GENERAL CONDITIONS
Contents
1. LINDDANA is entitled to and obligated to correct all defects caused by errors in construction material or production LINDDANA itself determines if the correction should take place through repair or replacement of the defective part s In the event of repairs the buyer is obligated to deliver and pick up the sold item at workshop specified by LINDDANA at no cost to LINDDANA In the event of replacement of the faulty part s the buyer is obligated to send the defective parts to LINDDANA in advance at no cost to LINDDANA LINDDANA has the right to replace defective goods LINDDANA does not cover costs for wages accommodation and transport when performing warranty work The buyer must give LINDDANA written notification of faults or defects of the sold item within 8 days of the date when the fault or defect is or should have been discovered by the buyer If the buyer does not notify LINDDANA before the end of this period and prior to expiration of the warranty period the buyer will lose the right to submit a claim in respect of the fault or defect In addition to this LINDDANA has no liability for such defects This applies to any loss which the defect may cause including indirect loss including operating loss loss of time loss of profits loss of data lost image and or lost goodwill For each inquiry concerning the warranty the original invoice including the sales date machine number machine type machine model customer name and2. Litiges Tout litige entre les parties relatif au pr sent contrat devra faire l objet d un r glement conforme au droit danois Les litiges devront toujours tre r solus l amiable Si un litige ne peut tre r solu l amiable il le sera par l Institut danois d arbitrage de Copenhague LINDDANA pourra cependant d cider de porter l affaire devant la Cour de Horsens 01 07 13
3. aura lieu conform ment aux Incoterms 2010 EXW Ex Works lholm Bygade 70 DK 7160 T rring Danemark 2 Conditions de paiement Le paiement aura lieu en couronnes danoises sauf accord contraire par crit Le paiement devra tre effectu directement a LINDDANA ou a un compte bancaire indiqu par LINDDANA Les co ts de transfert du prix d achat ne seront pas a la charge de LINDDANA En l absence de paiement a la date d ch ance convenue des int r ts seront appliqu s concurrence de 2 par mois entam 3 Clauses de propri t LINDDANA A S demeurera propri taire des marchandises livr es jusqu au paiement de l int gralit du prix d achat et des int r ts ventuels 4 R clamations Tous les risques associ s aux marchandises seront transf r s l acheteur au moment de leur livraison Toute r clamation relative la livraison devra tre adress e par crit LINDDANA le plus t t possible et au plus tard 8 jours apr s r ception Au cas o LINDDANA n aurait pas re u ladite r clamation crite dans le d lai indiqu l acheteur perdra ses droits r clamation Ind pendamment du point pr c dent LINDDANA d cline toute responsabilit vis vis des dommages indirects ventuels y compris les interruptions d activit les manques gagner commerciaux les pertes de donn es les pertes d image et ou de client le 5 Conditions de garantie LINDDANA propose une garantie de 12
4. majeure LINDDANA er fritaget for ethvert ansvar der kan henf res til force majeure Ved force majeure forst s strejke lock out forretningsforstyrrelser forsinket levering fra underleverand rer krig uroligheder naturkatastrofer vrige begivenheder som LINDDANA ikke har kontrol over mangel p r varer konfiskation af materialer eller dele til en leverance valutarestriktioner eller myndighedernes indgriben I tilf lde af force majeure er LINDDANA berettiget til helt eller delvist at tilbagekalde afgivne tilbud samt at annullere ikke leverede ordrer S fremt LINDDANA vil p ber be sig force majeure er LINDDANA forpligtet til inden 8 dage efter at force majeure er indtruffet at orientere den anden part 10 Tvister Enhver tvist mellem parterne vedr rende denne kontrakt skal afg res i overensstemmelse med Dansk Ret Tvister skal altid s ges afklaret udenretligt S fremt en tvist ikke kan afklares i mindelighed skal tvisten afg res af Det Danske Voldgiftsinstitut i K benhavn LINDDANA kan dog v lge at anl gge sagen ved Retten i Horsens 01 07 13 LINDDANA A S Allgemeine Geschaftsbedingungen fiir unter der Marke TP angebotene Produkte Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen geltenden f r alle von LINDDANA A S LINDDANA durchgef hrten Verk ufe falls nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wurde 1 Lieferbedingungen Lieferungen erfolgen gem Incoterms 2010 EXW Ex Works lholm Bygade 70 7160 T r
5. Aussperrungen Betriebsst rungen versp tete Lieferungen von Unterlieferanten Krieg innere Unruhen Naturkatastrophen und andere Ereignisse die nicht der Kontrolle von LINDDANA unterliegen Rohstoffmangel Beschlagnahme von Material oder Teilen f r eine Lieferung Deviseneinschr nkungen oder beh rdliche Eingriffe Im Fall von h herer Gewalt ist LINDDANA berechtigt abgegebene Angebote ganz oder teilweise zur ckzunehmen sowie nicht gelieferte Auftr ge zu stornieren Sofern sich LINDDANA auf h here Gewalt berufen m chte ist LINDDANA verpflichtet innerhalb von acht Tagen nachdem der Zustand h herer Gewalt eingetreten ist die andere Vertragspartei davon zu informieren 10 Streitigkeiten F r alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Rechtsstreitigkeiten gilt das d nische Recht Es soll immer versucht werden Streitigkeiten au ergerichtlich zu kl ren Wenn eine Streitigkeit nicht einvernehmlich gel st werden kann wird die Streitigkeit vom D nischen Institut f r Schiedsgerichtsbarkeit Det Danske Voldgiftsinstitut in Kopenhagen entschieden LINDDANA kann jedoch auch einen Rechtsstreit vor dem Stadtgericht in Horsens anh ngig machen 1 Juli 2013 LINDDANA A S Termes et conditions de vente et de livraison pour les machines livr es sous la marque TP Ces conditions de vente s appliquent a toutes les ventes effectu es par LINDDANA A S LINDDANA sauf accord contraire par crit 1 Conditions de livraison La livraison
6. LINDDANA A S Conditions of Sales and Delivery for machines delivered under the brand name TP These sale conditions apply to all sales made by LINDDANA A S LINDDANA unless otherwise agreed in writing 1 Terms of delivery Delivery shall take place in accordance with Incoterms 2010 EXW Ex works from lholm Bygade 70 DK 7160 T rring 2 Payment Terms Payment must to be made in Danish kroner unless otherwise agreed in writing Payment must be made directly to LINDDANA or to a bank account specified by LINDDANA Costs for transferring the purchase price do not concern LINDDANA f payment is not made on the due date 2 interest will be charged for each month 3 Retention of ownership LINDDANA A S retains ownership to the delivered goods until the entire purchase price with interest costs etc has been paid 4 Claims Any risk of the goods is transferred to the buyer at the time of delivery of the goods A claim for the delivery must be made in writing to LINDDANA as quickly as possible and no later than 8 days after receipt If LINDDANA has not received the claim in writing within the specified time limit the buyer s warranty becomes void Notwithstanding the previous paragraph LINDDANA is not liable for indirect loss including operating loss loss of time loss of profits loss of data lost image and or lost goodwill 5 Warranty terms LINDDANA provides a 12 months warranty which includes correction of fau
7. address and dealer name and address must be presented LINDDANA can demand documentation that service has been maintained and carried out in accordance with user manuals and that original parts have been used 6 Product liability The buyer must indemnify LINDDANA to the extent that LINDDANA is liable to third parties for such damage and such loss which LINDDANA is not responsible for to the purchaser according to this section It is the responsibility of the buyer to take out sufficient product liability insurance and at the request of LINDDANA to document that appropriate product liability insurance has been taken out LINDDANA is not liable for damage caused by the sold item a on real or personal property which is obtained while the equipment is in the possession of the buyer b on products that have been produced by the buyer or on products that these are a part of or for damage to real or personal property as these products cause as a result of the item sold In no case is LINDDANA liable for indirect loss including operating loss loss of time loss of profits loss of data lost image and or lost goodwill If a third party makes a claim against any of the parties for compensation in accordance with this section that party must immediately notify the other thereof LINDDANA and the buyer are mutually obligated to be sued in a court of law or arbitration tribunal which handles the compensation claim that has be
8. af k ber S fremt k ber ikke underretter LINDDANA inden udl bet af denne frist og inden udl b af garantiperioden mister k ber retten til at frems tte krav i anledning af fejlen eller manglen LINDDANA har herudover intet ansvar for s danne mangler Dette g lder ethvert tab mang len m tte for rsage herunder indirekte tab herunder driftstab tidstab avancetab tab af data mistet image og eller mistet goodwill Ved enhver henvendelse vedr rende garanti skal der forevises original faktura indeholdende salgsdato maskinnummer maskintype maskinmodel kunde navn og adresse samt forhandler navn og adresse LINDDANA kan kr ve dokumentation for at service er overholdt og udf rt iht brugermanualer og at der er anvendt originale dele 6 Produktansvar K ber skal holde LINDDANA skadesl s i den udstr kning LINDDANA p l gges ansvar over for tredjemand for s dan skade og s dant tab som LINDDANA efter dette punkt ikke er ansvarlig for overfor k beren Det p hviler k ber at tegne tilstr kkelig produktansvarsforsikring og p LINDDANA s opfordring at dokumentere at beh rig produktansvarsforsikring er tegnet LINDDANA er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte a p fast ejendom eller l s re som indtr der medens materiellet er i k berens besiddelse b p produkter der er fremstillet af k beren eller p produkter hvori disse indg r eller for skade p fast ejendom eller l s re som diss
9. as de retard ventuel L acheteur est en droit d annuler de contrat en cas de retard important Pour qu une telle annulation puisse tre envisag e il convient cependant que l acheteur ait pr venu LINDDANA que en l absence de livraison dans les 8 jours suivant la r ception par LINDDANA de l injonction de l acheteur celui ci se r serve le droit de r silier le contrat dans un d lai de 8 jours 8 Emballages recyclables LINDDANA se r serve le droit de facturer les emballages recyclables l acheteur y compris les palettes EUR les palettes EUR en plastique les Bigbox et les caisses en plastique 9 Rejet de responsabilit et force majeure LINDDANA d cline toute responsabilit en cas de force majeure Par force majeure on entend les cas de gr ves lock out interruptions d activit retards de livraison dus aux sous traitants guerres troubles l ordre civil catastrophes naturelles et autres v nements hors du contr le de LINDDANA p nuries de mati res premi res confiscation de mat riels ou de pi ces faisant partie d une livraison restrictions de change ou interventions des pouvoirs publics En cas de force majeure LINDDANA sera habilit e retirer en tout ou partie les offres soumises et d annuler les commandes non livr es Si LINDDANA d cide d invoquer la force majeure LINDDANA devra en informer l autre partie dans un d lai de 8 jours suivant le cas de force majeure en question 10
10. e non delivered orders If LINDDANA wants to invoke force majeure LINDDANA is obligated to inform the other party within 8 days that force majeure has occurred 10 Disputes Any dispute between the parties concerning this contract must be determined in accordance with Danish law Disputes must always be attempted to be solved out of court If a dispute cannot be resolved amicably the dispute must be determined by the Danish Institute of Arbitration Copenhagen Arbitration LINDDANA may however choose to institute proceedings before the Court in Horsens 01 07 13 LINDDANA A S Salgs og leveringsbetingelser for maskiner leveret under varem rket TP Disse salgsbetingelser g lder for ethvert salg foretaget af LINDDANA A S LINDDANA med mindre andet skriftligt er aftalt 1 Leveringsvilk r Levering finder sted i henhold til Incoterms 2010 EXW Ex Works lholm Bygade 70 DK 7160 Torring 2 Betalingsvilkar Betaling sker i danske kroner med mindre andet aftales skriftligt Betaling skal ske direkte til LINDDANA eller til en bankkonto anvist af LINDDANA Omkostningerne ved overf rsel af k besummen er LINDDANA uvedkommende Hvis betaling ikke sker pa forfaldstidspunktet vil der blive beregnet en rente pa 2 pr pabegyndt maned 3 Ejendomsforbehold LINDDANA A S bevarer ejendomsretten til de leverede varer indtil hele k besummen med renter omkostninger m v er betalt 4 Reklamationer Enhver risiko for va
11. e produkter som f lge af det solgte for rsager intet tilf lde er LINDDANA ansvarlig for indirekte tab herunder driftstab tidstab avancetab tab af data mistet image og eller mistet goodwill Hvis tredjemand frems tter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt skal denne part straks underrette den anden herom LINDDANA og k ber er gensidigt forpligtet til at lade sig sags ge ved den domstol eller voldgiftsret som behandler erstatningskrav der er rejst mod en af dem p grundlag af en skade eller et tab som p st s for rsaget af materiellet Det indbyrdes forhold mellem k ber og LINDDANA skal dog altid afg res ved det aftalte v rneting i henhold til n rv rende salgs og leveringsbetingelser 7 Forsinkelse Det p hviler LINDDANA at underrette k ber s fremt der opst r forsinkelse K ber er berettiget til s fremt forsinkelsen er v sentlig at oph ve den indg ede aftale Foruds tningen for at oph velse kan ske er dog at k ber til LINDDANA har fremsendt pakrav om at s fremt levering ikke finder sted senest 8 dage efter LINDDANA s modtagelse af k bers p krav er k ber berettiget til indenfor en frist p 8 dage herefter at oph ve den indg ede aftale 8 Genanvendelig emballage LINDDANA forbeholder sig retten til at fakturere k ber for genanvendelig emballage herunder EUR paller plastic EUR paller plastic Bigboxe og plastickasser 9 Ansvarsfraskrivelse og force
12. egr nset til d k remme p rer glas sikringer oblinger bremsebel gninger bremsetromler bremsebakker skiver d ksler olier og v sker t ndr r gl der r lejer knive modst l afstrygere udskiftelige sv b PTO aksler udkaster r udkastevinger batterier samt dele udsat for normalt forekommende slid P de maskiner hvor der ydes 36 m neders 1000 driftstimers garanti hvad der m tte indtr de f rst g lder samme garantibestemmelser dog med den undtagelse at reservedele som er leveret i garantiperioden maksimalt er d kket i maskinens garantiperiode LINDDANA er berettiget og forpligtet til at afhj lpe alle mangler som skyldes fejl i konstruktion materiale eller fremstilling LINDDANA afg r selv om afhj lpningen skal ske ved reparation eller udskiftning af den de defekte dele I tilf lde af reparation er k ber pligtig at indlevere og afhente det solgte pa det af LINDDANA angivne v rksted uden omkostninger for LINDDANA I tilf lde af udskiftning af den de defekte dele er k ber pligtig til forinden at fremsende de defekte dele til LINDDANA uden omkostninger for LINDDANA LINDDANA har ret til i stedet at foretage omlevering af mangelfulde varer LINDDANA d kker ikke omkostninger til arbejdsl n ophold og transport ved udf relse af garantiarbejde K ber skal give LINDDANA skriftlig meddelelse om fejl eller mangler ved det solgte senest 8 dage efter at fejlen eller manglen er eller burde v re konstateret
13. en raised against one of them on the basis of damage or a loss which allegedly has been caused by the equipment The relationship between the buyer and LINDDANA must however always be determined by the chosen court in accordance with these conditions of sales and delivery 7 Delay It is the responsibility of LINDDANA to notify the buyer if there is delay If the delay is significant the buyer is entitled to terminate the agreement However the prerequisite for cancellation being able to take place is that the buyer has sent the claim to LINDDANA to the effect that if delivery does not take place within 8 days of LINDDANA s receipt of the buyer s claim the buyer is entitled within a period of 8 days to cancel the agreement 8 Reusable packaging LINDDANA reserves the right to charge the buyer for reusable packaging including Euro pallets plastic Euro pallets plastic Bigboxes and plastic boxes 9 Disclaimer and force majeure LINDDANA is exempt from any liability which can be assigned to force majeure By force majeure is meant strikes lock outs business disruptions delayed delivery from sub contractors war violence natural disasters other events which LINDDANA has no control over lack of raw materials the confiscation of materials or parts for a delivery currency restrictions or intervention by the authorities In the event of force majeure LINDDANA is entitled to wholly or partly withdraw tenders and to cancel th
14. er Vertragsparteien Anspr che im Hinblick auf diesen Abschnitt erheben hat diese Partei sofort die andere dar ber in Kenntnis zu setzen LINDDANA und der K ufer sind ferner verpflichtet einem Rechtsstreit vor einem Gericht oder Schiedsgericht das gegen einen von ihnen aufgrund eines durch den Kaufgegenstand angeblich hervorgerufenen Schadens geltend gemachte Anspr che behandelt beizutreten Die internen Rechtsverh ltnisse zwischen dem K ufer und LINDDANA sind jedoch immer durch das nach diesen Allgemeinen Gesch ftsbedingungen vereinbarte Gericht zu entscheiden 7 Lieferverzug Im Falle eines Lieferverzugs muss LINDDANA den K ufer informieren Der K ufer ist bei einem wesentlichen Lieferverzug berechtigt vom Vertrag zur ckzutreten Voraussetzung f r die Aus bung des R cktrittsrechts ist jedoch dass der K ufer LINDDANA das Verlangen zugesandt hat dass die Lieferung innerhalb von acht Tagen nach Zugang des Verlangens des K ufer erfolgen muss andernfalls der K ufer innerhalb einer Frist von weiteren acht Tagen vom Vertrage zur cktreten werde 8 Mehrwegverpackungen LINDDANA beh lt sich das Recht vor dem K ufer Mehrwegverpackungen darunter Europaletten Kunststoff Europaletten Kunststoff Bigboxen und Kunststoffkisten in Rechnung zu stellen 9 Haftungsausschluss und h here Gewalt LINDDANA ist von jeglicher Haftung befreit die auf h here Gewalt zur ckzuf hren ist Unter h herer Gewalt sind zu verstehen Streiks
15. it est bien assum e LINDDANA d cline toute responsabilit vis vis des dommages caus s par les marchandises vendues a aux biens immobiliers ou mobiliers survenus une fois les marchandises en possession de l acheteur b aux produits fabriqu s par l acheteur ou aux produits incorporant de tels produits ou pour les dommages caus s des biens immobiliers ou mobiliers entra n s par de tels produits en raison des marchandises vendues En aucun cas LINDDANA n assumera une quelconque responsabilit pour d ventuels dommages indirects y compris les interruptions d activit les manques gagner commerciaux les pertes de donn es les pertes d image et ou de client le Si un tiers quelconque adresse une demande d indemnisation l un des partenaires au titre du present article la partie en question devra en informer imm diatement l autre partie LINDDANA et l acheteur sont tenus mutuellement d accepter toute convocation ventuelle au tribunal ou l autorit arbitrale charg e d examiner les demandes de dommages et int r ts d pos es l encontre de l une ou l autre des parties en raison d un dommage ou pr judice pr tendument caus par la marchandise La relation entre l acheteur et LINDDANA devra cependant toujours tre d termin e par la juridiction choisie conform ment aux pr sentes conditions de vente et de livraison 7 Retard Il incombe LINDDANA de pr venir l acheteur en c
16. les arbres cardan d jection les ailettes d jection les batteries et les pi ces expos es une usure habituelle Sur les machines qui b n ficient d une garantie de 36 mois 1000 heures de fonctionnement selon le cas de figure qui se pr sente en premier les m mes conditions de garantie s appliquent l exception des pi ces de rechange qui ne seront livr es que pendant la p riode de garantie de la machine LINDDANA a le droit et le devoir de rem dier tous les probl mes dus des d fauts de conception de mat riaux ou de fabrication C est LINDDANA qu il incombe de d cider si l intervention doit prendre la forme d une r paration ou bien d un remplacement des pi ces d fectueuses En cas de r paration il incombe l acheteur de d poser et r cup rer les marchandises vendues aupr s de l atelier indiqu par LINDDANA sans frais pour celle ci En cas de r paration des pi ces d fectueuses l acheteur est tenu d envoyer les pi ces en question LINDDANA sans frais pour cette derni re LINDDANA est en droit de d cider du remplacement des marchandises d fectueuses plut t que de leur r paration LINDDANA ne couvre pas les co ts de main d uvre d h bergement ou de transport li s aux travaux de garantie L acheteur devra fournir LINDDANA un rapport crit sur les d fauts ou carences constat s sur les produits au plus tard 8 jours apr s la constatation desdits d fauts ou carence
17. lts and defects in construction material or production The warranty does not cover faults and defects which can be attributed to non observance of the maintenance work prescribed in the user manual incorrect installation or dismantling changes made by the buyer after delivery or incorrect use of the goods The warranty becomes void in any circumstance if the buyer has used non original parts in connection with fixing faults or defects The warranty does not include the surface finishing normal wear and tear and deterioration nor replacement of wearing parts LINDDANA s warranty commitment requires that the buyer can document that an established fault or defect is not due to circumstances which are excluded from the warranty see above A 12 month warranty is offered on spare parts sold There is no warranty on wearing parts Wearing parts refers to but is not limited to tyres belts bulbs glass fuses clutches brake linings brake drums brake shoes discs covers oils and fluids spark plugs glow plugs bearings blades counter steel wipers interchangeable housings PTO shafts ejector spouts ejector wings batteries and parts exposed to normal wear and tear On machines which are given a 36 month 1 000 hours warranty whichever comes first the same warranty terms apply however with the exception of spare parts that are supplied during the warranty period are covered during the machine s warranty period at a maximum
18. mois qui couvre les r parations li es des d fauts de conception de mat riaux ou de fabrication La garantie ne couvre pas les d fauts imputables au non respect des travaux de maintenance prescrits dans le manuel d utilisation un mauvais montage ou d montage les modifications apport es par l acheteur apr s la livraison ou bien l utilisation abusive des marchandises livr es En tout tat de cause la garantie cessera de s appliquer d s lors que l acheteur aurait utilis des pi ces de rechange non homologu es pour la correction des d fauts et carences ventuels La garantie ne couvre ni le traitement de surface ni l usure normale ni la d t rioration et le remplacement des pi ces us es Selon l obligation de garantie de LINDDANA l acheteur doit prouver que le d faut ou la carence constat n est pas le r sultat de conditions non couvertes par la garantie susmentionn e Les ventes de pi ces d tach es font l objet d une garantie de 12 mois Les pi ces de rechange ne font pas l objet d une garantie Par pi ces de rechange on entend notamment mais sans s y limiter les pneus les ceintures les ampoules les vitres les fusibles les embrayages les garnitures de frein les tambours de frein les m choires et rondelles de frein les carters les huiles et fluides les bougies les bougies de pr chauffage les roulements les couteaux les but es les grattoirs les bo tiers interchangeables
19. ngener Gewinn Verlust von Daten Beeintr chtigung des Rufs oder Goodwills Bei allen Kontakten bez glich der Garantie ist die Originalrechnung mit Verkaufsdatum Seriennummer Maschinentyp Maschinenmodell Name und Anschrift des Kunden sowie des H ndlers vorzulegen LINDDANA kann eine Dokumentation daf r verlangen dass Instandhaltungsarbeiten gem der Gebrauchsanweisung ausgef hrt wurden und dass Originalteile verwendet wurden 6 Produkthaftung Der K ufer hat LINDDANA in dem Umfang schadlos zu halten in dem LINDDANA gegen ber Dritten f r solche Sch den oder Verluste haftet f r die LINDDANA gem diesem Abschnitt dem K ufer gegen ber nicht haftet Der K ufer ist daf r verantwortlich eine ausreichende Produkthaftpflichtversicherung abzuschlie en und hat den Abschluss einer solchen Versicherung auf Aufforderung durch LINDDANA nachzuweisen LINDDANA haftet nicht f r durch die Verwendung der Ware hervorgerufenen Sch den a unbeweglichen oder beweglichen Sachen w hrend die Ware im Besitz des K ufers war b an Produkten die vom K ufer hergestellt wurden oder an Produkten in denen diese verwendet wurden oder f r Sch den an beweglichen oder unbeweglichen Sachen die solche Produkte aufgrund der Lieferung verursachen In keinem Fall haftet LINDDANA f r indirekte Sch den einschlie lich Folgesch den entgangenen Gewinn Verlust von Daten Beeintr chtigung des Rufs oder Goodwills Falls Dritte gegen eine d
20. nzureichende Beachtung der in der Gebrauchsanweisung vorgeschriebenen Instandhaltungsarbeiten unrichtige Montage oder Demontage vom K ufer nach der Lieferung vorgenommene nderungen oder unsachgem e Verwendung der gelieferten Waren zur ckzuf hren sind Die Garantie erlischt in jedem Fall falls der K ufer zur Beseitigung von Fehlern oder M ngeln keine Originalteile verwendet hat Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Oberfl chenbehandlung normalen Verschlei und Abnutzung und Austausch von Verschlei teilen Zur Geltendmachung von Garantieanspr chen muss der K ufer LINDDANA gegen ber dokumentieren dass ein festgestellter Fehler oder Mangel nicht durch Umst nde hervorgerufen wurde die gem dem Vorstehenden von der Garantie ausgenommen sind F r verkaufte Ersatzteile wird eine Garantie von 12 Monaten gew hrt Auf Verschlei teile wird keine Garantie gew hrt Unter Verschlei teilen sind unter anderem zu verstehen Reifen Riemen Leuchten Glas Sicherungen Kupplungen Bremsbel ge Bremstrommeln Bremsbacken und scheiben Verschl sse le und Fl ssigkeiten Z ndkerzen Gl hkerzen Lager Messer Gegenmesser Schaber austauschbare Geh use Gelenkwellen Auswerfrohre Auswerffl gel Batterien sowie Teile die normalerweise auftretendem Verschlei ausgesetzt sind Bei den Ger ten f r die eine Garantie von 36 Monaten bzw 1000 Betriebsstunden je nachdem was zuerst eintritt gew hrt wird gelten dieselben Ga
21. rantiebedingungen jedoch mit der Ausnahme dass f r w hrend des Garantiezeitraums gelieferte Ersatzteile h chstens die Garantiedauer der Maschine gilt LINDDANA ist berechtigt und verpflichtet alle M ngel der Konstruktion des Materials oder der Herstellung zu beseitigen LINDDANA entscheidet selbst ob die M ngelbeseitigung durch Reparatur oder Austausch der mangelhaften Teile erfolgt Im Falle einer Reparatur muss der K ufer den Kaufgegenstand auf eigene Kosten bei der von LINDDANA benannten Werkstatt anliefern und abholen Im Falle eines Austausches mangelhafter Teile muss der K ufer zun chst die mangelhaften Teile auf eigene Kosten an LINDDANA senden LINDDANA hat das Recht einen Ersatz f r die mangelhaften Waren zu liefern LINDDANA deckt nicht die zur Ausf hrung von Garantiearbeiten erforderlichen Kosten f r Arbeitsentgelte Aufenthalt und Transport Der K ufer muss LINDDANA das Vorliegen von Fehlern oder M ngeln sp testens acht Tage nachdem der Fehler oder Mangel entdeckt wurde oder h tte entdeckt werden m ssen schriftlich mitteilen Sofern der K ufer LINDDANA nicht innerhalb dieser Frist und vor Ablauf der Garantiezeit unterrichtet verliert der K ufer sich aus dem Fehler oder Mangel ergebende Anspr che LINDDANA bernimmt f r solche Fehler keinerlei dar ber hinausgehende Haftung Dies gilt f r alle durch den Mangel verursachten Sch den darunter indirekte Sch den einschlie lich Betriebskosten Zeitkosten entga
22. rerne overg r til k ber pa tidspunktet for levering af varerne En reklamation vedr rende leverancen skal ske skriftligt til LINDDANA s hurtigt som muligt og senest 8 dage efter modtagelsen Hvis LINDDANA ikke har modtaget skriftlig reklamation inden for den anf rte frist bortfalder k bers reklamationsret Uanset det i forudg ende punkt anf rte h fter LINDDANA ikke for indirekte tab herunder driftstab tidstab avancetab tab af data mistet image og eller mistet goodwill 5 Garantibestemmelser LINDDANA yder 12 m neders garanti som omfatter afhj lpning af fejl og mangler i konstruktion materiale eller fremstilling Garantien omfatter ikke fejl og mangler der kan henf res til manglende iagttagelse af de i brugermanualen foreskrevne vedligeholdelsesarbejder urigtig montering eller demontering ndringer foretaget af k ber efter levering eller forkert anvendelse af det leverede Garantien bortfalder under alle omst ndigheder s fremt k ber har anvendt uoriginale dele ved afhj lpning af fejl eller mangler Garantien omfatter ikke overfladebehandling normal slitage og forringelse samt udskiftning af sliddele LINDDANA s garantiforpligtelse foruds tter at k ber dokumenterer at en onstateret fejl eller mangel ikke skyldes de forhold der er undtaget fra garantien jf ovenfor For solgte reservedele g lder at der ydes 12 m neders garanti Der ydes ikke garanti p sliddele Under sliddele forst s bl a men ikke b
23. ring D nemark 2 Zahlungsbedingungen Zahlungen haben in d nischen Kronen DKK zu erfolgen falls nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wurde Zahlungen sind direkt an LINDDANA oder ein von LINDDANA angegebenes Bankkonto zu leisten Kosten f r die berweisung des Kaufpreises hat der Kunde zu tragen Falls die Zahlung nicht zum Zeitpunkt der F lligkeit erfolgt ist werden Verzugszinsen in H he von 2 pro angefangenem Monat berechnet 3 Eigentumsvorbehalt LINDDANA A S beh lt sich das Eigentum an den gelieferten Waren vor bis der gesamte Kaufbetrag einschlie lich Zinsen Kosten usw gezahlt wurde 4 Reklamationen Alle Gefahren der Waren gehen zum Zeitpunkt der Lieferung auf den K ufer ber Beanstandungen hinsichtlich der Lieferung sind schriftlich und unverz glich sp testens jedoch acht Tage nach Erhalt der Lieferung an LINDDANA zu richten Falls LINDDANA innerhalb dieser Frist keine schriftliche Reklamation erhalten hat entf llt das Reklamationsrecht des K ufers Unabh ngig vom unter dem vorherigen Punkt Angef hrten haftet LINDDANA nicht f r indirekte Sch den einschlie lich Folgesch den entgangenem Gewinn Verlust von Daten Beeintr chtigung des Rufs oder Goodwills 5 Garantie LINDDANA gew hrt eine Garantie von 12 Monaten welche die Beseitigung von Fehlern und M ngeln der Konstruktion des Materials oder der Herstellung umfasst Nicht von der Garantie umfasst sind Fehler und M ngel die auf u
24. s par l acheteur Si l acheteur omet d aviser LINDDANA dans les d lais indiqu s et avant l expiration de la p riode de garantie il perdra tout droit r clamation li e un d faut ou une carence ventuelle LINDDANA d cline par ailleurs toute responsabilit vis vis de telles carences Cela concerne tout dommage r sultant de ladite carence y compris les dommages indirects interruptions d activit manques gagner commerciaux pertes de donn es ainsi que pertes d image et ou de client le Pour toute d marche en mati re de garantie il conviendra de pr senter la facture originale comportant la date de la vente le num ro de s rie de la machine son type son mod le le nom et l adresse du client ainsi que le nom et l adresse du revendeur LINDDANA sera en droit d exiger la preuve du bon respect des instructions de maintenance et de leur ex cution conform ment au manuel d utilisation et l aide de pi ces d origine 6 Responsabilit en mati re de produit L acheteur devra indemniser LINDDANA d s lors que LINDDANA aurait assumer des responsabilit s vis a vis de tiers pour ce genre de dommages ou de pertes pour lesquels LINDDANA d cline par les pr sentes toute responsabilit vis vis de l acheteur suscit Il incombe l acheteur d assumer la responsabilit ad quate vis vis du produit et sur simple de mande de LINDDANA de lui fournir la preuve que ladite responsabil
Download Pdf Manuals
Related Search