das 10h s 15h30 Ser de 1 um por cento sobre o valor estimado dos servi os e obras a garantia para licitar devendo ser recolhida conforme valor e prazo apresentados no item 11 do Quadro Resumo mediante guia de recolhimento expedida pela COPEL no endere o assinalado no item 4 do Quadro Resumo deste Edital Ser de 5 cinco por cento sobre o valor do contrato a garantia para contratar complementando se necess rio nos termos do artigo 48 par grafo 2 da Lei 8 666 93 atualizada Em caso de apresenta o de fian a banc ria da carta de fian a dever constar a expressa ren ncia pelo fiador aos benef cio
9. do valor do contrato e a san o administrativa de proibi o de contratar com a COHAB SP se dar pelo per odo de at 3 tr s anos com base no artigo 72 par grafo 8 inciso V da Lei Federal n 9 605 98 sem preju zo das implica es de ordem criminal Durante a execu o dos servi os e obras a empresa contratada dever cumprir integralmente todas as suas obriga es trabalhistas Caso a COHAB SP constate o descumprimento de tais obriga es ou ainda tenha conhecimento de seu descumprimento atrav s de informa o prestada pela Delegacia Regional do Trabalho ou pelo Minist rio P blico do Trabalho aplicar se o empresa contratada as san es contratuais previstas no contrato e na Lei Federal n 8 666 93 Caso a COHAB SP constate falsidade de declara o prestada por empresa proponente objetivando os benef cios da Lei Complementar n 123 06 em seus artigos 42 a 45 regulamentados pelo Decreto Municipal n 49 511 08 com as altera es introduzidas pelo Decreto Municipal n 52 552 11 na qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte poder ser caracterizado o crime de que trata o artigo 299 do C digo Penal sem preju zo do enquadramento em outras figuras penais e das san es administrativas pertinentes mediante o devido processo legal implicando ainda na inabilita o da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tr mite desta licita o Fica assegurado empresa contratada o contradit ri
10. o do objeto Estar instru da com Cronograma F sico Financeiro nos termos do modelo Anexo 12 deste Edital respeitados os percentuais m ximos de desembolso estabelecidos no Cronograma F sico Financeiro da COHAB SP Anexo 12 deste Edital Ter prazo de validade n o inferior a 60 sessenta dias corridos contados da data de sua apresenta o Na hip tese de dila o do prazo da Proposta Comercial por solicita o da COHAB SP e mediante a concord ncia expressa da licitante dever o ser mantidas as condi es propostas em especial o pre o Antes de expirar o per odo de validade original da proposta comercial a COHAB SP poder solicitar que a licitante estenda este per odo de vig ncia por um prazo de mais 60 sessenta dias A solicita o e as correspondentes respostas dever o ser por escrito sem que isto implique em altera o na proposta comercial apresentada Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 18 17 1 1 6 Ser elaborada levando em considera o todas as instru es condi es quadros projetos de engenharia documentos padr o exig ncias decretos normas e especifica es citadas neste Edital e seus Anexos incluindo no pre o proposto todos os custeios diretos e indiretos necess rios ao fiel cumprimento do objeto contratual O valor estimado pela COHAB SP para execu o dos servi os e o
11. o ou obra considerado pela fiscaliza o mal executada independentemente da obriga o de refazimento dos servi os e obras nas condi es estipuladas no contrato 23 4 Multa de 5 cinco por cento sobre a diferen a entre o valor previsto no cronograma f sico financeiro dos servi os e obras acumulado at a data da medi o mensal e o at ent o executado na hip tese de ser verificado atraso ou em desacordo com o cronograma inicialmente previsto de forma a acarretar sua altera o 23 5 Multa de 0 05 cinco cent simos por cento sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega final dos servi os e obras 23 6 Multa de 5 cinco por cento sobre o valor do contrato por sua inexecu o parcial 23 7 Multa de 5 cinco por cento sobre o valor do contrato por sua inexecu o total 24 Edital de Licita o TOMADA DE PRE OS N 003 15 25 Observa o Este Quadro Resumo integra o presente contrato sendo que os dados aqui apresentados n o implicam em preju zo de nenhuma cl usula especifica o e ou responsabilidade que integram o inteiro teor deste instrumento contratual bem como do Edital de Licita o que deu origem a este ajuste Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO COHAB SP Sociedade de Economia Mista Municipal identificada e qualificada nos termos dos itens 3 4 e 5 do Quadro Resumo deste instrumento na qu
12. 21 emergencial de portas de SOMENTE desbloqueio a menos que este sistema seja desativado com destravador 2 pavimento aE TERREO especifico em poder do Zelador 22 V o livre entrada da 800 x 2 000 mm E cabina Arma o de Carro conforme NM207 99 e pain is de a o com espessura e 23 Estrutura da Cabina refor os suficientes para resistir a 120 dos requisitos de impacto da mesma Norma Acabamento dos pain is A o inox com superf cie tipo pele de elefante e que n o contribua para 24 p EM 81 71 da cabina alimentar o fogo ou chama j desenvolvidos 25 Acabamento do piso Revestimento em piso Granito O teto da cabina deve resistir a 150 Kg em qualquer ponto em que uma pessoa CONFORME possa se pendurar N o poder ser removido ou deslocado dentro de um PADR O Estando teisia per odo m ximo de 60 segundos utilizando se uma das ferramentas suscet veis FORNECEDOR 26 de serem utilizadas por v ndalos listadas a seguir caneta esferogr fica cabina 5 A SEM SOBREFORRO chaves estilete canivete chave de fenda cortador de unha tampinha de E LUMINARIAS garrafa martelo pequeno de 300 gr goma de mascar fluido corporal isqueiro a gt SA S EMBUTIDAS e cigarros Pequenos danos est ticos s o aceit veis N o deve possuir subteto Painel coluna de material que n o inicie a combust o porem poder contribuir para o fogo ou chama j desenvolvidos Bot es resistentes a Vandalismo pe Botoeira cabin se
13. 3 3 18 3 4 18 3 5 18 3 6 18 3 7 18 3 8 18 3 9 Prova de inscri o junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jur dicas CNPJ Prova de inscri o junto ao cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver relativo sede da licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compat vel com o objeto licitado Comprova o de situa o regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi o FGTS mediante apresenta o do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia CRF Prova de regularidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS mediante apresenta o de Certid o Negativa de D bito CND nos termos da Portaria Conjunta RFB PGFN n 1751 de 02 10 2014 Prova de inexist ncia de d bitos inadimplidos perante a Justi a do Trabalho mediante a apresenta o de Certid o Negativa de D bitos Trabalhistas CNDT nos termos da Lei Federal n 12 440 11 Certid o Conjunta Negativa de D bitos relativa aos tributos federais e D vida Ativa da Uni o da sede da licitante nos termos da Portaria Conjunta RFB PGFN n 1751 de 02 10 2014 Certid o de Regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com a presta o licitada da seguinte forma 18 3 7 1 Certid o emitida pela Secretaria de Estado dos Neg cios da Fazenda de S o Paulo atestando inexist ncia de d bitos inscritos e n o inscritos
14. A COHAB SP pagar as faturas somente CONTRATADA vedada sua negocia o com terceiros ou coloca o em cobran a banc ria Dever o ser apresentados juntamente com a fatura os comprovantes de recolhimento das contribui es previdenci rias do INSS do FGTS e do ISSQN para verifica o da situa o de regularidade da CONTRATADA 8 11 1 Caso a COHAB SP constate a n o regularidade nos pagamentos das contribui es acima referidas pela CONTRATADA poder comunicar o fato ao rg o competente a fim de que sejam adotadas as provid ncias cab veis 8 11 2 A n o regularidade nos pagamentos das contribui es poder ainda acarretar eventual rescis o do contrato uma vez descumprida pela CONTRATADA a obriga o prevista no artigo 55 inciso XIII da Lei n 8 666 93 atualizada Haver verifica o no site http www3 prefeitura sp gov br cadin antes de todo e qualquer pagamento para a devida constata o de que a CONTRATADA n o esteja inscrita no CADIN Cadastro Informativo Municipal da Prefeitura do Munic pio de S o Paulo Caso existam registros no CADIN incidir o as disposi es do artigo 3 da Lei Municipal n 14 094 05 suspendendo se o pagamento enquanto perdurar a inadimpl ncia consignada naquele cadastro Os pagamentos observar o a legisla o tribut ria vigente bem como ser o observados no que couberem as reten es de ordem tribut ria previstas na Lei n 8 212 91 complementada pelas Ordens de Ser
15. Comerciais na ocorr ncia de participa o no certame de microempresa e ou empresa de pequeno porte dever o ser observados os crit rios estabelecidos no item 14 deste Edital Ser o desclassificadas 20 3 1 As propostas que n o atenderem s exig ncias deste Edital 20 3 2 As propostas incompletas que n o considerarem a totalidade dos servi os e obras necess rios execu o do presente objeto e ou deixarem de apresentar qualquer documento exigido 20 3 1 Apresentarem valor total superior ao estabelecido na Planilha de Or amento da COHAB SP 20 3 2 Apresentarem pre os superiores ao limite estabelecido ou pre os manifestamente inexeq veis nos termos do artigo 48 inciso II e seus par grafos da Lei Federal n 8 666 93 atualizada Ocorrendo a desclassifica o de todas as propostas a COHAB SP poder fixar s licitantes o prazo de 08 oito dias teis para apresenta o de outras propostas escoimadas dos v cios que deram causa desclassifica o nos termos do art 48 3 da Lei n 8 666 93 As propostas apresentadas em conformidade ser o classificadas em ordem crescente de MENOR PRE O GLOBAL ofertado nos termos estabelecidos no par grafo 3 do art 45 da Lei 8 666 93 No caso de empate a classifica o se dar obrigatoriamente por sorteio em ato p blico para o qual todas as licitantes ser o convocadas nos termos do par grafo 2 do art 45 da Lei 8 666 93 No caso de empate decorre
16. O A licitante vencedora dever comparecer para assinar o contrato no prazo de at 05 cinco dias contados da data do recebimento da convoca o podendo ser prorrogado por igual per odo a crit rio da COHAB SP 23 1 1 O contrato dever ser assinado pelo representante legal da licitante vencedora diretor s cio ou procurador mediante apresenta o dos instrumentos necess rios comprova o daquela qualidade instrumentos societ rios procura o c dula de identidade etc Para assinatura do contrato a licitante vencedora dever oferecer a garantia contratual correspondente a 5 cinco por cento do valor do ajuste complementando se necess rio nos termos do artigo 48 par grafo 2 da Lei n 8 666 93 obedecidas as demais regras estatu das neste Edital inclusive o subitem 13 5 23 2 1 Se no decorrer do contrato a COHAB SP utilizar a garantia para cobertura de multa ou indeniza o a qualquer t tulo a empresa contratada fica obrigada a complement la para recompor o montante correspondente garantia inicial ofertada no prazo m ximo de 48 quarenta e oito horas a contar da data da notifica o expedida pela COHAB SP Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 23 3 24 Para a assinatura do contrato a licitante vencedora dever ainda substituir os documentos de habilita o cujos prazos de validade estiverem vencidos Pa
17. O PAULO COHAB SP com sede na Rua S o Bento n 405 12 andar ao 14 andar Centro S o Paulo Capital TORNA P BLICO que na data e hor rio e local assinalados no item 2 far realizar licita o na MODALIDADE TOMADA DE PRE OS TIPO MENOR PRE O para a presta o de servi os referida no item 3 DO OBJETO deste instrumento Este procedimento licitat rio e os atos dele decorrentes subordinam se s disposi es da Lei Federal n 8 666 93 e altera es posteriores da Lei Municipal n 13 278 02 do Decreto Municipal n 44 279 03 da Lei Municipal n 14 145 06 do Decreto Municipal n 52 689 11 do Decreto Municipal n 52 696 11 com as altera es introduzidas pelo Decreto Municipal n 56 003 15 da Lei Complementar n 123 06 regulamentada em seus artigos 42 a 45 pelo Decreto Municipal n 49 511 08 e com as altera es introduzidas pelo Decreto Municipal n 52 552 11 e ainda com as altera es introduzidas pela Lei Complementar n 147 14 demais normas legais aplic veis bem como com as disposi es deste Edital que os interessados declaram conhecer e s quais aderem incondicional e irrestritamente O CD R contendo o Edital e seus anexos poder ser retirado na COPEL no endere o apresentado no item 4 do Quadro Resumo deste Edital no hor rio das 9h s 16h30 mediante a entrega de 01 um CD R sem uso 1 3 1 O Edital ainda poder ser consultado por meio do site http e negocioscidadesp prefeitura sp
18. O pagamento dos servi os e obras executados constantes da medi o ser realizado no prazo indicado no item 19 do Quadro Resumo deste instrumento ap s a aprova o formal da medi o e libera o da fatura pela COHAB SP devidamente aceita pela Diretoria T cnica da COHAB SP Ap s o recebimento da medi o a COHAB SP ter 5 cinco dias teis para process la ratific la total ou parcialmente e ap s o aceite da documenta o apresentada ser emitido o Atestado de Execu o de Servi os quando ent o ser solicitado CONTRATADA o de acordo e emiss o da respectiva fatura Caso ocorra a devolu o da medi o por problemas t cnicos ter in cio novo prazo de 05 cinco dias teis para o processamento da mesma pela COHAB SP A fatura dever ser encaminhada eletronicamente COHAB SP acompanhada da ART correspondente ap s a emiss o do Atestado de Execu o dos Servi os mediante autoriza o pr via da COHAB SP com o respectivo endere o eletr nico 8 8 1 Na hip tese de erro ou diverg ncia com as condi es contratadas a fatura ser recusada pela COHAB SP mediante declara o expressa das raz es da desconformidade ficando estabelecido que o prazo para pagamento ser contado a partir da data da apresenta o da nova fatura devidamente corrigida A COHAB SP pagar CONTRATADA o valor relativo aos servi os e obras efetivamente realizados medidos e aprovados vedados quaisquer adiantamentos
19. a Regularidade tamb m por meio de 18 3 9 1 Certid o Positiva com efeito de negativa COHAB Fis PA 2014 0 301 056 7 S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 18 3 9 2 Certid es Positivas cujos d bitos estejam judicialmente garantidos ou com sua inexigibilidade suspensa por decis o judicial apresentando neste caso certid o de objeto e p de todas as a es ajuizadas que demonstrem essa situa o 18 4 Qualifica o Econ mico Financeira 18 4 1 18 4 2 18 4 3 Balan o patrimonial e demonstra es cont beis do ltimo exerc cio social j exig veis e apresentados na forma da lei que comprovem a boa situa o financeira da empresa vedada sua substitui o por balancetes ou balan os provis rios podendo ser atualizados por ndices oficiais quando encerrados h mais de 3 tr s meses da data da apresenta o da proposta 18 4 1 1 Quando a empresa licitante for constitu da por prazo inferior a 01 um ano o balan o anual ser substitu do por balan o parcial balan o mensal e demonstra es cont beis relativas ao per odo do seu funcionamento 18 4 1 2 A avalia o do balan o patrimonial e demonstra es cont beis e financeiras do exerc cio social ser feita com a aplica o dos seguintes ndices a ndice de Liquidez Geral ILG AC ANC RLP gt 1 0 maior ou igual a um PC PNC Onde AC Ativo Circulante ANC RLP Ativo N o Cir
20. a emiss o do Termo de Recebimento Definitivo apresentando quando solicitado pela COHAB SP os respectivos documentos que demonstrem o cumprimento da obriga o ora tratada 13 CL USULA D CIMA TERCEIRA DA GARANTIA 13 1 Para garantia do fiel cumprimento das obriga es previstas neste ajuste a CONTRATADA no ato da sua assinatura prestou a correspondente garantia indicada no item 22 do Quadro Resumo deste instrumento conforme previsto no item 13 do Edital que deu origem a esta aven a Na hip tese de utiliza o da garantia no decorrer deste contrato fica a CONTRATADA obrigada a complement la para que atinja o correspondente valor previsto conforme subitem anterior N o sendo a cau o ofertada em dinheiro ou em t tulos da d vida p blica a CONTRATADA dever manter vigente a garantia que vier a ser prestada durante todo o prazo de execu o deste contrato nele considerado o per odo previsto para a emiss o do Termo de Recebimento Definitivo sob pena de suspens o de eventuais pagamentos devidos pela CONTRATANTE sem preju zo da aplica o das san es contratuais e legais cominadas esp cie 39 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 13 4 A garantia ser liberada ou restitu da CONTRATADA ap s a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos Servi os e quando em dinheiro atualizada monetariamente 14 CL USULA D CIMA QUARTA
21. aos t cnicos oper rios e demais pessoas envolvidas direta e ou indiretamente com a execu o dos servi os e obras O mesmo cuidado dever ser tomado com os usu rios moradores ou transeuntes do local 7 9 1 Os t cnicos oper rios e demais envolvidos diretamente com a execu o dos servi os e obras dever o utilizar Equipamentos de Prote o Individual E P Is 31 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 7 10 8 1 8 2 8 3 8 4 Durante a execu o dos servi os e obras em face do acompanhamento e an lise dos servi os e obras a COHAB SP poder solicitar corre es e ou complementa es at a plena adequa o dos mesmos A CONTRATADA arcar com todos os custos necess rios para presta o dos servi os e obras contratados considerando que o valor apresentado na Proposta Comercial compreende todos os custos diretos e indiretos relativos realiza o dos mesmos inclusive despesas com transporte carregamento e descarregamento de materiais equipamentos m quinas ferramentas e pessoal bem como despesas com combust vel manuten o preventiva e corretiva dos equipamentos e m quinas A CONTRATADA dever realizar todos os servi os baseando se nas medidas feitas in loco a partir de elementos chaves da estrutura tais como pilares 7 12 1 Quaisquer problemas relacionados com a perfeita execu o dos servi os dever
22. constantes da Planilha Or ament ria ser o oferecidos pela CONTRATADA COHAB SP que analisar e aprovar estes pre os Para aceita o dos pre os referidos no subitem 6 3 dever o ser apresentadas as composi es de pre os unit rios para os servi os e obras extracontratuais para an lise e aprova o da COHAB SP Ser concedido reajuste de pre os ap s 01 um ano da data limite de apresenta o da proposta conforme disposto no item 20 do Quadro Resumo deste instrumento O reajuste previsto ser contemplado para o item Garantia Contratual Presta o de servi os de manuten o preventiva e corretiva e assist ncia t cnica relativo 4 Etapa dos Servi os A data base da Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA nos termos do Edital de Licita o que deu origem a este ajuste consta no item 21 do Quadro Resumo do presente instrumento As condi es de reajuste previstas neste Contrato poder o ser alteradas em face de normas supervenientes sobre a mat ria 30 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO e 7 1 7 2 73 74 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 CL USULA S TIMA DAS CONDI ES E EXIG NCIAS PARA A EXECU O DOS SERVI OS E OBRAS A CONTRATADA dever apresentar antes da emiss o da O I S Parcial o Plano de Trabalho para execu o do objeto contratado a ser aprovado pela COHAB SP descrevendo a sequ nci
23. controle de produtos e subprodutos florestais bem como comprovante de inscri o no CADMADEIRA Cadastro Estadual das Pessoas Jur dicas que comercializam no Estado de S o Paulo produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira institu do pelo Decreto Estadual n 53 047 de 2 de junho de 2008 ficando sujeito s penalidades administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n 8 666 de 21 de junho de 1993 e no inciso V do 8 do artigo 72 da Lei Federal n 9 605 de 12 de fevereiro de 1998 sem preju zo das san es penais previstas em lei S o Paulo de de 2015 assinatura do representante legal NOME CARGO 50 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO ANEXO 10 HIST RICO E SITUA O ATUAL COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO COHAB SP Comiss o Permanente de Licita o COPEL Rua L bero Badar n 504 24 andar sala 243 A REF TOMADA DE PRE OS N 003 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2014 0 301 056 7 CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E EXECU O DAS OBRAS E SERVI OS DE MONTAGEM E INSTALA O DE 1 UM ELEVADOR DE 15 PARADAS COM 1 UM ANO DE GARANTIA PARA O EMPREENDIMENTO EDIF CIO RESIDENCIAL RIACHUELO SUBPREFEITURA S MUNIC PIO DE S O PAULO CAPITAL NOS TERMOS DAS ESPECIFICA ES E ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL 1 HIST RICO E SITUA O
24. e altera es A contagem dos prazos estabelecidas neste Edital observar ao disposto no artigo 110 e par grafo nico da Lei n 8 666 93 Caso a COPEL constate no curso do procedimento licitat rio a participa o de empresa que apresente quaisquer das situa es previstas no subitem 4 5 deste Edital proceder sua inabilita o nos termos do artigo 43 par grafo 5 da Lei n 8 666 93 25 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 28 9 A licitante vencedora poder ser alijada do certame em qualquer fase sea COHAB SP tiver conhecimento de fato desabonador sua habilita o jur dica regularidade fiscal regularidade econ mico financeira e qualifica o t cnica que n o forem apreciados pela COPEL supervenientes ou s conhecidos ap s o julgamento 28 10 A empresa contratada assumir integral responsabilidade pelos danos que causar COHAB SP e a terceiros por si ou seus sucessores e representantes na execu o do objeto da presente licita o isentando a COHAB SP de qualquer nus 28 11 Constitui crime tentar impedir perturbar ou fraudar a realiza o de procedimento licitat rio nos termos do artigo 93 da Lei n 8 666 93 ensejando representa o ao Minist rio P blico para propositura da a o penal cab vel 28 12 Aplicar se o s rela es entre COHAB SP e a licitante o C digo de Defesa do Consumidor Lei n
25. es acerca da mat ria 18 1 6 Nos casos previstos no artigo 78 da Lei n 8 666 93 18 1 7 No caso previsto no par grafo nico do artigo 29 da Lei Municipal n 13 278 02 relativamente constata o pela COHAB SP de aplica o CONTRATADA de pena de declara o de inidoneidade ou suspens o para licitar e contratar com a Administra o P blica 41 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 18 2 Este contrato poder ainda ser rescindido amigavelmente se conveniente COHAB SP mediante comunica o por escrito expedida com anteced ncia m nima de quinze dias 18 3 Ocorrendo rescis o deste contrato e ou interrup o dos servi os e obras a COHAB SP pagar aqueles conclu dos e julgados aceit veis descontando desse valor os preju zos por ela sofridos 18 4 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administra o conforme art 55 inciso IX da Lei n 8 666 93 em caso de rescis o administrativa prevista no art 77 da mesma norma 19 CL USULA D CIMA NONA DAS DISPOSI ES GERAIS 19 1 Integram o presente instrumento para todos os efeitos legais o respectivo Edital de TOMADA DE PRE OS e seus Anexos bem como a proposta oferecida pela CONTRATADA independentemente de transcri o 19 2 A CONTRATADA fica obrigada a manter todas as condi es de habilita o e qualifica o demonstradas por ocasi o da licita o durante a vig ncia
26. es regulamentares em mat ria recursal s o as previstas no artigo 109 da Lei n 8 666 93 obedecidos rigorosamente os prazos e processamentos ali consignados As defesas impugna es recursos pedidos de reconsidera o representa es e reclamos de qualquer natureza dever o ser formulados por escrito assinados pelo representante legal da licitante com comprova o dessa qualidade protocolados na COPEL no endere o indicado no item 4 do Quadro Resumo do presente Edital no hor rio das 9h s 17h em estrita observ ncia ao respectivo prazo legal As impugna es e recursos dever o ser endere ados ao Presidente da COPEL para an lise e se for o caso reconsidera o da decis o que deu origem a irresigna o da licitante Na hip tese de manuten o da decis o a COPEL encaminhar o recurso autoridade superior devidamente informado para decis o com observ ncia dos prazos legais As intima es dos atos administrativos decorrentes desta licita o dar se o por meio de publica o no Di rio Oficial da Cidade de S o Paulo DOC 22 5 1 A divulga o no DOC poder ser dispensada se a decis o for veiculada em sess o de julgamento na qual estejam presentes todos os respons veis legais das licitantes quando poder ser feita por comunica o direta aos interessados e lavrada em ata A interposi o do recurso ser comunicada s demais licitantes que poder o impugn lo no prazo legal DA CONTRATA
27. item 12 1 do Quadro Resumo deste instrumento e 2 1 2 O valor relativo manuten o dos servi os conforme estabelecido no item 12 2 do Quadro Resumo deste instrumento Os servi os e obras ora contratados obedecer o ao regime de execu o indicado no item 13 do Quadro Resumo deste instrumento CL USULA TERCEIRA DOS RECURSOS FINANCEIROS A COHAB SP pagar as faturas correspondentes aos servi os e obras contratados com recursos provenientes da Dota o Or ament ria e respectiva Nota de Empenho descritas nos itens 14 e 15 do Quadro Resumo deste instrumento respectivamente 4 CL USULA QUARTA DO LOCAL DE EXECU O DOS SERVI OS E OBRAS 4 1 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 Os servi os e obras contratados ser o executados no local indicado no item 18 do Quadro Resumo deste instrumento conforme Mapa de Localiza o do Empreendimento Anexo 12 do Edital que deu origem a esta aven a CL USULA QUINTA DO PRAZO DE EXECU O DOS SERVI OS E OBRAS DA EMISS O DA ORDEM DE IN CIO DOS SERVI OS Os servi os e obras decorrentes deste contrato ser o executados no prazo total e conforme etapas estabelecidas no item 16 do Quadro Resumo deste instrumento a contar da data de emiss o da Ordem de In cio de Servi os pela Diretoria T cnica da COHAB SP A COHAB SP convocar a CONTRATADA para assinatura da Ordem de In cio de Servi os O I S no prazo indicado no item 17 do Quadro Resumo deste instrumen
28. na d vida ativa ou 18 3 7 2 Certid o da Secretaria de Estado dos Neg cios da Fazenda de S o Paulo atestando inexist ncia de d bitos n o inscritos juntamente com a certid o negativa de d bitos tribut rios da D vida Ativa do Estado de S o Paulo expedida pela Procuradoria Geral do Estado atestando a inexist ncia de d bitos inscritos 18 3 7 3 Tratando se de licitante com sede em outro Estado da Federa o dever apresentar certid o de regularidade para com a Fazenda Estadual atestando a inexist ncia de d bitos n o inscritos lan ados e inscritos em d vida ativa Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante relativa aos tributos mobili rios relacionados com a presta o licitada 18 3 8 1 Tratando se de licitante com sede fora do Munic pio de S o Paulo e que esteja cadastrada como contribuinte neste Munic pio dever apresentar prova de regularidade para com a Fazenda do Munic pio de S o Paulo relativa aos tributos relacionados com a presta o licitada 18 3 8 2 A licitante com sede fora do Munic pio de S o Paulo e que n o esteja cadastrada como contribuinte neste Munic pio dever apresentar declara o firmada pelo representante legal sob as penas da Lei do n o cadastramento e de que nada deve Fazenda do Munic pio de S o Paulo relativamente aos tributos relacionados com a presta o licitada nos termos do Anexo 3 deste Edital A licitante poder comprovar
29. o do RIA Relat rio de Inspe o Anual 56 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 1 7 3 Entende se por Assist ncia T cnica 1 7 3 1 O pronto atendimento s solicita es do Condom nio ou seu preposto para restabelecer o funcionamento dos elevadores paralisados ou com funcionamento anormal no prazo m ximo de 3 tr s horas 1 7 3 1 1 No caso de situa o emergencial como passageiro preso o atendimento dever ser feito no prazo m ximo de 60 sessenta minutos 1 7 3 2 As solicita es ser o realizadas por telefone e mail ou fax n o tendo n mero limite de chamadas 1 8 PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 1 8 1 1 ETAPA Desmontagem 3 8 1 1 Desmontagem e retirada do material resultante desta opera o 1 8 2 2 ETAPA Implanta o de 01 um elevador novo 1 8 2 1 Por ocasi o da emiss o da Ordem de In cio 1 Etapa dever ser apresentado o Plano de Trabalho a ser analisado e aprovado pela COHAB SP contendo o planejamento e o cronograma de execu o com prazo de execu o dos servi os indicados para substitui o do elevador contemplando os seguintes elementos 1 8 2 1 1 Metodologia a ser implementada incluindo equipamentos sistemas e componentes utilizados para execu o dos servi os de retirada do elevador antigo e implanta o do elevador novo 1 8 2 1 2 Plano de seguran a e sinaliza o 1 8 2 1 3 Conviv
30. o ser comunicados COHAB SP antes de seu prosseguimento Os registros impostos e ou taxas incidentes ou que vierem a incidir sobre os servi os e obras contratados ficar o a cargo da CONTRATADA podendo a COHAB SP efetuar as reten es legais sobre a remunera o devida A COHAB SP reserva se o direito de exercer diretamente por si ou por interm dio de terceiros devidamente credenciados ampla e completa fiscaliza o do cumprimento das obriga es atribu das CONTRATADA em todas as fases da execu o do objeto ora contratado O exerc cio da fiscaliza o n o exonera a CONTRATADA da responsabilidade assumida no tocante boa qualidade dos trabalhos contratados As solicita es reclama es exig ncias observa es e ocorr ncias relacionadas com a execu o das atividades ser o comunicadas por escrito pela fiscaliza o A a o ou omiss o total ou parcial da fiscaliza o n o eximir a CONTRATADA de total responsabilidade de executar as atividades com toda cautela e boa t cnica CL USULA OITAVA DAS MEDI ES E DO PAGAMENTO Medi es e pagamentos referentes aos servi os e obras da 1 e da 2 Etapas 8 1 1 O pagamento de material desmontagem e retirada do elevador existente ser realizado conforme medi o dos servi os e respectivo cronograma f sico financeiro 8 1 2 O valor referente produ o do elevador ser pago em parcelas mensais iguais em per odo correspondente ao prazo de ins
31. presente certame poder o ser obtidos mediante requerimento escrito assinado pelo representante legal da empresa apresentado nos termos do item 21 do Quadro Resumo Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 5 2 N o ser o atendidos pedidos de informa es e ou esclarecimentos formulados por telefone vedada a comunica o personalizada 5 3 Os esclarecimentos ser o publicados no Di rio Oficial da Cidade de S o Paulo DOC 5 4 Os interessados poder o acessar o DOC por meio dos endere os eletr nicos www imprensaoficial com br e www prefeitura sp gov br ou adquiri lo junto Imprensa Oficial do Estado de S o Paulo IMESP Rua da Mooca 1921 S o Paulo 6 DO LOCAL DE EXECU O DOS SERVI OS E OBRAS 6 1 Os servi os e obras ora licitados ser o executados no local indicado no item 18 do Quadro Resumo de acordo com o Mapa de Localiza o do Empreendimento Anexo 12 deste Edital 7 DO VALOR ESTIMADO OR AMENTO 7 1 O valor estimado para o objeto desta licita o e a correspondente data base nos termos do Anexo 12 Planilha Or ament ria apresentam se nos itens 6 e 7 do Quadro Resumo deste Edital 8 DOS RECURSOS FINANCEIROS 8 1 A COHAB SP pagar as faturas correspondentes aos servi os e obras com recursos provenientes da Dota o Or ament ria descrita no item 9 do Quadro Resumo deste Edital 9 DO REGIME DE EXECU
32. provis rios ou dep sito de materiais a cargo da CONTRATADA ter esta independentemente da cobertura de seguro um prazo de 05 cinco dias corridos a partir da notifica o da COHAB SP para dar in cio repara o das partes atingidas A CONTRATADA respons vel pela guarda seguran a e conserva o dos servi os e obras executados at sua Aceita o Definitiva Os encargos e obriga es de natureza trabalhista previdenci ria acident ria tribut ria administrativa e civil decorrentes da execu o dos servi os e obras objeto deste contrato correr o por conta exclusiva da CONTRATADA A CONTRATADA obriga se a fornecer e instalar no local das obras e servi os placas indicativas conforme padr o a ser fornecido pela fiscaliza o A CONTRATADA obriga se a apresentar ao t rmino da instala o do elevador 9 10 1 Termos de garantia referente aos equipamentos e pe as instalados 9 10 2 Certid o de regularidade junto ao FGTS 9 10 3 CND do INSS 9 10 4 Atestado de certifica o do componente usado conforme a Norma a ele referenciada vide quadro de Caracter sticas T cnicas Previstas quando for o caso A CONTRATADA obriga se a apresentar ao final dos servi os e obras a quita o de d bitos das liga es provis rias de gua e energia el trica A CONTRATADA respons vel por atender para a execu o dos servi os e obras e sua apresenta o as especifica es da COHAB SP as normas de segur
33. que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execu o dos servi os 16 2 5 1 A comprova o referida no subitem anterior poder ser feita mediante a apresenta o de c pia autenticada do a 16 2 5 1 1 Contrato Social em se tratando de s cio ou diretor da empresa 16 2 5 1 2 Carteira de Trabalho e Previd ncia Social CTPS no caso de Empregado onde consta a qualifica o e o registro do mesmo acompanhada da respectiva Ficha de Registro em conformidade com a legisla o trabalhista 16 2 5 1 3 Contrato de Presta o de Servi os no caso de profissional aut nomo por prazo n o inferior previs o de execu o do objeto deste certame Credenciamento junto Coordenadoria de Atividade Especial e Seguran a de Uso SEGUR atual designa o do CONTRU da Secretaria Municipal de Licenciamento PMSP Manuais t cnicos 16 2 7 1 Manual de Instala o 16 2 7 2 Manual de Opera o COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 16 3 17 16 2 7 3 Fis PA 2014 0 301 056 7 Manual de Manuten o 16 2 7 3 1 Todos os manuais acima relacionados poder o ser apresentados na forma de c pia xerogr fica ficando condicionada a entrega dos originais por ocasi o do recebimento do equipamento 16 2 8 Atestado de Visita emitido pela COHAB SP em nome da licitante conforme disposi es do item 11 deste Edital Comprovante de Garantia para Licita
34. responsabilidade conforme segue Item Descri o dos Servi os Valor VALOR TOTAL R 01 Fornecimento e instala o de elevador novo Valor Mensal R 02 Manuten o VALOR TOTAL por 12 meses R VALOR GLOBAL PROPOSTO R para a execu o de todos os servi os e obras relativos ao certame em refer ncia nos termos das especifica es do respectivo Edital e correspondentes anexos Validade da Proposta n o inferior a 60 sessenta dias S o Paulo de de 2015 assinatura do representante legal NOME CARGO 43 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO ANEXO 3 MODELO DE DECLARA O EMPRESA N O CADASTRADA JUNTO PMSP A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO COHAB SP Comiss o Permanente de Licita o COPEL Rua L bero Badar n 504 24 andar sala 243 A REF TOMADA DE PRE OS N 003 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2014 0 301 056 7 CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E EXECU O DAS OBRAS E SERVI OS DE MONTAGEM E INSTALA O DE 1 UM ELEVADOR DE 15 PARADAS COM 1 UM ANO DE GARANTIA PARA O EMPREENDIMENTO EDIF CIO RESIDENCIAL RIACHUELO SUBPREFEITURA S MUNIC PIO DE S O PAULO CAPITAL NOS TERMOS DAS ESPECIFICA ES E ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL A empresa inscrita n
35. solicita o feita por escrito COPEL juntamente com a c pia do recibo de recolhimento da garantia Caso a s licitante s n o manifeste m interesse por escrito nos termos dos subitens 13 7 e 13 8 deste Edital na restitui o da garantia oferecida para licitar apresentada nas modalidades seguro garantia ou carta de fian a no prazo de at 60 sessenta dias ap s a publica o do extrato de contrato derivado deste certame a Ger ncia de Administra o Financeira GAFIN da COHAB SP far a devolu o destes documentos diretamente ao seu emissor Na assinatura do contrato a vencedora do certame dever depositar a totalidade da garantia prevista no subitem 13 4 ou a diferen a considerado o dep sito inicial 13 10 1 Na hip tese de garantia contratual independente a devolu o da garantia inicial se dar somente ap s a assinatura do contrato 13 10 2 A garantia prestada pelo contratado ser liberada ou restitu da ap s a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos servi os e quando em dinheiro atualizada monetariamente A licitante que n o prestar a garantia exigida para a assinatura do contrato ou que se recusar a assin lo no prazo em que for convocada pela COHAB SP por escrito perder o direito restitui o da garantia para licitar sem preju zo de outras penalidades previstas neste Edital e em lei N o ser permitida a presta o de garantia em t tulos gravados com cl usulas de inali
36. um ano e ainda se for o caso ser declarada inid nea As multas eventualmente aplicadas ser o irrevers veis mesmo que os atos ou fatos que as originaram sejam reparados As multas previstas n o t m car ter compensat rio mas meramente morat rio e conseq entemente o pagamento n o exime a empresa contratada da repara o de eventuais danos perdas ou preju zos que seu ato tenha acarretado Enquanto n o forem cumpridas as condi es contratuais estabelecidas a COHAB SP poder reter o pagamento e a garantia contratual A absten o por parte da COHAB SP do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento contratual e neste Edital n o importa em ren ncia ao seu exerc cio A aplica o de qualquer penalidade prevista neste Edital n o exclui a possibilidade de aplica o das demais bem como das penalidades previstas na Lei n 8 666 93 e altera es posteriores e na Lei Municipal n 13 278 02 regulamentada pelo Decreto Municipal n 44 279 03 no que couber 24 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 27 9 2710 27 11 28 O n o cumprimento pela empresa contratada dos requisitos previstos nos Decretos Municipais n 48 184 07 e n 50 977 09 quando for o caso ensejar a aplica o das penalidades estipuladas nos artigos 86 a 88 da Lei n 8 666 93 sendo que a multa a ser aplicada ser correspondente a 5 cinco por cento
37. 12 doze meses consecutivos podendo ser prorrogado ao final por igual per odo Antes da emiss o da Ordem de In cio dos Servi os OIS a empresa contratada dever apresentar a s 10 6 1 AR T Anota o de Responsabilidade T cnica referente aos servi os e obras a serem executados 10 6 2 Ap lice de Seguro de acordo com as disposi es da Cl usula D cima Segunda da Minuta de Contrato Anexo 1 deste Edital sem preju zo de nenhuma outra disposi o consignada naquele instrumento e ou neste Edital A empresa contratada dever apresentar antes da emiss o da O I S Parcial o Plano de Trabalho conforme disposi es do subitem 24 1 deste Edital Ap s verificada pela COHAB SP a regularidade da documenta o dos subitens 10 6 e 10 7 os servi os e obras objetivados ser o solicitados empresa contratada mediante a emiss o da OIS que passar a integrar o respectivo contrato A recusa ou o n o comparecimento no prazo assinalado na convoca o para a assinatura da Ordem de In cio dos Servi os ser o considerados inexecu o total do objeto contratual e ensejar o a aplica o da penalidade prevista Eventuais interrup es na execu o dos servi os e obras somente ser o aceitas pela COHAB SP se devidamente comprovados os fatos causadores das ocorr ncias inviabilizadoras e se os mesmos n o decorrerem direta ou indiretamente de conduta dolosa ou culposa da empresa contratada Poder o ser computados no prazo c
38. 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 1 2 1 As empresas N O CADASTRADAS dever o apresentar os documentos do artigo 27 da Lei 8 666 93 relacionados no item 18 deste Edital at s 17 horas do 3 dia anterior data do recebimento das propostas no endere o indicado no item 4 do Quadro Resumo 4 1 2 2 Os documentos das licitantes n o cadastradas entregues na forma do subitem 4 1 2 1 dever o estar acondicionados em envelope lacrado opaco e indevass vel em conson ncia com as disposi es do item 15 deste Edital As interessadas dever o ser empresas conservadoras de aparelhos de transporte vertical regularmente registradas junto Prefeitura do Munic pio de S o Paulo PMSP comprovando o registro atrav s de Alvar de Concess o de Registro v lido emitido pela Coordenadoria de Atividade Especial e Seguran a de Uso SEGUR atual designa o do CONTRU da Secretaria Municipal de Licenciamento PMSP As empresas participantes dever o atender a todas as exig ncias constantes neste Edital Dever ser realizada visita ao local dos servi os e obras de acordo com o item 11 deste Edital Ser vedada a participa o de empresas 4 5 1 Declaradas inid neas por ato do Poder P blico 4 5 2 Sob processo de concordata e ou recupera o judicial ou extrajudicial ou fal ncia 4 5 3 Sob processo de liquida o judicial ou extrajudicial 4 5 4 Em concurso de credores ou em fase de dissolu o 4 5 5 Imp
39. 7 com respeito utiliza o de produtos de empreendimentos miner rios e no Decreto Municipal n 50 977 09 com respeito utiliza o de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa Os recursos financeiros para pagamento das faturas correspondentes aos servi os e obras licitados est o consignados no item 9 do Quadro Resumo deste Edital A licitante vencedora executar o objeto do contrato que vier a ser firmado sujeitando se aos nus e obriga es estabelecidos na legisla o civil previdenci ria fiscal trabalhista e acident ria aplic veis inclusive quanto aos registros tributos e quaisquer outros encargos decorrentes da contrata o dos servi os e obras que ser o executados os quais ficar o a cargo exclusivo da licitante vencedora incumbindo a cada uma das partes as reten es legais pertinentes que lhes competirem DAS PENALIDADES 27 1 27 2 27 3 27 4 27 5 27 6 27 7 O n o cumprimento das obriga es do ajuste decorrente deste certame pela empresa contratada dar ensejo aplica o das penalidades previstas no item 20 do Quadro Resumo deste Edital sem preju zo das demais san es previstas na legisla o vigente A inexecu o parcial ou total do contrato poder ensejar sua rescis o nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n 8 666 93 atualizada podendo a empresa ser suspensa para licitar impedida de contratar com a Administra o P blica pelo per odo de at 01
40. A dever cumprir integralmente todas as suas obriga es trabalhistas Caso a COHAB SP constate o descumprimento de tais obriga es ou ainda tenha conhecimento de seu descumprimento atrav s de informa o prestada pela Delegacia Regional do Trabalho ou pelo Minist rio P blico do Trabalho aplicar se o CONTRATADA as san es contratuais previstas neste instrumento e na Lei Federal n 8 666 93 17 10 Fica assegurado CONTRATADA o contradit rio e a ampla defesa nos termos da legisla o federal e municipal vigente 18 CL USULA D CIMA OITAVA DA RESCIS O 18 1 Este contrato poder ser rescindido de pleno direito independentemente de notifica o judicial ou extrajudicial nos seguintes casos 18 1 1 Se a CONTRATADA ceder ou transferir no todo ou em parte os servi os e obras com ela contratados 18 1 2 Se for constatada imperfei o incorrig vel dos servi os ou obras executados 18 1 3 Se a CONTRATADA n o atender no prazo de quarenta e oito horas notifica o da COHAB SP sobre assuntos referentes aos servi os e obras prestados 18 1 4 Se a CONTRATADA n o cumprir os prazos estabelecidos no Cronograma F sico Financeiro reiteradamente 18 1 5 Se a CONTRATADA descumprir as normas e exig ncias relativas Seguran a e Medicina do Trabalho especialmente as consignadas na Consolida o das Leis do Trabalho na Portaria n 3 214 78 do Minist rio do Trabalho e na NR 18 al m de outras disposi
41. ADA dever lavrar o Termo de Recebimento Definitivo 16 4 Caso a CONTRATADA no prazo de 15 quinze dias teis contado do final da execu o dos servi os deste ajuste n o solicite os Termos de Recebimento Provis rio e ou Definitivo conforme subitens 16 1 e 16 3 desta Cl usula os mesmos ser o automaticamente emitidos pela COHAB SP no prazo de 10 dez dias teis observadas as demais exig ncias estabelecidas 16 5 Os Termos de Recebimento Provis rio e Definitivo n o eximir o a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes deste contrato e da legisla o em vigor 17 CL USULA D CIMA S TIMA DAS PENALIDADES 17 1 O n o cumprimento das obriga es decorrentes deste ajuste pela CONTRATADA dar ensejo aplica o das penalidades previstas no item 23 do Quadro Resumo deste instrumento sem preju zo das demais san es previstas na legisla o 17 2 A inexecu o parcial ou total deste contrato poder ensejar sua rescis o nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n 8 666 93 atualizada podendo a CONTRATADA ser suspensa para licitar impedida de contratar com a Administra o P blica pelo per odo de at 01 um ano e ainda se for o caso ser declarada inid nea 17 3 As multas eventualmente aplicadas ser o irrevers veis mesmo que os atos ou fatos que as originaram sejam reparados 17 4 As multas previstas n o t m car ter compensat rio mas meramente morat rio e consequentemente o pagamento n o e
42. ALIZA O DOS SERVI OS E OBRAS 24 1 24 2 24 3 24 4 A empresa contratada dever apresentar antes da emiss o da O I S Parcial o Plano de Trabalho para execu o do objeto contratado a ser aprovado pela COHAB SP descrevendo a sequ ncia de cada um dos principais aspectos do objeto a ser executado planejamento demoli o fornecimento e implanta o do novo equipamento O Plano de Trabalho a ser adotado dever prever a remo o e instala o do elevador de forma a permitir o perfeito funcionamento do equipamento que est em atividade durante a execu o dos servi os e o correspondente Cronograma F sico financeiro Os servi os e obras dever o obedecer integralmente legisla o pertinente C O E C digo de Obras e Edifica es N T O Normas t cnicas Oficiais normas e recomenda es da Associa o Brasileira de Normas T cnicas ABNT NBR NM 207 1999 e do CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia al m das demais legisla es municipais estaduais e federais especialmente a Lei Municipal n 10 348 87 e os Decretos n 33 948 94 n 34 179 94 e n 47 334 06 e Portarias da Coordenadoria de Atividade Especial e Seguran a de Uso SEGUR atual designa o do CONTRU da Secretaria Municipal de Licenciamento PMSP Os servi os e obras dever o obedecer ainda s normas de seguran a do trabalho al m das orienta es espec ficas constantes dos elementos t cnicos fornecidos
43. ATUAL DO LOCAL DE EXECU O DOS SERVI OS Os servi os ora licitados ser o executados no Empreendimento Residencial Riachuelo localizado na Rua Riachuelo n 275 Centro Subprefeitura S Munic pio de S o Paulo Capital de acordo com o Mapa de Localiza o do Empreendimento constante do Anexo 12 do Edital O Edif cio Riachuelo um empreendimento habitacional vinculado ao Programa Morar no Centro promovido pela PMSP SEHAB HABI com rea total constru da de 77 912 90m constituindo um bloco com 120 unidades habitacionais com acesso externo independente 15 pavimentos tipo e cobertura com rea condominial dotada de sal o comunit rio salas multiuso ambiente de lazer e solarium No t rreo pela Av 23 de Maio consta uma rea destinada a com rcio sem vincula o com a rea habitacional O acesso ao edif cio se d pela Rua Riachuelo diretamente ao 3 andar Est implantado em terreno de aproximadamente 530 m inserido no per metro da Z5 002 O pr dio tombado como rea do Anhangaba integrante de rea envolt ria do Edif cio Saldanha Marinho da Igreja das Chagas da Igreja de S o Francisco e da Igreja de Santo Ant nio O edif cio que se encontrava deteriorado e sem uso foi indicado pelo PROCENTRO para integrar o Programa Morar no Centro com vistas reabilita o da rea central do munic pio atrav s da consolida o do uso habitacional O im vel em quest o foi reformado e convertid
44. DMINISTRATIVO N 2014 0 301 056 7 CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E EXECU O DAS OBRAS E SERVI OS DE MONTAGEM E INSTALA O DE 1 UM ELEVADOR DE 15 PARADAS COM 1 UM ANO DE GARANTIA PARA O EMPREENDIMENTO EDIF CIO RESIDENCIAL RIACHUELO SUBPREFEITURA S MUNIC PIO DE S O PAULO CAPITAL NOS TERMOS DAS ESPECIFICA ES E ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL 1 ESCOPO DA CONTRATA O 1 1 As a es previstas neste escopo seguir o a seguinte ordem ESCOPO SERVI OS Etapa 2 Etapa 3 Etapa Etapa Ap s emiss o da OIS demoli o e retirada do elevador existente Ol m s Instala o de 01 elevador novo conforme especifica es deste Termo de Refer ncia e alvar de funcionamento da Coordenadoria de Atividade Especial e Seguran a de Uso SEGUR atual 06 meses designa o do CONTRU da Secretaria Municipal de Licenciamento PMSP Garantia Legal garantia de pe as e m o de obra especializada 90 dias In cio da presta o de servi os de manuten o preventiva e as assist ncia t cnica 1 2 CARACTER STICAS T CNICAS DO ELEVADOR A SER IMPLANTADO ITEM IDENTIFICA O ESPECIFICA ES T CNICAS NORMA 1 Tipo equipamento Elevador de passageiros Edif cio Residencial 2 Quantidade I um Elevador 3 Utiliza o Transporte de pessoas 4 Capacidade 8 oito Passageiros ou 630 kg m nimo 5 Velocidade Menor po
45. DO PRAZO DE EXECU O DOS SERVI OS E OBRAS DA EMISS O DA ORDEM DE IN CIO 6 11 DA VISITA AOS LOCAIS DE EXECU O DOS SERVI OS E OBRAS 7 12 DA REPRESENTA O LEGAL CREDENCIAMENTO 8 13 DA GARANTIA 8 14 DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 9 15 DA APRESENTA O DOS ENVELOPES E DA DOCUMENTA O 10 16 DO ENVELOPE N 1 HABILITA O 1 17 DO ENVELOPE N 2 PROPOSTA COMERCIAL 13 18 DAS LICITANTES N O CADASTRADAS 14 19 DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCESSAMENTO DA LICITA O 17 20 DOS CRIT RIOS DE JULGAMENTO E CLASSIFICA O DA PROPOSTA COMERCIAL 18 21 DA HOMOLOGA O E DA ADJUDICA O 19 22 DA IMPUGNA O DOS RECURSOS 19 23 DA CONTRATA O 19 24 DAS CONDI ES E EXIG NCIAS PARA A EXECU O DOS SERVI OS E OBRAS DAS RESPONSABILIDADES E DA FISCALIZA O DOS SERVI OS E OBRAS 20 25 DOS PRE OS DO REAJUSTE 2 26 DAS MEDI ES E DO PAGAMENTO 2 27 DAS PENALIDADES 24 28 DAS DISPOSI ES FINAIS 25 29 DOS ANEXOS 26 ANEXO 1 MINUTA DE CONTRATO 27 ANEXO 2 MODELO PROPOSTA COMERCIAL 43 ANEXO 3 MODELO DE DECLARA O EMPRESA N O CADASTRADA JUNTO PMSP 44 ANEXO 4 MODELO DE DECLARA O INEXIST NCIA DE FATO IMPEDITIVO HABILITA O 45 ANEXO 5 MODELO DE DECLARA O EMPREGO DE MENOR 46 ANEXO 6 MODELO DE DECLARA O NORMAS DE SEGURAN A E MEDICINA DO TRABALHO 47 ANEXO 7 MODELO DE DECLARA O MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 48 ANEXO 8 MODELO DE DECLARA O DECRETO MUNICIPAL
46. E S O PAULO DA ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCESSAMENTO DA LICITA O 19 1 19 2 19 3 19 4 19 5 19 6 19 7 19 8 19 9 19 10 19 11 19 12 Os envelopes dever o ser protocolados na COPEL conforme disposi es do item 2 do presente Edital 19 1 1 Os envelopes dever o ser entregues na COPEL com registro do dia e hor rio do recebimento n o sendo aceitos ap s o hor rio adendos acr scimos supress es ou esclarecimentos a respeito de seus conte dos Na sess o de abertura do certame a Comiss o de Licita o comunicar aos presentes quais licitantes poder o se valer dos benef cios dos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n 123 06 regulamentados pelo Decreto Municipal n 49 511 08 com as altera es introduzidas pelo Decreto Municipal n 52 552 11 na qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte se for o caso conforme disposi es do item 14 deste Edital Na sess o p blica citada no item 2 deste Edital a Comiss o de Licita o proceder abertura dos Envelopes n 1 HABILITA AO devendo a documenta o de seu conte do ser examinada e rubricada pela Comiss o e pelos presentes que o desejarem Os Envelopes n 2 PROPOSTA COMERCIAL tamb m ser o rubricados por todos os presentes e pela Comiss o que os manter em envelope lacrado at a data da abertura Os documentos destinados habilita o ser o examinados pela Comiss o de Licita o de acor
47. EM E INSTALA O DE 1 UM ELEVADOR DE 15 PARADAS COM 1 UM ANO DE GARANTIA PARA O EMPREENDIMENTO EDIF CIO RESIDENCIAL RIACHUELO SUBPREFEITURA S MUNIC PIO DE S O PAULO CAPITAL NOS TERMOS DAS ESPECIFICA ES E ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL Em conformidade com o disposto no artigo 5 do Decreto n 50 977 de 6 de novembro de 2009 que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utiliza o de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa nas contrata es de obras e servi os de engenharia e nas compras p blicas realizadas pela Administra o P blica Municipal Direta e Indireta bem como institui a exig ncia de cadastramento no CADMADEIRA criado pelo Decreto Estadual n 53 047 de 2 de junho de 2008 Eu RG legalmente nomeado representante da empresa CNPJ e vencedor do procedimento licitat rio n na modalidade de n processo n declaro sob as penas da lei que para a execu o da s obra s e servi o s de engenharia objeto da referida licita o somente ser o utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem ex tica ou de origem nativa que tenha proced ncia legal decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por rg o ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA com comprovantes da legalidade da madeira tais como Documentos de Origem Florestal Guias Florestais ou outros eventualmente criados para o
48. ERCIAL das licitantes habilitadas e devolu o dos demais envelopes devidamente lacrados pertencentes s n o habilitadas Abertos os Envelopes n 2 e rubricados os documentos a Comiss o Permanente de Licita o proceder ao julgamento das propostas e correspondentes documentos observado o disposto no item 17 do presente Edital A COHAB SP se reserva o direito de efetuar as dilig ncias que julgar necess rias para aferir se a documenta o e informa es apresentadas pelas licitantes atendem aos requisitos estabelecidos neste Edital e na legisla o pertinente Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 19 13 De cada sess o p blica ser lavrada ata circunstanciada dos trabalhos da qual constar o obrigatoriamente 20 todas as manifesta es e respectivos esclarecimentos devendo ser assinada pelos membros da Comiss o e pelos representantes legais presentes DOS CRIT RIOS DE JULGAMENTO E CLASSIFICA O DA PROPOSTA COMERCIAL 20 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20 6 20 7 20 8 20 9 O crit rio de julgamento o de MENOR PRE O GLOBAL atendidas as especifica es desta TOMADA DE PRE OS 20 1 1 A proposta vencedora dever contemplar o menor pre o total o que compreende o valor de execu o das etapas 1 2 e 3 desmontagem montagem e ajustes e o valor da etapa 4 manuten o Para a classifica o das Propostas
49. FORO 20 1 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S o Paulo com ren ncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja para serem dirimidas poss veis d vidas e quest es oriundas deste contrato E por se acharem justas e contratadas assinam as partes o presente termo em duas vias de igual teor na presen a das testemunhas abaixo S o Paulo COHAB SP CONTRATADA TESTEMUNHAS 42 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO ANEXO 2 MODELO PROPOSTA COMERCIAL A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO COHAB SP Comiss o Permanente de Licita o COPEL Rua L bero Badar n 504 24 andar sala 243 A REF TOMADA DE PRE OS N 003 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2014 0 301 056 7 CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E EXECU O DAS OBRAS E SERVI OS DE MONTAGEM E INSTALA O DE 1 UM ELEVADOR DE 15 PARADAS COM 1 UM ANO DE GARANTIA PARA O EMPREENDIMENTO EDIF CIO RESIDENCIAL RIACHUELO SUBPREFEITURA S MUNIC PIO DE S O PAULO CAPITAL NOS TERMOS DAS ESPECIFICA ES E ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL A empresa inscrita no CNPJ sob o n estabelecida na n Bairro Cidade Estado telefone n fax n e mail por interm dio de seu representante legal portador a do RG n e do CPF n apresenta proposta para realiza o do objeto licitado sob sua integral
50. Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO EDITAL DE TOMADA DE PRE OS N 003 15 TIPO MENOR PRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2014 0 301 056 7 CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E EXECU O DAS OBRAS E SERVI OS DE MONTAGEM E INSTALA O DE 1 UM ELEVADOR DE 15 PARADAS COM 1 UM ANO DE GARANTIA PARA O EMPREENDIMENTO EDIF CIO RESIDENCIAL RIACHUELO SUBPREFEITURA S MUNIC PIO DE S O PAULO CAPITAL NOS TERMOS DAS ESPECIFICA ES E ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL DATA E HOR RIO PARA O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES at a data e hor rio previstos para a sess o de abertura SESS O DE ABERTURA 22 DE JULHO DE 2015 10h30min LOCAL Rua L bero Badar n 504 24 andar sala 243 A S o Paulo Capital perante a COMISS O PERMANENTE DE LICITA O COPEL Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO NDICE QUADRO RESUMO 3 1 DO PRE MBULO 4 2 DA ENTREGA DOS ENVELOPES DA SESS O DE ABERTURA DOS TRABALHOS 4 3 DO OBJETO 4 4 DAS CONDI ES DE PARTICIPA O 4 5 DAS INFORMA ES 5 6 DO LOCAL DE EXECU O DOS SERVI OS E OBRAS 6 7 DO VALOR ESTIMADO OR AMENTO 6 8 DOS RECURSOS FINANCEIROS 6 9 DO REGIME DE EXECU O 6 10
51. GA ES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA A CONTRATADA desde logo reconhece que respons vel por quaisquer danos e ou preju zos que eventualmente venha sofrer a COHAB SP a coisa e ou terceiros em decorr ncia da execu o dos servi os e obras objeto do presente contrato correndo por sua conta risco e s suas exclusivas expensas sem qualquer responsabilidade ou nus para a COHAB SP os ressarcimentos ou indeniza es que possam derivar especialmente dos seguintes fatores por m a eles n o se limitando 9 1 1 Sua neglig ncia imper cia imprud ncia e ou omiss o inclusive de seus empregados e prepostos 9 1 2 Imperfei o ou inseguran a nos servi os e obras 9 1 3 Falta de solidez dos servi os e obras executados mesmo verificada ap s o t rmino deste contrato 9 1 4 Furto perda roubo deteriora o ou avaria dos maquin rios equipamentos ferramentas e materiais usados na execu o dos servi os e obras 9 1 5 Ato il cito ou danoso de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir aos servi os e obras 9 1 6 Acidentes de qualquer natureza com as m quinas equipamentos aparelhagem e empregados seus ou de terceiros na execu o dos servi os e obras ou em decorr ncia deles devendo a CONTRATADA obedecer fielmente as Normas de Seguran a e Medicina do Trabalho especialmente as consignadas na Consolida o das Leis do Trabalho na Portaria n 3 214 78 do Minist rio do Trabalho e na NR 18 al m
52. N 48 184 07 49 ANEXO 9 MODELO DE DECLARA O DECRETO MUNICIPAL N 50 977 09 50 ANEXO 10 HIST RICO E SITUA O ATUAL 51 ANEXO 11 ESCOPO DA CONTRATA O CARACTER STICAS T CNICAS DO ELEVADOR A SER IMPLANTADO PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 52 ANEXO 12 ANEXOS T CNICOS EM CD CADERNO DE ESPECIFICA ES EDIFICA O PROJETOS DO EDIF CIO RIACHUELO ARQUITETURA EL TRICA MAPA DE LOCALIZA O DO EMPREENDIMENTO PLANILHA OR AMENT RIA CRONOGRAMA F SICO FINANCEIRO MODELOS PLANILHA OR AMENT RIA CRONOGRAMA F SICO FINANCEIRO 60 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO QUADRO RESUMO TOMADA DE PRE OS N 003 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2014 0 301 056 7 1 Contrata o de empresa especializada para fornecimento e execu o das obras e servi os de montagem e instala o de 1 um elevador de 15 paradas com 1 um ano de garantia para o Empreendimento Edif cio Residencial Riachuelo Subprefeitura S Munic pio de S o Paulo Capital nos termos das especifica es e anexos que integram este edital 2 ABERTURA da SESS O 22 DE JULHO DE 2015 s 10h30min 3 ENTREGA DOS ENVELOPES at a data e hor rios previstos para a sess o de abertura 4 Local para entrega dos envelopes e abertura da sess o COPEL Rua L bero Badar 504 24 andar sala 243 A S o Paulo SP 5 Empresas n
53. PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO ANEXO 12 ANEXOS T CNICOS EM CD COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO COHAB SP Comiss o Permanente de Licita o COPEL Rua L bero Badar n 504 24 andar sala 243 A REF TOMADA DE PRE OS N 003 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2014 0 301 056 7 CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E EXECU O DAS OBRAS E SERVI OS DE MONTAGEM E INSTALA O DE 1 UM ELEVADOR DE 15 PARADAS COM 1 UM ANO DE GARANTIA PARA O EMPREENDIMENTO EDIF CIO RESIDENCIAL RIACHUELO SUBPREFEITURA S MUNIC PIO DE S O PAULO CAPITAL NOS TERMOS DAS ESPECIFICA ES E ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL ANEXOS T CNICOS CADERNO DE ESPECIFICA ES EDIFICA O PROJETOS DO EDIF CIO RIACHUELO ARQUITETURA EL TRICA MAPA DE LOCALIZA O DO EMPREENDIMENTO PLANILHA OR AMENT RIA CRONOGRAMA F SICO FINANCEIRO MODELOS PLANILHA OR AMENT RIA CRONOGRAMA F SICO FINANCEIRO CD 60
54. RADAS 18 1 18 2 As licitantes n o cadastradas por rg o da Administra o P blica na categoria correspondente condizente e compat vel com o objeto do presente Edital poder o participar deste certame nos termos do artigo 22 da Lei n 8 666 93 desde que apresentem os documentos relacionados no artigo 27 do mesmo diploma legal no prazo estabelecido no subitem 4 1 2 1 deste Edital conforme segue Habilita o Jur dica 18 2 1 Registro empresarial no caso de empresa individual 18 2 2 Certid o simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado onde se situa a sede da licitante ou ato constitutivo e altera es subsegiientes devidamente registrado em se tratando de sociedade empres ria e no caso de sociedade por a es acompanhado de documentos de elei o de seus administradores 18 2 3 No caso de sociedade simples prova de inscri o do Contrato Social no Registro Civil das Pessoas Jur dicas do local de sua sede e da diretoria em exerc cio se for o caso 18 2 4 Decreto de autoriza o em se tratando de sociedade estrangeira com atividade no Pa s bem como o registro e a autoriza o quando a atividade assim o exigir para o regular funcionamento expedido s pelos Org os s competente s 14 COHAB Fis PA 2014 0 301 056 7 S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 18 3 Regularidade Fiscal Previdenci ria e Trabalhista 18 3 1 18 3 2 18
55. RG n legalmente nomeado representante da EMPRESA inscrita no CNPJ sob o n sediada na n Bairro CEP Munic pio de Estado telefone vencedora do procedimento licitat rio acima identificado declaro por ela sob as penas da lei que para a execu o do s servi o s e obra s de engenharia objeto da referida licita o somente ser o utilizados produtos de empreendimentos miner rios devidamente licenciados por rg os ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA ficando sujeito s san es administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n 8 666 de 21 de junho de 1993 e no inciso V do par grafo 8 do artigo 72 da Lei Federal n 9 605 de 12 de fevereiro de 1998 sem preju zo das implica es de ordem criminal estabelecidas em lei S o Paulo de de 2015 assinatura do representante legal NOME CARGO 49 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO _ ANEXO 9 MODELO DE DECLARA O DECRETO MUNICIPAL N 50 977 09 A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO COHAB SP Comiss o Permanente de Licita o COPEL Rua L bero Badar n 504 24 andar sala 243 A REF TOMADA DE PRE OS N 003 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2014 0 301 056 7 CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E EXECU O DAS OBRAS E SERVI OS DE MONTAG
56. Resolu o n 425 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia correndo as despesas s expensas da CONTRATADA A CONTRATADA dever colocar disposi o da COHAB SP um profissional engenheiro devidamente apto a exercer suas atividades perante o respectivo conselho profissional que legalmente ser o respons vel t cnico perante o CREA a Coordenadoria de Atividade Especial e Seguran a de Uso SEGUR atual designa o do CONTRU da Secretaria Municipal de Licenciamento PMSP e ainda o respons vel pela coordena o e execu o dos servi os e obras contratados 7 5 1 A CONTRATADA dever substituir em caso de solicita o da COHAB SP o profissional indicado no subitem acima em no m ximo 24 horas contadas a partir da solicita o Poder o ser realizadas reuni es t cnicas peri dicas sempre que convocadas pela COHAB SP ou solicitadas pela CONTRATADA para discuss o do andamento dos trabalhos as quais dever o contar com a presen a do profissional da CONTRATADA A CONTRATADA dever paralisar por determina o da COHAB SP qualquer servi o que n o esteja sendo executado de acordo com a boa t cnica A CONTRATADA dever fornecer as instala es os equipamentos e aparelhagens necess rios ao desenvolvimento das atividades inerentes ao objeto deste Contrato Durante a execu o dos servi os e obras a CONTRATADA fica obrigada a adotar todos os cuidados necess rios no sentido de garantir prote o e seguran a
57. XO 12 Anexos T cnicos em CD Caderno de Especifica es Edifica o Projetos do Edif cio Riachuelo Arquitetura El trica Mapa de Localiza o do Empreendimento Planilha Or ament ria Cronograma F sico Financeiro Modelos Planilha Or ament ria Cronograma F sico Financeiro 29 2 No caso de diverg ncias entre os anexos juntados no processo e o CD fornecido pela COHAB SP juntamente com o Edital prevalecer o os dados constantes do processo que deu origem a presente licita o S o Paulo 29 de junho de 2015 Maximiliano Nogueira Garcia Presidente da COPEL 26 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO ANEXO 1 MINUTA DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTA O DE SERVI OS PARA FORNECIMENTO E EXECU O DAS OBRAS E SERVI OS DE MONTAGEM E INSTALA O DE 1 UM ELEVADOR DE 15 PARADAS COM 1 UM ANO DE GARANTIA PARA O EMPREENDIMENTO EDIF CIO RESIDENCIAL RIACHUELO SUBPREFEITURA S MUNIC PIO DE S O PAULO CAPITAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO COHAB SP E A EMPRESA QUADRO RESUMO CONTRATO N 1 Objeto Contratado PRESTA O DE SERVI OS PARA FORNECIMENTO E EXECU O DAS OBRAS E SERVI OS DE MONTAGEM E INSTALA O DE 1 UM ELEVADOR DE 15 PARADAS COM 1 UM ANO DE GARANTIA PARA O EMPREENDIMENTO EDIF CIO RESIDENCIAL RIACHUELO SUBPREFEITURA S MUNIC PIO DE S O PAULO
58. a o 15 5 As licitantes dever o apresentar os documentos estritamente necess rios evitando duplicidade e a inclus o de outros sup rfluos ou dispens veis COHAB Fis PA 2014 0 301 056 7 S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 16 DO ENVELOPE N 1 HABILITA O 16 1 O Envelope n 1 HABILITA O dever ser composto pelos seguintes documentos 16 1 1 Certificado de Registro Cadastral na categoria correspondente condizente e compat vel com o objeto desta licita o expedido para as empresas CADASTRADAS por rg o da Administra o P blica A comprova o dar se por meio da apresenta o de c pia reprogr fica devidamente autenticada no prazo de validade do certificado e de cada documento nele mencionado 16 1 1 1 O Certificado de Registro Cadastral dever mencionar expressamente os documentos exigidos no artigo 27 da Lei n 8 666 93 conforme item 18 deste Edital com prazo de validade em vigor Na aus ncia de um ou mais documentos exigidos c pia reprogr fica autenticada do s referido s documento s dever o ser anexada s ao Certificado de Registro Cadastral 16 1 2 Protocolo de entrega emitido pela COHAB SP para as empresas N O CADASTRADAS relativo apresenta o dos documentos relacionados no item 18 em atendimento aos artigos 22 e 27 de Lei n 8 666 93 na forma prescrita no item 4 deste Edital 16 1 3 Declara es 16 1 3 1
59. a de Inspe o Anual PMSP 37 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO CL USULA D CIMA PRIMEIRA DA FISCALIZA O E VISTORIA N o obstante a CONTRATADA seja a nica e exclusiva respons vel pela execu o de todos os servi os e obras objeto deste ajuste a COHAB SP por meio de seus funcion rios ou de prepostos formalmente designados reserva se o direito de sem qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade exercer a mais ampla e completa fiscaliza o sobre os servi os e obras Para esse efeito a CONTRATADA obriga se a 11 1 1 Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informa o solicitada pela COHAB SP e seus prepostos garantindo lhes o acesso a qualquer tempo ao local dos servi os e obras bem como aos documentos relativos aos servi os e obras executados ou em execu o 11 1 2 Atender prontamente s reclama es exig ncias ou observa es feitas pela COHAB SP na pessoa de seus prepostos desfazendo corrigindo ou refazendo quando for o caso s suas pr prias expensas os trabalhos que n o obede am s respectivas exig ncias especifica es e ou normas t cnicas pertinentes 11 1 3 Sustar qualquer servi o ou obra em execu o que comprovadamente n o esteja sendo feito com boa t cnica ou coloque em risco a seguran a p blica ou os bens da COHAB SP ou ainda que ocorra por inobserv ncia e ou desobedi ncia s orden
60. a de cada um dos principais aspectos do objeto deste ajuste planejamento demoli o fornecimento e implanta o do novo equipamento O Plano de Trabalho a ser adotado dever prever a remo o e instala o do elevador de forma a permitir o perfeito funcionamento do equipamento que est em atividade durante a execu o dos servi os e o correspondente Cronograma F sico financeiro Os servi os e obras contratados dever o obedecer integralmente legisla o pertinente C O E C digo de Obras e Edifica es N T O Normas T cnicas Oficiais normas e recomenda es da Associa o Brasileira de Normas T cnicas ABNT NBR NM 207 1999 e do CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia al m das demais legisla es municipais estaduais e federais especialmente a Lei Municipal n 10 348 87 e os Decretos n 33 948 94 n 34 179 94 e n 47 334 06 e Portarias da Coordenadoria de Atividade Especial e Seguran a de Uso SEGUR atual designa o do CONTRU da Secretaria Municipal de Licenciamento PMSP Os servi os e obras contratados dever o obedecer ainda as normas de seguran a do trabalho al m das orienta es espec ficas constantes dos elementos t cnicos fornecidos pela COHAB SP Dever ser apresentada COHAB SP no in cio dos trabalhos fotoc pia autenticada da Anota o de Responsabilidade T cnica ART relativa a todos os servi os e obras contratados em conformidade com as exig ncias da
61. alidade de rg o Operador do Fundo Municipal de Habita o FMH aqui representada na forma de seu Estatuto Social pelos seus Diretores abaixo assinados doravante designada simplesmente CONTRATANTE ou COHAB SP e de outro lado a empresa identificada e qualificada nos termos dos itens 6 7 e 8 do Quadro Resumo deste instrumento neste ato representada por seu Representante Legal abaixo assinado nomeado e qualificado nos termos dos itens 9 10 e 11 do Quadro Resumo deste instrumento doravante designada simplesmente CONTRATADA t m entre si justa e contratada a execu o dos servi os e obras descritos na Cl usula Primeira deste em face do resultado obtido na TOMADA DE PRE OS N 003 15 seus ANEXOS e DOCUMENTOS integrantes deste instrumento para todos os fins de direito e de acordo com as disposi es da Lei Federal n 8 666 93 atualizada da Lei Municipal n 13 278 02 regulamentada pelo Decreto Municipal n 44 279 03 com as altera es introduzidas pela Lei Municipal n 14 145 06 do Decreto Municipal n 52 689 11 do Decreto Municipal n 52 696 11 com as altera es introduzidas pelo Decreto Municipal n 56 003 15 da Lei Complementar n 123 06 regulamentada em seus artigos 42 a 45 pelo Decreto Municipal n 49 511 08 com as altera es introduzidas pelo Decreto Municipal n 52 552 11 e ainda com as altera es introduzidas pela Lei Complementar n 147 14 no que couber e demais legisla o aplic vel e ainda pelas se
62. an a do trabalho a Legisla o Municipal Estadual e Federal aplic vel A responsabilidade da CONTRATADA integral para os servi os e obras contratados nos termos do C digo Civil Brasileiro n o sendo a fiscaliza o dos servi os e obras motivo de diminui o de sua responsabilidade Tamb m a aceita o dos servi os n o exonerar a CONTRATADA nem seus t cnicos de indeniza o no caso de responsabilidade civil e t cnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execu o das obras e servi os nos termos do C digo Civil Brasileiro e do C digo de Defesa do Consumidor A CONTRATADA obriga se a providenciar o que for necess rio e a promover as liga es e servi os junto s concession rias ELETROPAULO etc A CONTRATADA obriga se a cientificar a COHAB SP o mais rapidamente poss vel e no prazo de 24 horas por escrito qualquer ocorr ncia anormal que se verificar no decorrer dos trabalhos dentro das responsabilidades aqui descritas 35 COHAB Fis PA 2014 0 301 056 7 S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 9 17 Constituem se ainda obriga es da CONTRATADA 9 17 1 9 17 2 9 17 3 9 17 4 9 17 5 9 17 6 9 17 7 9 17 8 9 17 9 9 17 10 9 17 11 9 17 12 9 17 13 9 17 14 Atender chamados da CONTRATANTE ou seu preposto para regularizar anormalidades de funcionamento procedendo manuten o corretiva segundo crit
63. apa Prazo 1 Etapa Desmontagem 1 m s 2 Etapa Montagem 6 meses 3 Etapa Garantia Legal 90 dias 4 Etapa Garantia Contratual Presta o de servi os de manuten o preventiva e corretiva e assist ncia t cnica 12 meses 17 Ordem de in cio dos servi os no prazo de at 30 trinta dias corridos contado da data de assinatura deste contrato 18 Local de execu o dos servi os e obras Empreendimento Residencial Riachuelo Rua Riachuelo 275 Centro Subprefeitura S Munic pio de S o Paulo Capital 19 Pagamento em at 30 trinta dias corridos 20 Reajuste Item relativo 4 Etapa ndice de Pre os ao Consumidor IPC FIPE nos termos do Decreto Municipal n 53 841 13 obedecidas as disposi es do Decreto Municipal n 48 971 07 21 Data Base 22 Garantia para Contratar R 27 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 23 Penalidades 23 1 Advert ncia escrita a ser aplicada para infra es n o graves que por si s n o ensejem a rescis o do contrato ou san o mais severa 23 2 Multa de 0 01 um cent simo por cento sobre o valor do contrato por dia de atraso no in cio dos servi os e obras at o limite de 20 vinte dias corridos sob pena de rescis o contratual 23 3 Multa de 5 cinco por cento sobre o valor da etapa a que pertencer o servi
64. artir da borda da porta ao longo cabina de uma distancia n o inferior a 75mm e retornar espessura normal com um ngulo n o superior a 45 para o painel 17 Frisos O friso das portas do carro e de pavimento se houver deve ser formado como i i parte integrante da porta EE Os dispositivos de prote o para reverter o fechamento das portas do carro e EM 81 71 18 o s de pavimento devem estar posicionados de forma a ficarem inacess veis ao SOMENTE PORTA p j publico usu rio TERREO 19 V o entre soleira da cabina N o deve ser poss vel passar uma vara de 15 mm de di metro a partir do lado CONFORME NBR e do pavimento de pavimento no v o do passadi o O sistema de opera o de porta incluindo bloqueios e travas deve ser concebido e localizado de tal maneira que n o possa ser danificado quanto a sua funcionalidade pela a o de v ndalos dentro de um per odo m ximo de 50 Prote o do acionamento seg utilizando uma das ferramentas suscet veis de serem utilizadas por eles 20 y EM 81 71 de portas listadas a seguir caneta esferogr fica chaves estilete canivete chave de fenda cortador de unha tampinha de garrafa martelo pequeno de 300 gr goma de mascar fluido corporal isqueiro e cigarros Pequenos danos est ticos s o aceit veis Chavede aberntira Em qualquer andar onde o elevador n o estiver presente um sistema de trava EM 81 71 3 de seguran a deve impedir a abertura da porta de pavimento com uma chave de
65. atada dever efetuar sua medi o e apresent la COHAB SP juntamente com a documenta o correspondente completa at o segundo dia til do m s subsequente ao do per odo de medi o 26 4 A medi o dever vir acompanhada de mem rias de c lculo e relat rio fotogr fico devendo ser entregue fiscaliza o da COHAB SP 26 5 O pagamento ser efetuado com base na medi o dos servi os e obras executados Para o recebimento dos servi os e obras pela COHAB SP a empresa contratada dever apresentar atestados e avalia es necess rios que comprovem e instruam a aceita o plena dos servi os e obras contratados a serem medidos juntamente com entrega da documenta o pertinente pela empresa contratada 26 6 O pagamento dos servi os e obras executados constantes da medi o ser realizado no prazo indicado no item 17 do Quadro Resumo deste Edital ap s a aprova o formal da medi o e libera o da fatura pela COHAB SP devidamente aceita pela Diretoria T cnica da COHAB SP 26 7 Ap s o recebimento da medi o a COHAB SP ter 5 cinco dias teis para process la ratific la total ou parcialmente e ap s o aceite da documenta o apresentada ser emitido o Atestado de Execu o de Servi os quando ent o ser solicitado empresa contratada o de acordo e emiss o da respectiva fatura Caso ocorra a devolu o da medi o por problemas t cnicos ter in cio novo prazo de 05 cinco dias t
66. bras objeto da presente licita o tem como base os valores vigentes no m s mencionado na Planilha Or ament ria da COHAB SP Anexo 12 deste Edital 17 2 1 O valor or ado bem como os valores unit rios constantes na Planilha Or ament ria da COHAB SP ser o os m ximos admitidos A data base econ mica da proposta ser a do m s de sua apresenta o independentemente de sua omiss o ou de qualquer outra data aposta na planilha da licitante O pre o ofertado constitui a nica e completa remunera o dos servi os e obras licitados e deve incluir toda e qualquer despesa necess ria concretiza o do objeto N o se admitir proposta que apresente pre o simb lico irris rio inexequ vel assim considerado aquele que n o demonstre sua viabilidade atrav s de documenta o h bil ou de valor zero incompat vel com os pre os dos insumos e sal rios de mercado acrescidos dos respectivos encargos exceto quando se referir a material e instala es de propriedade da pr pria licitante para os quais haja ren ncia de parcela ou totalidade da remunera o A COPEL poder a qualquer tempo solicitar s licitantes mais informa es sobre a composi o dos pre os ou outros esclarecimentos que julgar necess rio assim como a comprova o atrav s de composi es e justificativas t cnicas de que os pre os que comp em a proposta s o compat veis com os de mercado e com o objeto licitado DAS LICITANTES N O CADAST
67. cimento instala o e funcionamento do novo equipamento 1 6 2 2 Os equipamentos devem ser entregues atendendo s condi es de funcionamento e seguran a 1 6 2 3 necess rias conforme as exig ncias legais e certifica o de cumprimento das normas t cnicas oficiais e os quesitos elencados nesta especifica o para atender as normas NM 207 99 EN13501 1 NBR 13994 e parcialmente a norma EN 81 71 de 2 005 Classe 2 Ap s a conclus o dos servi os relativos instala o do elevador a empresa ser respons vel pela apresenta o do Alvar de Instala o e Funcionamento obtido junto Coordenadoria de Atividade Especial e Seguran a de Uso SEGUR atual designa o do CONTRU da Secretaria Municipal de Licenciamento PMSP conforme previsto na Lei 10 348 de 04 de setembro de 1987 3 ETAPA GARANTIA LEGAL 1 6 3 1 Ap s a obten o do alvar de fornecimento e instala o do elevador fornecido pela Coordenadoria de Atividade Especial e Seguran a de Uso SEGUR atual designa o do CONTRU da Secretaria Municipal de Licenciamento PMSP autorizando o funcionamento pleno do elevador a Fornecedora do Elevador dever prestar os servi os de Ajustes Manuten o Preventiva e Corretiva durante o per odo de 90 noventa dias de pe as e m o de obra especializada sempre que solicitada pela COHAB SP sem nus para a mesma 4 ETAPA GARANTIA CONTRATUAL 1 6 4 1 1 6 4 2 A GARANTIA GONTRATUAL compr
68. co do Motor de Conjunto de Portas de Cabina e de 5 Acionamento Roldanas Trincos Fechos e Sensores Infravermelhos e seu Pavimentos Mecanismo Motriz 6 Sensor Limitador de Velocidade Cabo de A o de acionamento e Esticador de Po o 7 Molas e Escada tipo Marinheiro de Po o Molas Espirais dimensionadas pelo fabricante e Escada fixada no Po o 8 Contrapesos Estrutura Pesos e Corredi as 9 Cabo de Manobra Cabo Chato Flex vel Eletr nico de n vias 10 Ilumina o de Passadi o e de Po o L mpada e conjunto com Bot o de Emerg ncia Os itens acima descritos perder o sua garantia em caso de mau uso 1 7 2 Entende se por Manuten o Preventiva 1 7 2 1 Manuten o a ser prestada mensalmente no per odo diurno no hor rio comercial por profissionais especializados segundo o Programa de Manuten o Preventiva para os elevadores instalados a ser fornecido pela Empresa Fornecedora do Elevador compreendendo as rotinas estabelecidas nas normas t cnicas regulagem e ajuste das partes mec nicas eletromec nicas e el tricas a fim de proporcionar aos equipamentos um funcionamento eficiente econ mico e seguro limpeza e lubrifica o de todas as partes mec nicas e el tricas e fornecimento do material necess rio execu o dos servi os 1 7 2 1 1 Faz parte da Manuten o Preventiva a apresenta o pela Empresa Fornecedora do Elevador de um Relat rio Mensal da situa o de funcionamento de cada elevador e emiss
69. cter sticas pertinentes e compat veis com o objeto do presente Edital acompanhado s da s certid o es de Acervo T cnico CAT expedida s pela entidade profissional competente Registro no Sistema CREA CONFEA Os atestados devem conter explicitamente todos os dados necess rios comprova o das caracter sticas e quantidades dos servi os e obras executados al m das datas de in cio e t rmino dos servi os 16 2 4 1 Os Atestados dever o estar vinculados s respectivas CAT Certid o de Acervo T cnico do CREA e rubricados pelo CREA 16 2 4 2 Quando o atestado for fornecido por pessoa jur dica de direito privado dever vir acompanhado de Auto de Conclus o de Obra ou documento equivalente emitido pelo rg o competente da Prefeitura do Munic pio onde localizar se o empreendimento 16 2 4 3 A Certid o do Acervo T cnico CAT dever referir se s atividades t cnicas que fa am parte das atribui es legais do profissional e somente ser o aceitas as constantes do art 1 da Resolu o n 317 do CONFEA A licitante dever demonstrar que o profissional detentor do atestado referido no subitem 16 2 3 faz parte do quadro permanente da empresa com v nculo de natureza n o eventual ou tempor ria na qualidade de s cio diretor ou empregado mediante a apresenta o de documento no qual o v nculo esteja caracterizado de forma inequ voca sendo poss vel a contrata o de profissional aut nomo
70. culante Realiz vel a Longo Prazo PC Passivo Circulante PNC Passivo N o Circulante Prova de Capital Social correspondente no m nimo ao valor indicado no item 10 do Quadro Resumo deste Edital devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando de Sociedade Empres ria ou no Registro Civil das Pessoas Jur dicas em se tratando de Sociedade Simples at a data de abertura do certame Ser levado em considera o para an lise o capital social registrado at o m s de apresenta o da proposta na forma da Lei admitida a atualiza o para esta data atrav s de ndices oficiais Certid o Negativa de Pedido de Fal ncia concordata e ou recupera o judicial ou extrajudicial expedidas pelo distribuidor da sede da pessoa jur dica em data n o superior a 60 sessenta dias da data de abertura do certame se outro prazo n o constar do documento 18 4 3 1 No caso de sociedade simples a licitante dever apresentar certid o dos processos c veis em andamento expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jur dica em data n o superior a 60 sessenta dias da data da abertura do certame se outro prazo de validade n o constar do documento 18 4 3 2 No caso de certid o positiva a licitante dever juntar a s certid o es de objeto e p expedida s pelo of cio competente esclarecendo o posicionamento da s a o es Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O D
71. de de 2015 assinatura do representante legal NOME CARGO 47 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO ANEXO 7 MODELO DE DECLARA O MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO COHAB SP Comiss o Permanente de Licita o COPEL Rua L bero Badar n 504 24 andar sala 243 A REF TOMADA DE PRE OS N 003 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2014 0 301 056 7 CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E EXECU O DAS OBRAS E SERVI OS DE MONTAGEM E INSTALA O DE 1 UM ELEVADOR DE 15 PARADAS COM 1 UM ANO DE GARANTIA PARA O EMPREENDIMENTO EDIF CIO RESIDENCIAL RIACHUELO SUBPREFEITURA S MUNIC PIO DE S O PAULO CAPITAL NOS TERMOS DAS ESPECIFICA ES E ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL A empresa inscrita no CNPJ sob o n estabelecida na n Bairro Cidade Estado telefone n fax n e mail por interm dio de seu representante legal portador a do RG n e do CPF n com vistas aos benef cios estabelecidos pela Lei Complementar n 123 06 regulamentada em seus artigos 42 a 45 pelo Decreto Municipal n 49 511 08 com as altera es introduzidas pelo Decreto Municipal n 52 552 11 bem como as altera es introduzidas pela Lei Complementar n 147 14 DECLARA sob as penas do artigo 299 do C digo Penal que se enquadra na sit
72. de n o conformidade na execu o dos servi os e obras A COHAB SP poder realizar aleatoriamente em seus servi os e obras por meio de entidades certificadoras verifica o de procedimentos de conformidade Na inobserv ncia dos preceitos de qualidade estabelecidos e constatada a N o Conformidade a CONTRATADA ser notificada para refazer os servi os e obras visando o atendimento da qualidade conforme estabelecido neste contrato 12 CL USULA D CIMA SEGUNDA DOS SEGUROS 12 1 12 2 12 3 A CONTRATADA obriga se a contratar e manter na forma da lei durante o prazo necess rio execu o do objeto deste contrato seguro total obrigat rio referente ao Risco de Responsabilidade Civil Cruzado RCC incluindo cobertura contra acidente de trabalho e riscos diversos de acidentes f sicos correndo exclusivamente s suas expensas quaisquer despesas n o eventualmente cobertas apresentando os documentos que comprovem a sua efetiva o e manuten o sempre que solicitados pela COHAB SP O seguro previsto nesta cl usula ser contratado diretamente pela CONTRATADA que fica respons vel por todos os atos decorrentes e inerentes sua contrata o e efetiva o Na hip tese de eventual prorroga o do prazo inicialmente previsto para a execu o do objeto deste ajuste a CONTRATADA dever providenciar para que o seguro permane a vigente durante todo o prazo contratual sempre considerado o per odo previsto para
73. de outras disposi es acerca da mat ria 9 1 7 Preju zos causados a terceiros A empresa contratada dever apresentar COHAB SP no in cio dos trabalhos fotoc pia autenticada da Anota o de Responsabilidade T cnica ART relativas a todos os servi os objeto do presente ajuste A empresa contratada nos primeiros 10 dez dias corridos a contar da assinatura do futuro contrato assumir a Responsabilidade T cnica pela execu o das obras e dos servi os perante o CREA e demais rg os competentes O cumprimento desta obriga o condi o para a libera o dos pagamentos A CONTRATADA assume toda e qualquer responsabilidade por pagamento de sal rios encargos e obriga es de natureza trabalhista e demais contribui es decorrentes da Consolida o das Leis de Trabalho da Legisla o em vigor e da Previd ncia Social 34 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 9 6 9 7 9 8 9 9 9 10 5 Durante o per odo de execu o dos servi os e obras a CONTRATADA respons vel pela guarda dos materiais ferramentas equipamentos e pe as do elevador que forem necess rios para a execu o dos servi os e obras contratados ficando a reposi o dos bens eventualmente furtados e sinistrados sob nus e a cargo da CONTRATADA Ocorrendo inc ndio ou qualquer outro sinistro que venha a atingir os servi os e obras alojamentos
74. deste contrato respondendo civil e criminalmente pela omiss o de qualquer fato relevante 19 3 CONTRATADA vedado sem pr via autoriza o da COHAB SP prestar informa es a terceiros sobre a natureza ou andamento dos trabalhos objeto deste contrato ou divulg las atrav s da imprensa escrita ou falada e qualquer outro meio de comunica o 19 4 A absten o do exerc cio por parte da CONTRATANTE de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistem ou sua concord ncia com atrasos no cumprimento de obriga es da CONTRATADA n o afetar aqueles direitos ou faculdades que poder o ser exercidos a qualquer tempo a seu crit rio exclusivo e n o alterar de nenhum modo as condi es estipuladas neste contrato nem obrigar a COHAB SP relativamente a inadimplementos 19 5 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar COHAB SP e a terceiros por si ou seus sucessores e representantes na execu o do objeto deste contrato isentando a COHAB SP de qualquer nus 19 6 Aplicar se o s rela es entre COHAB SP e a CONTRATADA o C digo de Defesa do Consumidor Lei n 8 078 90 a Lei Federal n 8 666 93 e suas altera es a Lei Municipal n 13 278 02 o Decreto Municipal n 44 279 03 e a Lei Complementar n 123 06 regulamentada em seus artigos 42 a 45 pelo Decreto Municipal n 49 511 08 com as altera es introduzidas pelo Decreto Municipal n 52 552 11 20 CL USULA VIG SIMA DO
75. do com as disposi es do item 16 do presente Edital A Comiss o de Licita o julgar a habilita o e comunicar o resultado de seu julgamento na mesma sess o ou sendo invi vel essa hip tese a Comiss o suspender os trabalhos para an lise da documenta o comunicando o resultado do julgamento por meio de publica o no Di rio Oficial da Cidade de S o Paulo D O C Ser o inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar qualquer documento exigido neste Edital ou que apresentem qualquer documento fora de seu prazo de validade ou ainda que n o preencherem qualquer de seus requisitos Se todas as licitantes forem inabilitadas a COHAB SP poder fixar o prazo de 08 oito dias teis para apresenta o de nova documenta o escoimada dos v cios que deram causa inabilita o no termos do art 48 3 da Lei n 8 666 93 Na hip tese de julgamento em sess o p blica e havendo ren ncia expressa de todas as licitantes quanto interposi o de recurso relacionado com a fase de habilita o poder o ser abertos na mesma sess o os Envelopes n 2 PROPOSTA COMERCIAL das licitantes habilitadas Na inexist ncia de ren ncia ao direito de recorrer decorrido o prazo recursal contra o julgamento da Habilita o e ou decididos os eventuais recursos interpostos a Comiss o de Licita o designar local dia e hora para a realiza o da sess o p blica de abertura dos Envelopes n 2 PROPOSTA COM
76. edidas de licitar contratar ou transacionar com a Administra o Direta ou Indireta 4 5 6 Reunidas em cons rcio 4 5 7 Enquadradas nas disposi es do art 9 da Lei Federal n 8 666 93 e altera es posteriores Na hip tese de participa o de microempresas e ou empresas de pequeno porte dever o ser adotados os crit rios estabelecidos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123 06 regulamentados pelo Decreto Municipal n 49 511 08 com as altera es introduzidas pelo Decreto Municipal n 52 552 11 conforme disposi es do item 14 deste Edital As microempresas ou empresas de pequeno porte N O CADASTRADAS perante rg o da Administra o P blica interessadas em se qualificar para esta licita o dever o apresentar toda a documenta o exigida no item 18 deste Edital sem qualquer restri o nos termos do artigo 5 par grafo nico do Decreto Municipal n 49 511 08 com as altera es introduzidas pelo Decreto Municipal n 52 552 11 observado o subitem 4 1 2 e seguintes deste Edital As empresas participantes devem ter pleno conhecimento das regras constantes neste Edital das condi es gerais e espec ficas do objeto da licita o n o podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo para a correta formula o da proposta e integral cumprimento do contrato decorrente desta licita o DAS INFORMA ES 5 1 Quaisquer esclarecimentos e ou informa es complementares sobre o
77. eende a Manuten o contra Defeitos com fornecimento e troca de pe as Servi os de Manuten o Preventiva Corretiva e Assist ncia T cnica O equipamento e servi o ora proposto ser garantido conforme condi es explicadas abaixo pelo prazo de 12 doze meses ap s o per odo denominado de prazo da garantia legal de 90 noventa dias prevista no artigo 26 inciso II Lei n 8 078 90 C digo de Defesa do Consumidor 1 6 4 2 1 A Manuten o consiste na substitui o ou repara o pela Nome da Empresa fornecedora da proposta dos elevadores de quaisquer partes e pe as constantes desta proposta que apresentarem defeitos de fabrica o e instala o at completar um ano conforme a tabela explicitada a seguir em fun o do tipo de garantia incluindo a manuten o preventiva da empresa 1 6 4 2 2 A Manuten o concedida pela Nome da Empresa fornecedora da proposta dos Elevadores implica na presta o dos servi os de assist ncia t cnica 1 6 4 2 3 A garantia dos servi os e das pe as n o abrange defeitos motivados por gasto ordin rio abuso neglig ncia mau uso do equipamento bem como defeitos oriundos de quaisquer atos de terceiros ou de caso fortuito ou de for a maior 1 6 4 2 3 1 A garantia concedida ficar automaticamente cancelada na seguinte hip tese 55 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO Fis PA 2014 0 301 056 7 1 6 4 2 3 1 1 Caso fortuito ou
78. eis para o processamento da mesma pela COHAB SP 26 8 A fatura dever ser encaminhada eletronicamente COHAB SP acompanhada da ART correspondente ap s a emiss o do Atestado de Execu o dos Servi os mediante autoriza o pr via da COHAB SP com o respectivo endere o eletr nico 26 8 1 Na hip tese de erro ou diverg ncia com as condi es contratadas a fatura ser recusada pela COHAB SP mediante declara o expressa das raz es da desconformidade ficando estabelecido que o prazo para pagamento ser contado a partir da data da apresenta o da nova fatura devidamente corrigida 26 9 A COHAB SP pagar empresa contratada o valor relativo aos servi os e obras efetivamente realizados medidos e aprovados vedados quaisquer adiantamentos 26 10 A COHAB SP pagar as faturas somente empresa contratada vedada sua negocia o com terceiros ou coloca o em cobran a banc ria 26 11 Dever o ser apresentados juntamente com a fatura os comprovantes de recolhimento das contribui es previdenci rias do INSS do FGTS e do ISSQN para verifica o da situa o de regularidade da empresa contratada 26 11 1 Caso a COHAB SP constate a n o regularidade nos pagamentos das contribui es acima referidas pela empresa contratada poder comunicar o fato ao rg o competente a fim de que sejam adotadas as provid ncias cab veis 26 11 2 A n o regularidade nos pagamentos das contribui es poder ainda acarretar e
79. enabilidade impenhorabilidade ou intransferibilidade DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 14 1 14 2 14 3 14 4 As microempresas e as empresas de pequeno porte qualificadas nos termos da Lei Complementar n 123 06 poder o usufruir dos benef cios estabelecidos em seus artigos 42 a 45 ao participar desta licita o conforme regulamenta o Decreto Municipal n 49 511 08 com as altera es introduzidas pelo Decreto Municipal n 52 552 11 e ainda com as altera es introduzidas pela Lei Complementar n 147 14 Para se valer dos benef cios da Lei Complementar n 123 06 a licitante dever apresentar em separado no ato da entrega das propostas declara o sob as penas do artigo 299 do C digo Penal que se enquadra na situa o de microempresa ou empresa de pequeno porte e que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situa o nos termos do modelo Anexo 7 deste Edital A falta da declara o de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte ou sua imperfei o n o conduzir ao seu afastamento desta licita o mas t o somente dos benef cios da Lei Complementar n 123 06 em seus artigos 42 a 45 regulamentados pelo Decreto Municipal n 49 511 08 com as altera es introduzidas pelo Decreto Municipal n 52 552 11 salvo se a pr pria licitante desistir de sua participa o no certame na sess o p blica de abertura da licita o ret
80. ento e ou neste Edital 24 16 O exerc cio da fiscaliza o n o exonera a empresa contratada da responsabilidade assumida no tocante boa qualidade dos trabalhos contratados 24 17 As solicita es reclama es exig ncias observa es e ocorr ncias relacionadas com a execu o das atividades ser o comunicadas por escrito pela fiscaliza o 24 18 A a o ou omiss o total ou parcial da fiscaliza o n o eximir a empresa contratada de total responsabilidade de executar as atividades com toda cautela e boa t cnica 25 DOS PRE OS DO REAJUSTE 25 1 Os pre os ser o os constantes da proposta vencedora a serem remunerados com base no previsto no cronograma f sico financeiro Os pre os oferecidos na proposta vencedora remunerar o todas as despesas necess rias execu o dos servi os e obras e n o ser o atualizados para fins da contrata o 25 3 Os pre os para execu o de eventuais servi os e obras n o constantes da Planilha Or ament ria ser o oferecidos pela empresa contratada COHAB SP que analisar e aprovar estes pre os 25 4 Para aceita o dos pre os referidos no subitem 25 3 dever o ser apresentadas as composi es de pre os unit rios para os servi os e obras extracontratuais para an lise e aprova o da COHAB SP 25 5 Ser concedido reajuste de pre os ap s 01 um ano da data limite para a apresenta o da proposta conforme item 16 do Quadro Resumo deste Edital 25 6
81. for a maior que impossibilite a manuten o 1 7 DEFINI ES DAS GARANTIAS 1 7 1 GARANTIAS CONTRA DEFEITOS da garantia nos termos do par grafo nico artigo 393 C digo Civil 1 7 1 1 aquela destinada a remover os defeitos apresentado pelo elevador e sistemas relacionados para seu pleno funcionamento desde que n o sejam por mau uso durante o per odo de 90 noventa dias de Garantia Legal onde a aquisi o fornecimento e substitui o das pe as detectadas como necess rias ser o de responsabilidade da empresa fornecedora do elevador 1 7 1 2 A Garantia Contra Defeitos contempla o fornecimento de material e m o de obra para os seguintes sistemas e respectivos componentes contra defeitos TABELA DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS Item Sistemas Componentes 1 Conjunto Motriz Maquina e Polia com Motor El trico e Freio 2 Conjunto de Controle Eletr nico Inversor de Frequ ncia de Tecnologia VVVF Drive demais Componentes Eletr nicos e Conex es 3 Conjunto de Cabos de Tra o do Elevador Cabos de Tra o e Termina es dos Cabos Estrutura Freios de Emerg ncia Corredi as e a Pr pria Cabina com suas paredes Piso Ilumina o incluso l mpadas Painel Visor de 4 Conjunto dean Informa es e Bot es de Chamada Caixa de Conex o El trica e Comando de Inspe o com Bot o de Emerg ncia e Guarda Corpo A A Bot es de Chamada dos Pavimentos Controle Eletr ni
82. gov br sem preju zo da retirada do material completo em CD R no endere o acima DA ENTREGA DOS ENVELOPES DA SESS O DE ABERTURA DOS TRABALHOS 2 1 2 2 O Envelope n 1 HABILITA O e o Envelope n 2 PROPOSTA COMERCIAL dever o ser entregues atendendo ao disposto nos itens 3 e 4 do Quadro Resumo deste Edital A SESS O DE ABERTURA dos trabalhos ser realizada na sala de licita o da COPEL na data hor rio e local estabelecidos nos itens 2 e 4 do Quadro Resumo DO OBJETO 3 1 Constitui objeto desta TOMADA DE PRE OS a CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E EXECU O DAS OBRAS E SERVI OS DE MONTAGEM E INSTALA O DE 1 UM ELEVADOR DE 15 PARADAS COM 1 UM ANO DE GARANTIA PARA O EMPREENDIMENTO EDIF CIO RESIDENCIAL RIACHUELO SUBPREFEITURA S MUNIC PIO DE S O PAULO CAPITAL NOS TERMOS DAS ESPECIFICA ES E ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL DAS CONDI ES DE PARTICIPA O 4 1 Poder o participar da presente licita o 4 1 1 As empresas CADASTRADAS em rg o da Administra o P blica na categoria correspondente pertinente e compat vel com os servi os licitados 4 1 2 As empresas N O CADASTRADAS perante rg o da Administra o P blica atendidas as disposi es do par grafo 2 do artigo 22 da Lei Federal n 8 666 93 atualizada Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 4
83. guintes cl usulas e condi es 1 CL USULA PRIMEIRA DO OBJETO 1 1 Por for a do presente instrumento contratual a CONTRATADA obriga se ao FORNECIMENTO E EXECU O DAS OBRAS E SERVI OS do objeto descrito no item 1 do Quadro Resumo deste instrumento de acordo com a Proposta Comercial e demais elementos ofertados pela CONTRATADA em atendimento TOMADA DE PRE OS N 003 15 que passam a fazer parte integrante deste independentemente de transcri o 1 2 Para execu o dos servi os e obras dever o ser atendidas as disposi es do Anexo 11 Escopo da Contrata o Caracter sticas T cnicas do Elevador a ser Implantado Produtos a Serem Entregues do Edital que deu origem a esta aven a sem preju zo de nenhuma outra especifica o t cnica e ou quantitativa deste Contrato e ou do respectivo Edital 28 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 2 1 2 2 3 1 CL USULA SEGUNDA DO VALOR DO CONTRATO DO REGIME DE EXECU O O valor total para a execu o dos servi os e obras objeto do presente contrato apresenta se no item 12 do Quadro Resumo deste instrumento de acordo com a Proposta Comercial e respectiva planilha de pre os apresentadas pela CONTRATADA que passam a fazer parte integrante deste instrumento independentemente de transcri o sendo 2 1 1 O valor relativo ao fornecimento e instala o de elevador novo conforme estabelecido no
84. gundo Norma EN81 71 Classe 2 Sem visor de indica o de posi o sentido EM Std de movimento ou quaisquer outras informa es O Corrim o dentro da Cabina dever ser do mesmo material dos pain is desta 28 Corrim o e deve suportar uma for a de 2500 N no ponto menos favor vel em qualquer dire o sem deforma o permanente O espelho instalado na cabina deve ser nivelado parede e sem fixadores oror pise Dea Conforme NBR 29 Espelho vis veis nem acess veis material em a o polido e deve ocupar no m nimo 40 207 99 da rea da parede do fundo do elevador de meia altura para cima 30 Sa das da cabina A Cabina n o deve ser provida de Porta e ou Al ap o para sa da de EM 81 71 emerg ncia A Cabina deve ser provida de ranhuras de ventila o no rodap protegidas de 31 Ranhuras de Ventila o tal maneira que nenhum bastonete redondo ou quadrado consiga penetrar alem de 15 mm iiinac o nda Cabina deve ser provida de ilumina o el trica permanente que assegure uma 32 S intensidade de luz de 80 Lux m nima no piso e no painel dos bot es CONFORME NBR cabina 53 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO Fis PA 2014 0 301 056 7 Toda ilumina o deve ser montada no n vel do Teto ou Parede da cabina sem CONFORME arestas ou v os e com os fixadores n o vis veis nem acess veis As lumin rias PADR O 33 Estrut
85. ina o da COHAB SP qualquer servi o que n o esteja sendo executado de acordo com a boa t cnica 24 8 A empresa contratada dever fornecer as instala es os equipamentos e aparelhagens necess rios ao desenvolvimento das atividades inerentes ao objeto deste Edital 24 9 Durante a execu o dos servi os e obras a empresa contratada ficar obrigada a adotar todos os cuidados necess rios no sentido de garantir prote o e seguran a aos t cnicos oper rios e demais pessoas envolvidas direta e ou indiretamente com a execu o dos servi os e obras O mesmo cuidado dever ser tomado com os usu rios moradores ou transeuntes do local 24 9 1 Os t cnicos oper rios e demais envolvidos diretamente com a execu o dos servi os e obras dever o utilizar Equipamentos de Prote o Individual E P Is 24 10 Durante a execu o dos servi os e obras em face do acompanhamento e an lise dos servi os e obras a COHAB SP poder solicitar corre es e ou complementa es at a plena adequa o dos mesmos 24 11 A empresa contratada arcar com todos os custos necess rios para presta o dos servi os e obras contratados considerando que o valor apresentado na Proposta Comercial compreende todos os custos diretos e indiretos relativos realiza o dos mesmos inclusive despesas com transporte carregamento e descarregamento de materiais equipamentos m quinas ferramentas e pessoal bem como despesas com combust vel manu
86. irando seus envelopes A falsidade das declara es prestadas objetivando os benef cios da Lei Complementar n 123 06 poder caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do C digo Penal sem preju zo do enquadramento em outras figuras penais e das san es administrativas previstas na legisla o pertinente mediante o devido processo legal e implicar tamb m a inabilita o da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tr mite da licita o Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 15 DA APRESENTA O DOS ENVELOPES E DA DOCUMENTA O 15 1 Os Envelopes apresentados pelas empresas participantes nos termos do item 2 deste Edital dever o ser opacos indevass veis impedindo a identifica o do seu conte do lacrados e subscritos com os seguintes dados 15 1 1 Endere amento Companhia Metropolitana de Habita o de S o Paulo COHAB SP Comiss o Permanente de Licita o COPEL TOMADA DE PRE OS N 003 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2014 0 301 056 7 15 1 2 N mero dos Envelopes e refer ncia ao conte do ENVELOPE N 1 HABILITA O ENVELOPE N 2 PROPOSTA COMERCIAL 15 1 3 Identifica o Firma Individual ou Raz o Social ou Denomina o Social e endere o completo da licitante 15 2 Os documentos apresentados neste certame dever o 15 2 1 Estar como PRAZO DE VALIDADE em vigor 15 2 1 1 Ser conside
87. metidas por seus empregados ou prepostos na execu o dos servi os objeto do contrato Responsabilizar se por todas as despesas diretas ou indiretas tais como sal rios transportes encargos sociais fiscais trabalhistas previdenci rios e de ordem de classe indeniza es e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos no desempenho dos servi os objeto deste contrato ficando ainda a COHAB SP isenta de qualquer v nculo empregat cio com os mesmos Adotar os crit rios de seguran a da legisla o vigente tanto para seus empregados ou prepostos quanto para a execu o dos servi os N o deixar quaisquer objetos alheios ao equipamento elevador dentro da casa de m quinas Os materiais que tiverem que ser eliminados ou substitu dos tais como motores controles fia es limitadores de velocidade fechos de portas ou operadores etc s o de propriedade da CONTRATADA cabendo CONTRATADA seu invent rio e transporte dos mesmos at seu destino A CONTRATADA ser respons vel pelo transporte horizontal e vertical de todos os equipamentos at o local de instala o dos mesmos sendo que todas as refer ncias em especifica es e desenhos palavra fornecer dever o ser entendidas pelo instalador como FORNECER E INSTALAR Fornecer sempre que solicitado documentos que comprovem todas as condi es de habilita o e qualifica o exigidos na licita o bem como os que comprovem a
88. ncia e garantia de causar o menor impacto e transtorno aos moradores durante a execu o dos servi os 1 8 2 1 4 Medidas espec ficas de seguran a considerando que os servi os ser o executados sem que o pr dio seja evacuado pelos seus moradores 1 8 2 1 5 A R T Anota o de Responsabilidade T cnica referente obra 1 8 2 1 6 Dever apresentar COHAB SP no in cio dos trabalhos o registro no Minist rio do Trabalho MTb dos Servi os Especializados em Engenharia de Seguran a do Trabalho SESMT 1 8 2 1 7 Ap lices de Seguro referentes ao Risco de Responsabilidade Civil Cruzado RCC incluindo cobertura contra acidente do trabalho e riscos diversos de acidentes f sicos decorrentes da execu o do objeto contratual 1 8 2 1 8 Cronograma b sico a ser elaborado pela CONTRATADA apresentado em papel e em m dia contendo as principais atividades e as datas marcos como in cio desenvolvimento e fim dos servi os envolvidos atendendo todas as defini es integrantes deste Termo de Refer ncia 1 8 2 1 9 Efetiva o dos servi os recomendados no prazo fixado 57 COHAB Fis PA 2014 0 301 056 7 S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 1 8 2 1 10 Apresenta o do Alvar de Instala o e Funcionamento obtido junto Coordenadoria de Atividade Especial e Seguran a de Uso SEGUR atual designa o do CONTRU da Secretaria Municipal de Licenciamento PMSP confo
89. nte da participa o de microempresa e empresa de pequeno porte observar se o as disposi es do artigo 8 incisos II e III e par grafo 3 do Decreto Municipal n 49 511 08 com as altera es introduzidas pelo Decreto Municipal n 52 552 11 para as situa es de empate ficto e empate real respectivamente Ser DECLARADA VENCEDORA do certame a licitante habilitada que for classificada com a proposta de MENOR PRE O GLOBAL ofertado para execu o dos servi os e obras objeto desta TOMADA DE PRE OS observados os crit rios relativos participa o de microempresa e empresa de pequeno porte nos termos do item 14 deste Edital O resultado da classifica o ser comunicado por meio de publica o no Di rio Oficial da Cidade de S o Paulo DOC com abertura do respectivo prazo legal Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO DA HOMOLOGA O E DA ADJUDICA O 21 1 22 Decorrido o prazo recursal contra o julgamento proferido e ou decididos os eventuais recursos interpostos a COPEL encaminhar o processo Autoridade Superior para a HOMOLOGA O e a ADJUDICA O deste procedimento licitat rio DA IMPUGNA O DOS RECURSOS 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 23 O presente Edital poder ser impugnado no todo ou em parte de acordo com as prescri es contidas no artigo 41 da Lei n 8 666 93 As disposi
90. o CNPJ sob o n estabelecida na n Bairro Cidade Estado telefone n __ __ fax n e mail por interm dio de seu representante legal portador a do RG n e do CPF n DECLARA sob as penas da lei que n o cadastrada junto Prefeitura do Munic pio de S o Paulo e que nada deve a essa municipalidade S o Paulo de de 2015 assinatura do representante legal NOME CARGO 44 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO ANEXO 4 MODELO DE DECLARA O INEXIST NCIA DE FATO IMPEDITIVO HABILITA O A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO COHAB SP Comiss o Permanente de Licita o COPEL Rua L bero Badar n 504 24 andar sala 243 A REF TOMADA DE PRE OS N 003 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2014 0 301 056 7 CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E EXECU O DAS OBRAS E SERVI OS DE MONTAGEM E INSTALA O DE 1 UM ELEVADOR DE 15 PARADAS COM 1 UM ANO DE GARANTIA PARA O EMPREENDIMENTO EDIF CIO RESIDENCIAL RIACHUELO SUBPREFEITURA S MUNIC PIO DE S O PAULO CAPITAL NOS TERMOS DAS ESPECIFICA ES E ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL A empresa inscrita no CNPJ sob o n estabelecida na n Bairro Cidade Estado telefone n fax n e mail por interm dio de seu representante legal portador a do RG n e do CPF n em cumpriment
91. o aos ditames Edital cios DECLARA sob as penalidades cab veis a inexist ncia de fato impeditivo sua habilita o bem como que conhece e concorda plenamente com as condi es constantes do Edital e seus Anexos S o Paulo de de 2015 assinatura do representante legal NOME CARGO 45 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO ANEXO 5 MODELO DE DECLARA O EMPREGO DE MENOR COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO COHAB SP Comiss o Permanente de Licita o COPEL Rua L bero Badar n 504 24 andar sala 243 A REF TOMADA DE PRE OS N 003 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2014 0 301 056 7 CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E EXECU O DAS OBRAS E SERVI OS DE MONTAGEM E INSTALA O DE 1 UM ELEVADOR DE 15 PARADAS COM 1 UM ANO DE GARANTIA PARA O EMPREENDIMENTO EDIF CIO RESIDENCIAL RIACHUELO SUBPREFEITURA S MUNIC PIO DE S O PAULO CAPITAL NOS TERMOS DAS ESPECIFICA ES E ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL A empresa inscrita no CNPJ sob o n estabelecida na n Bairro Cidade Estado telefone n __ __ fax n e mail por interm dio de seu representante legal portador a do RG n e do CPF n DECLARA que em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do art 7 da Constitui o Federal N O emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno perigos
92. o cadastradas atender s condi es para cadastramento at o terceiro dia anterior data do recebimento das propostas nos termos do item 4 deste Edital 6 Or amento R 406 000 00 quatrocentos e seis mil reais 7 Data Base Dezembro 14 8 Tipo Menor Pre o 9 Dota o Or ament ria rg o 91 00 Fundo Municipal de Habita o Unidade 91 10 Fundo Municipal de Habita o Program tica 16 451 3002 3 354 Constru o de Unidades Habitacionais Despesa 4 4 90 39 00 Outros Servi os de Terceiros Pessoa Jur dica Fonte de Recurso 08 Tesouro Municipal Recursos Vinculados Nota de Reserva n 38 Emiss o 23 04 2015 Reserva Gafin n 34 2015 Emiss o 23 04 2015 10 Capital Social R 40 600 00 quarenta mil e seiscentos reais 11 Garantia para Licitar R 4 060 00 quatro mil e sessenta reais at 30 minutos antes da data e hor rios previstos para a sess o de abertura nos termos do Edital 12 Regime de execu o execu o indireta de empreitada por pre o global 13 Prazo de execu o 22 vinte e dois meses contado da emiss o da Ordem de In cio dos Servi os sendo Etapa Prazo 1 Etapa Desmontagem 1 m s 2 Etapa Montagem 6 meses 3 Etapa Garantia Legal 90 dias 4 Etapa Garantia Contratual Presta o de servi os de manuten o preventiva e corretiva e assist ncia t cnica 12 meses
93. o e a ampla defesa nos termos da legisla o federal e municipal vigente DAS DISPOSI ES FINAIS 28 1 28 2 28 3 28 4 28 5 28 6 28 7 28 8 Ao participar da presente licita o as empresas assumem integral responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos e informa es prestadas respondendo na forma da lei por qualquer irregularidade constatada As empresas devem ter pleno conhecimento das disposi es constantes deste Edital bem como de todas as suas condi es n o podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formula o de sua proposta facultado COPEL ou autoridade superior em qualquer fase da licita o promover dilig ncia destinada a esclarecer ou complementar a instru o do processo nos termos da legisla o vigente A empresa contratada fica obrigada a manter todas as condi es de habilita o e qualifica o demonstradas por ocasi o desta licita o durante a vig ncia do contrato respondendo civil e criminalmente pela omiss o de qualquer fato relevante Caso as licitantes desclassificadas inabilitadas n o retirem seus respectivos envelopes no prazo m ximo de 30 trinta dias a contar da homologa o deste procedimento ser o eles destru dos A COHAB SP poder revogar a licita o por interesse p blico devendo anul la por ilegalidade sempre em decis o fundamentada nos termos do artigo 49 da Lei n 8 666 93
94. o ou insalubre e tampouco menor de dezesseis anos salvo a partir dos quatorze anos na condi o de aprendiz S o Paulo de de 2015 assinatura do representante legal NOME CARGO 46 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO ANEXO 6 MODELO DE DECLARA O NORMAS DE SEGURAN A E MEDICINA DO TRABALHO A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO COHAB SP Comiss o Permanente de Licita o COPEL Rua L bero Badar n 504 24 andar sala 243 A REF TOMADA DE PRE OS N 003 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2014 0 301 056 7 CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E EXECU O DAS OBRAS E SERVI OS DE MONTAGEM E INSTALA O DE 1 UM ELEVADOR DE 15 PARADAS COM 1 UM ANO DE GARANTIA PARA O EMPREENDIMENTO EDIF CIO RESIDENCIAL RIACHUELO SUBPREFEITURA S MUNIC PIO DE S O PAULO CAPITAL NOS TERMOS DAS ESPECIFICA ES E ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL A empresa inscrita no CNPJ sob o n estabelecida na n Bairro Cidade Estado telefone n fax n e mail por interm dio de seu representante legal portador a do RG n e do CPF n DECLARA rigorosa observ ncia s Normas de Seguran a e Medicina do Trabalho constantes da Consolida o das Leis do Trabalho da Portaria n 3 214 78 do Minist rio do Trabalho e de outras disposi es acerca da mat ria S o Paulo
95. o para uso habitacional de interesse social HIS Em meados do ano de 2006 foram iniciadas as obras de reforma do Edif cio Riachuelo estando o edif cio atualmente habitado cuja entrega ocorreu em 2008 O escopo das citadas obras compreendeu a reforma com a requalifica o do edif cio resultando em 120 unidades habitacionais para moradia de demanda de Habita o de Interesse Social HIS As obras e servi os foram executados com recursos do Fundo Municipal de Habita o FMH e compreenderam novas instala es hidr ulicas de g s e el tricas al m de adequa o dos espa os para constituir os apartamentos revestimentos reforma dos elevadores e reforma completa do terra o da cobertura utilizado como espa o comunit rio Os recursos foram aplicados nos itens de servi os necess rios para requalificar o edif cio de forma a se obter condi es de habitabilidade componentes de moradia de qualidade O elevador a ser substitu do no edif cio servir do 1 ao 15 pavimento 51 COHAB Fis PA 2014 0 301 056 7 S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO ANEXO 11 ESCOPO DA CONTRATA O CARACTER STICAS T CNICAS DO ELEVADOR A SER IMPLANTADO PRODUTOS A SEREM ENTREGUES COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO COHAB SP Comiss o Permanente de Licita o COPEL Rua L bero Badar n 504 24 andar sala 243 A REF TOMADA DE PRE OS N 003 15 PROCESSO A
96. ontratual de execu o dos servi os e obras os dias impratic veis realiza o dos servi os e obras programados devidamente comprovados COHAB SP e corretamente registrados no Di rio de Obras Quando por motivos inequivocamente alheios a vontade da empresa contratada ocorrerem atrasos devidamente registrados na forma do subitem anterior a COHAB SP a seu exclusivo crit rio poder conceder a prorroga o do prazo correspondente aos atrasos verificados DA VISITA AOS LOCAIS DE EXECU O DOS SERVI OS E OBRAS A licitante dever realizar visita ao local de execu o dos servi os e obras objetivando conhecer as condi es e caracter sticas f sicas inclusive do entorno para ter ci ncia de todos os elementos que possam interferir direta ou indiretamente na realiza o do objeto A licitante dever efetuar o agendamento da visita conforme datas apresentadas no item 19 do Quadro Resumo deste Edital junto Diretoria T cnica da COHAB SP por meio da Ger ncia de Obras telefones 11 3396 8890 Sra Rosangela Sr Pedro no hor rio comercial A visita ao local de execu o dos servi os e obras dever ser realizada por profissional devidamente registrado no conselho profissional competente e credenciado pela licitante o que se comprovar com a apresenta o dos referidos documentos ao representante da COHAB SP no momento da visita A COHAB SP emitir Atestado de Visita em nome da licitante a fim de compr
97. ovar o seu comparecimento ao local dos servi os e obras que dever compor os documentos deste certame Quaisquer custos envolvidos na realiza o da visita ser o de responsabilidade exclusiva da licitante Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO DA REPRESENTA O LEGAL CREDENCIAMENTO 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 13 Na sess o de abertura deste Certame ser o apresentados COPEL os documentos destinados a identificar e qualificar os representantes das licitantes Quando a empresa for representada por Diretor ou S cio este dever comprovar essa qualidade por meio de c dula de identidade e Contrato ou Estatuto Social acompanhados da ltima ata que elegeu a Diretoria em exerc cio devidamente registrada no rg o competente se for o caso Na hip tese de a licitante n o estar representada nos termos do subitem 12 2 a representa o dar se por meio de procura o com poderes espec ficos para o fim a que se destina credenciando o representante inclusive para recebimento de intima es ci ncia de todos os atos e desist ncia de recursos em geral se for o caso 12 3 1 A procura o poder ser outorgada por instrumento particular devendo ser entregue por ocasi o da abertura dos trabalhos 12 3 2 A falta da procura o n o implicar em inabilita o mas impedir o representante de se manifestar em nome da licitante
98. pela COHAB SP Dever ser apresentada COHAB SP no in cio dos trabalhos fotoc pia autenticada da Anota o de Responsabilidade T cnica ART relativa a todos os servi os e obras contratados em conformidade com as exig ncias da Resolu o n 425 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia correndo as despesas s expensas da empresa contratada 20 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 24 5 A empresa contratada dever colocar disposi o da COHAB SP um profissional engenheiro devidamente apto a exercer suas atividades perante o respectivo conselho profissional que legalmente ser o respons vel t cnico perante o CREA a Coordenadoria de Atividade Especial e Seguran a de Uso SEGUR atual designa o do CONTRU da Secretaria Municipal de Licenciamento PMSP e ainda o respons vel pela coordena o e execu o dos servi os e obras contratados 24 5 1 A empresa contratada dever substituir em caso de solicita o da COHAB SP o profissional indicado no subitem acima em no m ximo 24 horas contadas a partir da solicita o 24 6 Poder o ser realizadas reuni es t cnicas peri dicas sempre que convocadas pela COHAB SP ou solicitadas pela empresa contratada para discuss o do andamento dos trabalhos as quais dever o contar com a presen a do profissional da empresa contratada 24 7 A empresa contratada dever paralisar por determ
99. posto da CONTRATADA Ser o realizadas vistorias pela COHAB SP ou por seus prepostos devidamente qualificados que ter o por objetivo a avalia o da qualidade e do andamento dos servi os e obras prestados a medi o dos itens executados para efeito de faturamento e a recep o dos servi os e obras conclu dos especialmente ao seu final 11 6 1 Todas as vistorias ser o acompanhadas por engenheiro indicado pela CONTRATADA A realiza o das vistorias dever ser registrada no Di rio de Obras cujas anota es da fiscaliza o ali postas ter o validade de comunica o escrita e devem ser sempre rubricadas pelos representantes de ambas as partes 38 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 11 8 11 10 11 11 11 12 A CONTRATADA manter no local dos servi os e obras o Di rio de Obras devendo a COHAB SP receber obrigat ria e semanalmente as segundas vias das folhas do mesmo No Di rio de Obras estar o registrados os trabalhos em andamento a quantidade de oper rios lotados no s tio as condi es especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos o fornecimento de materiais o controle meteorol gico as fiscaliza es ocorridas e suas observa es al m das anota es t cnicas e servir assim de meio de comunica o formal entre as partes A COHAB SP se reserva o direito de notificar a respectiva entidade certificadora no caso
100. proveniente do aterramento geral do Edif cio S Importante Para todos os componentes descritos acima onde a norma esta indicada na respectiva coluna ser exigida Z certifica o de cada seguindo as especifica es da norma para instala o do mesmo 1 3 Instala es el tricas 1 3 1 Dever ser provido o aterramento na casa de m quinas atrav s de condutor proveniente do aterramento geral do Edif cio 1 4 Normas de refer ncia 1 4 1 NM 20 99 EN 81 71 Classe 2 EN 13501 1 NBR 13994 e Lei 10 348 de 04 de setembro de 1987 1 4 1 1 Fonte de pesquisa ABNT Associa o Brasileira de Normas T cnicas BSI British Standards 1 5 Fornecimento 1 5 1 Fornecimento instala o e funcionamento do elevador com garantia de 1 um ano para manuten o preventiva e corretiva incluindo pe as e servi os e documenta o do mesmo 1 5 1 1 Os equipamentos devem ser entregues atendendo s condi es de funcionamento e seguran a necess rias conforme as exig ncias legais e certifica o de cumprimento das normas t cnicas oficiais 1 6 Etapas 1 6 1 1 ETAPA DESMONTAGEM 1 6 1 1 Remo o completa do elevador existente e seus componentes obras civis de adequa o para instala o de novo elevador 54 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO Fis PA 2014 0 301 056 7 1 6 2 2 ETAPA MONTAGEM E ALVAR DE FUNCIONAMENTO 1 6 3 1 6 4 1 6 2 1 Forne
101. r 16 3 1 Prova do Recolhimento da garantia para licitar junto Tesouraria da COHAB SP nos termos do item 11 do Quadro Resumo e item 13 deste edital DO ENVELOPE N 2 PROPOSTA COMERCIAL 17 1 O Envelope n 2 dever conter 17 1 1 PROPOSTA COMERCIAL impressa em papel timbrado da licitante sem emendas rasuras borr es entrelinhas acr scimos ou supress es que impe am a verifica o da legitimidade do documento em via nica contendo a identifica o o endere o completo a inscri o no CNPJ datada e assinada pelo representante legal da empresa com identifica o clara de seu subscritor obedecido o modelo Anexo 2 deste Edital A proposta dever 17 1 1 1 17 1 1 2 17 1 1 3 17 1 1 4 17 1 1 5 Indicar o valor GLOBAL proposto para execu o dos servi os e obras segundo as especifica es deste Edital nele contidas todas as despesas que incidirem sobre os pre os 17 1 1 1 1 O valor da proposta dever ser distribu do em dois itens o primeiro com o pre o para a execu o das etapas 1 2 e 3 por se tratar de um conjunto de servi os complementares e o segundo com o item 4 manuten o por ser um servi o acess rio sendo que o somat rio destes itens compor o valor da proposta Estar instru da com Planilha de Or amento baseada no modelo apresentado no Anexo 12 deste Edital contendo todos os pre os unit rios propostos total de cada item dos servi os e total para a execu
102. r este ajuste A recusa ou o n o comparecimento no prazo assinalado na convoca o para a assinatura da Ordem de In cio dos Servi os ser o considerados inexecu o total do objeto contratual e ensejar o a aplica o da penalidade prevista Eventuais interrup es na execu o dos servi os e obras somente ser o aceitas pela COHAB SP se devidamente comprovados os fatos causadores das ocorr ncias inviabilizadoras e se os mesmos n o decorrerem direta ou indiretamente de conduta dolosa ou culposa da CONTRATADA Poder o ser computados no prazo contratual de execu o dos servi os e obras os dias impratic veis realiza o dos servi os e obras programados devidamente comprovados COHAB SP e corretamente registrados no Di rio de Obras Quando por motivos inequivocamente alheios a vontade da CONTRATADA ocorrerem atrasos devidamente registrados na forma do subitem anterior a Diretoria T cnica da COHAB SP a seu exclusivo crit rio poder conceder a prorroga o do prazo correspondente aos atrasos verificados CL USULA SEXTA DOS PRE OS DO REAJUSTE Os pre os ser o os constantes da proposta CONTRATADA a serem remunerados com base no previsto no cronograma f sico financeiro Os pre os oferecidos na proposta da CONTRATADA remunerar o todas as despesas necess rias execu o dos servi os e obras e n o ser o atualizados para fins desta contrata o Os pre os para execu o de eventuais servi os e obras n o
103. ra a assinatura do contrato a COHAB SP far consulta ao CADIN no site http www3 prefeitura sp gov br cadin para a devida constata o de que a empresa a ser contratada n o esteja inscrita no CADIN Cadastro Informativo Municipal da Prefeitura do Munic pio de S o Paulo 23 4 1 No caso da exist ncia de registro no CADIN MUNICIPAL ficar a COHAB SP impedida de celebrar o ajuste conforme as disposi es do artigo 3 inciso I da Lei Municipal n 14 094 05 regulamentada pelo Decreto Municipal n 47 096 2006 Para assinatura do contrato em atendimento legisla o municipal de controle ambiental a licitante vencedora dever apresentar as declara es relativas ao Decreto Municipal n 48 184 07 com respeito utiliza o de produtos de empreendimentos miner rios e Decreto Municipal n 50 977 09 com respeito utiliza o de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa nos termos dos Anexos 8 e 9 deste Edital respectivamente Se a licitante vencedora n o comparecer para assinar ou n o aceitar o instrumento contratual a COHAB SP convocar as licitantes remanescentes na ordem de classifica o para faz lo em igual prazo e nas mesmas condi es propostas pela primeira classificada inclusive quanto ao pre o ou revogar a licita o conforme disposto no artigo 64 par grafo 2 da Lei n 8 666 93 DAS CONDI ES E EXIG NCIAS PARA A EXECU O DOS SERVI OS E OBRAS DAS RESPONSABILIDADES E DA FISC
104. rado o prazo m ximo de 90 noventa dias a contar da data de sua expedi o se outro n o constar de lei espec fica ou do pr prio documento exceto para a Certid o Negativa de Pedido de Fal ncia e Concordata e ou de Recupera o Judicial ou Extrajudicial cujo prazo dever estar em conformidade com o subitem 18 4 3 deste Edital 15 2 2 Ser apresentados em original por qualquer processo de c pia autenticada por cart rio competente ou por servidor da Administra o ou publica o em rg o da imprensa oficial n o sendo aceitos documentos na forma de fac s mile nem tampouco por meio de protocolo 15 2 3 Ser subscritos pelo s representante s legal is da empresa ou procurador com poderes espec ficos com identifica o clara de seu subscritor 15 2 4 Ser compat veis com as respectivas inscri es nas esferas federal estadual e municipal sendo vedada na apresenta o a mesclagem dos documentos de estabelecimentos diversos n meros de inscri o no CNPJ IE e CCM 15 2 5 Estar rubricados colecionados e numerados em ordem seqgiiencial PREFERENCIALMENTE ACONDICIONADOS EM PASTAS COM DOIS FUROS de acordo com as prescri es deste Edital 15 3 A aceita o dos documentos obtidos via internet ficar condicionada confirma o de sua validade tamb m por esse meio eletr nico 15 4 N o ser o aceitas certid es positivas de d bito exceto quando constar da pr pria certid o ressalva que autorize a sua aceit
105. regularidade de situa o de seus empregados 9 18 As obriga es acima previstas s o intransfer veis sendo a CONTRATADA a nica e exclusiva respons vel 36 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 10 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 Fis PA 2014 0 301 056 7 CL USULA D CIMA DAS OBRIGA ES E RESPONSABILIDADES DA COHAB SP A COHAB SP respons vel por 10 1 1 10 1 2 10 1 3 10 1 4 10 1 5 Fornecer CONTRATADA todas as informa es necess rias execu o dos servi os e obras provenientes deste contrato Exigir da CONTRATADA o estrito cumprimento das normas e condi es contratuais Rejeitar ou sustar a presta o de servi os ou obras inadequados Registrar para posterior corre o por parte da CONTRATADA eventuais falhas detectadas na execu o dos servi os e obras anotando devidamente as intercorr ncias que julgar necess rias Realizar sempre que julgar necess rio reuni es t cnicas para discuss o do andamento dos trabalhos COHAB SP facultado introduzir modifica es consideradas imprescind veis aos servi os e obras objeto deste contrato antes ou durante a execu o dos mesmos Previamente emiss o do Atestado de Execu o dos Servi os a COHAB SP mediante an lise t cnica dos servi os e obras poder solicitar adequa es sem nus adicional COHAB SP Fica reservado COHAB SP o direito de sem q
106. rios t cnicos reparando e ou substituindo componentes nos termos do Anexo 11 Escopo da Contrata o necess rios ao pleno funcionamento do elevador sem preju zo de nenhuma outra especifica o deste contrato A execu o dos servi os ser desenvolvida por t cnicos especializados conforme especifica es t cnicas e exig ncias dos fabricantes do elevador cabendo CONTRATADA total responsabilidade pelos servi os objeto deste contrato Manter pessoal t cnico especializado disposi o da CONTRATANTE ou seu preposto para atender aos chamados disponibilizando t cnicos em per odo m ximo de 2 duas horas quer tirando d vidas quer orientando as tarefas de manuten o Manter servi o de comunica o 24 horas disposi o da CONTRATANTE de forma a atender aos chamados disponibilizando t cnicos e ou informa es para solu es emergenciais Enviar quando for necess rio t cnico especializado ao pr dio da instala o do elevador em per odo n o superior a 3 tr s horas a contar do primeiro contato Providenciar a imediata corre o das defici ncias falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE ou seu preposto na execu o dos servi os Manter seus empregados e ou prepostos quando em servi o devidamente identificados mediante o uso permanente de crach s Ressarcir os eventuais preju zos causados CONTRATANTE e ou terceiros provocados por inefici ncia ou irregularidades co
107. rme previsto na Lei 10 348 de 04 de setembro de 1987 1 8 2 1 11 Entrega dos Termos de Garantia das pe as originais fornecidos pelos seus fabricantes 1 8 2 1 12 Relat rio de Inspe o Anual RIA ON LINE c pia impressa que dever ser afixada no quadro de avisos da portaria da edifica o sob pena das san es previstas no artigo 7 do Decreto N 47 334 2006 1 8 2 1 13 Dever ser apresentado um atestado comprobat rio sobre desempenho dos equipamentos fornecidos Laudo T cnico de Aceite feito por perito independente a ser nomeado pela COHAB SP 1 8 2 1 14 Manuais T cnicos adequados aos padr es da COHAB SP A Manual de instala o B Manual de opera o C Manual de manuten o E Plano de manuten o para o per odo de 12 doze meses 1 8 3 3 ETAPA Garantia Legal 1 8 3 1 A Contratada dever proceder ajustes e manuten o preventiva e corretiva do elevador segundo as normas t cnicas e legisla o pertinente por um per odo de 90 noventa dias 1 8 4 4 ETAPA GARANTIA CONTRATUAL Presta o de servi os de manuten o preventiva e corretiva e assist ncia t cnica 1 8 4 1 1 8 4 2 1 8 4 3 1 8 4 4 A Contratada dever apresentar para an lise da COHAB SP o Programa de manuten o preventiva do elevador segundo as normas t cnicas e legisla o pertinente contendo a descri o detalhada e a respectiva periodicidade de cada atividade a ser realizada que ser pa
108. rte integrante do contrato Cronograma de implementa o dos servi os de manuten o preventiva e corretiva assist ncia t cnica e fornecimento de m o de obra especializada pelo per odo de 12 doze meses Ap s cada visita para Manuten o Corretiva a Contratada dever informar por escrito os servi os realizados atrav s de um Relat rio de Manuten o o qual ser juntado ao processo de contrata o e ficar disposi o para eventual fiscaliza o por parte da Coordenadoria de Atividade Especial e Seguran a de Uso SEGUR atual designa o do CONTRU da Secretaria Municipal de Licenciamento PMSP Ap s a visita mensal para Manuten o Preventiva a Contratada dever fornecer Relat rio Mensal contendo a descri o da situa o de funcionamento do elevador condi o para a aceita o e medi o dos servi os o qual ser juntado no processo de contrata o e ficar disposi o para eventual fiscaliza o por parte da Coordenadoria de Atividade Especial e Seguran a de Uso SEGUR atual designa o do CONTRU da Secretaria Municipal de Licenciamento PMSP 58 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 1 8 4 4 O relat rio mensal referente aos servi os de manuten o realizados no m s dever documentar o pedido de medi o de acordo com o Cronograma F sico financeiro modelo constante Anexo 12 do Edital 59 Fis
109. s dos artigos 827 835 e 838 do C digo Civil Brasileiro A licitante dever manter v lida a garantia quando n o for prestada em dinheiro ou t tulos da d vida p blica durante todo o prazo de execu o do contrato nele considerado o per odo previsto para a emiss o do Termo de Recebimento Definitivo sob pena de suspens o de eventuais pagamentos devidos pela COHAB SP sem preju zo de serem aplicadas as demais penalidades previstas no contrato e na lei A garantia para licitar da s licitante s inabilitada s desclassificada s ser restitu da mediante solicita o feita por escrito COPEL junto com a c pia do recibo de recolhimento da garantia ap s decorrido o prazo para interposi o de recursos ou ap s julgamento dos recursos eventualmente interpostos inclusive judiciais Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 13 10 13 11 13 12 14 13 7 1 Caso transcorra o prazo para interposi o de recursos sem que a s licitante s inabilitada s desclassificada s manifeste m interesse em recorrer poder ser feita a solicita o para devolu o da garantia para licitar ao final do referido prazo legal nos termos descritos no subitem 13 7 deste edital A garantia para licitar da s licitante s considerada s habilitada s classificada s n o vencedora s ser restitu da ap s a assinatura do instrumento contratual desta licita o mediante
110. s ou instru es da COHAB SP e de seus prepostos cabendo CONTRATADA no caso todos os nus decorrentes da paralisa o 11 1 4 Cientificar por escrito COHAB SP ou aos seus prepostos no prazo m ximo de 24 vinte e quatro horas qualquer ocorr ncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servi os e obras 11 1 5 Cientificar por escrito COHAB SP ou aos seus prepostos todas as ocorr ncias e provid ncias relativas ao plano de qualidade adotado para os servi os e obras nos termos das normas pertinentes A COHAB SP se far representar no local dos servi os e obras por prepostos credenciados ou na falta ou impedimento destes por substituto com as mesmas atribui es e poderes A COHAB SP poder sem preju zo das suas atribui es de acompanhamento contratar com profissionais consultores ou empresas especializadas no controle quali quantitativo dos servi os e obras assim como o acompanhamento e o desenvolvimento da execu o vista das normas t cnicas Todas as solicita es reclama es exig ncias ou observa es relacionadas com a execu o dos servi os e obras feitas pela COHAB SP ou por seus prepostos CONTRATADA ou desta quela nas hip teses em que couber somente produzir o efeitos vinculat rios se processadas por escrito ou devidamente registradas no Di rio de Obras As observa es registradas no Di rio de Obras dever o ser assinadas pelo representante da COHAB SP e pelo pre
111. sobre o valor da etapa a que pertencer o servi o ou obra considerado pela fiscaliza o mal executada independentemente da obriga o de refazimento dos servi os e obras nas condi es estipuladas no contrato 20 5 Multa de 5 cinco por cento sobre a diferen a entre o valor previsto no cronograma f sico financeiro dos servi os e obras acumulado at a data da medi o mensal e o at ent o executado na hip tese de ser verificado atraso ou em desacordo com o cronograma inicialmente previsto de forma a acarretar sua altera o 20 6 Multa de 0 05 cinco cent simos por cento sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega final dos servi os e obras 20 7 Multa de 5 cinco por cento sobre o valor do contrato por sua inexecu o parcial ou total 21 Informa es Esclarecimentos das 9h s 17h at 02 dois dias teis anteriores abertura protocolados na COPEL Rua L bero Badar 504 24 andar sala 243 A S o Paulo SP ou at 03 tr s dias teis anteriores abertura por meio do fax n 11 3106 1090 22 Observa o As informa es deste Quadro Resumo n o afastam a necessidade de conhecimento do inteiro teor deste Edital para formula o da proposta e documentos Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO DO PRE MBULO 1 1 1 2 1 3 A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S
112. ss vel segundo c lculo de tr fego 6 N de partidas hora 100 7 N de paradas entradas 15 8 Posi o entradas Mesmo lado 9 Grava o andares 1 2 T rreo 1 ao 13 10 Casa de m quinas Com casa de m quinas 11 Comando Micro processado VV VF Varia o de Voltagem e Frequ ncia Autom tica abertura lateral com estrutura refor ada para resistir a 120 dos 12 Forta caom requisitos de impacto da Norma NM 207 99 E EMEA 13 Acabamento porta cabina Material em a o com espessura e especifica o para atender ao item anterior e EM 81 71 que n o contribua para alimentar o fogo ou chama j desenvolvidos N o EM 81 71 d Ponapovimenos tm ic aero el cm err for d pair 120 dos SOMENTE PORTA TERREO Acabamento porta Material em a o com espessura e especifica o para atender ao item anterior e EM 81 71 15 f que n o contribua para alimentar o fogo ou chama j desenvolvidos paraos SOMENTE PORTA pavmento demais andares considerar acabamento chapa a o pintado T RREO 52 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO Fis PA 2014 0 301 056 7 Distancia do v o entre A dist ncia entre cada porta de pavimento ou seus anexos e a porta do carro s ou seus anexos n o deve exceder 35mm Esta dist ncia deve ser mantida 16 portas de pavimento e de para dentro das portas na dire o horizontal a p
113. tal 16 1 3 4 1 A declara o de que trata o subitem anterior dever ser apresentada em separado no ato da entrega dos envelopes exigidos na presente licita o devidamente subscrita por quem det m poderes de representa o da licitante e por seu contador ou t cnico em contabilidade nos termos do Decreto Municipal n 52 552 11 16 2 Qualifica o T cnica 16 2 1 Certid o Atualizada de Registro de Pessoa Jur dica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia CREA competente em nome da licitante e dos respons veis t cnicos COHAB Fis PA 2014 0 301 056 7 S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 16 2 2 16 2 3 16 2 4 16 2 5 16 2 6 16 2 7 Atestado s e ou certid o es expedido s por pessoas jur dicas de direito p blico ou privado registrado s nas entidades profissionais competentes em nome da licitante que demonstrem a execu o de trabalhos similares quanto s suas caracter sticas t cnicas e o cumprimento dos prazos determinados para comprovar aptid o no desempenho de atividade pertinente e compat vel com o objeto licitado Comprova o de a licitante possuir em seu quadro permanente na data desta licita o profissional de n vel superior detentor de atestado s de responsabilidade t cnica fornecido s por pessoa jur dica de direito p blico ou privado com indica o do local natureza descri o dos servi os quantitativos e outras cara
114. tala o definido para a 1 e 2 Etapas mediante apresenta o de todos os documentos e produtos relacionados no item 1 8 do Anexo 11 do Edital que deu origem a esta aven a juntamente com Alvar de Funcionamento exigido pela Coordenadoria de Atividade Especial e Seguran a de Uso SEGUR atual designa o do CONTRU da Secretaria Municipal de Licenciamento PMSP Medi es e pagamentos referentes aos servi os da 4 Etapa ser o realizados mensalmente nos moldes do padr o de pagamentos da COHAB SP conforme disposi es gerais elencadas nesta cl usula A CONTRATADA dever efetuar sua medi o e apresent la COHAB SP juntamente com a documenta o correspondente completa at o segundo dia til do m s subsegiiente ao do per odo de medi o A medi o dever vir acompanhada de mem rias de c lculo e relat rio fotogr fico devendo ser entregue fiscaliza o da COHAB SP 32 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 8 6 8 7 8 8 8 9 8 10 8 11 O pagamento ser efetuado com base na medi o dos servi os e obras executados Para o recebimento dos servi os e obras pela COHAB SP a CONTRATADA dever apresentar atestados e avalia es necess rios que comprovem e instruam a aceita o plena dos servi os e obras contratados a serem medidos juntamente com entrega da documenta o pertinente pela CONTRATADA
115. ten o preventiva e corretiva dos equipamentos e m quinas 24 12 A empresa contratada dever realizar todos os servi os baseando se nas medidas feitas in loco a partir de elementos chaves da estrutura tais como pilares 24 12 1 Quaisquer problemas relacionados com a perfeita execu o dos servi os dever o ser comunicados COHAB SP antes de seu prosseguimento 24 13 Os registros impostos e ou taxas incidentes ou que vierem a incidir sobre os servi os e obras contratados ficar o a cargo da empresa contratada podendo a COHAB SP efetuar as reten es legais sobre a remunera o devida 24 14 A empresa contratada assumir para execu o dos servi os e obras contratados as OBRIGA ES E RESPONSABILIDADES estabelecidas na Cl usula Nona da Minuta de Contrato Anexo 1 deste Edital sem preju zo de nenhuma outra disposi o consignada naquele instrumento e ou neste Edital 21 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 24 15 A COHAB SP reserva se o direito de exercer diretamente por si ou por interm dio de terceiros devidamente credenciados ampla e completa fiscaliza o do cumprimento das obriga es atribu das empresa contratada em todas as fases da execu o do objeto licitado conforme Cl usula D cima Primeira da Minuta de Contrato Anexo 1 deste Edital sem preju zo de nenhuma outra disposi o consignada naquele instrum
116. to O prazo m ximo para conclus o e aceite pela COHAB SP para os servi os objeto da 1 Etapa e da 2 Etapa ser de 07 sete meses a partir da assinatura da Ordem de In cio de Servi os Ap s a execu o dos servi os e aceite oficial do elevador por parte da COHAB SP haver um per odo de 90 noventa dias de garantia legal com presta o de servi os de manuten o gratuitamente pela CONTRATADA Em seguida dar se o in cio dos Servi os de garantia contratual por um per odo de 12 doze meses consecutivos podendo ser prorrogado ao final por igual per odo Antes da emiss o da Ordem de In cio dos Servi os OIS a CONTRATADA dever apresentar a s 5 6 1 A R T Anota o de Responsabilidade T cnica referente aos servi os e obras a serem executados 29 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 5 8 5 9 5 10 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 5 6 2 Ap lice de Seguro de acordo com as disposi es da Cl usula D cima Segunda deste contrato A CONTRATADA dever apresentar antes da emiss o da O I S Parcial o Plano de Trabalho conforme disposi es da Cl usula S tima subitem 7 1 deste instrumento Ap s verificada pela COHAB SP a regularidade da documenta o dos itens 5 6 e 5 7 os servi os e obras objetivados ser o solicitados CONTRATADA mediante a emiss o da OIS que passar a integra
117. ua o de microempresa ou empresa de pequeno porte e que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao desenquadramento dessa condi o S o Paulo de de 2015 assinatura do representante legal NOME CARGO assinatura do contador t cnico de contabilidade NOME N mero de registro Conselho Regional de Contabilidade CRC 48 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO _ ANEXOS MODELO DE DECLARA O DECRETO MUNICIPAL N 48 184 07 COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO COHAB SP Comiss o Permanente de Licita o COPEL Rua L bero Badar n 504 24 andar sala 243 A REF TOMADA DE PRE OS N 003 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2014 0 301 056 7 CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E EXECU O DAS OBRAS E SERVI OS DE MONTAGEM E INSTALA O DE 1 UM ELEVADOR DE 15 PARADAS COM 1 UM ANO DE GARANTIA PARA O EMPREENDIMENTO EDIF CIO RESIDENCIAL RIACHUELO SUBPREFEITURA S MUNIC PIO DE S O PAULO CAPITAL NOS TERMOS DAS ESPECIFICA ES E ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL Em conformidade com o disposto no artigo 5 do Decreto n 48 184 de 13 de mar o de 2007 que estabelece procedimentos de controle ambiental para aquisi o de produtos de empreendimentos miner rios e sua utiliza o em obras e servi os pela Administra o P blica Municipal Eu portador do
118. ue de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA exercer a mais ampla e completa fiscaliza o sobre os servi os e obras diretamente ou por prepostos designados Compete ainda COHAB SP 10 5 1 10 5 2 10 5 3 10 5 4 10 5 5 10 5 6 Solicitar sempre que necess ria manuten o preventiva ou corretiva e assist ncia t cnica dos equipamentos objeto deste contrato Observar para que durante a vig ncia deste contrato sejam mantidas todas as condi es de habilita o e qualifica o exigidas na licita o bem como a compatibilidade com as obriga es assumidas Efetuar os pagamentos nas condi es e pre os pactuados Acompanhar e fiscalizar a perfeita execu o deste contrato atrav s de funcion rio da COHAB SP ou seu preposto designado para esse fim Fiscalizar a execu o dos servi os para implanta o de um novo elevador bem como a execu o do Programa e Cronograma de Manuten o de 01 um elevador conforme plano de manuten o preventiva e corretiva da CONTRATADA sustar recusar mandar desfazer ou refazer qualquer servi o e ou fornecimento de material que n o esteja de acordo com as t cnicas atuais normas ou especifica es que atentem contra a sua seguran a ou de terceiros ficando certo que em nenhuma hip tese a falta de fiscaliza o da CONTRATANTE eximir a CONTRATADA das responsabilidades provenientes deste contrato Efetuar o pagamento da Tax
119. ura de ilumina o devem ser aprovadas nos testes de impacto de fogo e de gua descritos no FORNECEDOR anexo A para Classe 2 extra dos da Norma EN81 71 CONFORME TTEM 26 34 Informa es internas a Informa es s mbolos marcas ou qualquer mensagem dever o ser gravadas EM 81 71 cabina em baixo relevo no painel de forma permanente 35 Alme Um alarme sonoro que responda a press o constante sobre seu bot o dever EM 81 71 ser aud vel no interior da cabina a um n vel m nimo de 80 dB Os componentes estruturais e pain is decorativos ou de paredes devem ter 36 Prote o anticorros o propriedades anticorrosivas para evitar oxida o decorrente de Urina e EM 81 71 materiais de limpeza 37 Botoeira de pavimento A o inoxid vel com bot es resistentes a vandalismo EN81 71 Classe 2 Sem EM 81 71 visor de indica o de posi o nem sentido de movimento 38 Sinaliza o andares Nenhuma 39 Quadro de Comando Micro processado tecnologia VVVF 40 Alimenta o Trif sica 110 ou 220 V 60 Hz 41 Tracionamento e dados Motor el trico de corrente alternada sem engrenagem e com im permanente e el tricos do motor polia com di metro inferior a 350 mm 60 Hz 220 V trif sico 42 Acess rios Barra eletr nica alarme e ilumina o de emerg ncia bot o abertura de porta Devera ser provido o aterramento necess rio e suficiente para a prote o do Aterramento equipamento e dos usu rios na casa de maquinas atrav s de condutor 43
120. ventual rescis o do contrato uma vez descumprida pela empresa contratada a obriga o prevista no artigo 55 inciso XIII da Lei n 8 666 93 atualizada 23 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 26 12 26 13 26 14 26 15 26 16 27 Haver verifica o no site http www3 prefeitura sp gov br cadin antes de todo e qualquer pagamento para a devida constata o de que a empresa contratada n o esteja inscrita no CADIN Cadastro Informativo Municipal da Prefeitura do Munic pio de S o Paulo Caso existam registros no CADIN incidir o as disposi es do artigo 3 da Lei Municipal n 14 094 05 suspendendo se o pagamento enquanto perdurar a inadimpl ncia consignada naquele cadastro Os pagamentos observar o a legisla o tribut ria vigente bem como ser o observados no que couberem as reten es de ordem tribut ria previstas na Lei n 8 212 91 complementada pelas Ordens de Servi o do INSS na Lei n 10 833 03 na Lei Municipal n 13 701 03 com as modifica es introduzidas pela Lei n 14 042 05 ISSQN sem preju zo do disposto nas demais normas fiscais aplic veis A empresa contratada dever ainda apresentar em cada medi o quando for o caso como condi o para o recebimento dos servi os e obras executados os documentos relativos legisla o municipal de controle ambiental relacionados no Decreto Municipal n 48 184 0
121. vi o do INSS na Lei n 10 833 03 na Lei Municipal n 13 701 03 com as modifica es introduzidas pela Lei n 14 042 05 ISSQN sem preju zo do disposto nas demais normas fiscais aplic veis 33 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 8 14 9 1 9 2 9 3 9 4 A CONTRATADA dever apresentar em cada medi o quando for o caso como condi o para o recebimento dos servi os e obras executados os documentos relativos legisla o municipal de controle ambiental relacionados no Decreto Municipal n 48 184 07 com respeito utiliza o de produtos de empreendimentos miner rios e no Decreto Municipal n 50 977 09 com respeito utiliza o de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa Os recursos financeiros para pagamento das faturas correspondentes aos servi os e obras contratados est o consignados na Cl usula Terceira deste instrumento A CONTRATADA executar o objeto deste ajuste sujeitando se aos nus e obriga es estabelecidos na legisla o civil previdenci ria fiscal trabalhista e acident ria aplic veis inclusive quanto aos registros tributos e quaisquer outros encargos decorrentes desta contrata o dos servi os e obras que ser o executados os quais ficar o a cargo exclusivo da CONTRATADA incumbindo a cada uma das partes as reten es legais pertinentes que lhes competirem CL USULA NONA DAS OBRI
122. xime a CONTRATADA da repara o de eventuais danos perdas ou preju zos que seu ato tenha acarretado 40 Fis PA 2014 0 301 056 7 COHAB S O PAULO COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITA O DE S O PAULO 17 6 17 7 17 8 17 9 Enquanto n o forem cumpridas as condi es contratuais estabelecidas a COHAB SP poder reter o pagamento e a garantia contratual A absten o por parte da COHAB SP do uso de quaisquer das faculdades contidas neste instrumento contratual n o importa em ren ncia ao seu exerc cio A aplica o de qualquer penalidade prevista neste contrato n o exclui a possibilidade de aplica o das demais bem como das penalidades previstas na Lei n 8 666 93 e altera es posteriores e na Lei Municipal n 13 278 02 regulamentada pelo Decreto Municipal n 44 279 03 no que couber O n o cumprimento pela CONTRATADA dos requisitos previstos nos Decretos Municipais n s 48 184 07 e 50 977 09 quando for o caso ensejar a aplica o das penalidades estipuladas nos artigos 86 a 88 da Lei n 8 666 93 sendo que a multa a ser aplicada ser correspondente a 5 cinco por cento do valor deste contrato e a san o administrativa de proibi o de contratar com a COHAB SP se dar pelo per odo de at 3 tr s anos com base no artigo 72 par grafo 8 inciso V da Lei Federal n 9 605 98 sem preju zo das implica es de ordem criminal Durante a execu o dos servi os e obras a CONTRATAD

edital de tomada de preços nº 003/15 tipo menor preço - cohab-sp

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

edital de tomada de pre&ccedil;os n&ordm; 003/15 tipo menor pre&ccedil;o - cohab-sp

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

edital de tomada de preços nº 003/15 tipo menor preço - cohab-sp